(精品)工程合同8篇
隨著人們法律意識的加強，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的工程合同8篇，希望能夠幫助到大家。
工程合同 篇1
合同簽訂時間： 年月日
合同履行地：
�。追剑┌l(fā)包方：
�。ㄒ曳剑┏邪剑汗枮I凈化工程公司，電話： 陳先生。
根據(jù)《 中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》和《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務和責任，經雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、 工程名稱：凈化車間工程
二、 工程地點：
三、 承包范圍和內容：
根據(jù)甲方提供的“結構圖”及施工方提供的設計方案（凈化施工圖紙）全部施工項目內容和 “施工組織設計方案”進行施工。且施工過程中甲方有權對承包范圍和內容進行調整及變更。
1、潔凈室吊頂、圍護 、門窗、地坪和所需凈化設備（風（貨）淋室、傳遞箱等）施工制作、安裝.
2、潔凈室空調 送風、回風、排風系統(tǒng) 、空氣過濾系統(tǒng)的全部設備安裝及施工。
3、潔凈室空調設備及配套冷卻水（冷凍水）系統(tǒng)管道工程的制作安裝 、調試。
4、潔凈室照明線路燈具、插座及空調凈化設備動力配電系統(tǒng)的施工安裝。
5、潔凈室溫濕度自動控制系統(tǒng)工程全部項目內容的施工。
6、甲方工藝設備配電系統(tǒng)工程的全部項目制作安裝。
四、承包合同價款
1. 本工程的承包總價為：萬元人民幣（大寫： ），此承包總價包括了乙方嚴格履行本合同條款，完成合同、招標文件及招標過程中的補充資料費用、施工圖紙、招標過程中乙方的承諾等規(guī)定范圍和內容的全部工程的一切費用。
1.1 合同總造價已包括一切勞動報酬、物料、物料輔助材料及配件、機械設備及施工期間的報酬、材料及設備檢測費、并按驗收規(guī)定交驗收材料及文件等、物價浮動及夜間施工增加費用、保險費用、利潤、管理費、食宿自理等費用；還包括稅務部門規(guī)定、由乙方繳納的各種稅項的稅金以及有關的其它費用及所有稅費的變更與浮動等。
1.2乙方已經視察現(xiàn)場，使自己熟悉現(xiàn)場情況及須完成工程的詳細資料，并取得一切可能影響報價的所有資料，乙方以不知道現(xiàn)場情況為籍口而作出的額外索賠或延長工期的要求將不獲補償。
1.3最后結算采用投標預算包干價加所有聯(lián)系單審核費用的方式進行結算，參照《廣東省建設工程造價咨詢服務收費管理辦法》，由甲方進行結算。乙方應在竣工驗收后20個工作天內向甲方提交所有結算資料，甲方在收到齊全的結算資料后七個工作/天內出具結算意見，如乙方對甲方結算有異議的，乙方同意由甲方指定有資質的第三方作結算，結算費用由乙方承擔。
1.4在施工過程中，工程設計中不合理部分造成的返工或設計方案中有漏項、少算的工程費用不得追補，該費用已算入優(yōu)惠價內。
第二條 工程期限
一、 根據(jù)使用需要商定，工程總工期為 天（日歷天）。自合同簽訂之日起至竣工驗收。
二、 如遇下列情況，經發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
2.1 按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地的水，電源，影響進場施工；
2.2人力不可抗拒的因素而延誤工期。
三、乙方在裝修期間應嚴格遵守甲方規(guī)定的工期時間，保證按時、按質、按量完成合同約定的全部工程內容，如果因乙方原因延遲完工，每延遲一日，甲方將對乙方處5萬元罰款；如因甲方原因延遲完工，工期順延。
第三條 工程質量
一、 本工程嚴格按發(fā)包方的設計圖及要求施工，如發(fā)包方設計說明表達不清的，應立即詢問發(fā)包方，并與發(fā)包方進行溝通解決。
