設(shè)備工程合同15篇
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編收集整理的設(shè)備工程合同，歡迎大家分享。
設(shè)備工程合同1
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_____________
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合中標(biāo)條件，經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就舞鋼市人民醫(yī)院病房綜合樓消防系統(tǒng)工程 特簽訂本合同，以資共同遵守：
一、工程名稱：舞鋼市人民醫(yī)院病房綜合樓消防系統(tǒng)工程
二、承包范圍：
施工圖紙中所包含的所有消防系統(tǒng)設(shè)備；
以上消防系統(tǒng)設(shè)備的安裝、售后服務(wù)，整體消防系統(tǒng)（含消防水系統(tǒng)）的安裝調(diào)試開通并經(jīng)消防監(jiān)督部門驗(yàn)收認(rèn)可。本次招標(biāo)包含所有消防系統(tǒng)成套裝置，其產(chǎn)品品牌在提供時(shí)應(yīng)經(jīng)甲方考察認(rèn)可。
三、承包方式：按中標(biāo)價(jià)
四、質(zhì)量等級(jí)：合格并配合主體爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程。
五、工程工期：自甲方或監(jiān)理出具的開工令之日起計(jì)到系統(tǒng)調(diào)試結(jié)束之日為該工程工期。總工期60個(gè)工作日。
六、合同價(jià)款：（人民幣）_____________________
七、工程款支付：乙方接到甲方入場(chǎng)通知后三天內(nèi)組織施工人員進(jìn)場(chǎng)。
施工過程中按施工進(jìn)度撥款，付至合同總價(jià)的80%；安裝調(diào)試并經(jīng)消防監(jiān)督部門驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的15%；剩余合同總價(jià)5%的工程款，質(zhì)保期滿后一個(gè)月內(nèi)結(jié)清。
八、工程質(zhì)量：
1．工程質(zhì)量要求達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，并配合主體工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。
2．乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)資料和消防系統(tǒng)工程施工規(guī)范進(jìn)行施工并接受甲方、監(jiān)理、總包單位的監(jiān)督。
3．乙方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：
�。�1） 由乙方提供的設(shè)備材料均應(yīng)有合格證、消防準(zhǔn)用證、產(chǎn)品質(zhì)量性能檢測(cè)證明，報(bào)甲方審批后方可用于工程；
�。�2） 隱蔽工程必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可后，方可進(jìn)行下一道工序；
（3）工程竣工后，乙方按規(guī)定對(duì)工程實(shí)行保修，保修時(shí)間自通過竣工驗(yàn)收之日算起。
九、工程驗(yàn)收
�。ㄒ唬┤吭O(shè)備由乙方進(jìn)行安裝調(diào)試，并按有關(guān)規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后交付甲方使用，一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
�。ǘ┕こ炭⒐ず笠曳綉�(yīng)向消防監(jiān)督部門及甲方提交如下技術(shù)資料：
1．設(shè)備合格證
2．系統(tǒng)工程竣工圖
3．按舞鋼市消防監(jiān)督部門的.規(guī)定提交全部資料
4．竣工報(bào)告及竣工通知書
�。ㄈ┛⒐を�(yàn)收資料由乙方編整后，轉(zhuǎn)由總承包單位一并匯總備案。
十、質(zhì)保期
質(zhì)保期為一年（以投標(biāo)文件承諾的為準(zhǔn)），自驗(yàn)收合格簽字之日起開始計(jì)算十二個(gè)月連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常良好。（驗(yàn)收以當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督部門驗(yàn)收為準(zhǔn)）在此期間，凡因設(shè)備質(zhì)量及安裝質(zhì)量問題，由乙方免費(fèi)進(jìn)行保修。如屬乙方原因延遲驗(yàn)收，則質(zhì)保期計(jì)算為驗(yàn)收后的十八個(gè)月。
十一、售后服務(wù)措施
�。ㄒ唬┤藛T培訓(xùn)：乙方應(yīng)免費(fèi)對(duì)甲方操作使用人員進(jìn)行培訓(xùn)；
�。ǘ┡嘤�(xùn)內(nèi)容為：
1．報(bào)警和滅火的基本原理；
2．設(shè)備的操作使用和維護(hù)；
3．緊急情況的處理程序和補(bǔ)救措施。
（三）服務(wù)措施：
1．在保修期內(nèi)，乙方每月應(yīng)定時(shí)進(jìn)行巡檢，并查看值班人員記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除。
2．乙方應(yīng)實(shí)行24小時(shí)值班制度，當(dāng)甲方值班人員發(fā)現(xiàn)問題通知乙方后，乙方人員應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)趕到甲方進(jìn)行處理，并做好處理記錄。
十二、雙方責(zé)任：
�。ㄒ唬┮曳截�(zé)任：
1．工程質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的要求，應(yīng)無條件返修并承擔(dān)由此造成的一切費(fèi)用。
2．工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，乙方應(yīng)賠償甲方逾期違約金，每延期一天按總造價(jià)每日萬分之三計(jì)算。
3．乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家消防標(biāo)準(zhǔn)組織施工，確保工程質(zhì)量合格、并配合主體爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程。
4．乙方應(yīng)做到安全文明施工，保證安全施工并接受監(jiān)理人員的監(jiān)督。因施工措施不當(dāng)引起的各類安全事故的全部責(zé)任和費(fèi)用由承包人承擔(dān)。
5．施工期間乙方應(yīng)遵守甲方所制定的有關(guān)規(guī)章制度，服從甲方監(jiān)理人員的指揮。
6．工程完工后，乙方應(yīng)及時(shí)組織整理施工圖紙和消防驗(yàn)收資料，并按照有關(guān)規(guī)定程序報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格后交付甲方使用。如不能順利完成工程驗(yàn)收，乙方對(duì)工程質(zhì)量負(fù)一切責(zé)任。
7．工程完工后，乙方能順利完成工程驗(yàn)收，乙方對(duì)工程質(zhì)量負(fù)一切責(zé)任。
（二）甲方責(zé)任：
1．未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，竣工工期相應(yīng)順延。
2．工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，甲方承擔(dān)責(zé)任。
3．乙方竣工通知書送達(dá)十日內(nèi)無正當(dāng)理由不進(jìn)行驗(yàn)收的，賠償乙方逾期違約金，每延期一天按付款金額每日萬分之三計(jì)算。
4．不按合同規(guī)定撥付工程款，每延期一天按付款金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
5．施工期間甲方應(yīng)提供現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理指導(dǎo)，并協(xié)助乙方及時(shí)解決和處理施工中遇到的問題。
6．甲方應(yīng)向乙方提供施工所需的水、電、材料堆放場(chǎng)地，乙方施工所用的水、電費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)支付。
十三、糾紛解決辦法
執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，由工程所在地仲裁委員會(huì)仲裁或向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、合同解釋順序：
�。ㄒ唬┍竞贤募�
�。ǘ┱袠�(biāo)文件及其答疑補(bǔ)充文件
�。ㄈ┩稑�(biāo)文件及乙方在評(píng)標(biāo)中的詢標(biāo)承諾
十五、其它條款：
1．未經(jīng)甲方許可，乙方擅自將工程或工程的一部分轉(zhuǎn)包給其他單位，因此造成的各類責(zé)任、損失和工期延誤由乙方自負(fù)。
2．本合同雙方簽字后生效，并具有法律效力，任何一方違反本合同條款均按《合同法》和國家相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3．合同執(zhí)行過程中，如一方需修改或終止本合同，必須征得對(duì)方同意，并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。合同執(zhí)行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可通過人民法院調(diào)解。
4．本工程若有設(shè)計(jì)變更，按設(shè)計(jì)單位出具的變更通知進(jìn)行簽證并調(diào)整合同價(jià)款。
5．本合同正本貳份，副本陸份，具有同等法律效力，由甲、乙雙方分別保存。
合同簽訂時(shí)間：________ 簽訂地點(diǎn)：________
發(fā)包方（章）：________ 承包方（章）：____
代表簽字：____________ 代表簽字：________
電話：________________ 電話:_____________
地址：________________ 地址：____________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：________
銀行賬號(hào)：____________ 銀行賬號(hào)：________
設(shè)備工程合同2
發(fā)包方（甲方）：代表人：
承包方（乙方）：負(fù)責(zé)人：
風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤(rùn)。鑒于甲方是______________________項(xiàng)目的發(fā)包人，決定將本項(xiàng)目的制冷設(shè)備工程安裝交由乙方承包，現(xiàn)就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方為乙方提供的制冷設(shè)備及材料及安裝報(bào)酬如下：冷庫共________間，制冷設(shè)備共________套，總價(jià)款為________________元。
