工程建設合同
在人們越來越相信法律的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家整理的工程建設合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程建設合同1
甲方：_________
乙方：_________ 甲方將甲方獨立開發(fā)的位于_________智能化系統(tǒng)工程(包括采購、施工、安裝、維修)交由乙方完成，雙方就相關事宜達成如下合同：
第一條 工程內(nèi)容
_________小區(qū)的全部智能化系統(tǒng)工程(以下簡稱“智能化工程”)，具體包括下列內(nèi)容：
1.1 智能系統(tǒng)管道預埋;
1.2 小區(qū)閉路電視監(jiān)控系統(tǒng);
1.3 可視對講系統(tǒng)(帶c卡門禁、帶安防);
1.4 住戶室內(nèi)安防系統(tǒng);
1.5 小區(qū)周邊防范系統(tǒng);
1.6 公共廣播及背景音樂系統(tǒng);
1.7 停車場安防系統(tǒng)。
第二條 工程款(造價)
2.1 甲、乙雙方同意按下列公式計算工程總造價：
工程總造價每戶的平均造價215;小區(qū)總戶數(shù)。
2.2 由于選用不同品牌、品種的設備導致造價不同，故乙方向甲方提交設計方案時，須提交兩種以上不同品牌、品種的設備供甲方選擇，以確定造價。但無論如何，甲、乙雙方同意每戶的平均造價不低于人民幣_________元(_________元，以下貨幣計算單位均為人民幣)，不高于_________元(_________元);
2.3 上述工程總造價的計算公式中“每戶的平均造價”、“小區(qū)總戶數(shù)”均指小區(qū)住宅戶數(shù)，不包括商鋪;
2.4 本合同簽訂后，甲方根據(jù)_________建設進度，及時將小區(qū)的設計圖紙、小區(qū)住宅總戶數(shù)、智能化工程要求的資料提交給乙方。乙方收到資料后____日內(nèi)向甲方提交設計方案、施工條件、費用明細。雙方盡快確定選用設備的品牌、規(guī)格、工程總造價、驗收標準、設計方案、施工條件等具體的施工內(nèi)容，雙方簽署的相關文件為本合同附件;
2.5 施工過程中，因工程個別項目需要調(diào)整而引起工程量之增減，雙方確認后，在工程總造價中作相應調(diào)整，但該調(diào)整不得違反本條
2.2款的約定。
第三條 工程造價包含的費用
甲方為乙方支付的本合同
第二條約定的“工程造價”中已包含下列費用：
乙方為智能化工程購買的全部設備款、材料款、人工費用、乙方應支付的稅金。
第四條 工程款的支付
4.1 乙方進場施工后，乙方完成小區(qū)管道線路工程后____日內(nèi)，甲方須向乙方支付雙方確定的工程總造價的_________%;
4.2 智能化工程設備進場前，甲方根據(jù)乙方的通知向乙方支付工程總造價的_________%;
4.3 智能化工程設備進場并經(jīng)甲方及時確認設備符合約定的品牌、規(guī)格后____日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造價的_________%;
4.4 智能化工程完工、雙方驗收后____日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造價的_________%;
4.5 保修期滿后____日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造價的_________%。
第五條 進場時間
甲方已完成_________小區(qū)的供水、供電設施且封頂后____日內(nèi)，甲方通知乙方進場施工。
第六條 工期
甲方向業(yè)主正式交樓前，乙方必須完成智能化系統(tǒng)的全部工作。但甲方須保證乙方工期不少于兩個月。
第七條 竣工及驗收
智能化工程竣工后，乙方應向甲方提交全部竣工圖紙、竣工資料、使用說明書、驗收申請。甲方收到乙方申請后立即向乙方發(fā)出“實際完工證明書”并在____日內(nèi)與乙方一起組織驗收。智能化工程經(jīng)甲方驗收合格即視為甲方已接收智能化工程。
第八條 保修
智能化工程保修期為________年，自甲、乙雙方驗收完畢之日起計算。保修期間內(nèi)，乙方承擔因設備不合規(guī)格及施工質(zhì)量造成損壞而產(chǎn)生的任何費用，但不包括因甲方或他人人為使用損壞及不可抗力造成的損壞。
第九條 甲方義務
除本合同約定的甲方義務外，甲方還需履行下列義務：
9.1 甲方提供乙方施工過程中的用水、用電;
9.2 甲方提供c管道的預埋工作并保證乙方施工條件;
9.3 甲方把所有施工安全守則或其他特殊的現(xiàn)場工作注意事項告知乙方。
第十條 乙方義務
除本合同約定的乙方義務外，乙方還需履行下列義務：
10.1 乙方保證智能化工程所使用的全部設備、材料是全新的，未使用過的;
10.2 乙方進場施工后必須接受甲方監(jiān)管并予以積極配合;
10.3 乙方在施工過程中必須做到文明施工，安全施工。加強防火、防盜、防破壞等安全措施。乙方員工人為造成的'損壞由乙方承擔;
10.4 保修期內(nèi)，乙方向甲方無償提供技術培訓、指導。
第十一條 甲方的違約責任
1
1.1 甲方完成_________小區(qū)的供水、供電設施、封頂時，甲方仍未向乙方提交_________小區(qū)的設計圖紙、小區(qū)住宅總戶數(shù)、智能化工程要求等資料，或甲方的其他違約行為導致乙方無法履行本合同，均視為甲方單方解除本合同，甲方應向乙方支付_________元違約金，并賠償乙方的實際損失，包括但不限于乙方為履行本合同花費的任何費用;
1
1.2 甲方逾期支付工程款，甲方按每日萬分之五向乙方支付逾期付款違約金。逾期達____日，乙方有權解除本合同，甲方除支付逾期付款違約金外，還應向乙方支付_________元違約金，并賠償乙方的實際損失，包括但不限于乙方為履行本合同花費的任何費用;
1
1.3 甲方不按時與乙方組織驗收，視為驗收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承擔任何保修責任。
第十二條 乙方的違約責任
1
2.1 乙方收到甲方提交_________小區(qū)的設計圖紙、小區(qū)住宅總戶數(shù)、智能化工程要求等資料，未在____日內(nèi)向甲方提交設計方案，或乙方的其他違約行為導致甲方無法履行本合同，視為乙方單方解除本合同，乙方應向甲方支付_________元違約金并賠償甲方的實際損失。
1
2.2 乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的違約金為：_________。
逾期達____日，甲方有權解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付_________元違約金，并賠償甲方的實際損失。
1
2.3 如甲方為乙方墊付乙方應支付的費用，包括本合同
第八條約定乙方應承擔的費用，乙方應自甲方墊付之日起____日內(nèi)向甲方支付相應費用。否則，按日萬分之五計算逾期付款違約金。
第十三條 工地代表
雙方工地代表以互換的授權委托書載明內(nèi)容為準，工地代表簽署的任何文件即視為甲、乙方的真實意思。
第十四條 不可抗力
任何一方由于受火災、水災、臺風等不可抗力事故的影響而不能履行義務時，不視為違約，履行合同的期限應予以適當延長。
第十五條 爭議解決
在執(zhí)行本合同中發(fā)生的或與本合同有關的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商不能達成一致的，任何一方有權提交_________仲裁委員會申請仲裁解決，敗訴方除承擔仲裁費外，還應承擔勝訴方為本案支付的律師費。
第十六條 生效
本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點
工程建設合同2
工程名稱：_______________________________
委托單位：_______________________________
設計單位：_______________________________
設計編號：_______________________________
合同編號：_______________________________
訂立合同雙方：
建設單位：__________________，以下簡稱甲方；
設計單位：__________________，以下簡稱乙方。