二、 承包方必須嚴格按照施工圖紙、設計說明文件和國家頒發(fā)的安裝工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。保證本工程達到甲方凈化規(guī)范要求，并符合國家相關規(guī)定標準。
三、 承包方在施工過程中必須遵守下列規(guī)定：
3.1 由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品的品牌、規(guī)格型號、生產廠家等必須符合發(fā)包方提出的要求（見附件）及承包方提交的承諾（見附件）。否則，發(fā)包方有權要求更換材料及設備等，由此造成的.責任由承包方自行承擔全部費用。
3.2 隱蔽工程必須經發(fā)包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序；
3.3工程竣工后，承包方按規(guī)定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收合格之日算起2年。乙方應在接到修理通知或電話通知之日起 24小時內派人修理（對于情況緊急的應在 3 小時內派人至現(xiàn)場維修），否則，甲方有權自行或委托其它單位或人員修理，維修所造成費用由乙方承擔，甲方并在工程質保金中扣除；不足部分，向乙方追償。
3.4發(fā)包方有權要求承包方賠償因工程質量問題或材料質量問題導致的連帶損失。
四、本工程試運行時間為90天，試運行期內，甲方如發(fā)現(xiàn)乙方 提供的優(yōu)化方案不能滿足甲方使用要求，乙方應無條件修改方案，并按更改后的方案返工，返工費及材料費由乙方承擔，直到甲方使用符合要求和滿意為止。
第四條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理
一、 除發(fā)包方供應以外的其他材料、設備由承包方包工包料；承攬方提供的材料與設備的規(guī)格、型號、品牌、廠家必須與發(fā)包方的要求相符，否則材料及設備不準出場。
二、 發(fā)包方有權更換主材品牌，此屬工程變更，承包方無權拒絕。
三、 承包方供應的主要材料必須附有產品合格證，使用說明書，經驗收符合質量要求的，方可使用工程；不符合質量要求的，承包方應重新更換，達到質量要求。由此造成的工期延誤，不能作為工期順延。
第五條 工程價款的支付與結算
一、 工程完成經雙方共同驗收合格后十七個工作日內付工程款的80%，試運行3個月合格后付至工程款的95%，5%的保修金保修期結束后付清。
二、 合同簽訂后乙方需向甲方繳納20萬元人民幣作為本工程的質量及工期保證金，保證金將在第一次付款時無息退還。
第六條 施工與設計變更
一、 發(fā)包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前可由發(fā)包方組織設計交底，如有任何交底文件則作為施工的補充依據(jù)，雙方不得擅自修改。
二、 乙方駐工地項目經理： 項目經理有上崗證主要項目成員以投標
文件所列為準。項目經理及主要項目成員到崗率必須達到 80 %，如實際施工過程中項目經理及主要項目成員到崗率與承諾存在5%差距的，甲方有權直接扣除工程合同總價款的2%。同時，未經甲方同意，乙方不得自行調換項目經理及主要管理成員（項目經理到位率未達到60%的視為自行調換項目經理），一經發(fā)現(xiàn)，甲方有權直接扣除工程合同總價款的5%，并有權解除本合同。
三、合同工程未經甲方允許，不得分包和轉包。如乙方進行轉包、分包，一經甲方發(fā)現(xiàn)并證實，甲方有權直接扣除工程合同總價款的10%，并有權解除本合同。
四、如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的，承包方及時以書面形式通知發(fā)包方，因承包方提供的方案存在問題的，費用由承包方承擔。
五、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計，修改工藝的合理化建議，并經發(fā)包方同意后采取實施。
