設(shè)備工程合同 (15篇)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的設(shè)備工程合同 ，僅供參考，大家一起來看看吧。
設(shè)備工程合同 1
承租方： (以下簡稱甲方)
出租方： (以下簡稱乙方)
一、甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按在照平等互利的原則，經(jīng)過雙方協(xié)商，就甲方向已方承租設(shè)備特簽定此合同。
二、設(shè)備使用地點及工程項目
G320湘潭繞城線一期及白云路工程
三、設(shè)備的所有權(quán)和使用權(quán)
1、已方擁有租賃設(shè)備的所有權(quán)。
2、甲方僅在租賃期內(nèi)本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該租賃設(shè)備的使用權(quán)。
四、租賃期限及租金結(jié)算方式
1、租期自20xx年9月5號至工程完工止。
2、設(shè)備租賃費按小時計算：300元/小時，油料由已方自負。租賃費每月一結(jié)，結(jié)算后一個星期內(nèi)結(jié)清。
五、租賃設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)
1、設(shè)備在租賃期間由甲方使用，已方應(yīng)做好設(shè)備的日常保養(yǎng)、維修，使設(shè)備保持良好的狀態(tài)，維修費用由甲方承擔，維修保養(yǎng)如需甲方協(xié)助，甲方應(yīng)盡量配合。
2、設(shè)備操作機手每天24小時值班。
六、已方的'義務(wù)
1、為甲方提供性能良好的設(shè)備，及設(shè)備合格證等資料。
2、配備一名具備操作證的操作手(工資由已方自負)。
3、進入甲方工地后，已方機手應(yīng)服從甲方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度和指揮，并遵守甲方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度，如不服從，甲方有權(quán)責令其改正或清除退場。
4、已方機手在施工現(xiàn)場，不服從施工人員安排擅自違章操作，由已方承擔責任。
5、在施工場內(nèi)由機手操作失誤造成的一切安全事故由已方全部負責。
七、甲方的義務(wù)
1、負責提供已方機手的食宿，免費提供床位和住宿場地，餐費由乙方承擔。
2、甲方不得強迫已方機手違章或超負荷作業(yè)。
3、租賃期間，設(shè)備在工地停放安全由甲方負責，如發(fā)生丟失、毀損由甲方按照本合同第一條核定價格賠償，賠償期限在丟失、損壞當日起三十天內(nèi)。
八、違約責任
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間，未經(jīng)已方書面同意，甲方不得在租賃設(shè)備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設(shè)備進行轉(zhuǎn)租或抵押，否則，由此造成的損失由甲方承擔。
九、爭議的解決
有關(guān)本合同的一切爭議，甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律法規(guī)解決。
十、未盡事宜
甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
設(shè)備工程合同 2
訂立合同雙方：
需方：
供方：
供需雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，為明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，就需方購買供方產(chǎn)品（以下稱“合同產(chǎn)品”）經(jīng)友好協(xié)商，共同簽訂本合同。
1、定義
1.1、合同產(chǎn)品：指需方依據(jù)本合同向供方購買，而供方亦同意銷售給需方的乙方或/及乙方供應(yīng)商生產(chǎn)、制造、銷售的產(chǎn)品。
1.2、知識產(chǎn)權(quán)：是指依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律和國際條約的規(guī)定，權(quán)利人所依法享有的專利權(quán)、版權(quán)（著作權(quán)）、商標權(quán)、商業(yè)信譽和商業(yè)秘密權(quán)等。
1.3、商業(yè)秘密：指需方和（或）其關(guān)聯(lián)企業(yè)合法擁有并被該方視為秘密的技術(shù)、財務(wù)、商業(yè)或任何其他方面的信息。其不為公眾所知悉，具有實用性，能帶來經(jīng)濟效益，并且該秘密被其合法擁有者采取一定的措施予以保護。在本合同項下，商業(yè)秘密/保密信息，包括但不限于本合同在內(nèi)的商業(yè)信息、技術(shù)信息以及需方所購買的產(chǎn)品數(shù)量、清單、配置及需方客戶信息。
1.4、補充協(xié)議：指本合同的補充條款，與本合同具有同等的法律效力。
2、采購的`合同產(chǎn)品及價格（見下表）
3、最終成交金額：（大寫） 元整（￥ 元整）
4、付款方式、賬戶及開戶行
供方安裝調(diào)試完畢后，需方一次性支付給供方全部款項。同時供方開具全額發(fā)票
付款方式：
開戶行： 賬 號：
5、交貨時間、地點及合同產(chǎn)品驗收
5.1、甲方指定的交貨地點為： 收貨人：
5.2、合同產(chǎn)品驗收。產(chǎn)品驗收標準按照以下文件所列要求予以驗收，次序在先的優(yōu)于次序在后的文件，同一次序文件以時間在后的為準：
5.3、指定的收貨人向供方提出異議之日起7日內(nèi)，供方未對買方的異議進行處理并答復(fù)的，視為默認買方提出的異議處理意見。
6、包裝及運輸
6.1、按照本合同的規(guī)定及甲方的要求采用合適的安全措施，妥善包裝合同產(chǎn)品，適合運輸要求。乙方應(yīng)對未采取適當、充分的包裝保護措施而造成的損失負責。同時，包裝物應(yīng)由乙方提供并自付費用。
6.2、乙方負責辦理運輸。
7、服務(wù)與保修
6.1、乙方承諾向甲方提供如下售后服務(wù)：乙方承諾對合同產(chǎn)品提供廠家規(guī)定保修服務(wù)，該免費保修期自產(chǎn)品驗收合格之日起計算。
6.2、產(chǎn)品之售出之日起（在正常使用條件下，非人為誤操作或火災(zāi)等）保修期內(nèi)免費更換故障部件；質(zhì)保一年，
6.3、維修響應(yīng)：一周七天，一天24小時受理用戶咨詢要求，隨時解答使用過程中出現(xiàn)的問題。
6.4、終身維護：保修期過后，我公司將為所售產(chǎn)品提供終身有償維修服務(wù)。
