工程施工合同書15篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的法律效力與日俱增，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的工程施工合同書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程施工合同書1
甲方(業(yè)主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理條例》的規(guī)定，結(jié)合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同主要資料：
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(大寫)
3、工程資料：
①甲方約定乙方打井深度暫定為米，根據(jù)鉆水取樣若取水樣本達(dá)不到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方同意，乙方可增加打井深度。
②暫定每米按500元標(biāo)準(zhǔn)計取打井費用。
③根據(jù)甲方確定的打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔(dān)鉆頭購置費用。
4、工程付款方式：簽合同當(dāng)天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結(jié)束后____日內(nèi)結(jié)清余款。
8、根據(jù)甲方要求，乙方為甲方帶給取水設(shè)備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。
甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同15
發(fā)包方(甲方)：____市____電力實業(yè)總公司。
承包方(乙方)：____省____市____電氣安裝工程有限責(zé)任公司。
第一條合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按____能達(dá)電力設(shè)計有限責(zé)任公司設(shè)計的(____嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進(jìn)行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容
一、工程名稱：____嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點: ____嶺110kv變電所內(nèi)。
三、工程范圍及內(nèi)容:
1：____嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2：____嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用xx年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預(yù)算價格執(zhí)行____電力公司黔電定字(xx)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布____省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格(xx年價)的通知);費用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(xx年版);根據(jù)____省電力公司電技經(jīng)(xx)43、44號文件：其它相關(guān)費用依據(jù)其它相關(guān)資料計算。
第四條工程價款支付及結(jié)算方式
1.該工程以____省____市____電氣安裝工程有限責(zé)任公司編制的(____嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2.預(yù)付款方式：按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。
3.結(jié)算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。
第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進(jìn)行施工，相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗收，本工程的保修期一年。
第六條雙方協(xié)作事項
甲方負(fù)責(zé)：
一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的`聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。
二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進(jìn)行中間驗收.
乙方負(fù)責(zé)：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方反應(yīng)。
二：乙方應(yīng)按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關(guān)部門審核。
第七條違約責(zé)任
按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責(zé)任。
第八條發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，雙方應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達(dá)到目的，可向人民法院申請仲裁。
第九條施工工期
本工程_________年_______月_____日前完工。
第十條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機(jī)械費、輔材費、主材費。
第十一條安全責(zé)任
施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)，獨立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十二條工程造價
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結(jié)算。
第十三條合同份數(shù)
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十四條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：(公章)乙方：
負(fù)責(zé)人：(簽章)負(fù)責(zé)人：(簽章)
日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日
工程施工合同書2
合同編號：
發(fā)包方：________________
承包方：________________
簽約時間：
簽約地點：
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：____________
二、建筑面積（工程形式）：____________
三、施工地點：________________
四、工期：
1、開工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式：________
六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________
七、工程價款：共計人民幣 元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款項的.__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
九、質(zhì)保期：____年。
十、雙方的責(zé)任義務(wù)
1、發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
�、贋槌邪教峁┝己檬┕龅�、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛；
�、诒O(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度；
�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點、標(biāo)高點； ④按時給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結(jié)算；
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
�、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工；
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�(wù)；
�、劢邮馨l(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；
④負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù)；
⑤教育施工人員愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞；
�、蕹袚�(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用； 十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
發(fā)包方：
承包方：