六、發(fā)包方如需設計變更，必須以書面形式作出正式修改通知書，承包方才予實施。
第七條 安全施工
承包方應按國家、廣東省的有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔在施工期間出現(xiàn)的一切安全問題；發(fā)生重大傷亡事故，承包方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包方代表，并及時按有關部門的要求處理。乙方應辦理本工程第三人責任險并為其施工人員辦理人身意外傷害保險，保險費由乙方承擔。若乙方逾期不辦，由此產生的所有責任與損失均由乙方承擔全部費用。
承包方在施工期間不得影響發(fā)包方的正常生產，并遵守發(fā)包方《外來人員施工管理規(guī)定》等相關規(guī)定制度。
第八條 不可抗力
不可抗力發(fā)生后，承包方應迅速采取措施，盡量減少損失，并及時通知發(fā)包方。因不可抗力發(fā)生的下列情況由責任雙方分別承擔：
甲方：__________________ 乙方：_________________
負責人：________________ 委托人：_______________
代表：__________________ 代表：_________________
簽約時間：____________年____________月___________日
工程合同 篇2
摘 要 在工程項目管理過程中，成本管理和合同管理都有重要的作用，是企業(yè)管理的核心內容，必須引起高度的重視。本文主要探究了工程成本管理中合同管理亟待解決的問題，分析了工程成本管理中合同管理的重要作用，希望對提升企業(yè)的管理水平有所幫助，以供相關人士參考。
關鍵詞 工程管理 成本管理 合同管理 重要作用
一、引言
在工程管理過程中，加強合同管理，可以有效保障成本管理工作的順利進行。但是在實際的管理工作中，合同管理還存在一些問題，針對這些問題我們必須采取必要的措施，如增強合同索賠意識、建立健全管理組織、提升管理人員的綜合素養(yǎng)等，實現(xiàn)科學化、規(guī)范化的合同管理，進而實現(xiàn)對工程成本的有效控制和管理。
二、工程成本管理中合同管理亟待解決的問題
工程項目的合同管理貫穿整個建設過程，從合同的制定到合同的履行，都必須引起高度的重視，而且施工過程中的所有施工活動都要以合同內容為基礎，符合合同規(guī)定，進而推動工程的順利進行。但是在實際的管理過程中常常存在一些問題，承包單位往往只對合同的簽訂引起了重視，卻忽略了后期的管理工作。面對出現(xiàn)的各種問題，我們必須進一步提升工程合同管理水平，具體可以從以下幾方面入手：
�。ㄒ唬⿵娀贤髻r意識
在我國的發(fā)展過程中，很多企業(yè)都只重視合同的簽訂過程，而對于合同的管理和索賠問題上還存在不足，認識不到合同管理的重要性。當出現(xiàn)違約行為時，不能及時按照合同相關內容進行索賠，來保障自身的權益。面對這樣的問題，首先要做的就是強化企業(yè)相關人員的合同管理意識，并且要對合同內容有全面的了解。一旦自身權益受到侵害，要及時索賠。
�。ǘ┙⒔∪暮贤芾斫M織
合同管理中涉及的內容比較多，包括經營、管理、法律等多方面的知識，專業(yè)性比較強。要想對其進行有效的管理，就對管理人員有較高的要求。所以，企業(yè)要根據(jù)自身的實際情況，借鑒一些先進企業(yè)的管理經驗，建立健全的合同管理組織，并聘請相關的專業(yè)管理人員。另外，要不斷優(yōu)化自身的合同管理組織，提升合同管理和索賠水平，進而提升企業(yè)的項目管理水平。
�。ㄈ┰鰪姽芾砣藛T的綜合素質
合同管理是一項復雜的工作，要想提升項目的整體經濟效益，就要對管理人員的綜合素質引起高度的重視。全面了解相關人員的實際情況，并對其開展有針對性的培訓工作，包括合同管理、索賠等專業(yè)技能，以及責任心的培養(yǎng)等，可以使其充分認識到合同管理的重要性，并將其真正地落到實處。可以通過多媒體教學、技術交流會、座談會、講座等形式開展。