為了明確責任，分工協(xié)作，共同完成國家建設項目的設計任務，根據(jù)《建設工程勘察設計合同條例》的規(guī)定和________________批準的計劃任務書，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱，規(guī)模，投資額，建設地點
甲方委托乙方承擔___________________工程的設計項目，建筑安裝面積為________平方米，批準總投資為_____________萬元，建設地點在____________
二、甲方的義務
1．甲方應在____年____月____日以前，向乙方提交業(yè)經(jīng)上級批準的設計任務書，工程選址報告，以及原料（或經(jīng)過批準的資源報告），燃料、水、電、運輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料，需要經(jīng)過科研取得的技術資料。
甲方在____年____月______日施工圖設計前，應提供經(jīng)過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料，施工的條件，以及有關設備的技術資料。
甲方對上述資料必須保證質(zhì)量，不得隨意變更。
2．及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3．在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，與乙方進行設計技術交底；工程俊工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4．在設計人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便。在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5．甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改；未經(jīng)乙方同意，甲方不得復制，重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
三、乙方的義務
1．乙方必須在____年____月____日以前，向甲方交付初步設計文件；在_______年____月____日以前，向甲方交付技術設計文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式______份，技術設計文件一式____份，施工圖設計文件一式____份，甲方另需增添文件分數(shù)和需要模型費，另行收費。____年____月____日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件（包括概預算文件，材料設備清單）。
大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件（2）
2．乙方必須根據(jù)批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經(jīng)濟協(xié)議文件，設計標準，技術規(guī)范，規(guī)程，定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質(zhì)量的設計文件。
3．初步設計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改，乙方應負責承擔。
4．設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
四、設計的修改和停止
1．甲方因故要求修改工程的設計，經(jīng)乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按____元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2．原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。
3．甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結清設計費，同時結束合同關系。
五、設計費的數(shù)量和交付辦法
本設計合同生效后____天內(nèi)，甲方應向乙方交付相當于設計費的2０％的'定金，設計合同履行后，定金抵作設計費；乙方向甲方提交初步設計方案后____天內(nèi)，甲方應向乙方支付____％的設計費；乙方向甲方提交施工圖文件后____天內(nèi)，甲方應向乙方結清全部設計費（設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付）。
六、獎勵與違約責任
1．在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi)，由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取____％獎勵乙方。
2．由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日____元計算增付設計費。
3．甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據(jù)銀行關于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
4．由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤____天，乙方應向甲方償付相當于設計費的____％的違約金（甲方可在設計費中扣除）。
5．因乙方設計質(zhì)量低劣引起返工，應由乙方繼續(xù)完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質(zhì)量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。
七、其它________________________________________________________________。
本合同自一九____年____月____日雙方簽字后生效，全部設計任務完成后失效。
本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力，但不得與本合同內(nèi)容抵觸。
在合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解；調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，可向國家規(guī)定的合同管理機關申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式___份，送計委，建委建行......等單位各留存一份。
建設單位（甲方）：____________ 設計單位（乙方）：___________
代表人：______________________ 代表人：_____________________
聯(lián)系人：______________________ 聯(lián)系人：_____________________
通訊處：______________________ 通訊處：_____________________
電話或電報：__________________ 電話或電報：_________________
開戶銀行：____________________ 開戶銀行：___________________
帳號：________________________ 帳號：_______________________
_________年______月_______日訂
附件1 ________設計項目收費表
注：投資估算為甲方所提，設計后的投資金額以批準的初步設計概算或修正設計概算為準。
建設單位：（蓋章）_______ 設計單位：（蓋章）________
基建負責人：_____________ 基建負責人：______________
簽訂收費協(xié)議日期：_______ __________年____月______日
附件2 ______工程設計補充協(xié)議書
編號：____________