委托代理人：
委托代理人：
年 月 日
年 月 日
工程施工合同書3
為了強(qiáng)化***工程管理，確保工程質(zhì)量，加快施工進(jìn)度，法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡稱乙方)施工，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱：****新建工程
二、 工程內(nèi)容及工程量：*******。
三、工程總造價：大寫(￥******元)
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按甲方提供的.***施工設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，對該項工程要求達(dá)到：合格品。
五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還)
七、資金省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責(zé)任：甲方提供施工設(shè)計圖，乙方應(yīng)在開工前仔細(xì)核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護(hù)措施，促進(jìn)和諧社會發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)保期(一年)：此工程質(zhì)保期*年(***年*月**日均由乙方負(fù)責(zé)。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書4
建設(shè)單位：_________(簡稱甲方)
施工單位：_________(簡稱乙方)
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1、工程名稱：____市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場及三期圍墻工程
2、工程地點：____市商貿(mào)學(xué)校
3、工程內(nèi)容：____市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場及三期圍墻工程。
4、承包范圍：根據(jù)甲方提供的設(shè)計文件(包括設(shè)計圖紙、會議紀(jì)要及更改通知等)的建筑安裝工程。
第二條承包形式與工程造價
1、本工程的承包形式：包工包料。
2、工程造價：
�、拧___市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場工程計人民幣
�、�、____市商貿(mào)學(xué)校三期圍墻工程計人民幣
⑶、以上兩項工程合計人民幣
第三條工程結(jié)算和付款方法
1、工程增加項目結(jié)算形式：根據(jù)甲方提供更改通知、甲方簽證等設(shè)計文件進(jìn)行按實結(jié)算，材料按________年____月份信息價調(diào)整，費率及勞保按有關(guān)規(guī)定計取。
2、付款方式：三期圍墻工程項目按當(dāng)月完成的工程量的90%拔付工程進(jìn)度款，工程竣工后付至總計的95%，工程竣工驗收合格后半個月內(nèi)付清全部款項;運(yùn)動場工程項目待竣工驗收合格后半個月內(nèi)付清全部款項。
3、資金開戶銀行：
甲方開戶銀行：帳號：
乙方開戶銀行：帳號：
第四條工程施工期限及竣工驗收。
1、三期圍墻工程項目總工期為45天，于________年____月____日開工至________年____月____日竣工;運(yùn)動場工程項目總工期為60天，于________年____月____日開工至________年____月____日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延誤，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后順延。
2、工程開工前，甲方應(yīng)組織設(shè)計單位、施工單位和有關(guān)部門進(jìn)行圖紙會審，乙方應(yīng)提供本工程的負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場施工員名單。
3、工程竣工后，乙方應(yīng)提前五天通知甲方，甲方應(yīng)在五天內(nèi)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
4、乙方應(yīng)切實做好各項施工的安全措施，確保工程施工安全，接受甲方的.安全檢查和監(jiān)督。在施工中如屬乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。
第五條工程質(zhì)量
1、在施工中乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計施工圖紙及說明進(jìn)行施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)雙方協(xié)定工程質(zhì)量評定等級達(dá)到(合格)。乙方必須切實建立有效的工程保證機(jī)構(gòu)和采取有效的保證質(zhì)量措施。
2、乙方施工時定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，精心施工嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，工程中不得使用不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品材料，否則應(yīng)返工，費用及工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。
第六條甲、乙雙方分工協(xié)作
1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)甲方派為住工地代表，依照施工圖紙和施工驗收規(guī)范對施工質(zhì)量、配合乙方進(jìn)行檢查或抽檢，對不合格的項目或未按圖紙施工的項目，有權(quán)拒絕驗收簽證。
(2)甲方負(fù)責(zé)設(shè)計單位解決在施工中出現(xiàn)的圖紙中存在的問題。
(3)施工前應(yīng)做施工現(xiàn)場的三平一通，提供設(shè)計標(biāo)高。
(4)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審，及時辦好紀(jì)要，按規(guī)定提供乙方設(shè)計圖紙四份。
(5)對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、隱蔽工程驗收簽證。
(6)及時審定工程進(jìn)度，按時拔付工程款，確保工程進(jìn)度。
2、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)乙方派為本工程的負(fù)責(zé)人。
(2)組織工地進(jìn)行質(zhì)量檢查評定，負(fù)責(zé)技術(shù)簽證，按時向甲方報送每月質(zhì)量檢查評定表。
(3)確保施工有計劃進(jìn)行。
(4)確保工程進(jìn)度按簽訂工期內(nèi)完成，每月底應(yīng)將下月施工進(jìn)度計劃表報送甲方。
(5)認(rèn)真做好隱蔽工程，在隱蔽前，施工單位應(yīng)具備原材料的產(chǎn)品出廠合格證及檢驗合格證。隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方應(yīng)通知甲方及質(zhì)檢部門進(jìn)行檢查，必須簽證后方可隱蔽，乙方不得私自隱蔽。若甲方接到通知后二天之內(nèi)未到現(xiàn)場檢驗，乙方可自行復(fù)檢，并做好記錄，方可隱蔽，并及時辦理補(bǔ)簽證手續(xù)。
第七條其他事項
第八條本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，經(jīng)雙方法人代表簽章后生效，至竣工交付使用款項結(jié)清后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同書5
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱甲方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準(zhǔn)分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a、 材料由甲方自行進(jìn)場。
b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的.處理：
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
工程施工合同書6
合同編號：____________________
發(fā)包人：____________________
承包人：____________________
住所：____________________
住所：____________________
委托代理人：____________________
營業(yè)執(zhí)照號：____________________
電話：____________________
法定代表人：____________________電話：____________________
機(jī)號：____________________
委托代理人：____________________電話：____________________
本工程設(shè)計人：____________________電話：____________________
施工隊負(fù)責(zé)人：____________________電話：____________________