三、工程成本管理中合同管理的重要作用
�。ㄒ唬┖贤芾硎钱斍笆袌霭l(fā)展的客觀需求
在工程施工的過程中，企業(yè)都想實現(xiàn)經濟效益的最大化，獲得更多的利益。如果沒有合同的制約，那么企業(yè)就可能通過一些不正當?shù)氖侄蝸韺崿F(xiàn)這一目標，如材料方面偷工減料、以次充好等。這將嚴重影響工程施工的質量，而且一旦出現(xiàn)返工的情況，勢必會造成工程成本的增加，影響到工程成本的管理。所以，合同的簽訂和管理可以制約企業(yè)的施工行為，明確雙方之間的職責，規(guī)范其行為，在保障質量以及符合合同條款的.前提下實現(xiàn)企業(yè)經濟效益的提升，這是市場發(fā)展的客觀要求。
�。ǘ┖贤芾硎枪こ虈H化發(fā)展的必然要求
隨著我國經濟全球化的發(fā)展，很多企業(yè)已經實現(xiàn)了走出國門，走向世界這一目標。在全球化的市場競爭中謀求更大的發(fā)展空間，而合同管理水平的有效提升，可以增強企業(yè)的綜合競爭力，使其成為激烈市場競爭中的佼佼者。但是，在實際的發(fā)展過程中，不少企業(yè)在合同管理方面還有很多不足。由于缺乏積極有效的合同管理策略，其在國際市場中屢屢發(fā)生各種操作失誤。這讓國內企業(yè)難以在國際競爭市場中保持主動地位，甚至會給國內企業(yè)帶來毀滅性的影響。所以，國內各公司應該提升合同管理水平，嚴格遵守國際管理，切實推行工程監(jiān)理體系，減少或避免因合同管理問題產生的糾紛，為國內公司全球化發(fā)展提供重要的發(fā)展支持。
�。ㄈ┤斯べM用方面的控制
在企業(yè)成本管理過程中，施工人員以及材料運輸、配料等輔助人員的費用大約占成本費用的30%左右。為了對工程成本進行有效的控制，大部分的企業(yè)都會在人工費用方面實施內部勞務承包合同管理。該合同管理主要有以下幾點作用：一是專業(yè)作業(yè)人員通過合同簽訂，采取多勞多得的方式，有效地激發(fā)人員的工作積極性，而且也能使人員的利益得到有效的保障，進而保障工程施工的進度和質量；二是可以有效地規(guī)范員工工資的發(fā)放形式，對于人員進行統(tǒng)一的管理，簽訂合同，規(guī)定員工工資發(fā)放的日期和形式。財務部門會將工資直接下發(fā)到員工的工資卡上，防止出現(xiàn)作業(yè)管理人員無故扣工資，少發(fā)、漏發(fā)等問題，避免因為工資出現(xiàn)糾紛。這進一步保障了施工人員的合法權益，也有效控制了人工費用成本。
（四）材料費用方面的控制
在工程施工過程中，會應用到大量的材料，如果沒有對其進行嚴格的管理，難免會造成材料的大量浪費，進而影響到工程的成本控制。因此，在進行成本控制的過程中，要對材料的損耗成本進行嚴格的控制。在此環(huán)節(jié)中，簽訂相應的合同可以有效實現(xiàn)成本控制，主要體現(xiàn)在以下幾點：第一，可以增強施工人員的材料節(jié)約意識，通過簽訂合同，專業(yè)班組會根據(jù)實際的施工情況，結合相關的數(shù)據(jù)資料，計算材料的損耗數(shù)量，一旦施工過程中的材料耗損過多，則按照相應的材料費在施工班組的勞務費中扣除，對施工的用料情況進行了有效的監(jiān)管；第二，在合同中規(guī)定相關人員的責任，增強其責任意識，并實施監(jiān)督管理和考核，避免出現(xiàn)采購材料與發(fā)放材料數(shù)據(jù)不符的現(xiàn)象，加強工作的執(zhí)行力度和責任意識。
四、結語
在工程項目管理過程中實施合同管理，可以有效保障工程成本管理工作的順利進行，加強合同管理過程的人工費用、材料費用的管理，進而實現(xiàn)對工程成本的有效管理。
參考文獻
[1]熊靜.淺談公路工程項目合同管理與成本控制[J].江西建材，20xx（08）：150+153.
[2]趙其鑄.淺談建筑工程全過程造價控制及合同管理[J].低碳世界，20xx（11）：260-261.
[3]鮑慶華.合同管理在公路施工成本控制中的應用[J].科技經濟市場，20xx（04）：170-171.