本協(xié)議依據(jù)________號建筑設計合同簽訂，為原合同的附件。業(yè)經(jīng)__________需編制__________設計，雙方協(xié)定：
一、甲方應按時交下列建設文件設計基礎資料：
二、乙方在甲方按時提交上述文件，資料的前提下，應按時交付下列設計文件：
建設單位：________（蓋章） 設計單位：_______（蓋章）
基建負責人：______________ 設計室主任：_____________
簽訂協(xié)議日期：____________ _________年______月____日
工程建設合同3
原告：_________________李__________（王和李的'女兒），女，__________歲，住址：_________________
法定代理人：_________________王__________，女，__________歲，住址：_________________單位：_________________
被告：_________________李__________，男，__________歲，住址：_________________
訴訟請求：_________________
1、判令被告支付撫養(yǎng)費__________元。
2、訴訟費由被告承擔。
事實與理由：_________________
__________年__________月__________日，原告的父母離婚，法院判決被告每年支付給原告撫養(yǎng)費1000元，但是判決至今，被告從未支付過撫養(yǎng)費，為了維護原告的合法權益，現(xiàn)向貴院提起訴訟，要求被告支付原告撫養(yǎng)費__________元，望貴院判如所請。
此致
__________人民法院
起訴人：_________________
__________年__________月__________日
工程建設合同4
委托單位全稱(甲方)：
檢測單位全稱(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)，甲、乙雙方在遵循平等、自愿、公平、互利和誠實信用的原則下，就下述建設工程委托質(zhì)量檢測及相關服務事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
立項批文編號或廣東省企業(yè)基本建設投資項目備案證備案項目編號：
項目名稱：
工程地點：
工程規(guī)模：
投資金額：
資金來源：
建設工期或周期：
其他：
二、服務范圍及工作內(nèi)容
雙方約定的服務范圍：
工作內(nèi)容：
服務方式：
檢測標準：
服務要求：
三、服務期限
本合同約定的建設工程質(zhì)量檢測服務自___________年___________月___________日起，至___________年___________月___________日止。
四、檢測費用及計算方式
檢測費用：￥___________元(人民幣大寫：___________ )。
計算方式：□單價包干; □總價包干;□其它：
具體計算方式內(nèi)容及檢測費用清單詳見專用條款、附件。
五、合同文件的構成
合同文件的構成及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第1.3款賦予的規(guī)定一致。
六、詞語定義
本協(xié)議書中相關詞語的.含義與本合同第二部分《通用條款》第1條賦予它們的定義相同。
七、合同生效
本合同訂立時間：___________年___________月___________日
本合同訂立地點：
合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后生效。
八、合同份數(shù)
本合同一式___________份，具有同等法律效力，其中甲方執(zhí)___________份，乙方執(zhí)___________份。
委托單位：(蓋章)檢測單位：(蓋章)
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
郵政編碼：郵政編碼：
電子郵箱：電子郵箱：
工程建設合同5
發(fā)包方：以下簡稱甲方
承包方：以下簡稱乙方
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》有關規(guī)定，為明確雙方承包過程中的權力和義務，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，同意簽訂本合同如下。
一：采礦工程概況
1. 工程名稱：采礦，掘進，出礦等工程
2. 工程地點：盤古山竹山坪坑口石告窩
二、承包方式
1. 乙方負責采礦，選礦的生產(chǎn)設備，生產(chǎn)材料及工人工資全部費用。
2. 乙方應安全生產(chǎn)，按年計算每年任務，【6噸精選鎢沙】交與甲方，價格按每噸三萬五千元，任務外的鎢砂按市價賣與甲方。
3. 在生產(chǎn)前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產(chǎn)，本風險金在安全生產(chǎn)狀況下，待合同期滿后甲方退回乙方。
三、用工管理
1. 乙方依法用工，自主用工，自行招工，井下作業(yè)人員必須是年滿十八周歲以上五十歲以下的男性，但必須經(jīng)礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部，人力資源部，保衛(wèi)部按規(guī)定時間培訓教育考試合格后方可招用，將員工統(tǒng)報坑口備案。
2. 乙方應依法與員工簽訂勞動合同，依法給予員工正常的勞保待遇。
四、安全生產(chǎn)責任
1. 乙方承包一切安全生產(chǎn)責任，必須堅持“安全第一，預防為主，綜合管理”的安全方針，服從甲方的'安全考核，確保安全生產(chǎn)。
2. 乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員，辦好雇主責任保險和工傷保險，保險賠償金額每人不得少于60萬元，并將雇主責任保險憑單和工傷保險單復印報甲方安全環(huán)保部，人力資源部和財政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂，【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】雙方要認真執(zhí)行【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】條款，同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產(chǎn)責任狀。
4. 乙方人員在工程承包內(nèi)出現(xiàn)偷盜礦產(chǎn)品和生產(chǎn)材料，備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行為，乙方應按經(jīng)濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰，在結算中扣減，觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。
四：結賬方式
乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款
五：合同期限
20__年一月一日起至20__年十二月三十一日止
本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決可訂立補充協(xié)議，雙方簽訂即日生效。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，
甲方：
乙方：
年 月 日
工程建設合同6
建設單位(甲方)：_________________
施工承包單位(乙方)：_________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，按時保質(zhì)保量地完成工程任務，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
工程名稱：_________________
質(zhì)量要求：_________________
工程造價：_________________
本合同全部工程施工預算造價為人民幣￥：_________________元