依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1.1工程地點：____________________________________________________。
1.2工程內(nèi)容及做法。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
承包人包工、包料;
承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
1.4工程期限________________天，開工日期_________年_______月_______日，竣工日期_________年_______月_______日;
1.5合同價款：本合同工程造價為：_______________________元。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設(shè)計費______________________元，由發(fā)包人支付。
第四條發(fā)包人義務(wù)
4.1開工前_______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的.非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
第五條承包人義務(wù)
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;
5.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第七條材料的提供
7.1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2由承包人提供的材料、設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：工程量變化或設(shè)計變更：不可抗力;發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
8.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_______________________________________________________________________________________________________________________。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_____________________________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________;
_______________________________________________________________。
承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為__________________________月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)支付時間支付金額
第一次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗收合格支付_______元
第二次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗收合格支付_______元
第三次開工前三日工程進(jìn)度過半雙方驗收合格支付_______元
工程進(jìn)度過半指：___________________________________________________________
__________________________________________________________________________。
其他支付方式：_______________________________________________________
__________________________________________________________________________。
11.2工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責(zé)任
12.1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
12.5由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：提交______________________________仲裁委員會仲裁;依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規(guī)定
14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費用_____________________________元。
14.2施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午______點_______分至______點______分;
下午______點_______分至______點______分;
第十五條其他約定事項__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十六條附則
16.1本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3本合同一式_____________________________份，雙方各執(zhí)_____________________________份，_____________________________部門_____________________________份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
工程施工合同書7
為更好的貫徹安全生產(chǎn)法，加強(qiáng)對分包(配合)施工單位的安全生產(chǎn)管理，明確各自的安全管理職責(zé)，經(jīng)與分包(配合)單位協(xié)商，簽訂如下安全生產(chǎn)管理協(xié)議：_________
一、簽訂協(xié)議的雙方：_________
____________公司 (以下簡稱甲方)
____________(以下簡稱乙方)
二、甲方安全管理職責(zé)：_________
1、甲方負(fù)責(zé)按照"安全生產(chǎn)法"第41條的規(guī)定將項目分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的單位，并負(fù)責(zé)按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等對乙方的安全生產(chǎn)資格條件(營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格證)進(jìn)行檢查，不符合國家規(guī)定的資格條件的不得發(fā)包。
2、乙方進(jìn)場后，甲方將有關(guān)的安全生產(chǎn)事項對乙方進(jìn)行安全生產(chǎn)的書面交底并按安全生產(chǎn)法第40條的要求指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。
3、在乙方施工過程中，甲方按有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及公司文件的要求對乙方的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違反有關(guān)規(guī)定的.按公司安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行處罰。
三、乙方安全管理職責(zé)：_________
1、乙方具有法定資格(營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格證等)和相應(yīng)數(shù)量從業(yè)人員(持有效證件的安全員、特殊作業(yè)人員等)。50人以上的單位要有專職安全員，50人以下的單位要有兼職安全員;特殊作業(yè)人員(電工、焊工、架子工、垂直運(yùn)輸機(jī)械(卷揚(yáng)機(jī))操作工等)必須持證上崗。
2、乙方應(yīng)按照國家《建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費用管理辦法》規(guī)定要求，制定安全生產(chǎn)資金保障制度，建立安全生產(chǎn)資金投入專項臺賬，嚴(yán)格保證安全生產(chǎn)資金的提取和使用，滿足具備安全生產(chǎn)條件的需求，安全生產(chǎn)資金不得挪作他用，如果因安全生產(chǎn)保障資金投入不足，導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，乙方將承擔(dān)主要責(zé)任。
3、乙方應(yīng)按照國家法律、法規(guī)、規(guī)章等的要求建立完善的安全生產(chǎn)管理體系和相應(yīng)的規(guī)章制度。要建立安全生產(chǎn)責(zé)任制并定期考核(不超過一個月考核一次);要制定安全生產(chǎn)目標(biāo)并進(jìn)行分解;要有安全檢查制度，規(guī)定日常檢查與不超過一個月一次的定期檢查;要有安全教育制度，所有新參加工作及變換崗位的職工都要進(jìn)行"三級安全教育"，經(jīng)考核合格后才能安排工作;要建立班前安全活動制度及工傷事故報告制度等;
