建設(shè)工程合同【推薦】
在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同的法律效力與日俱增，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的建設(shè)工程合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
建設(shè)工程合同1
委托人(全稱)：
監(jiān)理人(全稱)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委托監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1. 工程名稱： 公路建設(shè)工程招標(biāo)公告工程監(jiān)理
2. 工程地點：
3. 工程規(guī)模： 道路基礎(chǔ)工程，總長度約4500米、寬7.5米(楊家丫口至木耳槽處)含路基調(diào)平、鋪設(shè)管涵、擴寬部分路基強化、夯實碾壓、混凝土路面鑿毛、鋪設(shè)5%水泥穩(wěn)定層200mm等，以工程量清單及設(shè)計圖紙為準(zhǔn)，達(dá)到鋪設(shè)瀝青路面標(biāo)準(zhǔn)。
4. 工程投資額或建筑安裝工程費約230萬元。
二、詞語限定
協(xié)議書中相關(guān)詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本合同的文件
1. 協(xié)議書;
2. 中標(biāo)通知書(適用于招標(biāo)工程)或委托書(適用于非招標(biāo)工程);
3. 投標(biāo)文件(適用于招標(biāo)工程)或監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)建議書(適用于非招標(biāo)工程);
4. 專用條件;
5. 通用條件;
本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協(xié)議也是本合同文件的組成部分。
四、總監(jiān)理工程師
總監(jiān)理工程師姓名 ，身份證號碼： ，注冊號： 。
五、簽約酬金
1、簽約酬金(大寫)： 元 。
包括：
監(jiān)理酬金： 元。
2、相關(guān)服務(wù)酬金：若監(jiān)理服務(wù)期滿后，非監(jiān)理人原因造成的.工期延長，延長期間監(jiān)理費用以監(jiān)理人、委托人協(xié)商為準(zhǔn)。
其中：
(1)勘察階段服務(wù)酬金： 。
(2)設(shè)計階段服務(wù)酬金： 。
(3)保修階段服務(wù)酬金： 。
(4)其他相關(guān)服務(wù)酬金： 。
六、期限
1. 監(jiān)理期限：
從甲方發(fā)出監(jiān)理進(jìn)場通知后在招標(biāo)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)從施工準(zhǔn)備階段開始至工程竣工驗收合格且缺陷責(zé)任期滿各階段的工程監(jiān)理，施工階段約90日歷天。
2. 相關(guān)服務(wù)期限：
(1)勘察階段服務(wù)期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
(2)設(shè)計階段服務(wù)期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
(3)保修階段服務(wù)期限自 。
(4)其他相關(guān)服務(wù)期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
3.服務(wù)成果：
確保工程質(zhì)量合格和施工全過程安全，并提供墊江縣建設(shè)工程檔案目錄 要求所需的全部監(jiān)理資料。
服務(wù)成果送達(dá)普順鎮(zhèn)人民政府時間為工程驗收合格之日起30日歷天內(nèi)。
七、雙方承諾
1. 監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同約定提供監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)。
2. 委托人向監(jiān)理人承諾，按照本合同約定派遣相應(yīng)的人員，按本合同約定支付酬金。
八、合同訂立
1. 訂立時間： 年 月 日。
2. 訂立地點： 。
3. 本合同一式陸份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)叁份。
委托人：
_____年____月____日
監(jiān)理人：
_____年____月____日
建設(shè)工程合同2
甲方(全稱)：(簡稱：甲方)
乙方(全稱)：(簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標(biāo)段)(16#17#21#樓)
工程地點：蘇州高新區(qū)馬運路北，濱河路東天之運花園工程內(nèi)容：外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據(jù)現(xiàn)場實際施工進(jìn)度要求
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)保期
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格;質(zhì)保期：貳年
四、合同價款
單價：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡
總價：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產(chǎn)前，須現(xiàn)場測量窗戶尺寸，并向甲方出具實測尺寸清單，甲方認(rèn)可后方可組織生產(chǎn)，此清單經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后作為排產(chǎn)及竣工結(jié)算的依據(jù)，亦作為本合同的補充，具有同等法律效力。
五、組成合同的'文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、圖紙、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
六、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效
合同訂立地點：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)工程合同3
1.工程量清單中分部工程的工程量是由()的。
A.項目監(jiān)理機構(gòu)提供 B.項目招標(biāo)人提供
C.投標(biāo)人測算確定 D.招標(biāo)人和中標(biāo)人協(xié)商確定
2.若施工作業(yè)所能依據(jù)的定額齊全，則在編制施工作業(yè)計劃時宜采用的定額是()。
A.概算指標(biāo) B.概算定額
C.預(yù)算定額 D.施工定額
3.分解施工成本管理目標(biāo)、進(jìn)行風(fēng)險分析是施工成本管理的()。
A.組織措施 B.技術(shù)措施
C.經(jīng)濟措施 D.合同措施
4.關(guān)于施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，以下說法正確的有()
A.施工預(yù)算的編制以預(yù)算定額為主要依據(jù) B.施工圖預(yù)算是投標(biāo)報價的主要依據(jù)
C.施工預(yù)算既適用于建設(shè)單位，也適用于施工單位 D.施工預(yù)算由設(shè)計單位編制
5.施工成本控制的`正確工作步驟是()。
A.預(yù)測-比較-分析-檢查-糾偏 B.預(yù)測-分析-比較-檢查-糾偏
C.檢查-比較-分析-預(yù)測-糾偏 D.比較-分析-預(yù)測-糾偏-檢查
6.用曲線法進(jìn)行施工成本偏差分析時，在檢測時間點上已完工作實際費用曲線與已完工作預(yù)算費用曲線的豎向距離表示()。
A.累計費用偏差 B.累計進(jìn)度偏差
C.局部進(jìn)度偏差 D.局部費用偏差
7.某單項工程預(yù)計建設(shè)期為4個月，工程承包合同價值為80萬元，則其宜采用的工程價款結(jié)算方式為()。
A.按月結(jié)算 B.分段結(jié)算
C.動態(tài)結(jié)算 D.竣工后一次結(jié)算
8.某工程包含兩個子項工程，合同約定甲項00元/m，乙項180元/m，且從第個一個月起，按5%的比例扣保修金，另工程師簽發(fā)月度付款最低金額為5萬元�，F(xiàn)承包商某月實際完成并經(jīng)工程師確認(rèn)的甲、乙兩子項的工程量分別為700m、500m，則該月工程師應(yīng)簽證的工程款為()。
A.3萬元 B.1.85萬元
C..6萬元 D.0萬元
9.在編制實施性成本計劃時應(yīng)該以()為編制依據(jù)。
A.招標(biāo)文件 B.合同標(biāo)書
C.實施方案 D.投資估算
10.在進(jìn)行項目總進(jìn)度目標(biāo)控制前，首先應(yīng)()。
A.確定項目的總進(jìn)度目標(biāo) B.分析和論證目標(biāo)實現(xiàn)的可能性
C.明確進(jìn)度控制的目的和任務(wù) D.編制項目總進(jìn)度計劃
答案： 1B 2D 3A 4C5A 6D 7A 8A 9B 10C
建設(shè)工程合同4
發(fā)包方：簡稱甲方
承包方：簡稱乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)行政法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平、誠實守信的原則在雙方自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議，如下：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