工程期限：___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責任與權利：_________________
一、甲方在開工前應解決施工用地，解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
三、乙方在組織施工中必須堅持“質(zhì)量第一”的'方針，要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環(huán)節(jié)。
五、在組織施工過程中，乙方應對施工現(xiàn)場人員進行安全教育，做好設施安全防護，如果乙方因疏于防范、操作不規(guī)范造成安全事故的均由乙方負全責。
六、在組織施工過程中應科學規(guī)范、統(tǒng)籌安排。如因技術原因或操作不規(guī)范導致原材料浪費，乙方應承擔責任如數(shù)償還相關費用。
合同份數(shù)及相關說明：_________________
一、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。
建設單位(甲方)簽章：_________________
施工單位(乙方法人)簽字：_________________
_______________年__________月__________日
工程建設合同7
征用土地單位：______________，以下簡稱甲方
被征土地單位：______________，以下簡稱乙方
根據(jù)______________（審批權力機關）批準的______________建設項目的計劃任務書和工程選點報告等文件，按照《國家建設征用土地條例》和______________�。ɑ蜃灾螀^(qū)、直轄市）政府的有關規(guī)定，經(jīng)甲方向征地所在的的土地管理機關申請和__________縣（或市、�。┤嗣裾畬彶榕鷾剩�(jīng)甲乙雙方實地查看、反復協(xié)商，特簽訂本合同，以供雙方共____________________
第一條 征用土地數(shù)量及方
甲方征用乙方土地共_________畝，其中:稻田_______畝，水塘_______畝，菜地_______畝，坡地_______畝，宅基地_______ 畝，林木_______畝，共有樹木_______株。所征土地東起________，南起_________，西起________，北起_______。
第二條 征用土地的各類補償費和安置補助費
1．根據(jù)_______�。ɑ蜃灾螀^(qū)、直轄市）政府關于征用土地的補償規(guī)定，各類耕地（包括菜地）按該地年產(chǎn)值的_______倍（一般為該耕地年產(chǎn)值的三至六倍）補償。征用無收益的土地，不予補償。（征用園地、魚塘、藕塘、宅基地、林地、牧場草原等的補償標準，按省、自治區(qū)、直轄市政府制定的辦法執(zhí)行；征用城市郊區(qū)的菜地，還應按當?shù)卣挠嘘P規(guī)定，向國家繳納新菜地開發(fā)基金。）
2．根據(jù)_______�。ɑ蜃灾螀^(qū)、直轄市）政府的規(guī)定，所征土地上的青苗按該地年產(chǎn)值的_______%補償，所征土地上的水井、林木、水塘等附著物按_______辦法補償。房屋的補償辦法另訂拆遷合同。乙方人員在開始協(xié)商征地方案以后搶種的作物、樹木搶建的設施，甲方一律不予補償。
3．各類耕地的年產(chǎn)值按耕地被征用前三年的平均年產(chǎn)量和國家規(guī)定的價格核定，稻田按平均畝產(chǎn)大米___________公斤，每公斤計價______元，年產(chǎn)值每畝核定為_______元；旱地按平均畝產(chǎn)玉米（或小麥）_________公斤，每公斤計價_______元，年產(chǎn)值每畝核定為_______元；菜地按平均畝產(chǎn)大白菜_______公斤計算，每公斤計價_______元，年產(chǎn)值每畝核定為_______元。
4．根據(jù)《國家建設征用土地條例》的規(guī)定，乙方需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù)，按征地前農(nóng)業(yè)人口，沒和耕地面積的比例，及征地數(shù)量計算，一共計_______人；甲方對乙方農(nóng)業(yè)人口的`安置補助費標準，按所征耕地每畝產(chǎn)值的二至三倍計算（年產(chǎn)值按被征用前三年的平均年產(chǎn)量和國家規(guī)定的價格計算，但每畝耕地的安置補助費，最高不得超過其年產(chǎn)值的十倍），征用宅基地不付安置補助費（征用園地、魚塘、藕塘、林地、牧場、草原等土地的安置補助費，按省、市、自治區(qū)政府制定的標準計算）。
甲乙雙方在本合同上簽字，并實地勘驗征用地界、定立永久性界樁后_______日內(nèi)，甲方向乙方一次（或商定于某段時期內(nèi)幾次）支付全部各類補償費、安置補助費共_______元（其中，土地補償費和安置補助費的總和不得超過被征土地年產(chǎn)值的二十倍），付款均通過建設銀行轉(zhuǎn)賬托付。
第三條 減免公、余糧交售任務
甲乙雙方按照_______人民政府的規(guī)定，根據(jù)被征土地的畝數(shù)，向_______人民政府呈遞減免公、余糧交售任務的申請報告，實際減免量，以_______人民政府的批文為準。
第四條 安置辦法
乙方因被征用土地造成農(nóng)業(yè)剩余勞力，甲方應向有關單位聯(lián)系，采取以下第（ ）項辦法解決：
1．發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。甲方協(xié)助乙方改良土壤，興修水利，改善耕作條件；在可能和合理的條件下，經(jīng)縣、市土地管理機關批準，適當開荒，擴大耕種面積；也可由甲方結合工程施工幫助造地，但要從安置補助費中扣除甲方的資助費用。
2．發(fā)展社隊工副業(yè)生產(chǎn)。在符合國家有關規(guī)定的條件下，甲方幫助乙方因地制宜，興辦對國計民生有利的工副業(yè)和服務性事業(yè)，但要從安置補助費中扣除甲方的資助費用。
3．遷隊或并隊。土地已被征完或基本征完的生產(chǎn)隊，在有條件的地方，可以組織遷隊；也可按照自愿互利的原則，與附近生產(chǎn)合并，甲方要積極為乙方遷隊或并隊創(chuàng)造條件。
按照上述途徑確實安置不完的剩余勞動力，經(jīng)_______省或自治區(qū)或直轄市人民政府批準，在勞動計劃范圍內(nèi)，符合條件的可以安排到集體所有制單位就業(yè)，并將相應的安置補助費轉(zhuǎn)撥給吸收勞動力的單位；甲方如有招工指標，經(jīng)_______省或自治區(qū)或直轄市人民政府同意，也可以選招其中符合條件的當工人，并相應核減被征地單位的安置補助費。乙方的土地被征完，又不具備遷隊、并隊條件的，乙方原有的農(nóng)業(yè)戶口，經(jīng)省或自治區(qū)，或直轄市人民政府審查批準，可轉(zhuǎn)為非農(nóng)業(yè)戶口或城鎮(zhèn)戶口，乙方原有集體所有的財產(chǎn)和所得的補償費、安置補助費，由縣市以上人民政府與有關鄉(xiāng)、村商定處理，用于組織生產(chǎn)和不能就業(yè)人員的生活補助。
乙方用補償費和安置補助費興建生產(chǎn)生活設施所需建設物資，鄉(xiāng)、村能夠解決的，由鄉(xiāng)、村自行解決；鄉(xiāng)、村不能解決的，由當?shù)卣畢f(xié)助解決；地方無法解決的少數(shù)統(tǒng)配部管物資，經(jīng)縣（或市）土地管理機關審查核實后，由甲方隨同建設項目向國家有關部門申請分配，物資價款由乙方支付。
第五條 甲方的責任
1．甲方征用土地上有青苗的，在不影響工程正常進行的情況下，應當?shù)却曳绞斋@，不得鏟毀；凡在當?shù)匾粋�耕種收獲期內(nèi)尚不需要使用的土地，甲方應當與乙方簽訂協(xié)議，允許乙方耕種。
2．甲方已征用二年還不使用的土地（鐵路沿線以及因安全防護等特殊需要，符合國家規(guī)定的留用土地，不得視為征而未用的土地），除經(jīng)原批準征地的機關同意延期使用的土地外，當?shù)乜h（或市）人民政府有權收回處理，甲乙方均不得擅自侵占或處理。
3．甲方如逾期不向乙方支付征地的各種補償費和安置補助費，乙方可憑本合同正本申請建設銀行從甲方銀行賬戶內(nèi)撥付，并可請求甲方按銀行關于延期付款的規(guī)定償付違約金。
第六條 乙方的責任