6.5、合同產(chǎn)品免費保修期滿后，乙方應(yīng)繼續(xù)提供服務(wù)并只收取合理的材料費及人工費。
8、品質(zhì)和保證
8.1、乙方保證其提供的合同產(chǎn)品符合國家標準、行業(yè)標準以及雙方認可或約定的質(zhì)量標準。
8.2、乙方保證提供的產(chǎn)品能夠使甲方實現(xiàn)合同目的并滿足甲方需求。 7。3乙方保證其所提供的合同產(chǎn)品為原廠生產(chǎn)，產(chǎn)品及其各部件為全新的、未使用過的，產(chǎn)品沒有設(shè)計或制造上的缺陷，其對本合同的執(zhí)行不會違反任何相關(guān)的法律法規(guī)和合同條款。
9、風險轉(zhuǎn)移
合同產(chǎn)品的所有權(quán)及風險自需方對合同產(chǎn)品驗收合格之日起轉(zhuǎn)移給需方。
10、違約責任
10.1、違約方在規(guī)定期限內(nèi)不能按時履行義務(wù)的，每遲延一天，向守約方支付遲延履行部分總金額千分之五的違約金，但違約金總額不超過合同總金額的30%。
10.2、乙方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定標準時，甲方有權(quán)選擇更換、修理的權(quán)利并有權(quán)要求乙方賠償甲方因此而遭受的全部損失和費用（包括但不限于調(diào)查費用、訴訟費用、律師費用、損害賠償費用等。）
11、不可抗力
因臺風、地震、水災(zāi)等不可預(yù)見并且雙方對其發(fā)生和后果不能避免、不能克服的客觀情況為不可抗力。由于不可抗力的因素對履行合同產(chǎn)生影響時，受影響的一方，應(yīng)立即將事件情況通知對方，并在10天內(nèi)提供事件詳情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效證明文件。按不可抗力事件對履行本合同的影響程度，由雙方協(xié)商決定是否解除合同、部分免除或變更合同的責任，或延期履行合同。
12、爭議的解決：
因履行本合同或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決。協(xié)商不成時，由包頭市仲裁委員會仲裁解決。
13、補充條款：
本合同之未盡事宜，雙方可以以補充協(xié)議或其它書面形式再做約定。
14、合同生效及其他
本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。 本合同一式 貳 份，雙方各執(zhí) 壹 份，具有同等法律效力。
15、簽訂地點、時間：
本合同簽訂地為 ，簽訂時間為 年 月 日。
16、合同生效：本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，加蓋雙方印章之日起生效，傳真件具有相同法律效力
甲方：乙方：年月日：
設(shè)備工程合同 3
承租方：_________________（以下簡稱甲方）
出租方：_________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)法律有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程地點、設(shè)備用途
1、工程地點：生態(tài)城項目部工地現(xiàn)場。
2、用途：根據(jù)施工現(xiàn)場作業(yè)要求。
第二條：租賃機械的名稱、規(guī)格
1、_________________挖掘機一臺。
2、進場時間：____________年____________月____________日。
第三條：機械操作人員
乙方為租賃機械配備操作手，并保證滿足甲方施工進度要求，操作人員工資由乙方承擔，甲方可安排操作人員的住宿，操作人員可在甲方員工食堂就餐，就餐費用按照甲方職工標準收取。
第四條：租賃期限
自____________年____________月____________日至甲方施工現(xiàn)場挖掘機工作內(nèi)容結(jié)束，具體時間由甲方按照施工進度情況確定，期滿后合同終止。
第五條：甲方的權(quán)利、義務(wù)
1、甲方有權(quán)根據(jù)工程施工需要安排乙方完成工作內(nèi)容，乙方應(yīng)服從甲方的安排，若乙方不服從甲方的.工作安排，甲方有權(quán)單方解除本租賃協(xié)議。
2、乙方在工作過程中應(yīng)遵守機械操作規(guī)程和甲方的安全生產(chǎn)、文明施工制度，若因乙方違規(guī)操作發(fā)生事故，乙方應(yīng)承擔事故后果及損失，甲方有權(quán)解除本租賃協(xié)議。
3、甲方授權(quán)現(xiàn)場專管人員進行機械工作時間登記，甲乙雙方必須每天核對機械使用時間，經(jīng)雙方簽字確認的工作時間作為計算租賃費的依據(jù)。
第六條：乙方的權(quán)利、義務(wù)
1、乙方應(yīng)妥善保管和使用機械設(shè)備，因保管不善造成損壞、丟失以及司機操作不當給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責任。
2、乙方負責機械租賃期間的日常保養(yǎng)工作，使其保持良好狀態(tài)以保證甲方正常施工，保養(yǎng)發(fā)生的費用乙方自行承擔。
3、乙方遵守甲方的各項規(guī)章制度，并負責辦理機械及司機的一切保險，費用由乙方自行承擔。
4、乙方必須無償提供進程設(shè)備的安全檢驗證明及操作人員的操作資格證據(jù)。
5、乙方需授權(quán)專人在施工現(xiàn)場進行機械施工質(zhì)量跟蹤，記錄工作時間，每天與甲方核對。
6、乙方操作人員不得謊報機械工作時間，如有發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)扣除當月機械租賃費并可單方解除本租賃協(xié)議。
第七條：其他事項
1、乙方駕駛員須服從甲方工作人員的調(diào)度指揮，對于不服從甲方指揮的，甲方有權(quán)進行每次____________—____________元以上的罰款。
2、乙方不及時履行機械設(shè)備的修繕義務(wù)，影響甲方正常施工，甲方可拒絕支付租賃費。
第八條：爭議的解決
凡因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，應(yīng)提交天津鐵路運輸法院訴訟解決。
第九條：合同生效
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
3、乙方向甲方提交身份證復(fù)印件等合法證據(jù)和有效聯(lián)系方式。
承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________