二、交付安裝期限風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí)，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收，或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 自________年____月____日開始，________年____月____日竣工交付。風(fēng)險(xiǎn)提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算，具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
三、保修乙方對(duì)制冷設(shè)備實(shí)行保險(xiǎn)________年，由于甲方違規(guī)操作造成的損失由甲方承擔(dān)；保修期間從安裝調(diào)試合格、試運(yùn)行之日起開始計(jì)算。
四、驗(yàn)收安裝完畢，乙方應(yīng)在竣工日起____日內(nèi)通知甲方驗(yàn)收；甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知日起____日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，乙方提供給甲方必要的技術(shù)說明、操作方法說明使用注意事項(xiàng)等有關(guān)資料。驗(yàn)收不合格的`，乙方應(yīng)無償返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、結(jié)算方式及期限
1、工程量按照實(shí)際施工計(jì)算。
2、在合同簽訂后____日，付預(yù)付款_______元；制冷設(shè)備運(yùn)到安裝地時(shí)，甲方付給乙方_______元；安裝調(diào)試完畢，運(yùn)行正常，付給乙方_______元；剩余_______元，作為質(zhì)保金在保修期屆滿時(shí)無息支付給乙方。
六、乙方收到預(yù)付款時(shí)，及時(shí)將款匯給廠家訂購設(shè)備，設(shè)備采用鐵路運(yùn)輸（包括公路聯(lián)運(yùn)），收到提貨通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)貨付設(shè)備款單，及時(shí)去提貨，運(yùn)到安裝現(xiàn)場(chǎng)甲方不能按合同付款時(shí)，乙方不予卸貨并可拉走設(shè)備。
七、甲方提供符合國家規(guī)定的三相電源（必須有零線），由于供電的原因?qū)е卵诱`工期，竣工日期順延。
八、由于不可抗力造成損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
九、合同履行過程中，任何一方解除合同均應(yīng)書面通知對(duì)方，給對(duì)方造成的任何經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方賠償。
十、違約責(zé)任由于工程款未按時(shí)到位，甲方如不能按期付款，影響工期，甲方拖延乙方的結(jié)算款按每天______％付給乙方違約金；由于乙方原因，不能按期完工，給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。十
一、附則
1、甲方未付清工程總價(jià)款時(shí)，設(shè)備所有權(quán)歸乙方。
2、本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。
3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，均可向工程所在地人民法院起訴。
甲方：地址：聯(lián)系人：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：________年____月____日
乙方：地址：聯(lián)系人：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：________年____月____日
設(shè)備工程合同3
合同編號(hào)：
簽約地點(diǎn)：
需方：
地址：
電話：
傳真：
法定代表人：
簽約代表：
供方：
地址：
電話：
傳真：
法定代表人：
簽約代表 ：
本合同是由供需雙方共同制定，雙方同意按如下條款進(jìn)行操作：
一、產(chǎn)品名稱：
該工程室內(nèi)機(jī)采用南京天加風(fēng)機(jī)盤管，室外機(jī)暫定南京天加機(jī)組。
新、排風(fēng)機(jī)采用應(yīng)達(dá)風(fēng)機(jī)。
付款方式：
1、合同雙方簽字蓋章后二日內(nèi)，需方支付部分工程款 元,供方組織設(shè)備、調(diào)試的準(zhǔn)備。
2、需方指定日期XX年 月 日施工，供方按需方日期要求進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，按雙方認(rèn)可的施工圖進(jìn)行施工。
3、工程進(jìn)展 時(shí),需方再向供方提供工程安裝費(fèi) 元。
4、工程結(jié)束(供需雙方共同驗(yàn)收合格)。需方再向供方支付 元,以及部分加工設(shè)備( 咬口機(jī)、臺(tái)鉆、無齒鋸等)。
5、XX年 月 日前主要設(shè)備(空調(diào)主機(jī))進(jìn)入需方施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，供需雙方共同開箱驗(yàn)貨，符合合同要求后，需方須向供方再支付3,000元，供方組織設(shè)備的安裝、調(diào)試。
6、工程驗(yàn)收說明：供方在自檢合格的前提下，向需方提出書面申請(qǐng)驗(yàn)收單，供需雙方共同組織不少于5人進(jìn)行空調(diào)工程驗(yàn)收。如需方在接到供方書面申請(qǐng)三個(gè)工作日內(nèi)，不參加驗(yàn)收，則供方有權(quán)自行驗(yàn)收，工程視為合格。
7、人工安裝費(fèi)稅金由需方代繳，并以現(xiàn)金方式支付。
二、技術(shù)說明：
1、中央空調(diào)工程方案設(shè)計(jì)說明及依據(jù)(見附表)
2、系統(tǒng)說明(見附表)
3、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)(見附表)
4、運(yùn)行費(fèi)用分析(見附表)
三、工程內(nèi)容：
說明：本工程為后續(xù)接手工程。
1、空調(diào)主機(jī)、風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
2、空調(diào)制冷、熱水系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
3、空調(diào)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
4、空調(diào)水泵系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
5、空調(diào)供暖系統(tǒng)(板式換熱器)的安裝調(diào)試。
6、排風(fēng)、新風(fēng)管道系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
7、風(fēng)機(jī)減振、消音系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
8、新風(fēng)機(jī)組的制作、安裝、調(diào)試。
四、設(shè)備運(yùn)輸及安全：
1、需方責(zé)任
需方負(fù)責(zé)空調(diào)系統(tǒng)階段驗(yàn)收合格后相關(guān)部分的安全。
2、供方責(zé)任
供方負(fù)責(zé)供方所提供設(shè)備的運(yùn)輸及設(shè)備在運(yùn)輸和安裝過程中的安全。
五、質(zhì)保期：
1、空調(diào)系統(tǒng)整體部分：
設(shè)備調(diào)試結(jié)束，工程驗(yàn)收合格之日起12個(gè)月或設(shè)備到貨之日起18個(gè)月，以先到期者為準(zhǔn)。
2、空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)盤管部分：
設(shè)備調(diào)試結(jié)束，工程驗(yàn)收合格之日起36個(gè)月或設(shè)備到貨之日起45個(gè)月，以先到期者為準(zhǔn)。
六、安裝：
1、嚴(yán)格按<工程施工規(guī)范>進(jìn)行施工。
2、供方按圖施工，如有變更，必須有經(jīng)供需方申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部、工程部、公司負(fù)責(zé)人簽字的設(shè)計(jì)變更單。
3、嚴(yán)格實(shí)行<施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、人員、環(huán)境安全制度>。
4、遵守需方施工現(xiàn)場(chǎng)代表人員的指揮。
5、施工工期：
l 空調(diào)系統(tǒng)主體部分10天。排風(fēng)系統(tǒng)5天。
l 其余需與裝修配合的部分，如風(fēng)口部分要與裝修同步進(jìn)行。
七、售后服務(wù)：
1、在保質(zhì)期內(nèi)，若因供方產(chǎn)品自身質(zhì)量出現(xiàn)問題，供方保證在4個(gè)小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理， 并免費(fèi)進(jìn)行零部件更換及維修;若因需方提供產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，供方保證在4小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理， 免費(fèi)進(jìn)行維修，收取相應(yīng)材料成本費(fèi)。
2、在保質(zhì)期內(nèi)，若空調(diào)系統(tǒng)因需方違規(guī)操作出現(xiàn)問題，供方保證在4個(gè)小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理， 并免費(fèi)進(jìn)行維修，收取相應(yīng)材料成本費(fèi)。
3、在保修期外，如供方產(chǎn)品出現(xiàn)問題，供方保證在4小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，免費(fèi)維修，優(yōu)惠提供零部件進(jìn)行更換。
4、供方將需方相關(guān)資料納入公司統(tǒng)一售后服務(wù)管理系統(tǒng)中，為b級(jí)監(jiān)控對(duì)象。
b級(jí)監(jiān)控單位工作內(nèi)容：
l 詳細(xì)的客戶檔案(需供方配合提供)
l 客戶空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行、維修記錄
l 季節(jié)性設(shè)備保養(yǎng)、調(diào)試記錄
l 定期預(yù)警記錄
l 專人負(fù)責(zé)及交接記錄
5、供方將不定期進(jìn)行季節(jié)性客戶走訪。
6、供方免費(fèi)為需方培養(yǎng)兩名空調(diào)操作人員。
7、開通24小時(shí)技術(shù)支持電話：139-40404619
八、需方責(zé)任：
1、提供合理的施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、提供不小于10平米的庫房。
3、提供專職現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的水、電的供應(yīng)，費(fèi)用由買方承擔(dān)，并有獨(dú)立的控制系統(tǒng)。
5、階段驗(yàn)收合格后，相應(yīng)設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)品的保護(hù)。