1．自本合同訂立之日起，乙方有責任告知所屬村民不得在征用土地內(nèi)種植作物，不得砍伐林木和損壞其他附著物，有違反者，乙方必須賠償甲方的損失。經(jīng)甲方同意在征地上種植作物的，乙方應統(tǒng)一安排，不得逾期。
2．乙方在本合同訂立后需在征用土地上架設電線、興修溝渠等，應經(jīng)甲方同意，乙方應在不影響建設工程的前提下動工，否則按侵犯公有財產(chǎn)報請有關機關處理。
第七條 工程臨時用地
甲方在工程施工過程中，需要建設材料堆場、運輸?shù)缆泛推渌R時設施的，應當盡量在征地范圍內(nèi)安排。確實需要另行增加臨時用地的，由甲方向原批準工程項目用地的主管機關提出臨時用地數(shù)量和期限的申請，經(jīng)批準后，同乙方簽訂臨時用地協(xié)議，并按乙方前三年土地平均年產(chǎn)值逐年給予補償。甲方在臨時用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期滿，應當恢復乙方土地的耕種條件，及時歸還乙方，或按恢復土地耕種條件的工作量向乙方支付費用。
第八條 其他
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜。須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，可報請建設工程管理部門和_____縣（或市）政府調(diào)解，調(diào)解不成的，可報請合同管理機關仲裁，也可提請有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式_______份，送_______人民政府、計委、建委、建設銀行、農(nóng)委……各留存一份。
征用土地單位（甲方）（蓋章） ____________
地址：___________________________________
代表人：（蓋章）_________________________
聯(lián)系人：_________________________________
電話：___________________________________
銀行賬戶：_______________________________
被征土地單位（乙方）（蓋章） ____________
地址：___________________________________
代表人：（蓋章）_________________________
聯(lián)系人：_________________________________
電話：___________________________________
銀行賬戶：_______________________________
_____________年___________月_________日訂
工程建設合同8
甲方：_________________
乙方：_________________
由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范，經(jīng)過甲乙雙方充分協(xié)商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。
一、工程地點及名稱
1、工程地點：_________________
2、工程名稱：_________________
二、承包內(nèi)容價款以及工期
1、承包內(nèi)容污水站全部土建工程
2、工程造價一次性包死。
3、工程工期：_________________自開工內(nèi)完成承包全部承包內(nèi)容。
三、付款及質(zhì)量
1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。
2、工程質(zhì)量：______________
四、甲方責任：
幫助乙方解決水源電源，協(xié)助乙方解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。
五、乙方責任
嚴格按照施工圖及相關規(guī)范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規(guī)定，承擔因為安全和質(zhì)量造成的責任和費用。
六、保修期及質(zhì)保金。
1、保修期：_________________發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計六個月。
2、質(zhì)保金：_________________承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。
3、合同生效日期：_________________合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質(zhì)保金付清自行失效。
甲方：_________________乙方：_________________
簽字：_________________身份證號：_________________
發(fā)包單位：（甲方）
承包人：（乙方）
根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第1條：工程概況
工程名稱：九龍明珠D標段
工程地點：
工程內(nèi)容：
含如下內(nèi)容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價：按下室占地面積×18元（此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調(diào)差）。
工期：
第2條：合同使用標準和法律
1、合同使用標準：GBJ7—89、JGJ94—94
2、適用法律：中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建設安裝工程承包合同條例
第3條：甲方工作
1、公布工地各項管理制度，對工程質(zhì)量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監(jiān)督施工質(zhì)量并協(xié)調(diào)解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規(guī)定的施工任務，或發(fā)生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經(jīng)濟損失的，由乙方負責賠償。
4、負責加強安全管理、完善安全規(guī)章制度，做好安全設防。
5、對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、文明施工規(guī)定的人員甲方有權清理出施工現(xiàn)場。乙方不服從甲方現(xiàn)場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務（或整改內(nèi)容）的.，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協(xié)議；中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。
第4條：乙方工作
1、乙方須安排一個負責人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，至該工作內(nèi)容全部完成為止，
2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，并按完成的50%結算。
4、乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具（包括空壓機）。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發(fā)生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產(chǎn)制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。
第5條：工程款
工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內(nèi)全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據(jù)。
第6條：合同的生效與終止
合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條：合同份數(shù)：甲乙雙方各執(zhí)2份。