聯(lián)系方式：_________________________聯(lián)系方式：_________________________
____________年____________月____________日
設(shè)備工程合同 4
出租人：(以下簡稱甲方)______ 簽訂地點：_________
承租人：(以下簡稱乙方)______ 簽訂時間：__年__月__日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量(詳見合同附件)：___________
第二條 租賃物資的用途及使用方法：__________________
第三條 租賃期限：自____年____月____日至___年____月____日，共計____天。承租人因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前____日內(nèi)，重新簽訂合同。
第四條 租金、租金支付方式和期限
收取租金的標準：_______________________
租金的支付方式和期限：_____________________
第五條 押金(保證金)
經(jīng)雙方協(xié)商，出租人收取承租人押金____元。承租人交納押金后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：_______。
第七條 租賃物資的保管與維修
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由____人承擔。
第八條 出租人變更
一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三人，應(yīng)正式通知承租人，租賃物資新的所有權(quán)人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間，承租人未經(jīng)出租人同意，不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為：__________。
第十條 本合同解除的條件：_____________。
第十一條 違約責任
一、出租人違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應(yīng)向承租人償付違約期租金___%的`違約金。 2.未按質(zhì)量提供租賃物資，應(yīng)向承租人償付違約期租金___%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補齊外，還應(yīng)償付違約期租金___%的違約金。
4.其他違約行為：____________________。
二、承租人違約責任：
1.不按時交納租金，應(yīng)向出租人償付違約期租金___%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資，應(yīng)向出租人償付違約期租金____%的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租人有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租人還應(yīng)向出租人償付違約期租金___%的違約金。
4.其他違約行為：___________________。
第十二條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條 其他約定事項：_________________。
第十四條 本合同未作規(guī)定的，按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 本合同一式____份，合同雙方各執(zhí)____份。本合同附件____份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同 5
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方充分協(xié)商，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，特簽署本合同。
一、合同內(nèi)容：
1、制作材料：
2、在甲方制定場所位置上安裝;
3、驗收方式：抽樣驗收，以達到樣品質(zhì)量為準;
4、工程質(zhì)量：正常情況下至少使用_____個月。
二、制作單價及數(shù)量：
1、單價___元(不含稅)，數(shù)量___個。
三、付款方式：
1、合同簽訂之日，付款人民幣___元(大寫___)
2、工程結(jié)束驗收合格后，付清余款。
四、責任與義務(wù)：
1、乙方應(yīng)按甲方要求保質(zhì)保量完成制作及安裝;
2、乙方需在規(guī)定時間___年___月___日之前完成制作及安裝，并由甲方驗收認可;
3、在規(guī)定的使用期內(nèi)，因質(zhì)量問題導(dǎo)致項目損壞，乙方需進行維護和更換。
五、違約責任：
1、若乙方?jīng)]有在規(guī)定時間內(nèi)完成，導(dǎo)致甲方損失的，甲方有權(quán)不付項目余款。
2、若甲方?jīng)]有合理的理由，無故毀約，甲方所付款項不予退還。
六、其他事項：
1、乙方保證所安裝項目符合戶外廣告規(guī)定的.質(zhì)量要求，即抗臺風最大風力8級;
2、若因自然災(zāi)害或其他人力不可抗拒的因素導(dǎo)致項目毀損和缺失的，乙方可以免責;
3、其他未盡事宜，由甲乙雙方友好協(xié)商，協(xié)商內(nèi)容可作為本合同副本，享有同等法律效力。
七、甲乙雙方如因履行合同發(fā)生糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無果則提請法律途徑解決。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
設(shè)備工程合同 6
合同編號：
簽約地點：
需方：
地址：
電話：
傳真：
法定代表人：
簽約代表：
供方：
地址：
電話：
傳真：
法定代表人：
簽約代表 ：
本合同是由供需雙方共同制定，雙方同意按如下條款進行操作：
一、產(chǎn)品名稱：
該工程室內(nèi)機采用南京天加風機盤管，室外機暫定南京天加機組。
新、排風機采用應(yīng)達風機。
付款方式：
1、合同雙方簽字蓋章后二日內(nèi)，需方支付部分工程款 元,供方組織設(shè)備、調(diào)試的準備。
2、需方指定日期XX年 月 日施工，供方按需方日期要求進入施工現(xiàn)場后，按雙方認可的施工圖進行施工。
3、工程進展 時,需方再向供方提供工程安裝費 元。
4、工程結(jié)束(供需雙方共同驗收合格)。需方再向供方支付 元,以及部分加工設(shè)備( 咬口機、臺鉆、無齒鋸等)。