6、有義務(wù)組織、協(xié)調(diào)供方與施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)施工單位的合作。
7、有義務(wù)對(duì)供方的工程價(jià)格進(jìn)行保密。
九、供方責(zé)任：
1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工當(dāng)中應(yīng)盡量節(jié)省材料，對(duì)供方在工程中故意浪費(fèi)材料現(xiàn)象，需方有權(quán)制止，情節(jié)嚴(yán)重者，將受到處罰。
2、供方有義務(wù)協(xié)助需方采購各種材料， 并保證采購價(jià)格的合理性。
3、施工中應(yīng)盡量保持需方最高吊頂高度。
4、保證風(fēng)機(jī)盤管的噪音不影響室內(nèi)正常營業(yè)要求，小于45分貝。
5、新風(fēng)、排風(fēng)系統(tǒng)的噪音已應(yīng)滿足室內(nèi)營業(yè)要求，小于45分貝。
6、保證新風(fēng)過濾系統(tǒng)符合中效過濾標(biāo)準(zhǔn)。
7、三層包房、衛(wèi)生間、辦公室應(yīng)采用單獨(dú)排風(fēng)控制要求。
8、室外排風(fēng)口位置，應(yīng)注意冷凝水的排放。
9、空調(diào)、排風(fēng)系統(tǒng)安裝應(yīng)全面考慮需方整體裝修效果。
十、合同附件：
1、施工明細(xì)圖。
2、現(xiàn)場(chǎng)施工規(guī)范。
3、現(xiàn)場(chǎng)施工安全制度。
十一、工程變更說明：
1、供方應(yīng)嚴(yán)格按供需雙方會(huì)簽認(rèn)可的`施工圖進(jìn)行施工。
2、工程施工過程中，如有工程變更需求，無論何方均無權(quán)單獨(dú)擅自改動(dòng)，由此造成的工程質(zhì)量等一切問題有變更方負(fù)責(zé)。
3、工程變更必須由供需雙方會(huì)簽的工程設(shè)計(jì)變更單。
4、本工程結(jié)束后，允許工程變更引起――增加或減少的人工安裝費(fèi)用不超過300元 。超過 部分應(yīng)相互計(jì)算，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)按遼寧省工程材料定額標(biāo)準(zhǔn)。
十二、不可抗力：
1、供需雙方因不可抗力的影響而不能履行合同責(zé)任時(shí)，履行合同的時(shí)間與不可抗力持續(xù)的時(shí)間相同。
2、合同的價(jià)格不因不可抗力而改變。
十三、仲裁：
1、因執(zhí)行合同所發(fā)生的或者與本合同的相關(guān)的一切爭(zhēng)執(zhí)，原則上，由供需雙方友好協(xié)商解決。
2、如雙方不能解決時(shí)，將提交違約方的對(duì)方所在的人民法院或中國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)仲裁。
十四、 合同生效：
本合同用中文書寫，供需雙方各持一份，自雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
需方： 供方：
日期： 日期：
設(shè)備工程合同4
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計(jì)院及成都分院的委托，指派我們擔(dān)任岳陽設(shè)計(jì)院及成都分院的代理人。現(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、被上訴人的請(qǐng)求已超過訴訟時(shí)效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時(shí)效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時(shí)間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請(qǐng)求已超過一年的訴訟時(shí)效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時(shí)效中止、中斷和延長(zhǎng)的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時(shí)效延續(xù)的事實(shí)依據(jù);然而，在“本院認(rèn)為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實(shí)”，認(rèn)定訴訟時(shí)效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實(shí)”，完全是“憑空而來”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請(qǐng)求也已經(jīng)超過訴訟時(shí)效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時(shí)間”為20xx年12月12日，而《機(jī)械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時(shí)間為20xx年7月5日。簽訂合同時(shí)，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當(dāng)時(shí)還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當(dāng)然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計(jì)院成都分院的負(fù)責(zé)人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計(jì)院承擔(dān)責(zé)任。
4.岳陽設(shè)計(jì)院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計(jì)”，租賃空壓機(jī)的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機(jī)的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責(zé)任不應(yīng)當(dāng)由岳陽設(shè)計(jì)院承擔(dān)。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計(jì)院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認(rèn)定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計(jì)院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實(shí)際履行《租賃合同》
1.一審判決認(rèn)定：上訴人與被上訴人之間實(shí)際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計(jì)院的職工”。
針對(duì)這一問題，二審法官當(dāng)庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計(jì)院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計(jì)院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計(jì)院的職工。一審法院憑什么認(rèn)定候連書是岳陽設(shè)計(jì)院的職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計(jì)院的職工”屬于是“眾所周知”的事實(shí)，想以此逃避其舉證責(zé)任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)時(shí)，要簽進(jìn)出場(chǎng)單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場(chǎng)拖車費(fèi)、汽油費(fèi)、機(jī)械手人工費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)等諸多憑證。岳陽設(shè)計(jì)院從來沒有支付過這些費(fèi)用。誰支付的.這些費(fèi)用，誰才與被上訴人之間具有實(shí)際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實(shí)際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。如果不能舉證，則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當(dāng)是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項(xiàng)目的事實(shí)。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計(jì)院。
3.一審法院僅僅因?yàn)楸簧显V人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計(jì)院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計(jì)院的分支機(jī)構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項(xiàng)目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實(shí)際施工人，也是本案租賃物的實(shí)際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計(jì)院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計(jì)院或成都分院，其責(zé)任也只能由廣安智豐公司承擔(dān)。
3.被上訴人的請(qǐng)求已超過訴訟時(shí)效期間。
此致
遂寧市中級(jí)人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備工程合同5
出租方：____________________ (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承租方：____________________ (以下簡(jiǎn)稱乙方)
因乙方“世紀(jì)金城”7#樓工程需要，乙方向甲方租用兩臺(tái)SC200/200型施工升降機(jī)(籠寬1.5米)，本著平等、互惠互利的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。
一、施工升降機(jī)進(jìn)場(chǎng)、安裝、檢測(cè)、拆卸、出場(chǎng)工作全部由甲方完成，費(fèi)用由甲方處理，在安裝時(shí)乙方必須安排塔吊配合吊裝。
二、租賃時(shí)間：
施工升降機(jī)進(jìn)場(chǎng)安裝完畢，經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收后第二天起開始計(jì)算租金。
三、計(jì)費(fèi)方式：
(1)、施工升降機(jī)租金每月11500.00元(大寫:壹萬壹仟伍元);不足月份按380元/天計(jì)算。
(2)、進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)按每臺(tái)17000.00元(大寫:壹萬柒千元)，進(jìn)出場(chǎng)時(shí)乙方必須清理好場(chǎng)地，滿足16噸吊車施工作業(yè);春節(jié)扣除施工電梯15天臺(tái)班費(fèi)。