第8條：合同款未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后，用補充協(xié)議補充或協(xié)商解決。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程建設合同9
甲方：
身份證號：
地址：
乙方：
身份證號：
地址：
鑒于：甲、乙雙方于 年 月 日與××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“開發(fā)商”）簽訂《商品房買賣合同》（以下簡稱《合同》），甲乙雙方共同向開發(fā)商購買“××市××區(qū) 苑 座102房產(chǎn)（以下簡稱102號房產(chǎn)）”；甲乙雙方已經(jīng)按照《合同》約定履行了全部付款義務；該102號房產(chǎn)已由乙方實際占有；雙方已委托開發(fā)商辦理房地產(chǎn)權屬登記但尚未取得房屋權屬證書�，F(xiàn)甲方擬將其依《合同》所享有的全部權利轉(zhuǎn)讓給乙方。經(jīng)雙方多次協(xié)商，就有關事宜達成如下協(xié)議。
一、轉(zhuǎn)讓標的
甲方愿將其依《合同》以及該合同附件所享有的全部權利（包括但不限于：轉(zhuǎn)移房屋所有權請求權、要求開發(fā)商辦理房地產(chǎn)權屬登記請求權、違約責任請求權）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方愿受讓該合同權利。
二、轉(zhuǎn)讓價款及支付方式
雙方確定本次合同權利轉(zhuǎn)讓的價款為人民幣叁拾伍萬元整（￥350,000.00元整）。乙方應于本合同簽訂之日起二個工作日內(nèi)付清該轉(zhuǎn)讓價款給甲方。乙方將轉(zhuǎn)讓價款存入甲方指定的以下銀行賬戶，視為已經(jīng)支付：
戶名： 賬號： 開戶行： 。
三、雙方的承諾與保證
1、甲方保證其依本協(xié)議轉(zhuǎn)讓的合同權利的真實性與合法性，甲方對該合同權利具有完全的處分權。
2、甲方應于本協(xié)議生效之日起三個工作日內(nèi)，將本次合同權利轉(zhuǎn)讓事宜書面通知開發(fā)商。
3、甲方應于本協(xié)議生效之日起三個工作日內(nèi)，根據(jù)乙方的要求，配合乙方到 公證處，在乙方申請房地產(chǎn)權屬登記所必需的、需要甲方簽署的有關文件上簽字，并配合乙方申請公證。
4、自本協(xié)議生效之日起，102號房產(chǎn)所產(chǎn)生的'孳息由乙方享有，其全部風險也由乙方承擔；甲方履行本協(xié)議本條第2、3項規(guī)定的義務后，《合同》中約定的原由甲乙雙方共同享有的權利由乙方享有并行使，全部合同風險也由乙方承擔。
5、乙方承諾，本協(xié)議生效后，乙方辦理房地產(chǎn)權屬登記或者依《合同》主張權利的全部稅款或費用由乙方承擔。
四、有下列情形之一者，本協(xié)議終止：
1、雙方按本協(xié)議之約定全面履行了各自的義務；
2、雙方就解除本協(xié)議另行達成書面條款；
3、由于不可抗力導致本協(xié)議無法履行。
五、違約責任
本協(xié)議生效后，各方均應恪守，任何一方違約，應當向另一方賠償因其違約行為給對方造成的實際損失。
六、爭議解決及其他
1、因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不能達成一致的，任何一方有權向人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份，甲方在送達合同權利轉(zhuǎn)讓通知時附送本協(xié)議給開發(fā)商一份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字并由乙方付清本協(xié)議第二條約定的轉(zhuǎn)讓價款給甲方之日起生效；本協(xié)議由雙方于 年 月 日簽訂于 市 區(qū)。
甲方（簽名）： 乙方（簽名）：
工程建設合同10
建設工程施工合同是指發(fā)包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。本文在匯總梳理建設工程領域現(xiàn)行法律法規(guī)和司法解釋的基礎上，總結出建設工程施工合同效力的若干情形。
(一)合同無效的情形
1、違法發(fā)包的施工合同。違法發(fā)包是指建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質(zhì)條件的單位或個人，或者肢解發(fā)包等違反法律法規(guī)規(guī)定的行為。
2、轉(zhuǎn)包的施工合同。轉(zhuǎn)包是指施工單位承包工程后，不履行合同約定的責任和義務，將其承包的全部工程或者將其承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉(zhuǎn)給其他單位或個人施工的行為。
3、違法分包的施工合同。違法分包是指施工單位承包工程后違反法律法規(guī)規(guī)定或者施工合同關于工程分包的約定，把單位工程或分部分項工程分包給其他單位或個人施工的行為。
4、掛靠的'施工合同。掛靠是指單位或個人以其他有資質(zhì)的施工單位的名義，承攬工程的行為。
5、“三無”工程的施工合同。發(fā)包人與承包人簽訂未取得土地使用權證、未取得建筑工程規(guī)劃許可證、未辦理報建手續(xù)的“三無”工程施工合同。
6、沒有按國家規(guī)定的程序和國家批準的投資計劃的建設項目的施工合同。
7、低于建設工程成本價所簽訂的施工合同。
8、與經(jīng)中標備案的合同實質(zhì)性條款背離的施工合同。
9、違法建筑工程的施工合同。
10、施工總承包資質(zhì)企業(yè)、專業(yè)分包資質(zhì)企業(yè)作為勞務分包人簽訂的勞務分包合同。
11、其他依法應當認定為無效的建設工程施工合同。
(二)不認定合同無效的情形
1、承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務范圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質(zhì)等級的。
2、具有勞務作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同。
3、發(fā)包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建筑工程規(guī)劃許可證、無辦理報建手續(xù)的“三無”工程建設施工合同，在審理期間已補辦手續(xù)的
4、發(fā)包人經(jīng)審查被批準用地，并已取得建設用地規(guī)劃許可證，只是用地手續(xù)尚未辦理而未能取得土地使用權證的
5、違反《建設工程規(guī)劃許可證》的規(guī)定，超規(guī)模建設所簽訂的建設工程合同經(jīng)批準可補辦手續(xù)，且無違反其他法律規(guī)定的
6、對承包人超越建筑資質(zhì)等級簽訂的建設工程合同，如承包人具備《施工企業(yè)資質(zhì)等級標準》的規(guī)定的可上浮與建設項目的要求相符的等級條件，工程質(zhì)量符合設計要求并驗收合格的。
7、承包人跨省區(qū)或跨市承攬建設工程，但未辦理外來施工企業(yè)承包工程許可證手續(xù)而訂立的建設工程合同的。
8、未取得施工許可手續(xù)的。
9、其他依法不應當認定為無效的建設工程施工合同。
工程建設合同11
發(fā)包人(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協(xié)作配合，確保工程施工質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程建設地：
3、工程規(guī)模、特征：
4、工程施工任務(內(nèi)容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規(guī)范》JGJ79-20xx要求。
5、預計施工工作量：
6、完成施工工作量測量方式：
7、質(zhì)量標準：
第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：
1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。
2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條：合同工期
