商品房拆除施工合同

　　隨著人們法律意識的建立，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的商品房拆除施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

商品房拆除施工合同1

　　甲方：____

　　乙方：____

　　卷閘門廠為銷售有限公司拆除辦公大樓二樓樓頂大型戶外廣告牌。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、廣告牌位于甲方辦公大樓二樓樓頂，長____米，高____米，面積____平方米。

　　二、廣告牌拆除工時費人民幣肆仟元整，甲方在乙方拆除施工結(jié)束并經(jīng)甲方驗收合格后一次性付給乙方，拆除廣告牌的其它相關(guān)費用由乙方自行負擔(dān)。

　　三、乙方在施工中，不準(zhǔn)損壞辦公大樓整體結(jié)構(gòu)、表面裝修、頂部防水等，如有損壞，負責(zé)維修或賠償。

　　四、乙方在拆除廣告牌的.施工中，要嚴格按照安全操作規(guī)程施工，承擔(dān)其現(xiàn)場施工人員、過往行人的人身安全責(zé)任，承擔(dān)倒塌、墜落物體對其他人員、物體損壞的賠償及相關(guān)責(zé)任，乙方必須辦理安全施工的相關(guān)意外保險。

　　五、甲方為乙方拆除廣告牌提供施工用電和施工吊車，如發(fā)生相關(guān)聯(lián)的施工安全問題，由乙方負責(zé)。

　　六、乙方施工工期為一個月，自簽訂合同之日起計算，如遇風(fēng)、雨天等不可抗力的因素可順延。

　　七、本合同具有法律效力，違約方承擔(dān)一切責(zé)任。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　九。本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

商品房拆除施工合同2

　　甲方

　　乙方

　　拆除工作由乙方負責(zé)根據(jù)安全工作“誰施工誰負責(zé)”的原則，為確保安全、明確責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方商定訂立安全協(xié)議如下：

　　一、 乙方必須認真貫徹國家，地方市和上級勞動保護，安全生產(chǎn)主管部門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)，消防工作的`方針政策，嚴格執(zhí)行有關(guān)勞動保護法規(guī)、條例和規(guī)定。

　　嚴格按安全要求施工。

　　二、 乙方施工前應(yīng)對施工人員進行安全施工進行教育，制定規(guī)章制度，提出有關(guān)要求，確保施工人員認真執(zhí)行。

　　三、 乙方必須杜絕違章作業(yè)，確保拆除工作安全進行，并根據(jù)要求做好安全應(yīng)急預(yù)案，為確保施工安全，嚴禁違章施工。

　　四、 乙方在施工中所發(fā)生的安全事故及意外傷亡事故，由乙方負責(zé)解決并承擔(dān)任何責(zé)任和費用，如發(fā)生安全事故必須在第一時間內(nèi)通知甲方和上級有關(guān)部門。

五、 拆除前乙方負責(zé)檢查周邊鄰居的房屋有無異樣。

　　六、 拆除過程中不能隨意對鄰居造成影響，如有后果一切由乙方承擔(dān)，拆除過程中，如發(fā)現(xiàn)鄰居的房屋有異樣，應(yīng)立即采取有效措施，如不及時處理，后果一切由乙方負責(zé)。

　　七、 拆房價格共計為 ____元 大寫，拆房地點為 甲方協(xié)助乙方做好斷水、停電等工作，防止外來人員進入施工現(xiàn)場，預(yù)防事故發(fā)生。

　　八、 工地開工日期為: 年______月______日至__年______月______日，工期____天，不能拖延。

　　如乙方未按照合同規(guī)定的時間完成拆除工作，每延長一日，直接從應(yīng)支付價款中扣除 作為違約金。

　　如乙方拆除不符合甲方要求，甲方有權(quán)責(zé)令乙方返工，并扣除 的應(yīng)支付價款。

　　九、 工程現(xiàn)場拆遷完后，由乙方負責(zé)對現(xiàn)場垃圾進行清理、外運。

　　與甲方驗收合格后交給甲方。

　　十、 乙方拆除完畢，甲方驗收合格后一次性付給乙方拆除房屋人工費用￥ (大寫：本協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效，此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方 乙方

　　代表人 代表人

　　身份證 身份證

　　日期 日期

商品房拆除施工合同3

　　甲方：____

　　乙方：____

　　甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的____塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據(jù)中華人民共和國合同法的有關(guān)規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點：

　　汽車站南200米，泰西大街東臨

　　二、施工內(nèi)容：

　　QTZ315塔機的現(xiàn)場卸車、組裝、調(diào)試、驗收、拆除、裝車等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為20__年____月____日，20__年____月____日達到運行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于20__年____月至____月期間，甲方提前十日通知乙方進場。

　　四、工程質(zhì)量：

　　技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達到設(shè)備安裝說明要求，并通過政府有關(guān)檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。

　　五、工程造價：

　　本工程總造價。其中包括塔吊構(gòu)件運至安裝地點發(fā)生的場內(nèi)二次運輸費。

　　六、結(jié)算方式：

　　乙方施工人員進場后七日內(nèi)，甲方支付總額的30%預(yù)付款；塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準(zhǔn)用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%；進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內(nèi)，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內(nèi)，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運到施工現(xiàn)場，同時協(xié)調(diào)現(xiàn)場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應(yīng)順延。

　　2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負責(zé)按照裝車單進行清點、驗收。并負責(zé)設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　4、甲方負責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件，并為乙方提供一臺電焊機（含把線）和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機具、臨時設(shè)施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責(zé)。

　　6、乙方于開工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負責(zé)施工過程中的`各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負責(zé)。

　　8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負責(zé)，并保證吊車在安裝后運轉(zhuǎn)安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負責(zé)進行負荷試車，并辦理當(dāng)?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。

　　11、塔吊安裝后，由乙方負責(zé)現(xiàn)場的卸車和二次倒運，并協(xié)助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設(shè)備損壞，由乙方負責(zé)賠償。

　　12、塔吊拆除時候，乙方須將各構(gòu)件進行編號，構(gòu)件上做好標(biāo)記，裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。

　　13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工，如有違反，甲方有權(quán)終止合同，并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、因乙方施工質(zhì)量問題造成塔吊無法辦理準(zhǔn)用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù)，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：

　　本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發(fā)生時，遵從國家相關(guān)法律法規(guī)。

　　十一、本合同一式四份，雙發(fā)各持兩份。

　　十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　甲方：____公司乙方：____

　　代表：____代表：____

　　電話：____日期：____

　　日期：____日期：____

【商品房拆除施工合同】相關(guān)文章：

拆除施工合同06-05

拆除房屋施工合同04-07

鍋爐拆除施工合同03-27

房屋拆除施工合同05-29

拆除施工合同(15篇)03-20

拆除工程施工合同04-06

拆除施工合同范本01-03

拆除施工合同15篇03-17

拆除房屋施工合同15篇04-08

拆除施工合同(匯編15篇)07-17