工程合同 篇3
訂立合同雙方：
甲 方：
乙 方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，為了明確雙方的權利與義務關系，經友好協(xié)商，現(xiàn)就乙方承接甲方安防監(jiān)控工程事宜達成如下條款，以便共同遵照執(zhí)行。
第一條 合同概要
雙方同意由乙方承接甲方的安防監(jiān)控工程，由乙方提供系統(tǒng)所需的相關設備及部件，并由乙方負責系統(tǒng)的安裝、調試以及開通后系統(tǒng)運行的技術服務。
第二條 技術要求
該安防監(jiān)控工程應當具備基本的防盜功能，具體技術要求是：xxxx
第三條 設備要求及設備清單
乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產品。設備清單（詳見本合同的附件1），設備清單應當與《****預算書》（詳見本合同的附件完全一致，該設備清單由雙方在簽訂本合同時一并予以確認。
第四條 工程款及支付方式
本合同項下的工程款總額為￥ 元整，大寫：人民幣 整。
工程款支付方式為：
1、本合同簽定后 3 日內，甲方支付乙方總工程款的 20%作為預付款，即￥ 元整，大寫：人民幣 整。
2、本合同附件一所載明的設備到位并經甲、乙雙方驗收確認后，甲方應支付乙方總工程款的60%，即￥ 元整，大寫：人民幣 整。
3、乙方對工程安裝調試完畢后，由甲、乙雙方相關人員組建驗收小組負責工程的驗收，驗收合格后，經雙方簽字確認，甲方應在 3日內支付乙方總工程款的17%，剩余工程款總額的3%做質保金，保修期一年屆滿后 5 日內支付給乙方。
上述工程款包括工程設備、部件及其運輸、安裝、調試和一年期的設備保修、維護費用，但不包括經甲方同意所增加的預算外工料費用。經甲方同意所增加的預算外工料費用，雙方應在工程完工后另行一次性結清。
第四條 工程設備的驗收
1、甲方付清預付款后，乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方，甲方驗收后應予確認并負責保管。
2、乙方依合同所訂時間將工程設備及其部件運至指定地點時，甲方應即時接收并妥善保管全部貨物。
第五條 工程安裝、調試
甲方付清總工程款的60%后，應負責提供系統(tǒng)安裝和調試的必要條件，做好施工方的現(xiàn)場協(xié)調工作，積極為乙方提供良好的工作環(huán)境。條件具備后，甲方通知乙方開始施工。乙方應當在接到甲方通知后 日內將工程安裝完畢，在安裝完畢后 日內調試完畢。系統(tǒng)安裝、調試過程中如有不符合技術要求的，應立即返工直到達到標準。
第六條 技術支持及服務
1、在系統(tǒng)正式投入施工后，乙方保證派遣專業(yè)技術人員按施工的不同階段指導實施，并保證進度。
2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規(guī)程進行，并接受甲方的監(jiān)督。
3、乙方為甲方培訓操作人員。
第七條 驗收和移交
系統(tǒng)調試開通壹周內，甲乙雙方主管部門組成驗收小組，驗收小組由雙方各指派2名人員組成，驗收小組對系統(tǒng)作全面驗收，驗收合格后各方簽字確認，并由乙方移交給甲方。乙方應當在甲方付清總工程款的60%后 日內將工程移交給甲方使用。
第八條 設備保修
1、出現(xiàn)簡單技術問題時，乙方應提供電話咨詢。
2、電話咨詢無法解決的，對復雜技術問題，乙方應24小時內到現(xiàn)場服務重大技術問題應在48小時內到現(xiàn)場服務。
3、系統(tǒng)開通后壹年內如出現(xiàn)使用故障，乙方負責免費維修，如故障是因人為或意外引起的，需調換的設備或零件的費用由甲方負責，乙方負責免費維修。
第九條 違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）中途變更工程的規(guī)模、設備規(guī)格、安裝地點等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途解除合同，甲方支付乙方違約金，違約金為未履行部分工程款總額的40%。
�。�3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的'，除交付工程的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工期間的損失。
�。�4）超過合同規(guī)定日期付款，應當根據(jù)逾期款額和預期期限按照日千分之六向乙方償付違約金;
�。�5）甲方拒絕接收設備和部件，應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發(fā)生的損失;
�。�6）由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。
2、乙方的違約責任
�。�1）提供的設備不符合技術要求。
�。�2）未按合同規(guī)定的期限交付工程。
�。�3）未按合同規(guī)定的質量技術要求交付工程。
�。�4）未提供設備保修服務
第十條 責任的免除
1、因不正確的保管、安裝、使用、操作等行為引起的產品乃至系統(tǒng)問題，均應由本方承擔責任。
2、發(fā)生不可抗拒因素造成一方或雙方損失的，均應當免除對方責任。但應當采取積極措施盡量減少損失，損失擴大的，由該方承擔責任。
第十一條 合同的變更和解除
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十二條 合同生效與終止
1、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字之日起生效。
