- 相關(guān)推薦
農(nóng)村民房施工合同
隨著人們法律意識的加強(qiáng)，合同的用途越來越廣泛，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的農(nóng)村民房施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
農(nóng)村民房施工合同1
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟 經(jīng)驗(yàn) ，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
�、僖曳郊訌�(qiáng)對其人員的 安全 教育 ，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
�、谝曳剿鶎偃藛T的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強(qiáng)質(zhì)量管理。
重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣___元。
付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后____天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行 修理 、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的.，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元。
在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金___元(或每日承擔(dān)違約金____元)。
五、爭議解決辦法
發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民調(diào)解委員會調(diào)解或向人民法院起訴。
六、附則
本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________乙方簽字：________擔(dān)保人：________
________年________月________日 ________年________月________日 ________年________月________日
農(nóng)村民房施工合同2
甲方:___________
身份證號碼___________聯(lián)系方式(手機(jī)號)___________乙方:___________
身份證號碼___________聯(lián)系方式(手機(jī)號)___________
甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
3、攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
4、工期從___________年___________月___________日開始建設(shè)，工期為___________天。
5、乙方加強(qiáng)對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的`安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按質(zhì)按量，按照協(xié)定工期施工，加強(qiáng)質(zhì)量管理。
2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，全部包工，每平方米人民幣___________元(大寫_________元整)。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后___________天內(nèi)，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率箙f(xié)議無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金人民幣___________元(大寫___________元整)，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。
甲方簽字：___________
乙方簽字：___________
___________年___________月___________日
農(nóng)村民房施工合同3
甲方： 身份證號：
住址：
乙方： 身份證號：
住址：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方請乙方到甲方處從事農(nóng)村宅基地房屋修建工作，達(dá)成以下協(xié)議。
一、幫工期間
乙方自_____年___月___日到_____年___月___日為甲方提供勞動服務(wù)。
二、 幫工報(bào)酬
甲方應(yīng)按照法律規(guī)定為乙方支付勞動報(bào)酬，計(jì)薪標(biāo)準(zhǔn)是元/天，支付周期：（1）每日現(xiàn)結(jié)；（2）周結(jié)/月結(jié)。
三、幫工時(shí)間
幫工時(shí)間由甲方安排，根據(jù)實(shí)際情況，提前通知乙方。
四、勞動標(biāo)準(zhǔn)
4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護(hù)條件，可選在開工前為乙方購買相應(yīng)的保險(xiǎn)，切實(shí)貫徹：高溫或下雨不開工的原則；
4.2乙方保證認(rèn)真努力工作，杜絕偷懶、偷工、偷料。
五、 違約責(zé)任
雙方應(yīng)按照該協(xié)議內(nèi)容如實(shí)履行該協(xié)議內(nèi)容。如任何一方違約應(yīng)依法向另一方支付違約金5000元，并賠償守約方實(shí)際損失。
六、協(xié)議解除
6.1有以下情形之一的'，守約方可直接通知違約方解除合同：
1、甲方未按合同約定及時(shí)支付乙方幫工報(bào)酬；
2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護(hù)條件的；
3、乙方提供的勞動幫工達(dá)不到工程進(jìn)度要求的。
6.2任何一方如需單方解除合同，則應(yīng)提前30日通知對方；或者雙方協(xié)商一致后，直接解除合同。
七、爭議解決
雙方如發(fā)生爭議應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。
八、 其他
8.1該協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份；
8.2 本協(xié)議未盡事項(xiàng)，由雙方另行口頭或書面約定；
8.3本協(xié)議自雙方簽字后即生效。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
合同簽訂日：_____年___月___日
合同簽訂地：
農(nóng)村民房施工合同4
發(fā)包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一條工程概況
1、工程名稱：農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點(diǎn)：玉溪市江川縣。
1、房屋概況：房型________(層)，建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內(nèi)容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計(jì)方案由甲乙雙方共同商定后實(shí)施，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)無條件采納。
第四條裝修價(jià)款
本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款：________元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi))，大寫________(人民幣整)，該價(jià)款為施工包干價(jià)。
第五條裝修款項(xiàng)支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的95%，剩余總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價(jià)值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價(jià)值超過200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí)，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的`，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。
第十條協(xié)議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達(dá)乙方時(shí)生效。
第十一條違約責(zé)任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。
第十二條本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日 ________年________月________日
【農(nóng)村民房施工合同】相關(guān)文章：
民房施工合同03-26
民房建筑施工合同03-27
民房施工合同(10篇)04-20
民房施工合同9篇04-07
民房施工合同11篇04-04
民房施工合同(11篇)04-04
民房施工合同(9篇)04-22
民房施工合同10篇03-27
農(nóng)村民房出租合同02-26