結(jié)構(gòu)類型：
二、承包范圍。
三、承包內(nèi)容。
1、基礎(chǔ)土方開挖，含機械、清土、換沙層、土方回填夯實。主體工程基礎(chǔ)部份至上部結(jié)構(gòu)鋼筋，混凝土，磚砌筑，內(nèi)外墻粉刷，外墻磚，層面磚，樓面找坪層，樓梯花崗石，屋面保溫層，保護(hù)層，植筋工程，構(gòu)件及構(gòu)筑物工程，室外散水，散水溝，化糞池及施工圖紙的全部內(nèi)容，砼養(yǎng)護(hù)工作等等。
2、鋼管腳手架模板，釘子，鐵絲，拉片，鋏子，扣子，安全網(wǎng)，含材料費及一切費用。
3、機械吊機，含機械備案，砂漿攪拌機，閃光對焊機，切斷機，豎焊機，彎曲機，調(diào)直機，平板振動機，振動機棒，電纜線，燈線，三級配電箱，打夯機，電纜線及燈線含材料費及一切費用。
4、井吊，攪拌機操作人員，由乙方提供，人工費由乙方支付。
四、設(shè)計變更及圖紙修改增減工程。
圖紙會審后所發(fā)生的圖紙修改和設(shè)計變更產(chǎn)生的增加工程量大于1000元以上的按市場單價計算，小于1000元的不計。減少工程大于1000元的按市場單價扣減，小于1000元的`不扣。
五、合同單價及結(jié)算付款方式。
1、單價：按建筑面積計算/㎡
2、結(jié)算方式和付款方式：建筑面積按云南省建設(shè)廳頒發(fā)的現(xiàn)行工程，結(jié)算定額及有關(guān)規(guī)定的建筑面積計算規(guī)范進(jìn)行計算。乙方進(jìn)場基礎(chǔ)工程施工完，按工程量的80%支付上部結(jié)構(gòu)，按每月進(jìn)度工程量的80%支付，工程竣工驗收后支付95%。其余款項保修期滿一次性付清。
六、工期要求。
1、總工期：天，進(jìn)度按甲方與業(yè)主簽訂合同工期為準(zhǔn)，同時必須按項目部的旬、月、周進(jìn)度計劃要求執(zhí)行。
2、延誤進(jìn)度處罰條款：按甲方的總進(jìn)度計劃，月計劃，周計劃要求。在施工中，按分部，分項工程進(jìn)行周計劃計算。拖延一天罰款1000元，提前不獎。停電、停水、下雨、材料不到位則工期延誤，無論以任何理由乙方擅自停工，罰款5000元。
七、工程質(zhì)量要求
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家現(xiàn)行建筑施工技術(shù)及安全技術(shù)施工規(guī)范建筑工程。施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，單位工程，一次性驗收合格，如工程質(zhì)量不合格產(chǎn)生二次驗收。驗收的一切費用及損失由乙方承擔(dān)費用，從工程款中扣除。
2、分項工程質(zhì)量要求處罰：模板頂板為清水模，在施工中，如出現(xiàn)崩模及撐不穩(wěn)垮塌，頂板不平。損失的材料費及其它經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
3、混凝土分項工程：澆筑時出現(xiàn)空洞麻面、脫節(jié)，不干整，裂紋，振動不密實，影響質(zhì)量外觀及公司形象處罰5000-10000元。嚴(yán)重者清出工地現(xiàn)場賠償一切經(jīng)濟損失。
4、磚砌筑分項工程：在施工中，未按圖紙規(guī)范施工的出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或大面積返工，破壞，修補，材料按定額的3倍賠償單價，按材料進(jìn)行計算并處罰。
5、室內(nèi)外墻體抹灰工程：未按施工技術(shù)人員底方案操作的，出現(xiàn)墻面空鼓，開裂造成大面積反工，修補，每平方米扣材料費100元并處罰1000-5000元。外墻磚，施工出現(xiàn)表面不干整，空殼，砂漿不飽造成反工。賠償材料費的3倍，并每棟處罰5000元。
6、出現(xiàn)任何質(zhì)量事故，不聽施工技術(shù)人員指揮整改修補，多次發(fā)生質(zhì)量問題，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)濟處罰直至。終止施工合同一切損失乙方自負(fù)。所有工程款，待交工驗收后再進(jìn)行結(jié)算。
八、安全文明施工要求：按云南省安全文明施工相關(guān)要求達(dá)到建設(shè)局示范工地標(biāo)準(zhǔn)要求。
九、甲方安全生產(chǎn)職責(zé)：按法律法規(guī)要求進(jìn)行安全教育，并督促和提供安全所需要的生產(chǎn)條件。認(rèn)真執(zhí)行各項安全標(biāo)準(zhǔn)，督促現(xiàn)場施工人員必須按照安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，做好班前安全技術(shù)交流并作記錄進(jìn)行安全檢查。并提出現(xiàn)時整改意見及措施標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)放至首位，杜絕重大安全事故。乙方安全生產(chǎn)職責(zé)：確保進(jìn)場人員必須具備滿足安全生產(chǎn)所需的基本技能和接受過安全知識培訓(xùn)教育，必須按相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮和野蠻施工。遵守勞動紀(jì)律，參加安全交底會并作記錄，參加安全檢查并對提出的隱患定人定時整改正確使用三寶，四口，把安全生產(chǎn)放在首位杜絕發(fā)生重大安全事故，若違章操作，違規(guī)作業(yè)，發(fā)生任何安全事故由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
十、質(zhì)量保證金
簽訂施工合同日，乙方需繳納工程質(zhì)量保證金5萬元，如在施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故導(dǎo)致工程大量反工，影響工期，損壞公司形象返工的材料費。從工程款扣除公司形象損失費不夠的從保證金中扣除，每處現(xiàn)一次扣10000元。不夠的，從工程款中扣除。.
2、保證金退還：竣工驗收后，一年不出現(xiàn)質(zhì)量問題全部退還。
十一、保修責(zé)任。
1、工程竣工驗收后保修期一年屬乙方承包合同內(nèi)。
2、若在保修期內(nèi)，墻體出現(xiàn)空鼓，開裂，不平，由乙方負(fù)責(zé)維修。
3、乙方接到甲方維修通知，24小時內(nèi)乙方若不派人維修，甲方有權(quán)指派他人維修，費用從乙方尾款中扣除，若尾款不夠，從保證金中扣除。
4、不屬乙方維修部位，因其它原因造成的質(zhì)量問題，乙方無權(quán)維修，由甲方承擔(dān)維修
十二、其它事項。
1、乙方在基礎(chǔ)開挖施工中，必須控制標(biāo)高，若出現(xiàn)基礎(chǔ)挖深的換砂費用由乙方承擔(dān)。
2、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須配一名施工技術(shù)人員配合甲方施工人員管理施工，在施工放線中乙方各班組必須配和施工人員放線，鋼筋，模板，主體，各1人，缺席1人每次罰款200元。
3、材料計劃由乙方在使用前一周提供材料計劃，超出預(yù)算定額損耗的材料費由乙方承擔(dān)。
4、在施工過程中，乙方應(yīng)做到材料節(jié)約，磚，砂漿，混凝土在運輸途中發(fā)現(xiàn)亂潑亂倒，不聽施工管理人員的指揮發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元，若干次出現(xiàn)給予重罰，并請出現(xiàn)場。
5、各施工班組嚴(yán)守把關(guān)維護(hù)人格尊嚴(yán)，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為將所偷盜的材料款按10倍進(jìn)行賠償。并給予經(jīng)濟處罰，致嚴(yán)重的移交執(zhí)法部門處理。
6、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須進(jìn)行安全三級教育及技術(shù)交底方可施工上班，必須佩帶安全帽，施工現(xiàn)場嚴(yán)禁穿拖鞋，發(fā)現(xiàn)一次罰款20-50元。外來施工者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
7、乙方進(jìn)場，甲方不提供食宿，由乙方自行安排，工地現(xiàn)場不允許搭建工棚和食宿。
8、外粉施工中，砂漿落地灰必須早晚清收，如發(fā)現(xiàn)不收的施工管理人員給予經(jīng)濟處罰，并以每小桶50-100元罰款。
9、材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，由甲方指定堆放，工地內(nèi)現(xiàn)場二次搬運由乙方承擔(dān)。
10、電泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人為損壞，丟失，被盜，由乙方賠償。
十三、未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
本合同雙方簽字日具法律效力，工程完后，雙方履行合同義務(wù)后，自動失效，如乙方違反合同規(guī)定，甲方有權(quán)解除或終止合同更換施工班組，造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程結(jié)束后，付清尾款，合同終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程合同5
委托方(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《武漢市非經(jīng)營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》，甲方同意將建設(shè)項目委托給乙方實施代建制。根據(jù)平等自愿、誠實信用的原則，為明確各方的責(zé)任和權(quán)利，就代理建設(shè)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同。