2、本合同在設備保修、維護期屆滿之日終止。
第十三條 糾紛的處理
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時，依法向人民法院起訴。
本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇4
甲方（發(fā)包人）：
乙方（承包人）：XX公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就 工程施工有關事項達成一致意見，同意訂立本合同。
第一條 工程概況
一、工程名稱： （以下稱本工程）
二、工程地點：XX市
三、承包范圍：乙方按施工圖紙及合同的要求，完成 工程施工，具體施工
四、承包方式：包工包料。
第二條合同價款及結算價款：
一、 按本工程的承包范圍和承包方式，本工程合同價款為人民幣（小寫）：￥8000000。00元； （大寫）： 元整。合同價款的詳細見后附報價表，本合同為單價合同。綜合單價包含完成該分項工程（除施工用水電費及稅金）的人工、材料、機械等費用。
二、 工程結算款＝本工程各分項工程的綜合單價×實際工程量＋甲方安排乙方作其工作的款項；
三、 結算程序：本工程在竣工驗收通過后，由乙方提交竣工結算資料給甲方審核，甲方在收到結算 書及相關結算資料后3天內提出修改意見，雙方對結算書收確認一致后，分別在結算書上簽字蓋章。
第三條 工期
一、工期為 個日歷天，具體開工日期以甲方所發(fā)出的開工令或通知為準。
二、工期可順延的原因
1、天氣下雨情況及人為不可抗拒的自然災害因素而延順工期的。
2、甲方不能按時提供場地，電源未能接通，障礙物未能清除及其他原因而影響施工；
3、甲方修改施工方案、圖紙未能及時通知乙方；
4、甲方未按合同規(guī)定支付工程款給乙方，而影響施工。
5、工程全部完工后，甲方提出要求乙方修改，而延順工期的。
第四條 工程質量與驗收
一、工程質量達到專業(yè)評定合格標準，質量標準的評定以行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
二、工程竣工驗收，以施工圖紙、施工方案，合同的相關規(guī)定等為依據(jù)。乙方以書面形式向甲方提供竣
工資料和竣工驗收報告。甲方收到竣工驗收報告后3天內組織有關單位驗收，并在驗收后2天內給予 認可或提出修改意見。
三、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后3天內不組織驗收，或驗收后2天內不提出修改意見視為竣 工驗收報告已被認可。甲方從此起承擔工程保管及一切責任。
四、工程未經驗收或竣工驗收未通過的，甲方不得使用。甲方強行使用時，視為工程驗收合格。由此發(fā)生 的質量問題及其他問題，由甲方承擔責任。
五、所有隱蔽工程要求需中間驗收的分部分項工程時，必須經現(xiàn)場工程師書面簽字驗收，當其要求對 已經隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格， 甲方承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款、賠償乙方的全部損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方 承擔責任。
六、因特殊原因，甲方要求部分單位工程甩項竣工的，雙方協(xié)商簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責任和 工程價款的支付方法。
第五條：工程質量保修
一、工程質量保修范圍（如基礎不是我方施工的需注明甲方基礎原因則不在保修范圍內）
保修范圍：乙方施工的工程項目。凡屬乙方施工范圍內的質量問題而造成的損壞均屬乙方的保修范圍；由于甲方人為、不遵循使用規(guī)范、不可抗拒的自然災害的損壞則不在保修范圍內。
二、工程質量保修期（一般工程保修期為一年，如客戶要求或其時需改過來）
保修期限：結合本工程具體情況，工程保修期為壹年；保修期自工程竣工驗收合格通過之日起計算。保修期內，出現(xiàn)屬乙方保修范圍內的保修問題，乙方在接到甲方通知之日起5天內派人維修。乙方未在約定期限內進行維修，甲方可自行或委托他人維修，維修費由乙方承擔。
第六條：工程款支付
合同不含稅造價為人民幣（小寫）： 元；（大寫）： 元整。
1、合同簽定后，甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，3個工作日內甲方支付給乙方合同總造價的30%，即付折合人民幣： 元整，大寫：元整；
2、工程完成基礎施工后， 甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，3個工作日內甲方支付給乙方合同總造價的40%，即付折合人民幣：元整，大寫：元整；
3、工程全部完成后， 甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，3個工作日內甲方支付給乙方合同總造價的27%，即付折合人民幣： 元整，大寫：元整；
4、留工程結算造價的3%，作為工程的.質保金，保修期滿后，甲方收到乙方《工程款支付請款表》等請款資料之日起，七個工作日內一次性結清。即付折合人民幣： 元整，大寫： 元整。
第七條 雙方責任
一、甲方責任：
1、協(xié)助提供施工用水、用電接點；安排施工進度及協(xié)助乙方協(xié)調相關方的關系。
2、組織對工程竣工驗收，按合同規(guī)定的期限支付給乙方的工程進度款；以及辦理工程結算。
二、乙方責任：