4、乙方應(yīng)有從事相關(guān)建設(shè)活動所應(yīng)有的機(jī)械裝備。乙方自備的垂直運(yùn)輸機(jī)械、合灰機(jī)、手持電動工具等必須符合相應(yīng)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方必須服從甲方的安全生產(chǎn)管理。在服從不及時時，甲方有權(quán)采取措施以滿足安全方面的各項所需，其費用由乙方承擔(dān)。
6、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，分包人必須為從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并支付保險費。
四、其他需補(bǔ)充的問題：_________
在施工中乙方安全措施不到位或者違章操作而造成安全事故，必須承擔(dān)由此而造成的一切后果。
五、本協(xié)議一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
甲方代表：_________(蓋章)
乙方代表：_________(蓋章)
工程施工合同書8
發(fā)包人：
承包人：xxxxxx
年月日
發(fā)包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：xxxxxx
依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1．工程名稱：
2．工程地點：
第二條承包范圍
消火栓系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)改造安裝。如額外有工程量增加或者減少雙方協(xié)商解決。
第三條工程承包方式
包工、包料、包安裝、包消防驗收通過，前提是甲方提供相應(yīng)的工程報審及報驗資料。
第四條合同工期
開工日期：
竣工日期：
第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整
工程承包造價為：￥_____________元（小寫）人民幣____________（大寫）
付款方式：合同簽訂乙方進(jìn)場，甲方付總價的40%做為前期消防建審及施工進(jìn)場費；主管道及支管道、布線完成甲方付至總價的80%做為施工及材料后期費用，消防驗收后取得消防驗收消防驗收合格意見書后甲方付至總價的98%，預(yù)留總價的2%為質(zhì)保金、質(zhì)保期為一年。待質(zhì)保期滿后甲方歸還質(zhì)保金。
第六條工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)
1．本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家（行業(yè)）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)共同驗收。
2．乙方所進(jìn)場的各種原材料、設(shè)備必須符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，不合格的材料、設(shè)備不允許進(jìn)場使用和安裝。
3．工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20xx．《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》GB50166-19xx．《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》（20xx年版）GB50261-19xx．《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50231-19xx．《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50303-20xx．《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》J512-20xx．及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
第七條安全施工
1．乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
2．乙方在施工過程中，違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任及由此造成的一切損失。
第八條雙方的權(quán)利和義務(wù)
1．甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)施工用水、用電提供施工場地及施工條件。
2．乙方必須向甲方提施工組織設(shè)計、質(zhì)保服務(wù)措施等相關(guān)文件和資料，不得以任何理由隱瞞。
3．乙方負(fù)責(zé)消防工程的設(shè)計、施工、安裝、及試壓交甲方驗收
4．乙方必須按照經(jīng)甲方書面確認(rèn)或甲方提供的施工圖紙和甲方確認(rèn)的安裝方案、方法進(jìn)行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準(zhǔn)。
5．乙方提出的變更必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方可組織施工，否則后果自負(fù)，如給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的乙方應(yīng)予以賠償。
6．乙方必須遵守防火設(shè)計、施工和驗收規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)違規(guī)和缺陷要主動及時向甲方報告。
7．乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進(jìn)行過程檢驗和最終檢驗，并且要結(jié)合施工、安裝、調(diào)試、驗收等重大程序分階段做好質(zhì)量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應(yīng)對整個消防系統(tǒng)負(fù)責(zé)。消防驗收合格后，乙方必須主動向甲方供有關(guān)消防設(shè)施安裝調(diào)試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料，切實履行交接手續(xù)并主動做好工程的后期維護(hù)保養(yǎng)工作。
第九條設(shè)計變更
1、甲方認(rèn)可的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，均為施工的有效依據(jù)，甲方、乙方均不得擅自更改。
2、施工圖中重大變更，必須經(jīng)甲方批準(zhǔn)同意。設(shè)計變更單須經(jīng)甲方簽證有效后方可實施。變更單和修改圖紙發(fā)出份數(shù)與施工圖份數(shù)相同，并作為合同的補(bǔ)充文件。
3、當(dāng)修改圖紙屬于設(shè)計錯誤導(dǎo)致材料、設(shè)備變更，其增減的費用由雙方確定后調(diào)整合同造價。
4、乙方在保證工程質(zhì)量的和不降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的前提下，提出修改設(shè)計的合理化建議，在符合消防相關(guān)設(shè)計施工規(guī)范要求的前提下實施。
5、若施工過程中確需變更的，應(yīng)征求甲方同意，甲方以書面形式變更。由此而增加的費用，據(jù)實進(jìn)入決算。
6、施工中發(fā)生下列各項事實之一時，乙方必須立即以書面形式通知甲方，要求確認(rèn)：
（1）設(shè)計圖紙和說明文件與工程現(xiàn)場狀況不一致時；
�。�2）設(shè)計圖紙和設(shè)計文件表示不明確或有錯誤及遺漏，圖紙與說明不符；
�。�3）設(shè)計圖紙和說明文件中未標(biāo)明的施工條件發(fā)生了預(yù)料不到的特殊困難等。
第十條違約責(zé)任、索賠
1．甲方無正當(dāng)理由未按合同約定付款，收到乙方的書面催告通知后在十日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)從催告期滿之日起，向乙方支付應(yīng)付款項的2‰的違約金。
2．工程未通過驗收前，甲方擅自使用造成損壞的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，工程本身質(zhì)量原因造成的除外。
3．工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的.違約金。
4．由于乙方提供的材料、設(shè)備的質(zhì)量原因、乙方施工質(zhì)量等原因，導(dǎo)致本工程在使用期間出現(xiàn)的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事等，乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5．乙方在工程竣工后七日內(nèi)將竣工資料及其他與工程有關(guān)的資料交付甲方，否則每延誤一天，必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條廉潔約定
甲方責(zé)任：
1．甲方有責(zé)任向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔合作管理的各項規(guī)定。
2．甲方有責(zé)任對本單位人員進(jìn)行廉潔合作管理規(guī)定的教育。
3．甲方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本單位有關(guān)廉潔合作管理的規(guī)定，不得接受乙方帶有娛樂性質(zhì)的宴請，不得接受任何形式的實物、現(xiàn)金或禮券。
4．甲方在工程項目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄行為，均應(yīng)及時采取措施予以制止，并及時通報給乙方單位領(lǐng)導(dǎo)。