(3)、甲方必須確保工地施工需要。
(4)、機(jī)械發(fā)生故障后，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)搶修，保證機(jī)械正常運(yùn)行。一般故障時(shí)間(及停機(jī)時(shí)間)不得超過5小時(shí)，超過5小時(shí)按單籠扣除當(dāng)天半天臺(tái)班費(fèi)，超過5小時(shí)按單籠1天計(jì)算扣除臺(tái)班費(fèi)，超出1天按2天扣除臺(tái)班費(fèi)，最多不能超過3天，現(xiàn)場(chǎng)人為故障除外(如：電壓不穩(wěn)、超規(guī)范運(yùn)行等)。
(5)、結(jié)算時(shí)，出具等值發(fā)票。
四、付款辦法：
(1)、每2月結(jié)算一次租金，最后一次月租金在升降機(jī)撤出場(chǎng)前必須全部付清。
(2)、進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)結(jié)算：在甲方施工電梯運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)安裝完畢檢測(cè)合格后由乙方一次性支付進(jìn)場(chǎng)費(fèi)120xx元/臺(tái)。出場(chǎng)費(fèi)結(jié)算：在接乙方通知拆除該升降機(jī)時(shí)，乙方必須同時(shí)結(jié)清出場(chǎng)費(fèi)5000元/臺(tái)。若乙方未按約定支付應(yīng)付款項(xiàng)，甲方有權(quán)停止施工電梯運(yùn)行，合同所約定的一切費(fèi)用照算，并且承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
五、安全責(zé)任：
(1)、施工升降機(jī)在安裝、拆卸中的安全事故由甲方負(fù)責(zé)。
(2)、施工升降機(jī)在運(yùn)行中自身質(zhì)量問題引起的安全事故由甲方負(fù)責(zé)。
(3)、施工升降機(jī)在運(yùn)行中如遇到六級(jí)以上大風(fēng)、暴雨、大霧，基礎(chǔ)發(fā)生故障或人為損壞等，應(yīng)停止運(yùn)行。操作工如違反操作規(guī)程，所發(fā)生的`一切安全事故由甲方負(fù)責(zé)。若乙方強(qiáng)制要求運(yùn)行，即違反《施工電梯操作規(guī)程》，則由乙方負(fù)責(zé)。
(4)、甲方操作人員必須嚴(yán)格遵守乙方現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章制度和安全文明施工規(guī)定，如因甲方操作人員未遵守有關(guān)規(guī)定及制度，所發(fā)生的一切安全事故、責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失，由甲方自負(fù)，乙方不負(fù)責(zé)任。
六、施工升降機(jī)基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)提供圖紙，乙方負(fù)責(zé)制作預(yù)埋。
七、若乙方要停止使用施工電梯，必須提前五天通知甲方。雙方達(dá)成一致意見后，拆機(jī)時(shí)間不得超過五天。
八、違約責(zé)任：
乙方應(yīng)按時(shí)每月支付甲方租金和其它的費(fèi)用，否則甲方有權(quán)禁止使用該升降機(jī)，并且租金及其它相關(guān)費(fèi)用照算。若乙方違反以上任何一款，將處違約金貳萬元。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章生效，即具同等法律效力，在各種手續(xù)完善、財(cái)務(wù)結(jié)算清后，本合同自動(dòng)失效。其它未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
甲方(簽章)____________
乙方(簽章)____________
____年___月___日
設(shè)備工程合同6
發(fā)包人：重慶美心防盜門集團(tuán)防火門分公司
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1． 工程地址：重慶奧林匹克花園工程內(nèi)容：重慶奧林匹克花園建筑工程防火門安裝，報(bào)檢，驗(yàn)收及相關(guān)合同協(xié)議
二、工程合同工期
開工日期： 20xx年12月7日 竣工日期： 20xx年5月30日
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本標(biāo)準(zhǔn)以國家消防部門防燒火門安裝調(diào)試及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
四、合同價(jià)款
工程總造價(jià)（金額）： 肆佰萬元整
五、付款方式
1、乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方付乙方工程造價(jià)的' 30 %，中期 50 %，完工后付 20 %，甲方扣留工程造價(jià)款的5%，作為保證金， 駿工一年后付清。
2、乙方必須付給甲方工程造價(jià)款的20%作為工程轉(zhuǎn)讓費(fèi)。
六、施工要求
將原場(chǎng)地的垃圾全部清理干凈，并將垃圾全部運(yùn)出。所有防火門安裝及驗(yàn)收合格
七、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、乙方在施工過程中不得拖欠施工人員工資，與發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛及其他糾紛，均與甲方無關(guān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。施工過程中發(fā)生任何事故及傷殘事件，全部由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
2、乙方在施工地點(diǎn)內(nèi)嚴(yán)禁發(fā)生打架斗毆及酗酒事件及偷竊行為，如有此類情況發(fā)生交與公安機(jī)關(guān)處理，并賠償一切損失。
3、乙方必須按照合同要求進(jìn)行施工，乙方必須保證施工質(zhì)量及要求，如給甲方造成建筑材料浪費(fèi)和損失，乙方加倍賠償。
4、乙方如不按合同要求施工，甲方有權(quán)拒付余額，并將乙方清理出場(chǎng)，且損失由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
八、如本合同與原合同不符時(shí)，以原合同要求為準(zhǔn)。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：重慶美心防盜門集團(tuán)防火門分公司
乙方：
年 月日
設(shè)備工程合同7
發(fā)包方（甲方）：________________
代表人：________________
承包方（乙方）：________________
負(fù)責(zé)人：________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將____________地段，全部土石方工程發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)條款明確如下：
一、工程內(nèi)容：
地段內(nèi)土石方挖填與平整運(yùn)棄。
二、工程地點(diǎn)：
三、工程量：
土石方約______萬立方米左右，在線內(nèi)組織施工，工程結(jié)算按實(shí)際完成工程量計(jì)算。
四、承包方式：
采用包工的方式，單價(jià)以______元/m3基數(shù)。本工程全部渣土、運(yùn)輸、倒土及渣土辦證手續(xù)費(fèi)用等所有費(fèi)用，全部由乙方負(fù)責(zé)，石方和混凝土結(jié)構(gòu)雙方協(xié)商另行計(jì)價(jià)。
五、結(jié)算方法：
乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先付______元給乙方進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，以后按______立方米結(jié)算一次，以此類推。余款在工程竣工后經(jīng)驗(yàn)收合格，在乙方完工______天內(nèi)進(jìn)行工程驗(yàn)收工程，并且出結(jié)算表，憑結(jié)算表______個(gè)月內(nèi)付清。
六、稅收由甲方承擔(dān)。
七、甲方責(zé)任
1、水、電源由甲方提供。
2、甲方派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助乙方搞好施工指導(dǎo)，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)到要求，并及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收。
3、甲方負(fù)責(zé)派專人及時(shí)簽收認(rèn)定所做工程量，以配合乙方順利進(jìn)行后續(xù)工作。
九、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商補(bǔ)充完善協(xié)議。
十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份，雙方簽字或蓋章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同終止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
設(shè)備工程合同8
承租方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
出租方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，經(jīng)過雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同。
一、設(shè)備名稱、數(shù)量及規(guī)格型號(hào)：
二、設(shè)備使用點(diǎn)： 。
三、租賃時(shí)間：租賃期限暫定 個(gè)月(含節(jié)假日)，設(shè)備起用和停用時(shí)間雙方議定為：租賃設(shè)備乙方安裝調(diào)試完畢并向安監(jiān)站報(bào)驗(yàn)獲得《使用登記牌》，且持證人員到位后為起租日(當(dāng)日開始連續(xù)計(jì)算租金，由甲方簽字后認(rèn)可)。租金連續(xù)計(jì)算至合同履行完畢。 春節(jié)期間乙方可以報(bào)停，報(bào)停時(shí)間不得超過20日。如甲方停用乙方設(shè)備，通知乙方設(shè)備出場(chǎng)之日起為止租日。
四、租賃價(jià)格及付款方式：
1、設(shè)備租賃費(fèi)每月，不足月按天折算，租賃期間租金每30天結(jié)算一次，月結(jié)月清。
2、設(shè)備進(jìn)退場(chǎng)、安裝、檢測(cè)、日常保養(yǎng)、維修和拆卸均由乙方負(fù)責(zé)。全部費(fèi)用監(jiān)站報(bào)驗(yàn)獲得《使用登記牌》時(shí)一次付清。
3、設(shè)備操作工由乙方負(fù)責(zé)安排，工資含在租賃費(fèi)內(nèi)，保證操作工持證上崗，按操作規(guī)程安全操作，工作時(shí)間滿足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。
五、所有權(quán)及使用權(quán)