一、項目概述
1、項目名稱:
2、項目地點:
3、項目(預(yù)計)投資:
4、項目批準(zhǔn)號:
二、項目建設(shè)期
項目總工期(自合同簽訂之日起):
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
四、發(fā)包價格
甲方以建委[20xx]249號文項目計劃投資額的%作為乙方的'代理建設(shè)費、、人民幣1萬元。
五、構(gòu)成合同的文件
1、合同協(xié)議書及合同條件；
2、項目建設(shè)委托書；
3、項目實施過程中雙方簽署的補充和修訂文本。
六、甲方同意按照本合同規(guī)定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設(shè)費。
七、乙方同意按照本合同的規(guī)定，在項目合同文件約定的范圍內(nèi)承擔(dān)項目建設(shè)工作。
本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份；四份，雙方各兩份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)工程合同6
鑒于_________________（投標(biāo)人名稱）已于_________年____月____日（日期）提交了建設(shè)（合同名稱）____________________________的投標(biāo)書（以下稱投標(biāo)書）。
風(fēng)險提示：投標(biāo)保證金
投標(biāo)人要按招標(biāo)文件要求，將投標(biāo)保證金按規(guī)定方式足額存入指定的銀行賬戶。憑存款單據(jù)在開標(biāo)前到指定地點開據(jù)保證金收據(jù)。
各投標(biāo)人在繳納投標(biāo)保證金時，須憑銀行出具的進(jìn)賬單回執(zhí)聯(lián)到指定地點開具保證金收據(jù)。每個項目的投標(biāo)保證金形式是根據(jù)招標(biāo)文件的要求而定。
投標(biāo)人須從企業(yè)工商注冊所在地的基本賬戶以轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票和銀行電匯方式繳納投標(biāo)保證金（現(xiàn)金方式交納除外）。
根據(jù)本文件，茲宣布，我行______________（以下稱銀行）向業(yè)主立約擔(dān)保支付________________的保證金。本保證書對銀行及其繼承人和受讓人均有約束力。
銀行名稱（蓋章）
_________年____月____日
本保證義務(wù)的條件是：
�。╝）如果投標(biāo)人在投標(biāo)書中規(guī)定的投標(biāo)書有效期內(nèi)撤回投標(biāo)書；
或（b）如果投標(biāo)人在投標(biāo)書有效期內(nèi)接到業(yè)主所發(fā)的中標(biāo)通知書后；
�。�1）未能或拒絕根據(jù)投標(biāo)須知的.規(guī)定，按要求簽署合同協(xié)議書；
或（2）未能或拒絕接投標(biāo)須知的規(guī)定，提供法的保證金。
我行保證在收到業(yè)主第一次書面要求后，即對業(yè)主支付上述款額，無須業(yè)主出具任何證明，只需在其書面要求中說明條件是在此要求業(yè)主將注意到索款是由于出現(xiàn)了上述條件中的一種或兩種，并具體說明情況。本保證書在投標(biāo)須知規(guī)定的有效期或在該日期前已延長的投標(biāo)書有效期后30天（會第30天）內(nèi)有效。延長投標(biāo)書有效期無須通知銀行，任何索款要求應(yīng)在上述日期前交到銀行。
日期：_________年____月____日
銀行名稱：________________
蓋章：________________
證人簽字：________________
證人所在單位及地址：________________
建設(shè)工程合同7
1.建設(shè)工程施工合同承包人概述
建筑施工企業(yè)與發(fā)包人簽訂了施工合同后，只要合同的簽訂程序符合國家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，約定的合同內(nèi)容不違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定和公序良俗，即具有了建設(shè)工程施工合同承包人的身份，取得合法的項目施工權(quán)，合同權(quán)利受國家法律保護(hù)。按照魏振瀛老師的說法，建設(shè)工程施工合同承包人所簽訂的合同是關(guān)于工程的建筑與安裝的承包合同，建設(shè)工程施工合同承包人應(yīng)完成工程的建筑、安裝工作，發(fā)包人于驗收后應(yīng)接受該工程并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同承包人是指被發(fā)包人（建設(shè)單位）接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人，在工程施工招標(biāo)發(fā)標(biāo)中，投標(biāo)時又被稱為投標(biāo)人，有時又稱施工企業(yè)。建設(shè)工程施工合同承包人是與發(fā)包人簽訂了建設(shè)工程施工合同的建筑施工企業(yè)，是建設(shè)工程施工合同的主體之一。建設(shè)工程施工合同的主體為發(fā)包人和承包人，發(fā)包人是指具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人，在建設(shè)工程施工招標(biāo)時又稱為招標(biāo)人，有時又稱項目業(yè)主。
2.建設(shè)工程施工合同承包人的市場交易困境
建設(shè)工程施工合同承包人在市場競爭中通過法定的締約過程與發(fā)包人簽訂合同后，依據(jù)合同享有權(quán)利履行義務(wù)。合同是市場交易的法律形式，合同法是市場交易的法律規(guī)則。合同在雙方之間就是法律，建設(shè)工程施工合同承包人與建設(shè)工程施工合同發(fā)包人處于平等的法律地位，當(dāng)事人就應(yīng)當(dāng)按照合同的約定內(nèi)容和法律的規(guī)定全面適當(dāng)?shù)芈男泻贤x務(wù)，這是“合同必須嚴(yán)守原則”的應(yīng)有之義，也是完全實現(xiàn)合同債權(quán)、實現(xiàn)合同目的的要求。但在市場競爭的實踐中，建設(shè)工程施工合同承包人雖在建設(shè)活動過程中直接生產(chǎn)建筑品，承上啟下，發(fā)揮核心作用，但無論在簽約階段，還是在履約階段，依法依規(guī)行為很難，很難充分享有合同權(quán)利，為了生存和發(fā)展不得不適用市場潛規(guī)則，面臨多種困境。建設(shè)工程施工合同一般是通過招標(biāo)投標(biāo)程序簽訂，在該階段建設(shè)工程施工合同承包人稱為投標(biāo)人，投標(biāo)人為了取得工程施工權(quán)成為建設(shè)工程施工合同承包人常常面臨簽訂“黑白合同”或承諾中標(biāo)以后簽訂私下協(xié)議或雙方實際執(zhí)行的合同的困境。“黑白合同”一詞首次出現(xiàn)于國家文件的報告中，黑合同指的是建設(shè)單位和建設(shè)工程施工合同承包人實際執(zhí)行的合同，可能體現(xiàn)在合同價格方面，也可能體現(xiàn)在墊資施工方面，也可能體現(xiàn)在延遲支付方面等，有的是以單方承諾書的形式，有的是以補充協(xié)議的形式等，在招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)前后分別簽訂兩份合同，將形式符合招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定的一份合同報建設(shè)主管部門備案，而私下簽訂的一份合同才是雙方當(dāng)事人真實履行的合同。有的是以補充協(xié)議形式，有的是以實施細(xì)則形式，有的是出具讓利承諾書形式，承諾對承建工程予以大幅讓利，目的就是要求建設(shè)工程施工合同承包人墊資施工或者壓低工程價款等。建設(shè)工程施工合同承包人很難實際享有合同的地位和權(quán)利。建設(shè)工程施工合同承包人在一個項目實施中，還會被要求繳納投標(biāo)保證金、質(zhì)量保證金、履約保證金、信用保證金、安全保證金、入市保證金、文明施工保證金、復(fù)墾保證金、農(nóng)民工工資保證金、審計預(yù)留保證金、考核保證金等等保證金，建設(shè)工程施工合同承包人很難承受；還會要求在項目所在地必須注冊分公司或者子公司，建設(shè)方為了增加當(dāng)?shù)囟愂�，給建設(shè)工程施工合同承包人增加了很多的包袱，而且大多是人為的，沒有任何法律法規(guī)依據(jù)，完全是地方的土政策，建筑施工企業(yè)為了生存只能忍氣吞聲，適用潛規(guī)則。建設(shè)工程施工項目招標(biāo)人確定中標(biāo)人后，發(fā)包人一般都要求建設(shè)工程施工合同承包人迅速開工，建設(shè)工程施工合同承包人組織人馬進(jìn)場后卻發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場根本不具備開工的條件，無法施工。要實現(xiàn)建筑工程施工合同的目的，按合同約定完成建筑產(chǎn)品，建設(shè)工程施工合同承包人除積極履行投標(biāo)承諾，履行合同義務(wù)外，發(fā)包人也必須提供相應(yīng)的施工條件，比如按約定時間向承包人提供施工場地、原材料、設(shè)備、資金、技術(shù)資料，施工場地做到“三通一平”，提供并會審施工圖紙等。但由于長期以來，由于國內(nèi)建筑市場粥多僧少的狀況，發(fā)包人處于市場的有利地位，建設(shè)工程施工合同承包人處于市場的劣勢地位，發(fā)包人主動履行合同義務(wù)很少，比如施工現(xiàn)場根本沒有“三通一平”，提供的圖紙不全面等等，建設(shè)工程施工合同承包人為珍惜合同機會只能是忍氣吞聲，處于困境。實踐中，建設(shè)工程施工合同承包人按合同約定提交竣工結(jié)算申請單和完整的結(jié)算資料后，發(fā)包人以多種理由一直拖延辦理結(jié)算手續(xù)，對承包人的結(jié)算申請報告，既不予確認(rèn)也不提出異議，使承包人索要工程款遇到障礙。建設(shè)工程施工合同是雙務(wù)有償合同，支付工程價款是發(fā)包人的主要義務(wù)，但實踐中發(fā)包人拖欠建設(shè)工程施工合同承包人工程款卻是司空見慣。