5．甲方人員如違反廉潔合作管理規(guī)定，甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟(jì)處罰。
6．對于乙方舉報買甲方人員違反廉潔合作規(guī)定的情況，甲方應(yīng)及時調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
乙方責(zé)任：
乙方應(yīng)保證乙方有關(guān)人員了解買甲方單位有關(guān)廉潔合作管理規(guī)定，并遵照執(zhí)行。
工程施工合同書9
甲方 ：深圳市萬眾城集團(tuán)有限公司
乙方 ：鐘火玉 （聯(lián)系方式：13600408988）
為了加強(qiáng)建筑安全生產(chǎn)、文明施工管理，進(jìn)一步貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格執(zhí)行勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，依法從嚴(yán)治理施工現(xiàn)場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進(jìn)施工順利進(jìn)行，特簽定本合約。
在工程施工合同的執(zhí)行上，本合約具有優(yōu)先權(quán)。
一、工程概況：
1、工程名稱：萬眾城A1區(qū)裝LED招牌字工程
2、施工地點：深圳市龍華新區(qū)民治街道萬眾城
二、管理目標(biāo)：
1、現(xiàn)場杜絕重傷、死亡事故的發(fā)生；
2、負(fù)傷頻率控制在0.1 %以內(nèi)；
3、大機(jī)具設(shè)備及人身安全事故率為零；
4、 輕傷事故不超 0.1 %；
5、現(xiàn)場內(nèi)的安全隱患整改率必須保證在時限內(nèi)達(dá)到100 %，杜絕現(xiàn)場重大隱患的出現(xiàn)；
6、現(xiàn)場內(nèi)不發(fā)生火災(zāi)事故，火險隱患整改率必須保證在時限內(nèi) 達(dá)到100 %；
7、必須達(dá)到區(qū)級文明工地的安全要求。
三、安全生產(chǎn)要求：
1、乙方應(yīng)熟悉并能自覺遵守、執(zhí)行建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》以及相關(guān)的各項規(guī)范；自覺遵守、執(zhí)行國家有關(guān)文明安全施工的各項規(guī)定，并且積極參加各種有關(guān)促進(jìn)安全生產(chǎn)的各項活動，切實保障施工作業(yè)人員的安全與健康；
2、乙方的所有工人必須遵守國家關(guān)于企業(yè)施工管理的相關(guān)法律、法規(guī)及條例。任何因為乙方違反上述條例造成的案件、事故、事件等，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任均由乙方承擔(dān)，因此造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；
3、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度：
3．1、安全技術(shù)方案報批制度：乙方必須編制總體工程施工組織設(shè)計和安全技術(shù)方案及單項作業(yè)安全防護(hù)措施，報甲方審批后方可執(zhí)行，若改變原方案必須重新報批。
3．2、乙方必須執(zhí)行安全技術(shù)交底制度、周一安全例會制度與班前安全講話制度：并做好跟蹤檢查管理工作。
3．3、乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓(xùn)以及持證上崗制度：
3．3．1、乙方工人入場一律接受三級安全教育，考試合格后方準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場施工，如果乙方的人員需要變動，必須提出計劃報告甲方，按規(guī)定進(jìn)行教育、考核合格后方可上崗；
3．3．2、乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要，特種作業(yè)必須執(zhí)行《國家特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》，經(jīng)省、市、區(qū)的特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核后持證上崗，起重吊裝作業(yè)必須遵守“十不吊”規(guī)定，嚴(yán)禁違章、無證操作，嚴(yán)禁不懂電氣、機(jī)械設(shè)備的人，擅自操作使用電氣、機(jī)械設(shè)備；
3．3．3、乙方工人變換施工現(xiàn)場或工種時，要進(jìn)行轉(zhuǎn)場和轉(zhuǎn)換工種教育；
3．3．4、乙方必須執(zhí)行周一安全活動一小時制度。
3．4、乙方必須執(zhí)行甲方的安全檢查制度：
3．4．1、乙方必須虛心接受甲方以及其上級主管部門和各級政府、各行業(yè)主管部門的安全生產(chǎn)檢查，否則造成的罰款等損失均由乙方承擔(dān)；
3．4．2、乙方必須按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，并且嚴(yán)格貫徹實施；
3．4．3、乙方必須設(shè)立專職安全人員實施日常安全生產(chǎn)檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
3．5、乙方必須執(zhí)行安全防護(hù)措施、設(shè)備驗收制度和施工作業(yè)轉(zhuǎn)換后的交接檢驗制度：
3．5．1、乙方自帶的各類施工機(jī)械設(shè)備，必須是國家正規(guī)廠家的產(chǎn)品，且機(jī)械性能良好、各種安全防護(hù)裝置齊全、靈敏、可靠；
3．5．2、乙方的中小型機(jī)械設(shè)備和一般防護(hù)設(shè)施執(zhí)行自檢后報甲方有關(guān)部門驗收，合格后方可使用；
3．5．3、乙方的大型防護(hù)設(shè)施和大型機(jī)械設(shè)備，在自檢的基礎(chǔ)上申報甲方，接受專職部門的專業(yè)驗收；乙方必須按規(guī)定提供設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)，防護(hù)裝置技術(shù)性能，設(shè)備履歷檔案以及防護(hù)設(shè)施支搭（安裝）方案，其方案必須滿足甲方所在地方政府有關(guān)規(guī)定。
3．6、乙方必須預(yù)防和治理職業(yè)傷害與中毒事故；
3．7、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行職工因工傷亡報告制度：
3．7．1、乙方職工在施工現(xiàn)場從事施工過程中所發(fā)生的傷害事故為工傷事故；
3．7．2、如果發(fā)生因工傷亡事故，乙方應(yīng)在1小時內(nèi)，以最快捷的方式通知項目主管領(lǐng)導(dǎo)，向其報告事故的詳情。并通過正常渠道及時逐級上報上級有關(guān)部門，同時積極組織搶救工作采取相應(yīng)的'措施，保護(hù)好現(xiàn)場，如因搶救傷員必須移動現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施者要做好記錄或拍照。
3．7．3、乙方要積極配合上級部門、政府部門對事故的調(diào)查和現(xiàn)場勘查。凡因乙方隱瞞不報、做偽證或擅自拆毀事故現(xiàn)場，所造成的一切后果均由乙方承擔(dān)；
3．7．4、如果發(fā)生因工傷亡事故，乙方應(yīng)積極做好事故的善后處理工作，負(fù)責(zé)傷亡者及其家屬的接待工作，因此發(fā)生的資金費用由乙方先行支付，因不能積極配合對事故進(jìn)行善后處理而產(chǎn)生的一切后果由乙方自負(fù)；
3．8、乙方必須執(zhí)行安全防范制度：
3．8．1、乙方要對分包工程范圍內(nèi)工作人員的安全負(fù)責(zé)；
3．8．2、乙方必須采取一切嚴(yán)密的、符合安全標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)防措施，確保所有工作場所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危險情況，并保證建筑工地所有人員或附近人員免遭工地可能發(fā)生的一切危險；
3．8．3、甲方有權(quán)要求立刻撤走現(xiàn)場內(nèi)的任何分包隊伍中沒有適當(dāng)理由而又不遵守、執(zhí)行地方政府相關(guān)部門及行業(yè)主管部門發(fā)布的安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再雇傭于現(xiàn)場，除非事先有總包方的書面同意；
3．8．4、施工現(xiàn)場和工人操作面，必須嚴(yán)格按國家、政府規(guī)定的安全生產(chǎn)、文明施工標(biāo)準(zhǔn)搞好防護(hù)工作，保證工人有安全可靠、衛(wèi)生的工作環(huán)境，嚴(yán)禁違章作業(yè)、違章指揮；
3．8．5、對不符合安全規(guī)定的，甲方管理人員有權(quán)要求停工和強(qiáng)行整改使之達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)，所須費用從工程款中加倍扣除；
3．8．6、乙方應(yīng)在合同簽約后15天內(nèi)，呈送安全管理防范方案，詳述將要采取的安全措施和對緊急事件處理的方案以及自身的安全管理條例，以報甲方批準(zhǔn)，但此批準(zhǔn)并不減輕乙方的安全責(zé)任；
3．8．7、乙方應(yīng)指定至少一名合格的且有經(jīng)驗的專職安全員負(fù)責(zé)安全方案和措施得到實施。