1、設(shè)備在租賃期內(nèi)，所有權(quán)屬乙方，甲方享有使用權(quán)，但不得轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借或作為財(cái)產(chǎn)抵押。未經(jīng)乙方同意，亦不得在設(shè)備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點(diǎn)。乙方有權(quán)檢查設(shè)備的使用和完好情況，甲方應(yīng)提供一切方便。
2、設(shè)備應(yīng)購買保險(xiǎn)，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照升降機(jī)安全操作規(guī)程操作，并負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維修和保養(yǎng)、檢測(cè)，日常維修、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)選擇在雨天且不影響甲方施工。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1.1甲方負(fù)責(zé)施工升降機(jī)混凝土基礎(chǔ)，乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋件的預(yù)埋，技術(shù)質(zhì)量符合乙方提供的圖紙要求，并向乙方提供相關(guān)資料。
1.2有權(quán)要求乙方根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)做好升節(jié)安裝工作以滿足工程進(jìn)度要求(升節(jié)、附墻必須提前三個(gè)工作日通知乙方)，但每次加節(jié)高度不得低于18米。甲方負(fù)責(zé)安排附墻架所需安全走臺(tái)的搭建與拆除。
1.3施工升降機(jī)到工地后，如無法一次性安裝到位，甲方必須將標(biāo)準(zhǔn)節(jié)、附墻架及配件妥善保管在塔機(jī)作業(yè)區(qū)內(nèi)，以便下次順利安裝。
1.4維護(hù)施工場(chǎng)所正常秩序，保證乙方人員、設(shè)備安全，承擔(dān)甲方原因造成的安全和機(jī)損事故責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
1.5設(shè)備操作司機(jī)由乙方負(fù)責(zé)配備，操作人員必須持證上崗，遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，甲方不得強(qiáng)令操作人員違章作業(yè)，并要求相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員每天下班后停機(jī)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng)。
1.6負(fù)責(zé)提供施工升降機(jī)專用電箱和設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需電源及容量并接至電控箱內(nèi)。租賃期間所耗電費(fèi)由甲方承擔(dān)。
1.7負(fù)責(zé)乙方進(jìn)出場(chǎng)的場(chǎng)地、道路的平整并為設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)提供必要條件，施工升降機(jī)安裝、拆除退場(chǎng)時(shí)指派一名有經(jīng)驗(yàn)人員協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng)。
1.8施工升降機(jī)退場(chǎng)時(shí)，必須將施工升降機(jī)的相關(guān)資料退還給乙方，不得扣留。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
2.1提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)，市安監(jiān)站規(guī)定質(zhì)量可靠的施工升降機(jī)。由乙方安排操作人員并持證上崗。
2.2向甲方提供施工升降機(jī)基礎(chǔ)施工圖紙及相關(guān)資料，參與施工升降機(jī)基礎(chǔ)定位及基礎(chǔ)完成之后的驗(yàn)收工作。
2.3負(fù)責(zé)施工升降機(jī)的`安裝、附墻與拆卸專項(xiàng)施工方案的編制、審核。
2.4負(fù)責(zé)該施工升降機(jī)的安裝、頂升、附墻及拆卸工作。
2.5設(shè)備在租賃期間的所有權(quán)屬于乙方。
2.6甲方違約欠款，乙方有權(quán)停機(jī)，有權(quán)提前拆除租賃設(shè)備，并向甲方追索相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。
2.7乙方應(yīng)在下班后或雨天，且不影響甲方正常施工時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維修、保養(yǎng)、檢測(cè)等，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)突發(fā)故障時(shí)必須及時(shí)派人修理，排故時(shí)間不超過 2個(gè)小時(shí)。每次故障維修影響甲方施工超過2個(gè)小時(shí)的，扣除當(dāng)天租賃費(fèi)。
八、違約責(zé)任：
1、雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同條款，否則違約方必須承擔(dān)違約所造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
2、甲方必須嚴(yán)格按合同規(guī)定的時(shí)間、金額向乙方支付各種費(fèi)用，否則乙方有權(quán)每日按應(yīng)收金額千分之三向甲方收滯納金。
九、其它約定：
1、本合同管轄地為乙方所在地。
2、設(shè)備及操作人員均由乙方提供，若發(fā)生任何安全責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)調(diào)一致后另補(bǔ)充規(guī)定，其補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同9
出租方：（簡(jiǎn)稱甲方）
承租方：（簡(jiǎn)稱乙方）
乙方因工程需要向甲方承租垂直運(yùn)輸設(shè)備：施工人貨電梯。 甲乙雙方為明確設(shè)備租賃的權(quán)利及義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，訂立以下幾條款以便雙方共同遵守執(zhí)行。
一、 設(shè)備名稱、數(shù)量及設(shè)備租賃交接地點(diǎn)、使用地方。
1、 設(shè)備名稱：
2、 租賃數(shù)量：
3、 租賃設(shè)備交接地點(diǎn)：
租賃使用地點(diǎn)：
4、 設(shè)備使用高度：
二、 租賃期限及日期：
1、 租賃期限自 年 月 日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續(xù)簽補(bǔ)充協(xié)議，但必須提前十五天通知甲方，辦理續(xù)租手續(xù)。
2、 租賃日期：合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效后于 年 月 日安裝驗(yàn)收，或安裝三天后開始計(jì)算租賃費(fèi)至設(shè)備租賃結(jié)束停用為止。
三、租賃期設(shè)備的維修，保養(yǎng)與其它：
1、設(shè)備租賃期間維護(hù)保修工作由甲方承擔(dān)。維修一般工作必須在四小時(shí)內(nèi)完成，機(jī)構(gòu)換件不超過8小時(shí)，特殊故障在24小時(shí)完成，未能解決的扣除相應(yīng)租賃費(fèi)。
2、甲方設(shè)備進(jìn)入乙方現(xiàn)場(chǎng)后，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方保管好設(shè)備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發(fā)生損壞或丟失由乙方承擔(dān)并負(fù)責(zé)賠償。
3、 租賃設(shè)備的操作人員每臺(tái)三人。（工資由乙方承擔(dān)）
4、租賃設(shè)備的操作由乙方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由乙方支付，由于操作不當(dāng)發(fā)生的安全事故由乙方負(fù)責(zé)，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。由于違章指揮所發(fā)生的費(fèi)用有責(zé)任方承擔(dān)。
5、甲方設(shè)備進(jìn)入乙方現(xiàn)場(chǎng)后，乙方應(yīng)安排好設(shè)備及各種附件保管和管理工作。
四、甲乙雙方責(zé)任
1、乙方負(fù)責(zé)設(shè)備的基礎(chǔ)施工，基礎(chǔ)必須符合設(shè)備的參數(shù)要求，滿足設(shè)備的使用性能，若因基礎(chǔ)問題（未按甲方提供的數(shù)據(jù)施工）所造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)，造成甲方設(shè)備損失由乙方承擔(dān)。如因甲方所提供的.數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，所造成的損失由甲方承擔(dān)。
2、乙方不得對(duì)所租的甲方設(shè)備進(jìn)行銷售、轉(zhuǎn)讓、改制、轉(zhuǎn)租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權(quán)的行為。甲方有權(quán)檢查設(shè)備的完好情況，乙方應(yīng)提供一切方便。
3、租賃設(shè)備的報(bào)驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
4、租賃設(shè)備納入乙方設(shè)備管理范圍。
5、乙方提供必要的安裝場(chǎng)地、電源及道路暢通工作，協(xié)助甲方做好設(shè)備的垂直度、水平度的觀測(cè)，電梯附墻安裝孔由項(xiàng)目負(fù)責(zé)，使之符合規(guī)范要求。
6、乙方負(fù)責(zé)教育員工不要亂動(dòng)設(shè)備，未經(jīng)甲方許可動(dòng)用設(shè)備所造成的安全事故及設(shè)備損壞由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)提供必要的食、宿便利條件。
8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權(quán)退回更換人員，并賠償相應(yīng)的損失。
9、甲方租賃設(shè)備由乙方調(diào)度，人員24小時(shí)聽從乙方安排管理指揮。
10、甲乙雙方在施工前要認(rèn)真勘察現(xiàn)場(chǎng)，工程項(xiàng)目應(yīng)由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對(duì)性的安全技術(shù)措施，甲方必須嚴(yán)格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規(guī)范管理。
五、違約責(zé)任
未經(jīng)雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除合同，違約方按經(jīng)濟(jì)合同法的有關(guān)款承擔(dān)違約責(zé)任。
本合同一經(jīng)簽定，對(duì)甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，雙方簽字蓋章生效。