3.建設(shè)工程施工合同承包人的通用權(quán)利救濟方式
黨的十八屆四中全會作出了全面推進(jìn)依法治國的重大決定，我國呈現(xiàn)出法治與改革雙輪驅(qū)動的嶄新局面，依法治國已是當(dāng)前社會的主流，國家的治國理政方針和社會工作生活環(huán)境正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，建設(shè)工程施工合同承包人作為和發(fā)包人處于合同平等地位的市場主體在市場交易活動中理應(yīng)引進(jìn)法治思維，通過法治方式維護(hù)自己的合法權(quán)益。建設(shè)工程施工合同承包人針對遇到的情況，有權(quán)采取以下權(quán)利的救濟方式：3.1行使合同抗辯權(quán)。建設(shè)工程施工合同承包人履行合同義務(wù)的同時，當(dāng)發(fā)包人責(zé)難時，建設(shè)工程施工合同承包人為保障自己的合法權(quán)益可以行使合同抗辯權(quán)。以法律規(guī)定為依據(jù)拒絕簽訂黑合同或者拒絕按照黑合同進(jìn)行工程結(jié)算。招標(biāo)文件是要約邀請，投標(biāo)文件是要約，中標(biāo)通知書是承諾。當(dāng)發(fā)包人發(fā)出中標(biāo)通知書后合同即告成立，發(fā)包人就應(yīng)按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的內(nèi)容簽訂施工合同，施工合同的實質(zhì)性條款必須和招投標(biāo)文件相一致，不能背離。建筑施工企業(yè)有權(quán)要求發(fā)包人按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同，有權(quán)依照法律規(guī)定進(jìn)行抗辯拒絕簽訂黑合同。如果迫于市場壓力被迫簽訂了背離招標(biāo)文件和中標(biāo)文件內(nèi)容的黑合同時，進(jìn)入工程結(jié)算階段，建設(shè)工程施工合同承包人有權(quán)要求按照備案合同文件進(jìn)行結(jié)算。3.2行使合同解除權(quán)。合同在當(dāng)事人之間就是法律，一經(jīng)生效，合同簽訂者受其約束，應(yīng)該按照合同約定履行義務(wù)并享有相應(yīng)合同權(quán)力，不能擅自解除合同。合同解除就是使合同消滅。因一方的意思表示且不必對方的承諾而使合同解除、清算的場合，以該方當(dāng)事人具有解除合同的權(quán)利（解除權(quán)）為必要，根據(jù)解除權(quán)的發(fā)生根據(jù)的差異，可將解除區(qū)分為兩類，即依合同保留解除權(quán)和依法律規(guī)定而發(fā)生的解除權(quán)，前者稱為約定解除，后者稱為法定解除。因此當(dāng)發(fā)包人不履行合同義務(wù)，不協(xié)助建設(shè)工程施工合同承包人履行合同義務(wù)，致使合同目的不能實現(xiàn)，嚴(yán)重?fù)p害建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益，建設(shè)該工程施工合同承包人可以通過解除合同的方式從合同中解脫出來，以維護(hù)自身的合法權(quán)益。3.3要求順延工期并賠償損失。建設(shè)工程施工合同的發(fā)包人按約定的時間和要求向建設(shè)工程施工合同承包人提供原材料、設(shè)備、資金、技術(shù)資料、施工場地等，這是發(fā)包人應(yīng)盡的合同義務(wù)。如果不能按期完成這些工作，使建設(shè)工程施工合同承包人無法進(jìn)行工程施工的，此時發(fā)包人構(gòu)成違約，建設(shè)工程施工合同承包人有權(quán)順延工期，并要求發(fā)包人賠償因此產(chǎn)生的停工和窩工損失。項目的工期成本與項目指標(biāo)成本關(guān)系密切，密不可分。施工過程中當(dāng)發(fā)生工期順延條件的情形下，建設(shè)工程合同承包人應(yīng)當(dāng)按照施工合同約定的救濟程序，在約定的期間及時履行報告、通知、告知等義務(wù)，及時行使權(quán)力提出書面順延申請，進(jìn)行工程簽證和索賠，并注意收集有關(guān)證據(jù)，如發(fā)包方變更設(shè)計的文件等，以避免程序不當(dāng)錯失機會，使得實體權(quán)力的消滅。一旦發(fā)生工期糾紛，舉證責(zé)任主要在建設(shè)工程施工合同承包方，建設(shè)工程施工合同承包人需要舉證工期順延的理由、順延天數(shù)及相關(guān)手續(xù)符合合同約定。3.4要求發(fā)包人支付工程款及利息。建設(shè)工程施工合同是建設(shè)工程施工合同承包人進(jìn)行工程施工，發(fā)包人支付價款的.合同。支付工程款是發(fā)包人的主要義務(wù)，發(fā)包人應(yīng)按照合同約定的方式和期限向建設(shè)工程施工合同承包人支付工程款，發(fā)包人未按合同約定的方式和期限支付工程款的，應(yīng)當(dāng)負(fù)逾期付款的違約責(zé)任并承擔(dān)同期貸款利息。工程預(yù)付款是為解決承包人在施工準(zhǔn)備階段資金周轉(zhuǎn)問題提供的協(xié)助。發(fā)包人應(yīng)按施工合同約定的時間和數(shù)額，及時向承包人支付工程預(yù)付款，開工后按約定的扣款辦法陸續(xù)扣回，發(fā)包人應(yīng)按合同約定的時間、方式、確認(rèn)的工程量、構(gòu)成合同價款相應(yīng)的單價及有關(guān)計價依據(jù)計算支付工程進(jìn)度款。當(dāng)發(fā)包人一直欠付工程款，或者支付工程款不符合雙方合同約定的，建設(shè)工程施工合同承包人可以催告發(fā)包人支付，并可以要求支付按合同約定計算的利息，如果合同沒有約定利息計算方式的，可以按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算利息，如果合同約定了拖延支付違約金，沒有約定利息計算方式的，發(fā)包人除承擔(dān)約定的違約金外仍應(yīng)支付同期同類貸款利息，欠付工程款利息性質(zhì)上屬于法定孳息。3.5行使工程優(yōu)先權(quán)。我國合同法規(guī)定在建設(shè)工程項目施工過程中，發(fā)包人欠付工程款，經(jīng)建設(shè)工程施工合同承包人催告后仍未支付的，可以對完成的建筑產(chǎn)品進(jìn)行折價，或者申請人民法院拍賣，建設(shè)工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。我國合同法的承包人優(yōu)先權(quán)規(guī)定過于籠統(tǒng)，在實踐中產(chǎn)生了爭議，在法學(xué)界也有強烈的反響，為此最高人民法院在20xx年6月20日答復(fù)上海市高級人民法院《關(guān)于合同法第二百八十六條理解與適用問題的請示》中做出了相應(yīng)的批復(fù)，該批復(fù)事實上確立了兩大原則，一是建設(shè)工程承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)于抵押權(quán)和其他債權(quán)的原則；二是生存權(quán)優(yōu)于經(jīng)營權(quán)的原則�？梢哉f《合同法》第二百八十六條、最高院批復(fù)及《建設(shè)工程施工合同的司法解釋》中的相關(guān)規(guī)定構(gòu)成了我國現(xiàn)行法律及司法解釋關(guān)于建設(shè)工程施工合同承包人建設(shè)工程優(yōu)先權(quán)的全部內(nèi)容，規(guī)定了建設(shè)工程合同承包人的工程優(yōu)先權(quán)，該優(yōu)先權(quán)不需要簽訂抵押合同，也不需要進(jìn)行登記，而可以直接行使。
4.結(jié)束語
建設(shè)工程施工合同承包人是建筑市場主要的市場活動主體，在一項建筑活動的多方主體中處于核心地位，建設(shè)工程施工合同承包人的建筑活動不僅事關(guān)工程質(zhì)量的百年大計，也事關(guān)建筑市場的穩(wěn)定，影響建筑活動參與的多方主體的經(jīng)濟利益，保障建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益具有重要的現(xiàn)實意義。本文通過對建設(shè)工程施工合同承包人的性質(zhì)、地位、困境和權(quán)利保障進(jìn)行研究，提出保障建設(shè)工程施工合同承包人合法權(quán)益的立法完善建議，希望引起立法部門、司法部門和有關(guān)行政部門的重視，保障建設(shè)工程施工合同承包人的合法權(quán)益，塑造建筑活動的契約精神，優(yōu)化建筑市場環(huán)境，融入國際建筑市場。
參考文獻(xiàn)：
[1]陳華彬.民法總論[M].北京：中國法制出版社，20xx.
[2]梁慧星.中國民法典草案建議稿附理由：合同編上冊[M]，北京：法律出版社，20xx.
[3]王利明，房紹坤，王軼.合同法[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，20xx.
[4]蘇慧祥.中國當(dāng)代合同法論[M].長春：吉林大學(xué)出版社，1992.
[5]楊立新.合同法總則（上）[M]，北京：法律出版社，1991.
[6]劉家琛.合同法新制度的理解與適用[M]，北京：人民法院出版社，1999.
[7]李國光.合同法釋解與適用[M]，北京：新華出版社，1999.
[8]崔建遠(yuǎn).合同責(zé)任研究[M]，長春：吉林大學(xué)出版社，1992.
[9]孔祥俊.合同法教程[M]，北京：中國人民公安大學(xué)出版社，1999.