3．9、乙方施工人員對施工現(xiàn)場的腳手架、各類安全防護(hù)措施、安全標(biāo)志和警告牌等，不得擅自拆除、更動。如確實需要拆除更動的，必須經(jīng)甲方工地負(fù)責(zé)人和安全管理人員同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除更動。乙方人員擅自拆除更動所造成的后果，均由乙方自行承擔(dān)。
3．10、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行各類防火、防爆制度，易燃易爆場所嚴(yán)禁吸煙及動用明火，消防器材不得挪作他用。電焊、氣焊割作業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理動火審批手續(xù)，嚴(yán)格遵守“十不燒”規(guī)定，嚴(yán)禁使用電爐。擅自亂拉電器線路造成后果均有肇事方負(fù)責(zé)。
3．11、施工現(xiàn)場所有材料進(jìn)場必須按規(guī)定碼放整齊、達(dá)到文明工地要求。
3．12、乙方在施工中，應(yīng)注意地下管線及高低壓架空線路保護(hù)，如遇有情況，應(yīng)及時和甲方聯(lián)系，采取保護(hù)措施。
3．13、乙方必須確保所有進(jìn)場的人員，年滿18歲且身體健康。老、弱、病、殘、家屬、小孩及童工不得進(jìn)入現(xiàn)場，否則，產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔(dān)。
4、消防保衛(wèi)：
4．1、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，不得隨便動用明火，施工用火必須辦理動火令。
4．2、電氣焊割作業(yè)必須符合國家禁火區(qū)域劃分和分級動火審查手續(xù)動火。
4．3、易燃易爆及危險品進(jìn)入現(xiàn)場必須登記，并有專人看管。
4．4、教育施工人員必須具備滅火常識，會使用滅火器材。
四、文明安全施工管理細(xì)則：
1、安全帶。對于高空作業(yè)必須戴安全帶操作，否則甲方有權(quán)停止其工作，并嚴(yán)肅批評教育甚至罰款處理。
2、安全帽。對于進(jìn)入現(xiàn)場必須戴安全帽，如不戴安全帽進(jìn)入現(xiàn)場，甲方處罰乙方每人每次20元，并趕出工地。
3、日常安全教育。由乙方班組長進(jìn)行班前安全教育，并做好記錄及反饋項目部；每周一組織安全教育大會，若不參加每人每次處以20元罰款；乙方進(jìn)場人員沒有進(jìn)行安全教育，每發(fā)現(xiàn)一人處罰100元。
4、違章處理。對乙方有下列違章行為之一的人員每次處罰500元。
①高處作業(yè)未穿防滑鞋，未按規(guī)定鋪板和設(shè)置防護(hù)欄桿。
②2米以上（含2米）高處作業(yè)未系好安全帶。
�、蹧]有防護(hù)設(shè)施或防護(hù)設(shè)施不全的高處作業(yè)。
�、芊翘胤N作業(yè)人員從事特種作業(yè)，特種作業(yè)人員不持證上崗。
�、莘潜竟しN人員亂摸亂動機(jī)電設(shè)備。
⑥未執(zhí)行本工種安全技術(shù)交底，違章作業(yè)、冒險蠻干。
�、卟蛔哒桨踩ǖ�，翻爬欄桿、腳手架等違章行為。
⑧高處作業(yè)向下拋投物體。
�、釞C(jī)電設(shè)備缺防護(hù)裝置，未按操作規(guī)程操作。
⑩破壞現(xiàn)場各種防護(hù)裝置、防護(hù)設(shè)施和安全標(biāo)志，未經(jīng)工程管理部門批準(zhǔn)，隨意挪動或拆除。
5、嚴(yán)禁、集眾鬧事、酗酒等不文明行為出現(xiàn)，對違反者視情節(jié)輕重除對當(dāng)事人處以200-500元罰款，并對所屬班組處以500-1000元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的交公安部門處理。
6、凡施工項目沒有專職有證的安全管理人員，罰500-1000元罰金。
7、施工現(xiàn)場設(shè)有的安全標(biāo)志牌，警示牌，各不少于五組，安全證件、制度必須上墻張貼公布。凡不按規(guī)定執(zhí)行，除200元罰款外，還需補(bǔ)辦合格。
8、施工現(xiàn)場內(nèi)（包括生活區(qū)）嚴(yán)禁亂倒垃圾，嚴(yán)禁隨地大小便，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，亂倒垃圾每人每次50元，隨地大小便每人每次100-500元整。
9、嚴(yán)禁偷盜和損壞公物。違反者對當(dāng)事人處以被盜材料原價5-10倍罰款。
五、其它：
1、以上工作，甲方管理人員在日常進(jìn)行巡查發(fā)現(xiàn)，對屢教不改的安全現(xiàn)象進(jìn)行處罰，所有罰單在工程款中扣除。
2、在工地現(xiàn)場所發(fā)下的整改通知、處理措施、工作聯(lián)系單等與《招標(biāo)文件》、《施工方案》、《技術(shù)交底》等與本合同具有同等法律效力。
六、合同生效與終止
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同作為工程施工合同附件，與工程施工合同一樣具有同等效力。工程項目交工驗收保修期滿后，自然失效。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方分別保存。
甲方簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
年 月 日
年 月 日
工程施工合同書10
甲方：_____
乙方：_____
關(guān)于硬化段家莊小區(qū)道路，包工包料保質(zhì)保量的要求下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程名稱：黃金橋村段家莊小區(qū)道路硬化工程。
二、水泥路硬化標(biāo)準(zhǔn)砼C25，寬4米按實際情況決定，高米，鉆孔驗收，據(jù)實結(jié)算。
三、工程承包方式：
1、挖運(yùn)土方每一方11元。
2、混泥土包工包料，水泥路面成功切縫等，每立方400元。
3、下水管道要求管道直徑300￠，每米包安裝水管、地下打平、包接頭、回填土方每米80元，窨井包蓋板200元/個，200￠的下水道管子包人工、材料安裝回填40元/米。
四、施工日期：自_____年11月12日至_____年12月30日完工，如違約扣工程款總造價的.5%的違約金。
五、付款方式：施工完工驗收后，付總結(jié)算的80%。在一年內(nèi)路面無損壞、無斷裂的情況下，付清剩余的20%。
六、乙方應(yīng)保質(zhì)保量安全生產(chǎn)，如出現(xiàn)安全事故甲方一概不負(fù)責(zé)，乙方必須做好安全防護(hù)工作，兩年內(nèi)如路面出現(xiàn)明顯的質(zhì)量問題，乙方無償修復(fù)。
七、此合同一式三份，自簽訂之日生效。
甲方簽字（蓋章）：_____乙方簽字（蓋章）：_____
____年____月____日
工程施工合同書11
建設(shè)單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方對此項工程多次商討，本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、防水工程承包范圍10—14#樓及附屬商業(yè)樓防水工程
二、承包方式為包工包料（包括工程所需整套工作的內(nèi)容）
三、工程部位用料及定價
SBC（衛(wèi)生間）用哈高科（高分子）300g/㎡，定價為40.00元/㎡ SBS屋面帶板巖，德生料4mm厚，聚酯胎達(dá)-20°C，定價為 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室內(nèi)置防水45.00元/㎡
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程量確認(rèn)
整個防水工程包括樓房衛(wèi)生間、樓頂、地下室及附屬延伸帶。工程量是按工程設(shè)計需要發(fā)生并完成合格的量。工程用料是根據(jù)設(shè)計要求分別用哈高科（高分子）德生-20°C及其它附屬材料也要用國標(biāo)料，工程質(zhì)量要達(dá)到國家樓房防水工程標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方和工程監(jiān)理方驗收合格視為達(dá)標(biāo)。
上述工程定價款項分別含有甲方付給周廣義參與運(yùn)作監(jiān)管此項工程的酬勞金及獎金，具體定額款項見乙方與周廣義簽訂合同的文本。
五、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方實施的本工程質(zhì)量及工程進(jìn)度，并根據(jù)乙方工程的實施情況提出工程整改意見，并進(jìn)行指導(dǎo)協(xié)調(diào)工程現(xiàn)場及各方工作關(guān)系。有權(quán)查驗乙方進(jìn)場的材料并跟蹤乙方施工的全過程。
2、乙方全部承擔(dān)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全責(zé)任，出現(xiàn)安全事故由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。乙方的工程進(jìn)度要與諸樓房的其它工程有機(jī)協(xié)調(diào)進(jìn)行，貽誤工期造成損失由乙方負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，乙方不許干“半截子工程”或沒尾工程，不許隨意停工，整個工程不完工甲方有權(quán)拒付工程款。
3、乙方墊付整個防水工程款（含勞務(wù)費、材料費及其它工程費用）墊付期限為以整體防水工程總量完成并經(jīng)驗收合格和整體樓房建筑合格為時間結(jié)點。整個防水工程做完并經(jīng)驗收合格甲方付乙方工程款的.80%，剩余部分待整個工程完并經(jīng)竣工驗收合格后付給乙方剩余款至95%。
4、甲方承擔(dān)乙方墊付資金償還責(zé)任及承擔(dān)的違約責(zé)任：