甲方（蓋章）
乙方（蓋章）
甲方代表：
乙方代表：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
設(shè)備工程合同10
合同編號(hào)：
簽約地點(diǎn)：
需方：
地址：
電話：
傳真：
法定代表人：
簽約代表：
供方：
地址：
電話：
傳真：
法定代表人：
簽約代表：
本合同是由供需雙方共同制定，雙方同意按如下條款進(jìn)行操作：
一、產(chǎn)品名稱：
該工程室內(nèi)機(jī)采用南京天加風(fēng)機(jī)盤管，室外機(jī)暫定南京天加機(jī)組。
新、排風(fēng)機(jī)采用應(yīng)達(dá)風(fēng)機(jī)。
付款方式：
１、合同雙方簽字蓋章后二日內(nèi)，需方支付部分工程款元,供方組織設(shè)備、調(diào)試的準(zhǔn)備。
�。病⑿璺街付ㄈ掌赬X年月日施工，供方按需方日期要求進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，按雙方認(rèn)可的施工圖進(jìn)行施工。
�。场⒐こ踢M(jìn)展時(shí),需方再向供方提供工程安裝費(fèi)元。
�。�、工程結(jié)束（供需雙方共同驗(yàn)收合格）。需方再向供方支付元,以及部分加工設(shè)備（咬口機(jī)、臺(tái)鉆、無齒鋸等）。
�。�、XX年月日前主要設(shè)備(空調(diào)主機(jī))進(jìn)入需方施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，供需雙方共同開箱驗(yàn)貨，符合合同要求后，需方須向供方再支付3,000元，供方組織設(shè)備的安裝、調(diào)試。
６、工程驗(yàn)收說明：供方在自檢合格的前提下，向需方提出書面申請(qǐng)驗(yàn)收單，供需雙方共同組織不少于５人進(jìn)行空調(diào)工程驗(yàn)收。如需方在接到供方書面申請(qǐng)三個(gè)工作日內(nèi)，不參加驗(yàn)收，則供方有權(quán)自行驗(yàn)收，工程視為合格。
�。�、人工安裝費(fèi)稅金由需方代繳，并以現(xiàn)金方式支付。
二、技術(shù)說明：
１、中央空調(diào)工程方案設(shè)計(jì)說明及依據(jù)（見附表）
�。�、系統(tǒng)說明（見附表）
３、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)（見附表）
４、運(yùn)行費(fèi)用分析（見附表）
三、工程內(nèi)容：
說明：本工程為后續(xù)接手工程。
�。�、空調(diào)主機(jī)、風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
�。�、空調(diào)制冷、熱水系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
３、空調(diào)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
４、空調(diào)水泵系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
５、空調(diào)供暖系統(tǒng)（板式換熱器）的安裝調(diào)試。
�。�、排風(fēng)、新風(fēng)管道系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
�。贰L(fēng)機(jī)減振、消音系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
�。�、新風(fēng)機(jī)組的制作、安裝、調(diào)試。
四、設(shè)備運(yùn)輸及安全：
�。�、需方責(zé)任
需方負(fù)責(zé)空調(diào)系統(tǒng)階段驗(yàn)收合格后相關(guān)部分的安全。
�。�、供方責(zé)任
供方負(fù)責(zé)供方所提供設(shè)備的運(yùn)輸及設(shè)備在運(yùn)輸和安裝過程中的安全。
五、質(zhì)保期：
１、空調(diào)系統(tǒng)整體部分：
設(shè)備調(diào)試結(jié)束，工程驗(yàn)收合格之日起12個(gè)月或設(shè)備到貨之日起18個(gè)月，以先到期者為準(zhǔn)。
�。�、空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)盤管部分：
設(shè)備調(diào)試結(jié)束，工程驗(yàn)收合格之日起36個(gè)月或設(shè)備到貨之日起45個(gè)月，以先到期者為準(zhǔn)。
六、安裝：
１、嚴(yán)格按<工程施工規(guī)范>進(jìn)行施工。
�。病⒐┓桨磮D施工，如有變更，必須有經(jīng)供需方申請(qǐng)，設(shè)計(jì)部、工程部、公司負(fù)責(zé)人簽字的設(shè)計(jì)變更單。
�。场�(yán)格實(shí)行<施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、人員、環(huán)境安全制度>。
�。�、遵守需方施工現(xiàn)場(chǎng)代表人員的指揮。
５、施工工期：
l空調(diào)系統(tǒng)主體部分10天。排風(fēng)系統(tǒng)5天。
l其余需與裝修配合的部分，如風(fēng)口部分要與裝修同步進(jìn)行。
七、售后服務(wù)：
�。�、在保質(zhì)期內(nèi)，若因供方產(chǎn)品自身質(zhì)量出現(xiàn)問題，供方保證在４個(gè)小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，并免費(fèi)進(jìn)行零部件更換及維修；若因需方提供產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，供方保證在4小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，免費(fèi)進(jìn)行維修，收取相應(yīng)材料成本費(fèi)。
�。病⒃诒Ｙ|(zhì)期內(nèi)，若空調(diào)系統(tǒng)因需方違規(guī)操作出現(xiàn)問題，供方保證在４個(gè)小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，并免費(fèi)進(jìn)行維修，收取相應(yīng)材料成本費(fèi)。
�。场⒃诒Ｐ奁谕�，如供方產(chǎn)品出現(xiàn)問題，供方保證在4小時(shí)內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，免費(fèi)維修，優(yōu)惠提供零部件進(jìn)行更換。
�。础⒐┓綄⑿璺较嚓P(guān)資料納入公司統(tǒng)一售后服務(wù)管理系統(tǒng)中，為ｂ級(jí)監(jiān)控對(duì)象。
�。饧�(jí)監(jiān)控單位工作內(nèi)容：
l詳細(xì)的客戶檔案(需供方配合提供)
l客戶空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行、維修記錄
l季節(jié)性設(shè)備保養(yǎng)、調(diào)試記錄
l定期預(yù)警記錄
l專人負(fù)責(zé)及交接記錄
�。�、供方將不定期進(jìn)行季節(jié)性客戶走訪。
�。丁⒐┓矫赓M(fèi)為需方培養(yǎng)兩名空調(diào)操作人員。
�。�、開通24小時(shí)技術(shù)支持電話：139-40404619
八、需方責(zé)任：
�。�、提供合理的施工現(xiàn)場(chǎng)。
�。�、提供不小于10平米的庫房。
３、提供專職現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)人員。
�。�、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的水、電的供應(yīng)，費(fèi)用由買方承擔(dān)，并有獨(dú)立的控制系統(tǒng)。
�。�、階段驗(yàn)收合格后，相應(yīng)設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)品的保護(hù)。
６、有義務(wù)組織、協(xié)調(diào)供方與施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)施工單位的合作。
�。贰⒂辛x務(wù)對(duì)供方的工程價(jià)格進(jìn)行保密。
九、供方責(zé)任：
�。�、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工當(dāng)中應(yīng)盡量節(jié)省材料，對(duì)供方在工程中故意浪費(fèi)材料現(xiàn)象，需方有權(quán)制止，情節(jié)嚴(yán)重者，將受到處罰。
２、供方有義務(wù)協(xié)助需方采購各種材料，并保證采購價(jià)格的合理性。
３、施工中應(yīng)盡量保持需方最高吊頂高度。
４、保證風(fēng)機(jī)盤管的噪音不影響室內(nèi)正常營業(yè)要求，小于45分貝。
�。�、新風(fēng)、排風(fēng)系統(tǒng)的噪音已應(yīng)滿足室內(nèi)營業(yè)要求，小于45分貝。
�。�、保證新風(fēng)過濾系統(tǒng)符合中效過濾標(biāo)準(zhǔn)。
７、三層包房、衛(wèi)生間、辦公室應(yīng)采用單獨(dú)排風(fēng)控制要求。
�。�、室外排風(fēng)口位置，應(yīng)注意冷凝水的排放。
�。埂⒖照{(diào)、排風(fēng)系統(tǒng)安裝應(yīng)全面考慮需方整體裝修效果。
十、合同附件：
�。�、施工明細(xì)圖。
�。�、現(xiàn)場(chǎng)施工規(guī)范。
�。场F(xiàn)場(chǎng)施工安全制度。
十一、工程變更說明：
１、供方應(yīng)嚴(yán)格按供需雙方會(huì)簽認(rèn)可的施工圖進(jìn)行施工。
�。�、工程施工過程中，如有工程變更需求，無論何方均無權(quán)單獨(dú)擅自改動(dòng)，由此造成的.工程質(zhì)量等一切問題有變更方負(fù)責(zé)。
３、工程變更必須由供需雙方會(huì)簽的工程設(shè)計(jì)變更單。
�。�、本工程結(jié)束后，允許工程變更引起――增加或減少的人工安裝費(fèi)用不超過300元。超過部分應(yīng)相互計(jì)算，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)按遼寧省工程材料定額標(biāo)準(zhǔn)。
十二、不可抗力：
�。�、供需雙方因不可抗力的影響而不能履行合同責(zé)任時(shí)，履行合同的時(shí)間與不可抗力持續(xù)的時(shí)間相同。
�。�、合同的價(jià)格不因不可抗力而改變。
十三、仲裁：
�。�、因執(zhí)行合同所發(fā)生的或者與本合同的相關(guān)的一切爭(zhēng)執(zhí)，原則上，由供需雙方友好協(xié)商解決。
�。�、如雙方不能解決時(shí)，將提交違約方的對(duì)方所在的人民法院或中國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)仲裁。
十四、合同生效：
本合同用中文書寫，供需雙方各持一份，自雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
需方：供方：
日期：日期
設(shè)備工程合同11
甲方：
乙方：
訂立設(shè)備大中修合同，經(jīng)雙方協(xié)議，達(dá)成下列條款：
甲方要求：
1、設(shè)備大中修由設(shè)備部負(fù)責(zé)，在安排檢修計(jì)劃時(shí)，并規(guī)定交接日期，履行交接手續(xù)（按 規(guī)程接車），確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。