1、本工程定于于年月日竣工，總工期為 天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經(jīng)甲方同意，可順延工期。
第四條：計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為 元，總價預計為元(大寫： ) ，總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效后日內(nèi)，甲方向乙方預支約定總工程款 30 %的款項，計 元;地基基礎工程完成強夯工作量 50 %時，甲方向乙方支付工程進度款 60 %的款項，計 元。剩余 10 %款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付，計
第五條：雙方責任
1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件，如
3、乙方應按國家技術規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規(guī)則，對施工過程中發(fā)生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。
第六條：違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的.，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計算。
2、因未滿足技術要求，致使施工質(zhì)量不能合格驗收，由此造成的經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項
1、本合同未盡事項，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發(fā)生爭議，雙方及時協(xié)商解決，協(xié)商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建設合同12
發(fā)包人：________________________
合同編號：______________________
監(jiān)理人：________________________
簽定地點：______________________
簽定時間：________年____月____日
依據(jù)《中華人民共和國合同法》，________________________（以下簡稱發(fā)包人）與_____________________（以下簡稱監(jiān)理人），就本項工程建設有關事項，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
一、發(fā)包人委托監(jiān)理人按本建設監(jiān)理合同要求進行項目的建設監(jiān)理。
�。ㄒ唬┕こ谈艣r：
1．工程名稱：______________________________________________________
2．工程地點：______________________________________________________
3．工程規(guī)模及特性：________________________________________________
4．工程總投資：
靜態(tài)：______________________________________________
動態(tài)：______________________________________________
5．工程總工期：____________________________________________________
�。ㄒ唬┍O(jiān)理范圍：按照專用合同條款中約定的'范圍承擔監(jiān)理業(yè)務。
（二）監(jiān)理內(nèi)容：按照專用合同條款中約定的內(nèi)容承擔監(jiān)理業(yè)務。
（三）工程建設監(jiān)理的期限自________年________月________日至________年________月________日。
�。ㄋ模┙ㄔO監(jiān)理報酬為（大寫）________元，由發(fā)包人按本專用合同條款約定的方式、時間向監(jiān)理人結算支付。
二、建設監(jiān)理合同的組成文件及解釋順序。
�。ㄒ唬┍O(jiān)理委托函或中標函。
�。ǘ┍O(jiān)理合同書。
�。ㄈ┍O(jiān)理實施過程中雙方共同簽署的補充文件。
（四）專用合同條款。
�。ㄎ澹┩ㄓ煤贤瑮l款。
�。┍O(jiān)理招標書（或委托書）。
（七）監(jiān)理投標書（或監(jiān)理大綱）。
上列合同文件為一整體，代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協(xié)議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。
三、本合同書經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字（蓋章）并加蓋本單位公章后生效。
四、本合同書正本一份兩份，具有同等法律效力，由雙方各執(zhí)一份；副本________份，各執(zhí)________份。
發(fā)包人：__________（蓋章）
法定代表人：______（簽章）
委托代理人：______（簽章）
郵編：__________________
電話：__________________
傳真：__________________
開戶銀行：______________
賬號：__________________
監(jiān)理人：________（蓋章）
法定代表人：____（簽章）
委托代理人：____（簽章）
郵編：__________________
電話：__________________
傳真：__________________
開戶銀行：______________
賬號：__________________
工程建設合同13
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）：_________
承包人：（以下簡稱乙方）：_________
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就工程分包事項達成一致，訂立如下合同條款。
1、工程概況及分包內(nèi)容
工程名稱：_________
工程地點：_________
工程概況：_________
分包內(nèi)容：所有鋼筋加工、制作、綁扎工程。（所需的綁絲由乙方承擔）。
1、分包方式：清工
2、合同價款：按建筑面積計算：_________元/㎡。一次性包死，價格不可再調(diào)。
3、分包工期
4、質(zhì)量標準：達到國家執(zhí)行《建設工程質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準。
5、付款方式：
1）地下室封頂完成后，付所完工程量價款的70﹪。
2）±0。000以上工程每四層封頂后付所完工程量價款的70﹪。
3）主體完工后，經(jīng)甲方驗收合格后（剔鑿部分完工）其余部分一次性付清。
6、甲方的責任和義務
1）組建項目管理班子，辦理竣工手續(xù)。
2）負責組織分部工程的驗收。
3）負責提供施工用的設備及周轉(zhuǎn)材料。
7、乙方的責任和義務
1）按照本工程的質(zhì)量、工期等要求組織合理的勞動力進行施工。
2）施工現(xiàn)場要保持工完場地清。
3）妥善保管并合理使用進場的建筑材料、機械設備及周轉(zhuǎn)材料。如果使用不當，造成的損失由乙方負責。
4）乙方自付的施工中的'綁絲在第一次拔款前由甲方墊付，自第一批工程款后由乙方自己承擔，前期墊付的材料款在第一次拔款中扣除。
5）嚴格按設計圖紙和驗收規(guī)范組織施工，工程達到合格標準。如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方承擔由于自身責任造成的質(zhì)量修改、返工及材料的浪費。