建設(shè)工程合同8
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：_________________地點：_________________
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、付款方式
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任：_________________質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照甲方要求精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的`工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議：_________________
第一種解決方式：_________________雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式：_________________向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
_____年_____月____日_____年_____月____日
建設(shè)工程合同9
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承建____市____區(qū)北京公寓會所工程。為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，依我國有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)協(xié)商同意簽訂本工程合同，以共同遵守。
第一條 工程項目和內(nèi)容
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程部位及內(nèi)容：
甲方委托乙方施工的工程部位及內(nèi)容如下，乙方應(yīng)按下列工程部位及內(nèi)容組織設(shè)計和施工。
1、將該會所外墻干掛石材的防水打膠、玻璃打膠及打蠟工程。
2、屋面部分石材的干掛工程。
具體見后附報價單。
甲方負(fù)責(zé)的內(nèi)容如下：
1、甲方負(fù)責(zé)提供電接口及施工水電。
2、甲方不提供施工人員的吃、住宿場所。
第二條 承包方式及工程造價
一、根據(jù)
第一條規(guī)定的工程部位及內(nèi)容，雙方協(xié)商確定該工程按包施工、包質(zhì)量包安全、包工包料(安裝石材所需的輔料)、造價包干方式承包施工，按實際完成工程量計算總價，不含稅。
第三條 付款方式
一、本合同簽訂后，乙方在3天內(nèi)完成施工前期工作，并組織設(shè)備和人員進(jìn)場，完成外墻清洗后，甲方支付乙方2萬元進(jìn)度工程款。
二、乙方完成外墻打膠后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應(yīng)的工程款95%(包含之前支付乙方2萬元的工程款)。
三、在乙方完成外墻打蠟工程后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應(yīng)的工程款95%。
四、在乙方完成屋面干掛石材工程后，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方向乙方支付相應(yīng)的工程款95%。
五、在乙方完成全部施工后，經(jīng)甲方整體驗收合格后，14個工作日內(nèi)甲乙雙方結(jié)清余款。
第四條 工期
一、該工程工期為30天。
二、在具備各項開工條件后，乙方向甲方提交開工申請書，甲方審查開工申請書以后方可發(fā)出開工通知書。自乙方收到開工通知書后的`
第二天起計工期。
三、如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：
1、甲方提供的施工條件不滿足施工要求，影響工程進(jìn)度的。
2、因甲方原因致使施工方案改變、工程量增加或施工停頓而延誤工期。
3、甲方未按合同規(guī)定支付工程款迫使施工停頓。
4、因甲方自己工作(如地下室施工)延誤工期。
5、因客觀條件或人力不可抗拒的因素而延誤工期。
乙方在以上情況發(fā)生后，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的工程費用等向甲方提出口頭或書面報告，甲方應(yīng)在收到報告后48小時內(nèi)批復(fù)，逾期不予答復(fù)的，則視為該報告已被確認(rèn)同意。
第五條 工程施工
一、甲方的責(zé)任
1、提供施工用的水源、電源，施工的水、電由甲方提供。
2、應(yīng)派駐工地代表全權(quán)負(fù)責(zé)施工監(jiān)督、簽證、驗收等工作。駐地代表對乙方提交的資料應(yīng)在7個工作日內(nèi)予以答復(fù)或簽證，過期視作同意簽證。
二、乙方的責(zé)任
1、負(fù)責(zé)施工和編制施工方案。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場。
3、按國家有關(guān)規(guī)定施工，保證施工安全;對違章作業(yè)所造成的安全事故負(fù)全責(zé)。
4、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場施工，并對本工程的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5、乙方該項目負(fù)責(zé)人：
第六條 工程結(jié)算與驗收
一、該工程按包干合同價進(jìn)行結(jié)算。
二、驗收標(biāo)準(zhǔn)：施工滿足____市相關(guān)規(guī)范要求。施工完成當(dāng)天現(xiàn)場完成施工驗收。總驗收在完工后十四個工作日內(nèi)進(jìn)行。
第七條 保修責(zé)任
一、本工程質(zhì)量保修期為兩年，工程竣工結(jié)算后算起，保修期間所有質(zhì)量問題和所產(chǎn)生的費用全部由乙方承擔(dān)。
二、有下列情形之一的，乙方不承擔(dān)保修責(zé)任及其他任何責(zé)任：
甲方?jīng)]有付清尾款。
第八條 違約責(zé)任
一、甲方的責(zé)任
1、未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任及義務(wù)，除工期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方由此造成的直接損失。
2、如甲方拖欠工程進(jìn)度款或余款(尾款)，每逾期____日應(yīng)向乙方支付 500元，違約金總額不超過結(jié)算總額的1%。
二、乙方的責(zé)任
1、因乙方施工不當(dāng)造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計及規(guī)范要求的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修理或返工，由此而增加的費用由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)按期完成施工任務(wù)，每拖延一天工期，乙方向甲方支付500元的拖延工期責(zé)任款，違約金總額不超過結(jié)算總額的1%。
第九條 除外責(zé)任
在施工過程中，如因乙方施工錯誤造成被施工建筑物開裂、傾斜、倒塌的，由乙方負(fù)責(zé)。但對于在任何時間的下列損失和相關(guān)責(zé)任，乙方不負(fù)任何責(zé)任：
1、不可抗拒的自然因素或社會因素。
2、該建(構(gòu))筑物原設(shè)計本身或原結(jié)構(gòu)內(nèi)在或潛在的質(zhì)量缺陷造成的損失和相關(guān)責(zé)任。
3、乙方完工后，該建筑物違章或非正常使用(如超載等)造成的損失和相關(guān)責(zé)任。
4、本合同
第一條
第三款所規(guī)定施工部位以外的其它部位的損失。
5、由
第三者原因造成的損失。
第十條 糾紛的解決辦法
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)按照合作互諒的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，一方有權(quán)向工程所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。
本協(xié)議一式四份，雙方各持兩份。本合同自雙方簽章后生效，并于結(jié)清工程款后自然終止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建設(shè)工程合同10
發(fā)包方（甲方）：________________
承包方（乙方）：________________
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》以及《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》的有關(guān)章節(jié)，經(jīng)雙方商定，達(dá)成以下安全生產(chǎn)施工協(xié)議。
1.工程概況
1.1工程名稱：____________________
1.2工程地點：____________________
1.3工程內(nèi)容及范圍：______________
1.4計劃開工日期：________________
計劃竣工日期：_____年____月____日
2.甲方安全責(zé)任
2.1審查乙方的資質(zhì)，確保符合工程和安全要求。審查內(nèi)容有：
2.1.1有關(guān)部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；
2.1.2法人帶便資格證書；
2.1.3施工簡歷和近____年的安全施工記錄；
2.1.4施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求（文化程度、從事相關(guān)工作時間、施工前的安全教育、特種工種有無合格證等）；滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具；
2.1.5滿足安全施工需要的機械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施、安全用具；
2.1.6具有兩級機構(gòu)的承包方是否設(shè)有專職安全管理機構(gòu)；施工隊伍超過____人是否配有專職安全員，____人以下是否設(shè)有兼職安全員；
2.1.7針對施工工程制定的安全措施。
2.2開工前向乙方提供安全技術(shù)交底資料。告知乙方施工場所及附近區(qū)域的危險物質(zhì)和緊急情況下的應(yīng)急措施。
2.3承擔(dān)甲方負(fù)主要責(zé)任的人身安全事故責(zé)任。
2.4在乙方施工過程中，監(jiān)督檢查乙方嚴(yán)格執(zhí)行電力行業(yè)有關(guān)規(guī)程規(guī)定以及甲方指定的所有安全規(guī)章制度，對乙方的違章行為有權(quán)制止和懲罰，對乙方的嚴(yán)重違章行為有權(quán)令其停工并整頓。
3.乙方安全責(zé)任
3.1在開始施工前，必須到甲方安全管理部門辦理《安全生產(chǎn)施工協(xié)議書》，并交納安全風(fēng)險抵押金（數(shù)額為合同總價的____%，但最少不得少于____元）。
3.2在本協(xié)議1.3條款的工作范圍內(nèi)施工，承擔(dān)超范圍施工的全部安全責(zé)任及風(fēng)險。
3.3工程項目包括配套的安全設(shè)施和安全警示標(biāo)志，安全設(shè)施和安全警示標(biāo)志必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
3.4承擔(dān)本協(xié)議1.3條款的工程范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)管理責(zé)任，及時消除不安全狀態(tài)，立即制止不安全行為。
3.5因乙方責(zé)任，造成甲方人員傷害，乙方承擔(dān)甲方的全部損失；造成乙方人員傷害時，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和損失。
3.6承擔(dān)乙方負(fù)有責(zé)任的甲方電力設(shè)備、電網(wǎng)事故的全部經(jīng)濟損失。
3.7指定工作范圍內(nèi)的安全措施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，承擔(dān)安全措施的布置和執(zhí)行責(zé)任。
3.8發(fā)生事故后，應(yīng)立即停止工作并向甲方通報情況，協(xié)商調(diào)查處理事故，不管何種原因，乙方人員破壞事故現(xiàn)場的，乙方將承擔(dān)全部事故責(zé)任。