2、設(shè)備部在大修中規(guī)定試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi)，造成檢修返工，一切費(fèi)用應(yīng)由設(shè)備部負(fù)責(zé)。
3、計(jì)劃改變，車間提出檢修計(jì)劃，設(shè)備部應(yīng)予以協(xié)作。
4、設(shè)備部檢修完畢，做到廢舊機(jī)件分類，集中指定地點(diǎn)并清理場(chǎng)地衛(wèi)生。
5、設(shè)備部檢修計(jì)劃有變動(dòng)，應(yīng)提前三天通知車間，否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、在生產(chǎn)過程中，造成非計(jì)劃停臺(tái)或不到檢修周期造成設(shè)備故障（經(jīng)分析原因確定責(zé)任實(shí)屬設(shè)備部）應(yīng)負(fù)責(zé)直接損失的賠償責(zé)任。
乙方要求：
1、維護(hù)保養(yǎng)和注油短毛車間負(fù)責(zé)，明確檢修界限，搞好協(xié)作，共同為生產(chǎn)服務(wù)。
2、設(shè)備檢修計(jì)劃如有變動(dòng)，應(yīng)提前三天通知設(shè)備部，否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3、按規(guī)程交付檢修設(shè)備，車間應(yīng)說明設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，缺欠情況，并保持機(jī)件完整，衛(wèi)生良好（特別要清除油污）。
4、凡因維護(hù)保養(yǎng)注油操作不當(dāng)，造成設(shè)備故障（經(jīng)分析原因， 責(zé)任實(shí)屬車間） 應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、保養(yǎng)力量不足，可提出保全協(xié)作搶修。 雙方損失均按直接損失價(jià)值相互賠償。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
設(shè)備工程合同12
購買方：________________
出售方：________________
為了明確甲乙雙方在機(jī)械裝拆過程中的安全職責(zé)，甲乙雙方在簽訂機(jī)械設(shè)備裝拆合同的同時(shí)，簽定本協(xié)議，雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行。
一、工程項(xiàng)目名稱：_____________
工程地址：______________
二、設(shè)備：_____________
三、協(xié)議內(nèi)容：
甲乙雙方必須認(rèn)真貫徹國家(JGJ59-99《建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》)。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定及機(jī)械設(shè)備操作規(guī)定。
1、甲方職責(zé)：
(1)甲方必須貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針指導(dǎo)生產(chǎn)，不得違章安排作業(yè)。
(2)機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)前甲方必須提供安裝場(chǎng)地。
(3)甲方要對(duì)隨機(jī)進(jìn)場(chǎng)的乙方機(jī)操工、指揮進(jìn)行安全、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化等工作書面交底。
(4)甲方對(duì)隨機(jī)進(jìn)場(chǎng)的乙方機(jī)操工、指揮的'違章現(xiàn)象有權(quán)制止，如制止無效，可拒絕簽證，罰款，直到叫機(jī)操工退出工地。
2、乙方職責(zé)：
(1)乙方對(duì)機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證安全可靠、性能良好、設(shè)施安全，安裝后必須會(huì)同市建委對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能使用，并作好記錄和交付使用手續(xù)，提供塔機(jī)裝拆上崗、資質(zhì)證書及經(jīng)公司審批的裝拆方案。
(2)乙方必須定期做好機(jī)械的維修保養(yǎng)工作，操作人員認(rèn)真做好每天的例保工作，確保機(jī)械的安全運(yùn)行，一旦機(jī)械發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)搶修，保證生產(chǎn)正常使用。
(3)乙方操作工、指揮必須堅(jiān)守崗位，持證上崗，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，并接受甲方和上級(jí)部門的檢查和監(jiān)督。
(4)乙方在機(jī)械設(shè)備安裝升節(jié)完畢后，及時(shí)提供驗(yàn)收合格報(bào)告。
(5)乙方有權(quán)對(duì)甲方違章指揮現(xiàn)象進(jìn)行制止并拒絕施工，由此造成停班損失由甲方承擔(dān)。
(6)因乙方操作工操作過失，違反操作程序等所造成施工人員傷亡，設(shè)備損壞所造成損失，均由乙方承擔(dān)，并負(fù)連帶責(zé)任。
(7)乙方在裝拆、升節(jié)過程中，操作人員所發(fā)生的傷亡事故，一切責(zé)任包括經(jīng)濟(jì)損失，均由乙方承擔(dān)，并負(fù)連帶責(zé)任。
四、備注：
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_________________
代表簽名：_________________代表簽名：_________________
日期：________________
設(shè)備工程合同13
出租方：_______________________
承租方：_______________________
簽訂日期： 年 月 日
依據(jù)《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，為明確出租方與承租方的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠信的.原則，雙方就 機(jī)械租賃事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、機(jī)械施工地點(diǎn)：
三、機(jī)械使用時(shí)間暫定 年，自 年 月 日起 年 月 日
四、租金及支付
1、租金及計(jì)算：租金 元/月。
2、租金支付：租賃費(fèi)用按月計(jì)算。每月的 日由承租方支付租賃費(fèi)給出租方。
五、雙方責(zé)任
（一）承租方
1、按合同約定及時(shí)付給出租方租金。
2、給出租方機(jī)械操作手提供食宿方便，其費(fèi)用由出租方承擔(dān)。
�。ǘ┏鲎夥�
1、按承租方要求及時(shí)將機(jī)械進(jìn)入工地交付使用。
2、負(fù)責(zé)辦理檢測(cè)手續(xù)及各種管理部門的所需證件。
3、提供機(jī)械相關(guān)資料。
4、服從承租方指揮，接受承租方檢查。
5、負(fù)責(zé)機(jī)械維修、保養(yǎng)，提供24小時(shí)服務(wù)，滿足施工需要。
6、操作人員持有效證件上崗。
7、因出租方操作人員造成的機(jī)械故障事故，出租方承擔(dān)全部責(zé)任，給承租方造成的損失，由出租方進(jìn)行賠償。
六、其他約定事項(xiàng)
1、出租方機(jī)械或服務(wù)不能滿足承租方要求，承租方有權(quán)進(jìn)行處罰，直至解除合同。
2、本合同未涉及的條款，雙方可簽定補(bǔ)充協(xié)議。
3、本合同經(jīng)出租、承租雙方簽字，方能生效。
七、本合同一式四份，雙方各持兩份。
出租方：簽字（蓋章）：___________ 承租方：簽字（蓋章）：___________
設(shè)備工程合同14
發(fā)包方（甲方）：________________
代表人：________________
承包方（乙方）：________________
負(fù)責(zé)人：________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將____________地段，全部土石方工程發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)條款明確如下：
一、工程內(nèi)容：地段內(nèi)土石方挖填與平整運(yùn)棄。
二、工程地點(diǎn)：
三、工程量：土石方約______萬立方米左右，在線內(nèi)組織施工，工程結(jié)算按實(shí)際完成工程量計(jì)算。
四、承包方式：采用包工的方式，單價(jià)以______元/m3基數(shù)。本工程全部渣土、運(yùn)輸、倒土及渣土辦證手續(xù)費(fèi)用等所有費(fèi)用，全部由乙方負(fù)責(zé)，石方和混凝土結(jié)構(gòu)雙方協(xié)商另行計(jì)價(jià)。
五、結(jié)算方法：乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先付______元給乙方進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，以后按______立方米結(jié)算一次，以此類推。余款在工程竣工后經(jīng)驗(yàn)收合格，在乙方完工______天內(nèi)進(jìn)行工程驗(yàn)收工程，并且出結(jié)算表，憑結(jié)算表______個(gè)月內(nèi)付清。
六、稅收由甲方承擔(dān)。
七、甲方責(zé)任
1、水、電源由甲方提供。
2、甲方派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助乙方搞好施工指導(dǎo)，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)到要求，并及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收。
3、甲方負(fù)責(zé)派專人及時(shí)簽收認(rèn)定所做工程量，以配合乙方順利進(jìn)行后續(xù)工作。
八、施工日期：從開工日起有效______天內(nèi)完成上述項(xiàng)目的施工任務(wù)。設(shè)計(jì)變更，以及自然災(zāi)害等不可抗拒的`因素，以及節(jié)假日渣土辦通知停工，如出現(xiàn)石方，（造成工期延誤，工期相應(yīng)順延。
九、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商補(bǔ)充完善協(xié)議。
十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份，雙方簽字或蓋章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同終止。
甲方：（簽字）_________________乙方：（簽字）_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
設(shè)備工程合同15
出租方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）_______________________________。
承租人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）__________________________________。