5、乙方施工任務(wù)全部完成后并經(jīng)驗收合格，甲方要在雙方約定的時限和條件內(nèi)（乙方不能如期完工情況外），甲方要按雙方約定付清乙方應(yīng)得款，如違約超期付款，甲方從違約之日起付乙方墊付款的利息，（分兩段時間結(jié)點分別為80%、15%）月息為1.5分。
如甲方付息后仍不能償還乙方墊付的資金，乙方有權(quán)根據(jù)情況隨時起訴法律機(jī)關(guān)，根據(jù)法律機(jī)關(guān)的裁決，甲方要承擔(dān)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。
6、甲方協(xié)調(diào)乙方與施工方成品保護(hù)，如有損壞需修復(fù)返工的由責(zé)任方承擔(dān)一切費用。
7、甲方留乙方工程質(zhì)保金為工程款的5%。待保修期滿后付清。
8、從本合同簽訂之日起雙方不得反悔，如有一方反悔，反悔方賠償另一方全部經(jīng)濟(jì)損失。
六、不含稅金，如果甲方要求開發(fā)票，甲方負(fù)責(zé)稅金按廠家材料扣稅金5%。
七、上述條款確立雙方信守，如有違約追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
八、其它未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后妥善解決，雙方另行約定認(rèn)可的條款同樣產(chǎn)生法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同書12
建設(shè)單位： (簡稱甲方)
施工單位： (簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1、 工程名稱：泉州市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場及三期圍墻工程
2、 工程地點：泉州市商貿(mào)學(xué)校
3、 工程內(nèi)容：泉州市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場及三期圍墻工程。
4、 承包范圍：根據(jù)甲方提供的設(shè)計文件(包括設(shè)計圖紙、會議紀(jì)要及更改通知等)的建筑安裝工程。
第二條 承包形式與工程造價
1、本工程的承包形式：包工包料。
2、工程造價：
�、�、泉州市商貿(mào)學(xué)校運(yùn)動場工程計人民幣
�、�、泉州市商貿(mào)學(xué)校三期圍墻工程計人民幣
�、�、以上兩項工程合計人民幣
第三條 工程結(jié)算和付款方法
1、工程增加項目結(jié)算形式： 根據(jù)甲方提供更改通知、甲方簽證等設(shè)計文件進(jìn)行按實結(jié)算，材料按20xx年6月份信息價調(diào)整，費率及勞保按有關(guān)規(guī)定計取。
2、付款方式：三期圍墻工程項目按當(dāng)月完成的工程量的90%拔付工程進(jìn)度款，工程竣工后付至總計的95%，工程竣工驗收合格后半個月內(nèi)付清全部款項;運(yùn)動場工程項目待竣工驗收合格后半個月內(nèi)付清全部款項。
3、資金開戶銀行：
甲方開戶銀行： 帳號：
乙方開戶銀行： 帳號：
第四條 工程施工期限及竣工驗收。
1、三期圍墻工程項目總工期為 45 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工;運(yùn)動場工程項目總工期為60 天，于二○○二年 月 日開工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延誤，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后順延。
2、工程開工前，甲方應(yīng)組織設(shè)計單位、施工單位和有關(guān)部門進(jìn)行圖紙會審，乙方應(yīng)提供本工程的負(fù)責(zé)人及現(xiàn)場施工員名單。
3、工程竣工后，乙方應(yīng)提前五天通知甲方，甲方應(yīng)在五天內(nèi)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
4、乙方應(yīng)切實做好各項施工的安全措施，確保工程施工安全，接受甲方的安全檢查和監(jiān)督。在施工中如屬乙方原因造成的安全 事故均由乙方負(fù)責(zé)。
第五條 工程質(zhì)量
1、在施工中乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計施工圖紙及說明進(jìn)行施工，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)雙方協(xié)定工程質(zhì)量評定等級達(dá)到(合格)。乙方必須切實建立有效的工程保證機(jī)構(gòu)和采取有效的保證質(zhì)量措施。
2、乙方施工時定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，精心施工嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，工程中不得使用不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品材料，否則應(yīng)返工，費用及工期延誤由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 甲、乙雙方分工協(xié)作
1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)甲方派 為住工地代表，依照施工圖紙和施工驗收規(guī)范對施工質(zhì)量、配合乙方進(jìn)行檢查或抽檢，對不合格的項目或未按圖紙施工的項目，有權(quán)拒絕驗收簽證。
(2)甲方負(fù)責(zé)設(shè)計單位解決在施工中出現(xiàn)的`圖紙中存在的問題。
(3)施工前應(yīng)做施工現(xiàn)場的三平一通，提供設(shè)計標(biāo)高。
(4)組織有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會審，及時辦好紀(jì)要，按規(guī)定提供乙方設(shè)計圖紙四份。
(5)對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、隱蔽工程驗收簽證。
(6)及時審定工程進(jìn)度，按時拔付工程款，確保工程進(jìn)度。
2、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)：
(1)乙方派 為本工程的負(fù)責(zé)人。
(2)組織工地進(jìn)行質(zhì)量檢查評定，負(fù)責(zé)技術(shù)簽證，按時向甲方報送每月質(zhì)量檢查評定表。
(3)確保施工有計劃進(jìn)行。
(4)確保工程進(jìn)度按簽訂工期內(nèi)完成，每月底應(yīng)將下月施工進(jìn)度計劃表報送甲方。
(5)認(rèn)真做好隱蔽工程，在隱蔽前，施工單位應(yīng)具備原材料的產(chǎn)品出廠合格證及檢驗合格證。隱蔽工程在隱蔽前一天，乙方應(yīng)通知甲方及質(zhì)檢部門進(jìn)行檢查，必須簽證后方可隱蔽，乙方不得私自隱蔽。若甲方接到通知后二天之內(nèi)未到現(xiàn)場檢驗，乙方可自行復(fù)檢，并做好記錄，方可隱蔽，并及時辦理補(bǔ)簽證手續(xù)。
第七條 其他事項
第八條 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，經(jīng)雙方法人代表簽章后生效，至竣工交付使用款項結(jié)清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書13
合同編號：
購貨單位：(以下簡稱甲方)供貨單位：(以下簡稱乙方)
為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條材料品牌名稱
規(guī)格數(shù)量
單價交付時間
合計人民幣金額(大寫)
第二條產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按下列第()項執(zhí)行：
(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的，或雖有上述標(biāo)準(zhǔn)，但需方有特殊要求的`，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求執(zhí)行。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱和編號
第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點
1.產(chǎn)品的交貨單位：
2.交貨方法，按下列第()項執(zhí)行：
1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。重復(fù)訂單，____個工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價格對供貨產(chǎn)品的價格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。
2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。
4、甲方應(yīng)在乙方所送的貨物到達(dá)后及時進(jìn)行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)。
5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)，此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金_________元。
7、雙方都應(yīng)保守對方的商業(yè)機(jī)密。
十、補(bǔ)充協(xié)議：___________________________________.