3.9服從甲方安全管理和監(jiān)督，自覺執(zhí)行甲方的安全管理制度。
3.10對參加施工的乙方人員配備必要且合格的勞動防護(hù)用品。
3.11開工前必須自上而下進(jìn)行安全技術(shù)交底，全體施工人員均掌握工程點及施工安全措施。
3.12開工前應(yīng)組織施工人員學(xué)習(xí)《電業(yè)安全工作規(guī)程》及其他與工程相關(guān)的各項規(guī)章制度，經(jīng)考試合格后方可進(jìn)行工作。
3.13嚴(yán)禁使用未成年工和不適應(yīng)現(xiàn)場安全施工要求的.老、弱、病、殘人員。
3.14特種作業(yè)（操作）人員，必須經(jīng)過有關(guān)部門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格。方可持證上崗。
3.15在施工前和施工中，要充分考慮有可能存在的事故隱患和事故隱患排查及治理，并積極發(fā)動施工人員在施工中注意事故隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患要及時治理，消除隱患，不得為了趕工期而不消除事故隱患盲目施工。
4.乙方必須遵守《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》、《焦作金冠嘉華電力有限公司反習(xí)慣性違章工作管理辦法》以及電力行業(yè)和甲方其他安全管理規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。同時提醒遵守以下要求：
4.1在施工全過程中，乙方安全監(jiān)督人員始終在施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)護(hù)。
4.2進(jìn)入廠區(qū)的乙方人員必須佩帶有本人照片的“胸卡證”。
4.3在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)施工，有可能影響人身和設(shè)備安全時，必須與甲方和電廠有關(guān)部門聯(lián)系辦理工作票，有工作委派人監(jiān)護(hù)施工。在禁止煙火區(qū)動火時，必須辦理動火工作票。
4.4進(jìn)入廠區(qū)必須著裝整齊，不準(zhǔn)穿褲頭、背心、涼鞋、高跟鞋、裙子；不準(zhǔn)在生產(chǎn)現(xiàn)場睡覺、吸煙，禁止在生產(chǎn)現(xiàn)場大小便。
4.5工作現(xiàn)場光線不足時，乙方不需另外設(shè)置臨時照明。需要在香腸接臨時電源時，必須辦理《臨時電源線申請單》，由運行值班電工接線，施工隊不準(zhǔn)在生產(chǎn)現(xiàn)場隨意接臨時電源線。施工完畢后應(yīng)通知原接線部門拆除臨時電源線，并交回《臨時電源線申請單》。
4.6進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場必須帶好安全帽，安全帽帶必須系緊，穿棉質(zhì)工作衣、工作服，高空作業(yè)必須系好安全帶。
4.7進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的施工人員，不準(zhǔn)亂摸、亂動、亂開、亂關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。應(yīng)在指定的施工區(qū)域內(nèi)工作，不準(zhǔn)串崗亂跑。生產(chǎn)現(xiàn)場消防水禁止亂開亂用。
4.8施工現(xiàn)場采用必要的隔離措施，設(shè)置安全通道。
4.9做到文明施工，按照圖紙放置物品，保持施工現(xiàn)場干凈整潔。
4.10遇甲方壓力容器安全閥動作時不要緊張，以免發(fā)生傷亡事故。遇漏油、漏水、漏氣、漏電、水災(zāi)、爆炸等危險時應(yīng)立即向施工監(jiān)護(hù)人或現(xiàn)場值班人員報告，必要時停止施工，撤出現(xiàn)場。
4.11施工所挖的溝、坑以及掀開的溝蓋板和拆除的欄桿、圍墻的周圍應(yīng)設(shè)臨時遮攔，晚上應(yīng)懸掛紅燈以示警告，完工后應(yīng)全部復(fù)位蓋好。
4.12施工現(xiàn)場有多個單位時，乙方須在工作地點標(biāo)示出單位名稱、工程項目內(nèi)容、施工負(fù)責(zé)人和安全管理人員姓名。
4.13禁止在工作現(xiàn)場儲存易燃物品�，F(xiàn)場的廢棄物品應(yīng)當(dāng)天清除。
4.14冬季施工時，應(yīng)做好防凍防滑措施。夏季施工時，應(yīng)做好防暑降溫措施。
4.15臨時補充條款：________________________________
5.罰款
5.1因乙方違章的罰款從乙方繳納的安全風(fēng)險抵押金總扣除，不足部分從工程款中扣除。
5.2本合同書到工程竣工時期時，乙方必須到甲方安全管理部門辦理終結(jié)手續(xù)；如果工程未結(jié)束，可辦理延期手續(xù)，否則甲方對乙方按每日罰款____元處理。
6.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
7.本協(xié)議附件與協(xié)議具有同等法律效力。
8.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起有效。
甲方代表：____________
乙方代表：____________
（簽字、蓋章）________
（簽字、蓋章）________
______年_____月_____日
______年_____月_____日
建設(shè)工程合同11
如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書�！�
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；诖�，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的'訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認(rèn)定無效。”
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�
目前較為一致的觀點認(rèn)為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
建設(shè)工程合同12
合同編號：__________
委托方：______________________________（以下簡稱甲方）
服務(wù)方：__________建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心（以下簡稱乙方）
項目名稱：____________________________________________
乙方受甲方委托，對甲方的工程材料來樣及其他建筑實體工程檢測事宜進(jìn)行檢測。乙方根據(jù)國家規(guī)范和甲方的檢測要求，予以科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效地進(jìn)行檢測，并按照客觀的'數(shù)據(jù)出具報告。為明確雙方責(zé)任，經(jīng)雙方經(jīng)友好磋商，就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程地址：______________________________
施工單位：______________________________
施工單位項目負(fù)責(zé)人：____________________
聯(lián)系電話：______________________________
檢測報告提交對象：______________________
聯(lián)系電話：______________________________
報建面積：____________________（平方米）
二、檢測服務(wù)范圍及時間見證取樣檢測：
1．水泥物理力學(xué)性能檢測；
2．鋼筋（含焊接及機械連接）力學(xué)性能檢測；
3．建筑用砂常規(guī)檢測；
4．建筑用卵石、碎石常規(guī)檢測；
5．砼強度檢驗；
6．砂漿強度檢驗；
7．簡易土工試驗；
8．摻和料（粉煤灰）檢驗；
9．瀝青檢驗；
10．防水卷材檢驗；
11．墻體材料（強度）檢測主體結(jié)構(gòu)檢測：
12．回彈法檢測混凝土抗壓強度檢測；
13．砼保護(hù)層厚度（鋼筋掃描）檢測；
14．砼樓板厚度檢測；
15．砌體基本力學(xué)性能檢測說明：因施工質(zhì)量、試件制作等原因產(chǎn)生的各類現(xiàn)場實體檢測甲方另行委托，費用按實計算。
三、合同單價
1．本合同按單項（或工程平方米費用包干方式）進(jìn)行收費核算；
2．本次各項檢測費用合計約為人民幣（大寫）______________（小寫）_______元。
四、付款方式
1．甲方需在檢測前預(yù)付總檢測費用的____％-____％預(yù)付金為人民幣（大寫）______________（小寫）_______元。
2．其他的付款方式如下主體工程結(jié)束付_______整，剩余款項所有報告全部提交一次性結(jié)清。
五、相關(guān)權(quán)利和義務(wù)甲方義務(wù)
1．工程開工后，凡建設(shè)過程發(fā)生的相關(guān)檢測均委托乙方進(jìn)行。
2．定期與乙方確認(rèn)工程進(jìn)度，并根據(jù)付款條件支付相應(yīng)檢測費用。甲方權(quán)利
1．對在建工程的各類檢測數(shù)據(jù)有知情權(quán)，協(xié)議執(zhí)行過程，可隨時查詢。
2．從乙方獲取工程檢測咨詢服務(wù)的權(quán)利。乙方義務(wù)
1．根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，在承諾期限內(nèi)完成檢測任務(wù)，提供檢測報告。
2．對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題（如水泥XX性不合格、實際檢測結(jié)果不足設(shè)計要求等），及時向甲方通報。
3．做好相關(guān)服務(wù)工作，特殊項目檢測（或乙方檢測能力以外的項目），分包前應(yīng)將分包單位情況通報甲方征得甲方同意后進(jìn)行分包（費用另計）。
4．提供檢測咨詢服務(wù)，指導(dǎo)甲方抽樣送檢工作。乙方權(quán)利根據(jù)相應(yīng)服務(wù)內(nèi)容收取檢測費用。
六、檢測標(biāo)準(zhǔn)
1．甲方明確檢測標(biāo)準(zhǔn)（可以是國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）情況下，按甲方指定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。
2．甲方未明確檢測標(biāo)準(zhǔn)，按工程施工驗收規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3．各類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行優(yōu)先等級：國家標(biāo)準(zhǔn)a;行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)a;企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
七、甲、乙雙方按照上述條款履約合同，如其中一方違約合同，另一方有權(quán)終止合同或提請合同管理機關(guān)行政調(diào)解；本委托書一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效；
八、本委托書一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方：____________________（簽字蓋章） 乙方：_____________________（簽字蓋章）
法定代表人：__________________________ 法定代表人：___________________________
聯(lián)系電話：____________________________ 聯(lián)系電話：_____________________________
傳真：________________________________ 傳真：_________________________________
地址：________________________________ 地址：_________________________________
建設(shè)工程合同13
甲方：_____________________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。
第一條：工程名稱：
第三條：工程范圍：見附件.