5、XX年 月 日前主要設(shè)備(空調(diào)主機)進入需方施工現(xiàn)場時，供需雙方共同開箱驗貨，符合合同要求后，需方須向供方再支付3,000元，供方組織設(shè)備的安裝、調(diào)試。
6、工程驗收說明：供方在自檢合格的前提下，向需方提出書面申請驗收單，供需雙方共同組織不少于5人進行空調(diào)工程驗收。如需方在接到供方書面申請三個工作日內(nèi)，不參加驗收，則供方有權(quán)自行驗收，工程視為合格。
7、人工安裝費稅金由需方代繳，并以現(xiàn)金方式支付。
二、技術(shù)說明：
1、中央空調(diào)工程方案設(shè)計說明及依據(jù)(見附表)
2、系統(tǒng)說明(見附表)
3、主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)(見附表)
4、運行費用分析(見附表)
三、工程內(nèi)容：
說明：本工程為后續(xù)接手工程。
1、空調(diào)主機、風機盤管系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
2、空調(diào)制冷、熱水系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
3、空調(diào)控制系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
4、空調(diào)水泵系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
5、空調(diào)供暖系統(tǒng)(板式換熱器)的安裝調(diào)試。
6、排風、新風管道系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
7、風機減振、消音系統(tǒng)的安裝調(diào)試。
8、新風機組的制作、安裝、調(diào)試。
四、設(shè)備運輸及安全：
1、需方責任
需方負責空調(diào)系統(tǒng)階段驗收合格后相關(guān)部分的安全。
2、供方責任
供方負責供方所提供設(shè)備的運輸及設(shè)備在運輸和安裝過程中的'安全。
五、質(zhì)保期：
1、空調(diào)系統(tǒng)整體部分：
設(shè)備調(diào)試結(jié)束，工程驗收合格之日起12個月或設(shè)備到貨之日起18個月，以先到期者為準。
2、空調(diào)系統(tǒng)風機盤管部分：
設(shè)備調(diào)試結(jié)束，工程驗收合格之日起36個月或設(shè)備到貨之日起45個月，以先到期者為準。
六、安裝：
1、嚴格按<工程施工規(guī)范>進行施工。
2、供方按圖施工，如有變更，必須有經(jīng)供需方申請，設(shè)計部、工程部、公司負責人簽字的設(shè)計變更單。
3、嚴格實行<施工現(xiàn)場設(shè)備、人員、環(huán)境安全制度>。
4、遵守需方施工現(xiàn)場代表人員的指揮。
5、施工工期：
l 空調(diào)系統(tǒng)主體部分10天。排風系統(tǒng)5天。
l 其余需與裝修配合的部分，如風口部分要與裝修同步進行。
七、售后服務(wù)：
1、在保質(zhì)期內(nèi)，若因供方產(chǎn)品自身質(zhì)量出現(xiàn)問題，供方保證在4個小時內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場進行處理， 并免費進行零部件更換及維修;若因需方提供產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，供方保證在4小時內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場進行處理， 免費進行維修，收取相應(yīng)材料成本費。
2、在保質(zhì)期內(nèi)，若空調(diào)系統(tǒng)因需方違規(guī)操作出現(xiàn)問題，供方保證在4個小時內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場進行處理， 并免費進行維修，收取相應(yīng)材料成本費。
3、在保修期外，如供方產(chǎn)品出現(xiàn)問題，供方保證在4小時內(nèi)趕到用戶現(xiàn)場進行處理，免費維修，優(yōu)惠提供零部件進行更換。
4、供方將需方相關(guān)資料納入公司統(tǒng)一售后服務(wù)管理系統(tǒng)中，為b級監(jiān)控對象。
b級監(jiān)控單位工作內(nèi)容：
l 詳細的客戶檔案(需供方配合提供)
l 客戶空調(diào)系統(tǒng)運行、維修記錄
l 季節(jié)性設(shè)備保養(yǎng)、調(diào)試記錄
l 定期預(yù)警記錄
l 專人負責及交接記錄
5、供方將不定期進行季節(jié)性客戶走訪。
6、供方免費為需方培養(yǎng)兩名空調(diào)操作人員。
7、開通24小時技術(shù)支持電話：139-40404619
八、需方責任：
1、提供合理的施工現(xiàn)場。
2、提供不小于10平米的庫房。
3、提供專職現(xiàn)場協(xié)調(diào)人員。
4、保證施工現(xiàn)場的水、電的供應(yīng)，費用由買方承擔，并有獨立的控制系統(tǒng)。
5、階段驗收合格后，相應(yīng)設(shè)備及系統(tǒng)產(chǎn)品的保護。
6、有義務(wù)組織、協(xié)調(diào)供方與施工現(xiàn)場相關(guān)施工單位的合作。
7、有義務(wù)對供方的工程價格進行保密。
九、供方責任：
1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工當中應(yīng)盡量節(jié)省材料，對供方在工程中故意浪費材料現(xiàn)象，需方有權(quán)制止，情節(jié)嚴重者，將受到處罰。
2、供方有義務(wù)協(xié)助需方采購各種材料， 并保證采購價格的合理性。
3、施工中應(yīng)盡量保持需方最高吊頂高度。
4、保證風機盤管的噪音不影響室內(nèi)正常營業(yè)要求，小于45分貝。
5、新風、排風系統(tǒng)的噪音已應(yīng)滿足室內(nèi)營業(yè)要求，小于45分貝。
6、保證新風過濾系統(tǒng)符合中效過濾標準。
7、三層包房、衛(wèi)生間、辦公室應(yīng)采用單獨排風控制要求。
8、室外排風口位置，應(yīng)注意冷凝水的排放。
9、空調(diào)、排風系統(tǒng)安裝應(yīng)全面考慮需方整體裝修效果。
十、合同附件：
1、施工明細圖。
2、現(xiàn)場施工規(guī)范。
3、現(xiàn)場施工安全制度。
十一、工程變更說明：