根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，按照平等互利、誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商一致。
第一條：租賃物的名稱、數(shù)量和用途：
乙方租賃甲方的機(jī)械設(shè)備為________________________________。
乙方租賃甲方的機(jī)械設(shè)備如下：
設(shè)備型號(hào)數(shù)量產(chǎn)地?cái)?shù)量現(xiàn)值租金/月
第二條：租賃期限
乙方將從____________________________________________________________________________________________________合同期滿后，乙方如需繼續(xù)租用，應(yīng)在合同期滿前十日內(nèi)與甲方重新簽訂合同。如果合同未續(xù)簽，機(jī)械設(shè)備未歸還，甲方應(yīng)繼續(xù)租賃機(jī)械。除租賃期限不確定外，本合同的其他條款將繼續(xù)生效，但甲方有權(quán)隨時(shí)終止租賃關(guān)系并收回機(jī)器。
第三條：租金的計(jì)算和支付
1、房租每月（大寫）元（小寫），按月計(jì)算，每月提前五天支付。第一個(gè)月開工不足一個(gè)月的，按月計(jì)算租金，最后一個(gè)月開工超過25天（含25天）的，不足25天的，按月租金除以30天計(jì)算日租金。
2、租賃期內(nèi)，每天平均工作時(shí)間原則上不超過小時(shí)（相當(dāng)于一個(gè)機(jī)班），每月累計(jì)不超過___小時(shí)（累計(jì)時(shí)間不包括甲方免租期對(duì)應(yīng)的機(jī)班時(shí)間）。工作需要超過_____小時(shí)的，視為加班，加班租賃費(fèi)按加班工作時(shí)間計(jì)算，小時(shí)租金按月租金除以240小時(shí)計(jì)算。
3、除非合同中另有約定，否則租金的計(jì)算不受影響，如果因乙方、施工方或天氣原因而停止工作或減少工作時(shí)間，乙方仍需按合同支付租金。
4、租金支付方式為：①現(xiàn)金（_________）；②現(xiàn)金（_________）。甲方收到后應(yīng)開具收據(jù)。
第四條：租賃機(jī)械的交付和驗(yàn)收
1、甲方應(yīng)在交貨地點(diǎn)將租賃機(jī)械交付給乙方（或其代理人）。如果由于不可預(yù)見、不可避免和不可克服的客觀條件導(dǎo)致租賃機(jī)械的交付延遲，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方應(yīng)在收到貨物后及時(shí)到交貨地點(diǎn)對(duì)租賃機(jī)械進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)將簽字蓋章后的租賃機(jī)械驗(yàn)收收據(jù)交給甲方。
3、如乙方未按前款規(guī)定辦理驗(yàn)收，則視為甲方已完整完成乙方對(duì)租賃機(jī)械的驗(yàn)收，視為乙方已向甲方交付租賃機(jī)械的驗(yàn)收收據(jù)。
4、如果乙方發(fā)現(xiàn)租賃機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和技術(shù)性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。屬于甲方責(zé)任的，乙方應(yīng)在交貨當(dāng)日且不遲于交貨日后三日，立即書面通知甲方上述情況，并由甲方負(fù)責(zé)處理；否則，應(yīng)視為租賃機(jī)械符合本合同及其附件的約定要求。
第五條：租賃機(jī)械的使用、修理、維護(hù)和費(fèi)用
1、租賃機(jī)械應(yīng)由乙方在租賃期內(nèi)使用。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)日常燃料和輔助用油、維修和保養(yǎng)，并保持設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因維修需要一次更換的備件，乙方承擔(dān)不超過人民幣，甲方承擔(dān)超過人民幣。
2、如果乙方在工作中不能排除設(shè)備故障，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行維修。正常保養(yǎng)一般不超過三天，租金不扣。超過三天的，超過的天數(shù)不計(jì)算租金，但必須經(jīng)甲方經(jīng)營者（經(jīng)營者）簽字認(rèn)可。
3、如果第三方在租賃機(jī)械的安裝、儲(chǔ)存和使用過程中遭受損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
4、租賃機(jī)械的安裝、儲(chǔ)存和使用過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用和稅費(fèi)應(yīng)由乙方承擔(dān)。
5、在機(jī)器租賃期間，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓工作地點(diǎn)。
第六條：租賃機(jī)械的運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
1、乙方指定的運(yùn)輸方式為：①汽車運(yùn)輸（_________）；②鐵路運(yùn)輸（_________）。
乙方租賃甲方機(jī)械的，租賃期不足個(gè)月的，乙方承擔(dān)雙向（返回現(xiàn)場(chǎng)）運(yùn)費(fèi)；租賃期超過個(gè)月的，進(jìn)出租賃機(jī)械的運(yùn)費(fèi)由甲乙雙方分別承擔(dān)，即入場(chǎng)費(fèi)由乙方承擔(dān)，退場(chǎng)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
第七條：甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方應(yīng)按約定交付租賃機(jī)械，并保證租賃物在租賃期內(nèi)達(dá)到約定的用途。
2、甲方應(yīng)保證租賃期內(nèi)租賃物不被第三方索賠。
3、甲方應(yīng)為租賃機(jī)械提供_____名操作人員。每名操作員的工資為____________________________機(jī)械操作人員不對(duì)施工技術(shù)負(fù)責(zé)，但必須服從乙方的管理，遵守乙方的規(guī)章制度，按乙方的要求進(jìn)行施工。
4、乙方支付全部租金后，甲方應(yīng)提供其居住地開具的應(yīng)稅發(fā)票。
第八條：乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須按合同約定支付租金。
2、在租賃期內(nèi)，本合同所列租賃機(jī)械的所有權(quán)屬于甲方。乙方僅擁有租賃機(jī)械的使用權(quán)，不擁有所有權(quán)。在乙方占有和使用租賃機(jī)械期間，非因甲方原因造成的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任（如被查封、扣押、盜竊、損壞、丟失或乙方指揮不當(dāng)，包括施工方在施工現(xiàn)場(chǎng)等），由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。）（如被盜、損壞或丟失，應(yīng)根據(jù)機(jī)器的購買價(jià)格進(jìn)行賠償）。乙方應(yīng)承擔(dān)租賃期內(nèi)人身傷害事故的一切賠償責(zé)任。
3、乙方有權(quán)按照約定的方式、地點(diǎn)和租賃物的性質(zhì)使用租賃物。設(shè)備進(jìn)出時(shí)，乙方應(yīng)提供免費(fèi)的勞務(wù)和機(jī)械服務(wù)，并在離開時(shí)必須向甲方簽署設(shè)備退出證明。乙方未履行簽約手續(xù)的，退出時(shí)間以機(jī)械操作人員或運(yùn)輸單位（運(yùn)輸司機(jī)）確認(rèn)的退出時(shí)間為準(zhǔn)。
4、乙方應(yīng)在租賃期內(nèi)妥善保管租賃物，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得在租賃物上增加或移除任何部件。
5、在租賃期間，如果乙方將租賃的機(jī)器轉(zhuǎn)租給第三方，必須獲得甲方的書面同意。
6、乙方不得以任何理由抵押設(shè)備，否則一切后果由乙方承擔(dān)。
7、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得借錢給甲方的`機(jī)械操作人員，否則甲方不予批準(zhǔn)。
第九條：違約責(zé)任
1、租賃期內(nèi)，如租賃物被第三方索賠，甲方應(yīng)承擔(dān)給乙方造成的一切損失。
2、乙方必須按合同支付租金，否則甲方有權(quán)停機(jī)支付租金，但停機(jī)期間仍計(jì)算租金。如果乙方付款后繼續(xù)出租（使用），停工期間造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
3、租賃期內(nèi)，乙方未經(jīng)甲方書面同意將租賃機(jī)械轉(zhuǎn)租給第三人的，甲方有權(quán)直接解除合同，要求乙方支付轉(zhuǎn)租期間的租金，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)轉(zhuǎn)租期間租金20%的違約金。
4、未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得變更或非法解除本合同；如有違反，任何一方應(yīng)向另一方支付本合同租金總額的百分之_____的違約金。
5、乙方未按合同約定支付租金時(shí)，甲方有權(quán)采取以下措施：
�。�1）要求乙方及時(shí)付清租金及其他費(fèi)用，每逾期一天，乙方應(yīng)按所欠租金的5‰支付違約金，直至全部付清。違約金不足以賠償甲方實(shí)際損失的，乙方應(yīng)按實(shí)際損失向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任；
（2）如乙方逾期五天未付清租金，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)返還租賃機(jī)械，否則，應(yīng)賠償給甲方造成的一切損失（包括返還運(yùn)費(fèi)）。
第十條：爭(zhēng)端的解決
因履行本合同而產(chǎn)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)由雙方通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由甲方所在地法院裁決。如因乙方不支付租金而發(fā)生爭(zhēng)議，乙方應(yīng)承擔(dān)律師費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)及甲方聘用的其他費(fèi)用。
第十一條：本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
出租方（甲方）：_________承租方（乙方）：_________
授權(quán)代理人：_________
地址：_________
【設(shè)備工程合同】相關(guān)文章：
設(shè)備工程合同01-06
工程設(shè)備供貨合同11-27
工程設(shè)備租賃合同10-17
工程設(shè)備安裝合同12-29
設(shè)備工程合同(15篇)03-18
設(shè)備工程合同 15篇03-02
設(shè)備工程合同 (15篇)03-02
設(shè)備安裝工程合同03-05
工程安裝設(shè)備合同03-01