第四條：工程總價：
人民幣 (此項為投標(biāo)價，支付以實際工程量為依據(jù)，此為稅后價)，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報告為準(zhǔn)) 交付日
5.2合同總工期： 元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國家相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：代表
甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認(rèn)為是甲方的正式文件，此項人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。
8.3 乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門處理。
第九條：設(shè)備、材料、通行及配套
9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護(hù)分包工程所需的暫時或永久性質(zhì)的.設(shè)備。
9.2 本工程使用的材料：見附件。
9.3 乙方堆置器材設(shè)備之場所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進(jìn)行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進(jìn)入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時水電設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運。
第十條：工程保險
10.1乙方應(yīng)對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費用。
第十一條：變更設(shè)計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。 11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條：工程延期
12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗收部位時，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時起24小時內(nèi)進(jìn)行驗收。
13.2本工程進(jìn)度于符合完工或階段性驗收標(biāo)準(zhǔn)時，乙方應(yīng)以書面報請完工驗收。經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。 13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進(jìn)行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認(rèn)可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據(jù)。
13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
第十四條：違約及損害賠償責(zé)任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達(dá)原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達(dá)15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進(jìn)場施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由 人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達(dá)之地址，如果變更應(yīng)及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程合同14
甲方：
法定代表人：
乙方：
工程設(shè)計人：
施工隊負(fù)責(zé)人：
依照《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《南京市裝飾裝修管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：____________________________________________________________。
1.2 工程內(nèi)容和施工方法以甲方簽字確認(rèn)的設(shè)計圖紙、乙方工程預(yù)算及工藝說明為準(zhǔn)。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_______種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料。
(3)乙方包工，甲方提供全部材料。
1.4 工程期限_______天，開工日期_______年_______月_______日，竣工日期_______年_______月_______日。
1.5 合同價款：本合同工程總價為(大寫)：______________元。
1.6 雙方約定，本工程價款，以下列第_______項方式結(jié)算：
(1)以設(shè)計圖紙所含項目、預(yù)算一次性總包，甲方無須支付超額部分款項。
(2)預(yù)算單價不變，按實際發(fā)生并經(jīng)甲方確認(rèn)的工程項目結(jié)算。乙方工程結(jié)算，除去甲方要求變更的項目，其結(jié)算價不應(yīng)超過預(yù)算價的百分之_______。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應(yīng)當(dāng)與具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理公司簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式、監(jiān)理工程師的職責(zé)及工程監(jiān)理的內(nèi)容書面通知乙方，乙方需配合監(jiān)理公司的工作。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第四條 甲方義務(wù)
4.1 甲方應(yīng)在裝修開工前告知物業(yè)管理單位及相鄰權(quán)利人，并辦好相關(guān)審批手續(xù)。
4.2 甲方應(yīng)在開工前_______日，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋等。
4.3 施工期間甲方提供自來水_______度(水表起始度數(shù)_______度)，電_______度(電表起始度數(shù)_______度)，超過部分由乙方支付。
4.4 甲方涉及建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線等變動的，需到有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。
4.5 施工期間甲方仍需使用該居室的，應(yīng)協(xié)助做好非作業(yè)時間的保衛(wèi)、消防等項工作。
4.6 甲方應(yīng)參與裝飾材料及工程質(zhì)量的驗收。
4.7 施工期間甲方負(fù)責(zé)做好相鄰住戶的解釋工作并督促乙方做好公共走道的衛(wèi)生清掃工作。
第五條 乙方義務(wù)
5.1 乙方應(yīng)將有關(guān)政策法規(guī)、規(guī)范及驗收標(biāo)準(zhǔn)事先書面告知甲方。
5.2 甲方對乙方提供的材料、工程預(yù)算、施工工藝、工程保修等提出詢問，乙方應(yīng)當(dāng)做出真實、明確的答復(fù)。
5.3 乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙做好工程預(yù)算,不得故意漏項。工程預(yù)算必須標(biāo)明材料品種、品牌、材質(zhì)(天然或者人造材料)及工藝說明，并經(jīng)甲方簽字確認(rèn)。
故意漏項是指：乙方在工程預(yù)算中主觀故意漏報施工項目，以低價吸引甲方，開工后采用變更或增項手段提高工程造價的.行為。包括但不限于以下幾種情況：①項目在設(shè)計中包含，但預(yù)算中不報;②應(yīng)做防水或找平層，預(yù)算不報防水或找平層價格;③水電項目不分項和明細(xì)報價，只報一個總價，開工后隨意加價;④不注明材料品種和材質(zhì)，以低價材料冒充高價材料，以人造材料冒充天然材料;⑤低報項目單位面積或數(shù)量，開工后增加單位面積和數(shù)量;⑥木門、櫥柜等木制品不報五金配件等。
乙方在預(yù)算書中告知甲方的，不屬于故意漏項。
5.4 乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙施工，嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程施工。
5.5 乙方應(yīng)保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
5.6 乙方應(yīng)妥善保管好甲方提供的材料、設(shè)備，如有遺失或損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5.7 乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后及時清掃施工現(xiàn)場及受其影響的公共走道。
第六條 工程項目變更
工程項目如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，并及時附上經(jīng)甲方簽字確認(rèn)的變更圖紙，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。工程變更協(xié)議及變更圖紙，作為竣工結(jié)算和順延工期的依據(jù)。
第七條 材料的提供
7.1 甲方提供的材料、設(shè)備，運到施工現(xiàn)場時，應(yīng)通知乙方并向乙方提供相關(guān)說明書、質(zhì)保書、環(huán)保檢測證明，由雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。
7.2 乙方提供的材料、設(shè)備，運到施工現(xiàn)場時，應(yīng)通知甲方，并向甲方提供相關(guān)說明書、質(zhì)保書、環(huán)保檢測證明，由甲方驗收并簽字確認(rèn)。
7.3 裝飾裝修材料必須符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)gb50325-XX《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》和國家室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用國家明令淘汰的材料。
第八條 工期延誤
8.1 對下列原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可相應(yīng)順延。
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其它情況。
8.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款，工期相應(yīng)順延。
8.4 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按gb50210-XX《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》、gb50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》和gb50325-XX《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》執(zhí)行。
施工過程中對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，雙方可聘請具有資質(zhì)證書的質(zhì)量鑒定機構(gòu)對工程質(zhì)量予以鑒定。經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定費用由乙方承擔(dān);經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定費用由甲方承擔(dān)。
第十條 工程驗收
10.1 雙方約定分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。
(1)電氣管線、給排水管道鋪設(shè)工程階段驗收;
(2) 瓦、木工程階段驗收 (墻地磚、小型砌體、粉刷、木制品等工程項目);
(3) 油漆工程階段驗收(墻、頂面乳膠漆，木器漆、墻紙等工程項目);
(4) 工程竣工驗收。
在進(jìn)行工程階段驗收時，雙方應(yīng)注意隱蔽工程質(zhì)量。包括：防水、電氣管線、給排水管道鋪設(shè)、吊頂內(nèi)吊筋、龍骨等。
乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，階段驗收合格后雙方應(yīng)在_______日內(nèi)填寫工程階段驗收單。
10.2 在竣工驗收前，對室內(nèi)環(huán)境污染物濃度檢測按下例第_______種方式處理：
1.進(jìn)行檢測;
2.不進(jìn)行檢測。
室內(nèi)環(huán)境污染物檢測，應(yīng)在工程完工至少7天以后，工程交付使用前進(jìn)行。檢測機構(gòu)必須具有相應(yīng)資格，檢測時，雙方均應(yīng)到場。
雙方約定，檢測結(jié)果符合gb50325-XX《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的規(guī)定(室內(nèi)環(huán)境污染物限量標(biāo)準(zhǔn)見附表11)，檢測費由甲方承擔(dān);檢測不合格，檢測費和治理費由乙方承擔(dān)。
檢測室內(nèi)環(huán)境污染物時，由甲方自行采購的家俱、窗簾等含有污染源的物品不得進(jìn)入工程現(xiàn)場。
10.3 如進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境污染物檢測，乙方應(yīng)在檢測合格后_____日內(nèi)向甲方提交書面工程竣工驗收報告。
不進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境污染物檢測，乙方應(yīng)在工程完工后_____日內(nèi)向甲方提交書面工程竣工驗收報告。
10.4 甲方應(yīng)在收到工程竣工驗收報告后_____日內(nèi)組織驗收。
10.5 驗收合格由甲方簽字確認(rèn)。
驗收不合格，甲方應(yīng)提出整改意見，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)完成整改，重新提交驗收報告并承擔(dān)由自身原因造成的整改費用(包括材料費、施工費等)。甲方提出整改意見后，乙方未在約定時間內(nèi)完成整改的，視為工期延誤，按13.4條款支付違約金。
甲方在約定的期限內(nèi)，無正當(dāng)理由不組織驗收，又不提出整改意見，視為工程竣工驗收合格。工程竣工驗收合格日期為竣工日期，甲方應(yīng)從竣工次日起承擔(dān) 元/天的工程保管費。
10.6 因特殊原因，部分工程或部位須甩項竣工時，應(yīng)簽訂補充協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。
甩項是指：個別工程項目由于甲方所購設(shè)備不能及時到位的原因，不能按時完工，但又不影響工程竣工驗收的項目。
10.7 竣工驗收時，乙方應(yīng)向甲方提交工程竣工圖紙。
乙方向甲方提交竣工圖紙的時間為__________年__________月__________日，共計__________份，圖紙種類有：
�、� 電源控制線路竣工圖紙;
�、� 弱電控制線路竣工圖紙;
�、� 冷、熱水管輔設(shè)安裝竣工圖紙;
第十一條 工程保修
11.1 在正常使用條件下，乙方施工的下列工程項目保修期為：
(1)衛(wèi)生間墻、地面防水及有防水要求的房間和墻面防滲漏項目為_____年(不得低于5年);
(2)電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝為_____年(不得低于2年);
(3)裝飾裝修工程項目為_____年(不得低于2年);
(4)木地板、廚柜_____年(不得低于1年);
11.2 甲方提供的裝飾材料設(shè)備的保修，由甲方自行負(fù)責(zé)。
11.3 保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到保修通知之后______日內(nèi)派人維修，否則，甲方可委托其他單位或人員維修，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)(甲方原因造成返修的費用除外)。
11.4 乙方應(yīng)在工程保修期內(nèi)，對施工項目產(chǎn)生的工程質(zhì)量問題進(jìn)行維修。兩次維修仍不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換，不能更換的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
11.5 保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條 工程量的核實和工程款支付
12.1 工程竣工驗收合格后，乙方向甲方提交竣工工程量清單報告，甲方應(yīng)在接到報告______日內(nèi)通知乙方，核實竣工工程數(shù)量(以下簡稱計量)，乙方應(yīng)為計量提供便利條件并派人參加。
甲方收到竣工工程量清單報告______日內(nèi)未通知乙方進(jìn)行計量，乙方報告中開列的工程量視為被甲方確認(rèn)，作為工程款結(jié)算的依據(jù)。
乙方無正當(dāng)理由不參加計量，甲方自行核實，計量結(jié)果視為有效，作為工程款支付的依據(jù)。
乙方超出設(shè)計圖紙范圍且未經(jīng)甲方簽字確認(rèn)而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予計量。
竣工工程量經(jīng)甲方確認(rèn)后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工工程款結(jié)算清單，并將有關(guān)資料
交甲方。甲方接到資料后______日內(nèi)如未提出異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程款結(jié)算清單并簽字確認(rèn)。
12.2 雙方約定按以下步驟支付工程款。
(1)簽訂合同后______日內(nèi)，支付工程款總額的百分之______ ，計人民幣____________元。
(2)電氣管線、給排水管道鋪設(shè)工程階段驗收合格后______日內(nèi)支付工程款總額的百分之____________，計人民幣____________元。
(3)瓦、木工程階段驗收合格后______日內(nèi)支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。
(4)工程竣工驗收合格后，支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。并于______日內(nèi)辦理房屋移交手續(xù)。
12.3 工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式發(fā)票。
第十三條 違約責(zé)任
13.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
13.2 未辦理房屋移交手續(xù)，甲方不得使用或擅自動用工程成品，造成的損壞由甲方承擔(dān)。
13.3 甲方未按期支付工程款，按__________元/天向乙方支付違約金。乙方可向甲方發(fā)出催告通知，甲方在收到通知__________日后仍不支付的，乙方有權(quán)解除合同。
13.4 由于乙方原因造成工期延誤，按__________元/天向甲方支付違約金。甲方可向乙方發(fā)出催告通知，乙方在收到通知__________日后仍未完工的，甲方有權(quán)解除合同。
13.5 乙方在工程預(yù)算報價中故意漏項，所增加的工程造價由乙方自行承擔(dān)。
13.6 由于乙方責(zé)任導(dǎo)致室內(nèi)環(huán)境污染物檢測不合格，乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視為工程延誤，按13.5條款支付違約金。
13.7 乙方在所提供的材料中存在摻雜、摻假、以假充真、以次充好，或不符合雙方約定材料等欺詐行為的，乙方應(yīng)當(dāng)以材料價款的一倍給予甲方賠償。
第十四條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，可以通過雙方協(xié)商、人民調(diào)解或向裝飾裝修主管部門及其管理機構(gòu)投訴等方式解決，協(xié)商和調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決：
1.向南京市仲裁委員會申請仲裁;
2.向________人民法院提起訴訟。
第十五條 其它約定
15.1 工程施工產(chǎn)生的廢棄物，由乙方負(fù)責(zé)運到甲方(或物業(yè)管理部門)指定的地點。
15.2 施工期間，甲方將居室外門鑰匙__________把，交給乙方保管。房屋移交時，甲方提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
15.3 施工期間，在每日十二時至十四時、十九時至次日七時之間，乙方不得使用產(chǎn)生噪聲或者振動的工具進(jìn)行施工作業(yè)。
15.4 由于乙方施工不當(dāng)，造成甲方相鄰權(quán)利人的墻體損壞、管道堵塞、滲漏水、停水停電等，乙方應(yīng)當(dāng)及時修復(fù)。造成損失的，由甲方先行賠償后有權(quán)向乙方追償。
15.5 工程竣工交付甲方后，乙方應(yīng)向甲方出具工程質(zhì)量保修卡(單)，承諾保修期內(nèi)的義務(wù)。
15.6 ____________________________________________________________________________。
第十六條 附 則
16.1 本合同經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包或者分包。
16.3 本合同一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，__________________部門_______份。
甲方(簽字)：__________
委托代理人：____________
______年______月______日
乙方(蓋章)：__________
委托代理人：____________
法定代表人：____________
______年______月______日
建設(shè)工程合同15
合同編號：__________
甲方：(買方)
乙方：(賣方)_______________
簽訂日期：________________________
一、成交房屋：_____________________________
二、甲方須向乙方提交____________平方米的.購房計劃。
三、房屋交付日期：________年____月____日。
四、雙方協(xié)商房屋單價一次包定。
五、乙方代收煤氣管道費每戶____________元，電視天線費每戶____________元。
六、預(yù)購付款結(jié)算辦法
1.簽訂合同時，甲方必須向乙方交納購房定金。
甲方不履行合同，無權(quán)請求返還定金。
乙方不履行合同，應(yīng)當(dāng)雙倍返還甲方定金。
合同履行完定金可抵作購房價款。
2.自簽訂合同后，甲方應(yīng)在____日內(nèi)預(yù)付
第一次購房價款。
工程主體完工后預(yù)付
第二次購房價款。
工程竣工移交時結(jié)清購房價款。
甲方逾期付款，按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期滯納金。
七、乙方如因計劃、設(shè)計變更等原因不能履行合同，應(yīng)提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商可另行安排房屋，甲方亦可解除合同。
乙方在____日內(nèi)返還預(yù)收房款，不計利息。
八、本合同自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關(guān)鑒證后正式生效，至乙方給甲方鑰匙之日起失效。
九、從交付房屋鑰匙之日起，在十二個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)因施工質(zhì)量影響生產(chǎn)、生活的，由乙方在限期內(nèi)負(fù)責(zé)維修。
十、產(chǎn)權(quán)歸屬：_______________________________________________________
一、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。
二、解決合同糾紛的方式：___________________________________________
三、本合同正本二份，副本_______份。
四、其他約定事項：_________________________________________________
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【建設(shè)工程合同】相關(guān)文章：
建設(shè)工程合同10-28
工程建設(shè)合同11-16
建設(shè)工程合同10-10
正規(guī)建設(shè)工程合同05-11
電力建設(shè)工程合同04-03
工程建設(shè)合同【推薦】03-31
標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工程合同03-31
廠房建設(shè)工程合同03-21
【推薦】工程建設(shè)合同03-29