1、供方應(yīng)嚴格按供需雙方會簽認可的施工圖進行施工。
2、工程施工過程中，如有工程變更需求，無論何方均無權(quán)單獨擅自改動，由此造成的工程質(zhì)量等一切問題有變更方負責。
3、工程變更必須由供需雙方會簽的工程設(shè)計變更單。
4、本工程結(jié)束后，允許工程變更引起――增加或減少的人工安裝費用不超過300元 。超過 部分應(yīng)相互計算，計算標準按遼寧省工程材料定額標準。
十二、不可抗力：
1、供需雙方因不可抗力的影響而不能履行合同責任時，履行合同的時間與不可抗力持續(xù)的時間相同。
2、合同的價格不因不可抗力而改變。
十三、仲裁：
1、因執(zhí)行合同所發(fā)生的或者與本合同的相關(guān)的一切爭執(zhí)，原則上，由供需雙方友好協(xié)商解決。
2、如雙方不能解決時，將提交違約方的對方所在的人民法院或中國經(jīng)濟貿(mào)易委員會仲裁。
十四、 合同生效：
本合同用中文書寫，供需雙方各持一份，自雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
需方： 供方：
日期： 日期：
設(shè)備工程合同 7
發(fā)包方（甲方）：________________
代表人：________________
承包方（乙方）：________________
負責人：________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將____________地段，全部土石方工程發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)就有關(guān)條款明確如下：
一、工程內(nèi)容：
地段內(nèi)土石方挖填與平整運棄。
二、工程地點：
三、工程量：
土石方約______萬立方米左右，在線內(nèi)組織施工，工程結(jié)算按實際完成工程量計算。
四、承包方式：
采用包工的方式，單價以______元/m3基數(shù)。本工程全部渣土、運輸、倒土及渣土辦證手續(xù)費用等所有費用，全部由乙方負責，石方和混凝土結(jié)構(gòu)雙方協(xié)商另行計價。
五、結(jié)算方法：
乙方進場后，甲方先付______元給乙方進場費，以后按______立方米結(jié)算一次，以此類推。余款在工程竣工后經(jīng)驗收合格，在乙方完工______天內(nèi)進行工程驗收工程，并且出結(jié)算表，憑結(jié)算表______個月內(nèi)付清。
六、稅收由甲方承擔。
七、甲方責任
1、水、電源由甲方提供。
2、甲方派技術(shù)人員到現(xiàn)場協(xié)助乙方搞好施工指導(dǎo)，加強工程質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達到要求，并及時進行隱蔽工程質(zhì)量驗收。
3、甲方負責派專人及時簽收認定所做工程量，以配合乙方順利進行后續(xù)工作。
九、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商補充完善協(xié)議。
十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份，雙方簽字或蓋章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同終止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
設(shè)備工程合同 8
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著互惠、公平誠實信用的原則，就甲方的音響系統(tǒng)工程由乙方進行電子設(shè)備供貨及安裝達成如下協(xié)議，雙方共同遵守之。
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.工程總造價：設(shè)備造價(見附件)安裝造價(見附件)總造價合計;
工程內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方所需的設(shè)備及技術(shù)要求設(shè)計、生產(chǎn)進行運輸和安裝、調(diào)試，滿足甲方對本工程設(shè)備及安裝系統(tǒng)的要求。
二、工程期限：自本合同生效后天內(nèi)，除不可抗力所造成的原因外，乙方提供的設(shè)備和安裝工程應(yīng)當向甲方履行完畢。(本條所稱的不可抗力自然災(zāi)害、政府行為、社會異�，F(xiàn)象)
三、設(shè)備及工程質(zhì)量的標準：
滿足音響舞臺燈光設(shè)備和安裝系統(tǒng)的工程設(shè)計方案中參數(shù)的各項要求。
五、驗收：
1.乙方向甲方提供的音響舞臺燈光設(shè)備，在進入工地或甲方的營業(yè)場所后，甲方應(yīng)根據(jù)本合同附件一的內(nèi)容驗收并出具收據(jù)。
2.乙方在工程安裝完畢后應(yīng)當通知甲方驗收，甲方應(yīng)在接到乙方通知后，兩日內(nèi)組織驗收，否則視為甲方已驗收完畢。
六、權(quán)利與義務(wù)：
1.乙方負責提供音響舞臺燈光系統(tǒng)及設(shè)備的`技術(shù)參數(shù);
2.甲方提供系統(tǒng)的安裝場地并提供總電源;
3.甲方積極協(xié)調(diào)乙方與工地其他施工隊伍的關(guān)系，盡量為乙方施工提供方便;
4.乙方應(yīng)按設(shè)計方案的技術(shù)參數(shù)和要求，按照國家或行業(yè)標準設(shè)計供應(yīng)安裝;
5.乙方進入工地后應(yīng)做到安全、文明施工，服從工地的統(tǒng)一管理，應(yīng)看管好自己的設(shè)備和材料以防丟失和損壞，并主動協(xié)調(diào)與相關(guān)施工隊伍的關(guān)系;
6.乙方設(shè)備與材料進入工地應(yīng)向甲方提供設(shè)備材料的設(shè)備清單。
7.在質(zhì)保期內(nèi)，如音響燈舞臺光系統(tǒng)出現(xiàn)故障，乙方在接到甲方電話后12小時內(nèi)趕往現(xiàn)場處理故障。
七、音響舞臺燈光設(shè)備：在合同中乙方向甲方供應(yīng)的全部設(shè)備在甲方未向乙方清償完本合同第一條約定的總造價款以前，該電子設(shè)備的所有權(quán)歸乙方所有，乙方在甲方欠款的份額也對其享有處置權(quán)。
八、付款方式：
1.甲方在本合同生效后即向乙方支付總價款的________%，計合同的預(yù)付款。
2.甲方在乙方工程安裝調(diào)試完畢后應(yīng)向乙方再支付總價款的________%計，
3.剩余總價款________%計做為質(zhì)保金在安裝調(diào)試完畢后一年內(nèi)一次性付清。