十一、特別聲明條款：_____________________________.
十二、合同有效期：________年____月____日起至20________年____月____日止。
十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十四、合同簽訂地：
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
日期：________年____月____日
工程施工合同書14
甲方：___________________________________
乙方：___________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，為保障甲乙雙方的合法權(quán)益，明確雙方義務(wù)，本著合理互利和原則，為確保工程質(zhì)量，雙方履行合同義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議：
一、工程范圍：
二、工程服務(wù)費總額：工程單價：_____________總工程款：____________簽訂合同后
三、，乙方預(yù)付_______%工程款。甲方施工結(jié)束驗收后當(dāng)場一次性付清余額。
四、工程時間：
合同簽訂之后，約定__________年_____月_____日起至年______月_______日。
五、結(jié)算付款方式：
六、甲方責(zé)任：
1、 本合同性質(zhì)為承攬合同，施工期間應(yīng)當(dāng)確保不發(fā)生安全事故。
2、 施工期間，由甲方原因造成設(shè)備損壞，由甲方承擔(dān)。
3、 甲方將嚴(yán)格按照乙方工程質(zhì)量的.技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保維修工程的質(zhì)量。出現(xiàn)的質(zhì)量事故與甲方免費維修。
七、乙方責(zé)任：
1、 乙方需提供施工工程所需的數(shù)量、規(guī)格、安裝圖等技術(shù)文件。
2、 甲方施工期間，乙方無償提供施工所需的水電，并進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督和驗收簽字。
3、 根據(jù)合同約定，按時支付工程款，保證工程順利進(jìn)行。
八、違約責(zé)任：
在合同期限內(nèi)任何一方有合理原因造成無法履行合同，須在終止合同前十五天當(dāng)面通知對方，否則終止合同一方將合同價款50%支付對方違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，涂改無效，如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，合同自雙方蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表簽字： 法定代表簽字：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年月
工程施工合同書15
建設(shè)單位：(簡稱甲方)
施工單位： (簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：(包括工程的名稱、地點、鋼構(gòu)面積等內(nèi)容)腐木地板。
二、工程承包方式： 包 工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認(rèn)： 圖紙上標(biāo)示的有些材料規(guī)格市場上沒有 ，由甲乙雙方協(xié)商確定。100*250方通更換成100*200方通 。因市場上木型材的特殊性，
四、工程日期： 10天
五、工程質(zhì)量：嚴(yán)格按甲方提供的圖紙施工，工程質(zhì)量必須達(dá)同行業(yè)驗評之合格標(biāo)準(zhǔn)。
七、工程驗收方式：
工程竣工之后(指本項目鋼結(jié)構(gòu)子分部工程)，根據(jù)圖紙和合同要求，甲方應(yīng)當(dāng)在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告，辦理結(jié)算。未經(jīng)驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式： 合同鑒定日甲方 付給乙方 預(yù)付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。 甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金，并承擔(dān)乙方窩工期限的人員工資和機(jī)械損失。
九、保修內(nèi)容和期限 一年 。
十、雙方的其它義務(wù)： 所以廊架上的80*200防腐木 ，足只有80*185。 六、工程造價： 合計18710 元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
甲方義務(wù)：
1、用地和施工許可證：
2、施工現(xiàn)場應(yīng)具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進(jìn)場條件。
3、甲方駐工地代表應(yīng)當(dāng)深入施工現(xiàn)場，對乙方的進(jìn)場材料進(jìn)行驗收，檢查各分項工程施工質(zhì)量，保持與乙方工地負(fù)責(zé)人的溝通，搞好協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為 高經(jīng)理 。
4、若因甲方的`資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應(yīng)補(bǔ)償乙方人員的工資、機(jī)械停置費(人員工資每天 元，機(jī)械按每臺班 元計算。)
乙方的義務(wù)：
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料，確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任，但由于甲方的原因造成的安全責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
十一、 違約責(zé)任：
本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應(yīng)按合同總價款 5% 支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協(xié)商，訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等生效。
十三、本合同一式 2 份，雙方各執(zhí) 1 份，簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
住所：
住所：
電話：
電話：
開戶行：
開戶行：
銀行帳號：
銀行帳號：
簽訂合同時間：
【工程施工合同書】相關(guān)文章：
工程施工合同書09-03
涂料工程施工合同書05-01
照明工程施工合同書05-07
保溫工程施工合同書03-07
建設(shè)工程施工合同書10-30
消防工程施工合同書03-09
工程施工合同書(15篇)02-18
工程施工合同書常用模板04-22
弱電工程施工合同書07-11