6）遵守建設工程安全生產(chǎn)的有關法律法規(guī)，自行配備必要的安全防護用品，對工人進行安全教育，不違章指揮，不冒險作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。并接受上級安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施。如施工中發(fā)生安全事故，費用在20xx元以下由乙方負責，在20xx元以上的醫(yī)療費用由保險費承擔。（保險公司賠付多少付乙方多少）
7）由于自身施工進度慢造成的工期延誤，乙方必須承擔由此發(fā)生的費用。
8）自覺接受甲方及有關部門的管理，監(jiān)督和檢查，與現(xiàn)場的其他單位人員配合好工作。
9）按協(xié)議在拔付乙方的進度款之前，由乙方提供給甲方工人工資表，并由乙方施工人員親自簽名。
10）乙方不得再將工程轉(zhuǎn)包他人，
11）本合同一式二份。甲乙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字后生效。合同內(nèi)容履行完終止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
工程建設合同14
發(fā)包人（全稱）：____________________________________________
設計人（全稱）：____________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就_________________工程設計及有關事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：______________________________________________。
2、工程批準、核準或備案文號：___________________________。
3、工程內(nèi)容及規(guī)模：_____________________________________。
4、工程所在地詳細地址：___________________________________。
5、工程投資估算：_______________________________________。
6、工程進度安排：______________________________________。
7、工程主要技術標準：__________________________________。
二、工程設計范圍、階段與服務內(nèi)容
1、工程設計范圍：_________________________________________________。
2、工程設計階段：_______________________________________。
3、工程設計服務內(nèi)容：_____________________________________________。
工程設計范圍、階段與服務內(nèi)容詳見專用合同條款附件1。
三、工程設計周期
計劃開始設計日期：_____________年___月___日。
計劃完成設計日期：_____________年___月___日。
具體工程設計周期以專用合同條款及其附件的約定為準。
四、合同價格形式與簽約合同價
1、合同價格形式：________________________________；
2、簽約合同價為：
人民幣（大寫）__________（__________元）。
五、發(fā)包人代表與設計人項目負責人
發(fā)包人代表：____________________________________。
設計人項目負責人：_______________________________。
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件：
�。�1）專用合同條款及其附件；
�。�2）通用合同條款；
�。�3）中標通知書（如果有）；
�。�4）投標函及其附錄（如果有）；
（5）發(fā)包人要求；
�。�6）技術標準；
�。�7）發(fā)包人提供的上一階段圖紙（如果有）；
�。�8）其他合同文件。
在合同履行過程中形成的`與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應以最新簽署的為準。
七、承諾
1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)，按照合同約定提供設計依據(jù)，并按合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、設計人承諾按照法律和技術標準規(guī)定及合同約定提供工程設計服務。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂地點
本合同在____________________________________簽訂。
十、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十一、合同生效
本合同自_____________________________________生效。
十二、合同份數(shù)
本合同正本一式____份、副本一式____份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)正本____份、副本____份，設計人執(zhí)正本____份、副本____份。
發(fā)包人：（蓋章）設計人：（蓋章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（簽字）（簽字）
組織機構代碼：___________________組織機構代碼：___________________
納稅人識別碼：___________________納稅人識別碼：___________________
地址：___________________________地址：___________________________
郵政編碼：______________________郵政編碼：_______________________
法定代表人：_____________________法定代表人：_____________________
委托代理人：_____________________委托代理人：_____________________
電話：___________________________電話：___________________________
傳真：___________________________傳真：___________________________
電子信箱：_______________________電子信箱：_______________________
開戶銀行：_______________________開戶銀行：_______________________
賬號：___________________________賬號：___________________________
時間：_______年_____月_____日時間：_______年_____月_____日
工程建設合同15
甲方：身份證：（以下簡稱甲方）
乙方：身份證：（車隊以下簡稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的`暢通。
乙方負責運輸：運輸?shù)兀?/p>
要求乙方車輛：部（解放、東風王平頭、斯太爾）；車箱長
5.3米、車箱寬
2.3米、車箱高
1.4米
運距：公里運費：元
結算方式：按車次結算，24小時結算一次（以現(xiàn)金方式結算）
此協(xié)議雙方認同，在約定時間內(nèi)于________年____月____日乙方將施工車輛安排到現(xiàn)暢
甲方負責聯(lián)系住宿地方，乙方車隊自己交房租。
甲方安排乙方工程項目收取合理的管理費：工程總費用的%
違約罰金：乙方車隊按約定到達后甲方如無工程安排，違約方應付給乙方違約金每車500元天。乙方車隊沒按約定到達工地并施工，違約方應付給甲方違約金500元天。
此協(xié)議一式二份雙方簽定后具同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：________年____月____日
【工程建設合同】相關文章：
建設工程合同07-21
建設工程合同10-28
建設工程基本建設借款合同02-17
建設工程服務合同07-02
【優(yōu)】工程建設合同11-01
正規(guī)建設工程合同07-31
【薦】工程建設合同04-01
電力建設工程合同04-03
建設工程投標合同03-25