九、本合同的附件即《音響報價單》《燈光報價單》與合同具有同等的效力。
十、違約責任：
1.如發(fā)生違約，致使本合同之目的不能實現(xiàn)的，違約方要賠償損失，并向守約方支付本合同總價款_______%做為違約金。
2.違約方賠償?shù)膿p失除因本合同的目的不能實現(xiàn)造成的損失外包括但不限于下列因追償債權(quán)而實際發(fā)生的交通、住宿、人員工資、律師費用等。
3.如乙方所供貨物與提供的供貨清單不符(如品牌、型號、產(chǎn)地安裝、調(diào)試效果等)，甲方有權(quán)要求乙方進行更換。在正常使用期內(nèi)，乙方保修期為壹年，長期維護。
十一、爭議解決：甲乙雙方發(fā)生爭議如不能協(xié)商解決在乙方住所在地的人民法院提起訴訟。
十二、甲、乙雙方簽字、蓋章后本合同即產(chǎn)生法律效益。
十三、本合同也可以適用于甲乙雙方之間電子設(shè)備供貨的買賣關(guān)系。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同 9
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設(shè)備部 )
訂立設(shè)備大中修合同， 經(jīng)雙方協(xié)議， 達成下列條款。
甲 方 要 求
1， 設(shè)備大中修由設(shè)備部負責， 在安排檢修計劃時， 并規(guī)定交接日期， 履行交接手續(xù) (按 規(guī)程接車) ，確保生產(chǎn)正常進行。
2， 設(shè)備部在大修中規(guī)定試運轉(zhuǎn)期內(nèi)， 造成檢修返工， 一切費用應(yīng)由設(shè)備部負責。
3， 計劃改變， 車間提出檢修計劃， 設(shè)備部應(yīng)予以協(xié)作。
4， 設(shè)備部檢修完畢， 做到廢舊機件分類， 集中指定地點并清理場地衛(wèi)生。
5， 設(shè)備部檢修計劃有變動， 應(yīng)提前三天通知車間， 否則應(yīng)負經(jīng)濟責任。
6， 在生產(chǎn)過程當中， 造成非計劃停臺或不到檢修周期造成設(shè)備故障 (經(jīng)分析原因確定責任實屬設(shè)備部) 應(yīng)負責直接損失的賠償責任。
乙 方 要 求
1， 維護保養(yǎng)和注油短毛車間負責， 明確檢修界限， 搞好協(xié)作， 共同為生產(chǎn)服務(wù)。
2， 設(shè)備檢修計劃如有變動， 應(yīng)提前三天通知設(shè)備部， 否則應(yīng)負經(jīng)濟責任。
3， 按規(guī)程交付檢修設(shè)備， 車間應(yīng)說明設(shè)備運轉(zhuǎn)， 缺欠情況， 并保持機件完整， 衛(wèi)生良好 (特別要清除油污) 。
4， 凡因維護保養(yǎng)注油操作不當， 造成設(shè)備故障 (經(jīng)分析原因， 責任實屬車間) 應(yīng)負經(jīng)濟責任。 保養(yǎng)力量不足， 可提出保全協(xié)作搶修。 雙方損失均按直接損失價值相互賠償。
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
�。保a(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
２．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
�。常男械钠谙�、地點和方式：
�。矗炇諛藴屎头椒ǎ�
�。担Y(jié)算方式：
�。叮`約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。ǎ保┏袛埛降倪`約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值＿＿＿＿％或酬金總額＿＿＿＿的違約金。
�。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的'損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值＿＿＿％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金＿＿＿＿％的違約金。
�。罚p方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘�(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
�。保埃竞贤皇剑撸撸叻�，正本雙方各執(zhí)＿＿＿＿份，副本送工商行政管理局所存查。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。
１２．本合同簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
定作方：＿＿＿＿＿承攬方：＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
�。撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷�
設(shè)備工程合同 10
甲方：_________
乙方：_________
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
一、乙方承接以下項目：
1、設(shè)備搬運到新校：_________元／臺，_________臺，_________元，電腦桌椅_________元／套，_________套，_________元。講臺_________個，_________元。其它東西搬動費用_________元（包括交換機搬運，剩余_________臺電腦及剩余桌椅搬到主控室等等）。合計_________元。
2、電腦拆卸及安裝：_________元／臺，_________臺，_________元。
3、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接：機房內(nèi)已有網(wǎng)線，所以不再購買網(wǎng)線。但網(wǎng)線未裝接。網(wǎng)線制作，_________元／節(jié)點，共制作_________節(jié)點，計_________元。講臺、交換機、集線器、機柜安裝、寬帶進線裝接、系統(tǒng)調(diào)試等_________元，rj45接頭_________個，_________元。所有線頭集中到講臺上。采用雙網(wǎng)隔離方案，需添置網(wǎng)卡一塊，_________元。更換網(wǎng)線_________條，原網(wǎng)線不夠長，_________元。合計_________元
4、電源線路及安裝：新區(qū)有兩間電腦室未用，其中一間電源線路未安裝。需裝配_________路線路，_________個插座。_________元／個，計_________元，配電箱安裝及三相電源調(diào)配費用_________元，工程材料_________元（包括_________個插座，_________mm2銅線_________包，_________銅線_________包，_________mm2銅線_________米，_________路配電箱等）�？煽克碗�20千瓦以上。合計_________元。
二、其它項目：
1、新區(qū)一層多媒體教室加裝講臺底板，多媒體系統(tǒng)無法直接搬動平移，不得不拆卸并重裝。包括拆卸原講臺底板（_________元，原底板為5米×2米的的'整塊板），拆卸多媒體系統(tǒng)（_________元），拼裝講臺底板（由制作底板的木工配合），重裝多媒體系統(tǒng)（_________元）。合計費用_________元。
2、第_________間電腦室電源線路維修，更換一組線路，工錢_________元。
3、電腦（學(xué)校電腦）鍵盤更換1個，_________元。
三、其它條款：
1、工程材料的質(zhì)量，安裝質(zhì)量，必須符合表格中各項目的要求，網(wǎng)絡(luò)100m到桌面。本工程項目有追加，另外協(xié)商。
2、本工程期限_________天，超過期限罰款，按_________元／天計算。
3、完工后，甲方組織人員驗收，驗收合格后付款。
4、本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。
5、本合同簽訂日期：_________年_________月_________日
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設(shè)備工程合同 11
合同編號：FT1403簽約時間：20__年3月25日
工程地點：_________
發(fā)包單位：______有限公司（以下簡稱甲方）
甲方代表：_______________
承包單位：北京____工程有限公司（以下簡稱乙方）
乙方代表：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就乙方安裝變配電設(shè)備達成如下協(xié)議：
第一條工程設(shè)備采購內(nèi)容
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，札薩克水庫西部礦區(qū)中水回用工程，甲方?jīng)Q定由乙方負責污水處理廠建設(shè)中的工藝設(shè)備采購及安裝工程，土建及附屬工程不在本協(xié)議范圍之內(nèi)。
設(shè)備包括采購及安裝包括：混凝沉淀系統(tǒng)、MBR污水處理系統(tǒng)、二氧化氯消毒系統(tǒng)，合同金額伍佰萬元（￥：5，000，000元）,以最終核定金額為準。
第二條質(zhì)量驗收標準
乙方上述系統(tǒng)工程質(zhì)量達到環(huán)保質(zhì)量要求，回用水達到國家及環(huán)保要求標準，產(chǎn)品質(zhì)量合格。
第三條工期
乙方自接到甲方首期款后90內(nèi)完成。
第四條雙方責任
一、乙方責任：
1、乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意。
2、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作；
3、由于安裝不合質(zhì)量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作；
2、甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號，應(yīng)及時通知乙方，并承擔乙方重復(fù)運輸、保管、設(shè)備差價、材料損失等有關(guān)費用。
3、對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應(yīng)順延：
�。�1）工程量變化或設(shè)計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工；
�。�4）甲方同意工期順延的其他情況。
第五條價款結(jié)算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付設(shè)備及安裝工程款
序號
分項工程名稱
價格（萬元）
備注
1
混凝沉淀系統(tǒng)
110
處理規(guī)模1000噸/日
2
MBR系統(tǒng)
300
處理規(guī)模1000噸/日
3
二氧化氯消毒系統(tǒng)
90
處理規(guī)模1000噸/日
2、結(jié)算方式：預(yù)付款30%，進度款40%，環(huán)保驗收后一次性支付全款。
第六條產(chǎn)品質(zhì)量責任和售后服務(wù)條款
1.自驗收之日起,工程保修期為壹年。
2.質(zhì)保期結(jié)束后，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第九條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第十條解決合同糾紛的`方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
設(shè)備工程合同 12
尊敬的審判長、審判員：
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人�，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見：
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。
3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。
據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔責任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔責任。
4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責任不應(yīng)當由岳陽設(shè)計院承擔。
5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。
針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”
秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設(shè)計院的'職工呢?
然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進出場單。
另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應(yīng)當承擔不利的后果。
四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。
綜上所述：
1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設(shè)備工程合同 13
賣方(甲方)：_________________地址：_________________
身份證號碼：_________________
買方(乙方)：_________________地址：_________________
身份證號碼：_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本著誠信、公平、信用的原則,自愿達成以下協(xié)議：
甲方自愿將工程機械50裝載機3臺,型號分別為：臨工953,車架號：LG00953JD9001247;臨工953,車架號：LG953,B9D1015208;龍工50C,車架號：H1111C01050C,出售給乙方,該車手續(xù)無,丟失原因：_________________,
3臺定價為小寫：240000.00元大寫：貳拾肆萬元整,乙方自愿購買,并一次性付清機械款,達成如下協(xié)議：
1、本機交接前的'一切債權(quán)、債務(wù)、安全事故等法律責任由甲方承擔,交接之后發(fā)生的新的一切債權(quán)債務(wù)、安全事故由乙方承擔。
2、該機械屬甲方以全款購買,如有欠款未付,與乙方無任何關(guān)系。如因欠款未付清,所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方負責。
3、甲方保證該設(shè)備的合法性,否則承擔一切責任。
4、合同簽字生效后,乙方不得以機械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退機。
5、此設(shè)備無質(zhì)保期和保修期,乙方接收后的任何質(zhì)量問題甲方不予負責。
6、違約責任：如果一方違約,付守約方違約金伍萬元整。
7、此協(xié)議一式二份,甲乙雙方簽章生效。
8、任何與本合同有關(guān)的爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決,若仍不能解決應(yīng)提交甲方所在地法院仲裁。
甲方：_________________乙方：_________________
電話：_________________電話：_________________
_________________年_________________月_________________日
設(shè)備工程合同 14
出租方（甲方）：____________
承租方（乙方）：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就乙方向甲方承租以下設(shè)備達成協(xié)議：
一、工程承包范圍：
機械平整清理土石方，挖轉(zhuǎn)運土方，以及甲方指定場地內(nèi)機械土石方回填。
二、承包方式與結(jié)算方式：
1、承包方式：本承包范圍內(nèi)工程采用包工包料、包機械設(shè)備、包安全、包質(zhì)量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。
2、施工內(nèi)容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養(yǎng)，確保安全施工并達到相關(guān)文明施工要求。
3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結(jié)算為準。采用綜合單價包干、工程量依據(jù)甲方的確認量按實計算。
三、工期：
實際開工日期：按甲方的'施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿插進行施工。
四、質(zhì)量標準：
工程質(zhì)量標準：按甲方的指令施工。并確�；又苓吔ㄖ�、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。
五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天內(nèi)一次性付清。
六、其它：
1、本合未盡事宜，雙方協(xié)商解決，發(fā)生糾紛協(xié)商不成時，可向甲方企業(yè)工商注冊所在地人民法院起訴。
2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結(jié)清總造價工程款之日起自然失效。
發(fā)包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________
代表人：____________代表人：____________
日期：____________日期：____________
電話：____________電話：____________
設(shè)備工程合同 15
甲方：__________________
乙方：__________________
甲、乙雙方經(jīng)多次討論、友好協(xié)商，本著平等、互利、互惠的原則，就甲方網(wǎng)絡(luò)布線及設(shè)備采購等事宜達成一致意見。為保證項目的順利完成，特簽訂本合同。
甲、乙雙方共同認可并同意本合同及各附件的各項條款。
一、驗收時間
1.驗收時間：合同簽訂起_________日內(nèi)，即_________年_________月_________日之前；
2.驗收內(nèi)容：按甲方要求連通各個網(wǎng)絡(luò)及電話節(jié)點。
二、結(jié)算方式及期限
1.合同簽訂時，甲方支付給乙方合同總額的_________%作為預(yù)付款；
2.所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收完成后的第二個工作日，甲方即付給乙方合同總額剩余的_________%；
3.對于本合同約定內(nèi)容之外的應(yīng)用需求變化，可由雙方協(xié)商，根據(jù)本合同的補充條款，視工程的工作量免費或另行收費。
三、雙方責任和義務(wù)
甲方：
1.按照合同約定，按時支付相應(yīng)費用；
2.嚴格按照雙方事先約定，積極配合乙方工作，審查方案，完成協(xié)作事項并監(jiān)督工程的`實施進展；
3.按照合同（及附件）約定的內(nèi)容進行工程驗收。
乙方：
1.按照合同（及附件）約定，在深入了解甲方需求的情況下，負責整個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、進度安排；
2.嚴格按照合同（及附件）約定，對甲方有關(guān)人員提供咨詢等服務(wù)，并保證按期圓滿完成網(wǎng)絡(luò)布線工程。
四、違約責任
1.甲方若不能按時付款視為違約。拖延十天以上，甲方每日支付給乙方合同總額的____‰作為滯納金，且工程進度按拖延時間向后順延；拖延一個月以上，甲方每日支付給乙方合同總額的____‰作為滯納金；
2.乙方若不能按合同約定的時間、內(nèi)容和要求交貨、完成系統(tǒng)，視為違約。拖延一天，乙方支付合同總額的1‰作為違約金；拖延十天以上，每天處以本合同總額____‰的違約金。
五、布線設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、金額
_____________________________。
六、合同總額
_____________________________。
七、合同的變更與解除
1.如發(fā)生不可抗力事件，本合同自動解除；
2.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決；
3.如有經(jīng)雙方協(xié)商并簽字生效的合同補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、其他
1、如有糾紛，由雙方協(xié)商解決。
2、合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方代表簽字之日起生效。
甲方（簽章）：________________
乙方（簽章）：________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
【設(shè)備工程合同 】相關(guān)文章：
設(shè)備工程合同01-06
工程設(shè)備租賃合同10-17
工程設(shè)備安裝合同12-29
工程設(shè)備供貨合同11-27
設(shè)備工程合同(15篇)03-18
設(shè)備工程合同15篇03-13
[通用]工程設(shè)備租賃合同08-12
工程安裝設(shè)備合同03-01
設(shè)備安裝工程合同03-05