1、用于本工程的所有材料設備均為合格產品。嚴格按雙方確認的施工圖紙、施工方案及行業(yè)的相關施工標準等施工。
2、服從甲方對工作的安排。施工期間做到文明施工，負責甲方提供的臨時設施的衛(wèi)生、消防及安全、規(guī)范用電。負責教育和管理好本隊施工人員，不發(fā)生打架斗毆事件。做好安全施工作。
3、工程完工后乙方負責屬于乙方施工范圍內的場地材料、設施的清理。
第八條 違約責任
1、合同生效后，任何一方違反本合同的約定而單方終止合同執(zhí)行視為違約，違約方應賠償守約方合同總價10%的違約金。
2、甲方逾期未支付工程款則每天按逾期支付欠款總額的千分之三計付滯納金。
第九條 爭議解決的方式
一、 本合同在履行期間，凡與本合同有關而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決， 如經協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時，任何一方均可向當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟。
二、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續(xù)履行。
三、本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
第十條 其他
一、如雙方在合同履行過程中對合同有變更或補充，可簽訂變更協(xié)議或補充協(xié)議，經雙方協(xié)商同意簽訂的變更協(xié)議或補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
二、本合同經雙方法定代表人或其簽約代表簽字蓋章之日生效，雙方履行完各自義務后自行失效。
三、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，均具有同等效力，工程竣工驗收合格保修期滿后，工程保修金支付清本合同自動失效。
甲方： 乙方：
法定代表： 法定代表：
簽約代表： 簽約代表：
時間：20xx年xx月xx日
工程合同 篇5
(一)分包與轉包
1.轉包合同。①概念。轉包合同，指承包人以營利為目的，將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉包合同一律無效;(b)承包人非法轉包的，發(fā)包人有權解除建設工程施工合同(《建設工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當事人已經取得的非法所得。
2.分包合同。
(1)合法分包合同。合法分包合同，指建設工程的承包方(勘察人、設計人、施工人)經發(fā)包方同意后，依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應具備三個條件：①經發(fā)包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應的資質;⑤只能分包一次，分包人不得再分包。
(2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強制性規(guī)定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同：①承包人將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應的資質;③承包人將自己承包工程的主體結構分包給第三人;④分包人將其分包的工程再分包。
(3)分包人的連帶責任。無論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質量不合格的，分包人與承包人對發(fā)包人承擔連帶責任。具體而言：①分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉包的，因建設工程質量發(fā)生爭議，發(fā)包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(《建設工程施工合同解釋》第25條)。
(二)建設工程施工合同無效的情形
下列建設工程施工合同無效：①非法轉包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應資質的。但是，承包人在建設工程"竣工前"取得相應資質的，不按無效處理。④沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的。⑤建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
(三)建設工程施工合同無效時實際施工人的權利
1.實際施工人的`工程價款請求權
(1)建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。
(2)建設工程施工合同無效，建設工程經竣工驗收不合格，經修復后驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。修復后經竣工驗收不合格的，實際施工人無權請求支付工程價款。
2.轉包、分包合同無效時的訴訟當事人。
(1)實際施工人可以僅以轉包人或者違法分包人為被告起訴。
(2)實際施工人也可以直接以發(fā)包人起訴。此時，人民法院"可以"追加轉包人或者違法分包人為"本案當事人"。需要注意兩點：①法院是"可以"追加，而不是"應當"追加。②法院可以追加發(fā)包人為"當事人"，即追加為無獨立請求權的第三人或者追加為共同被告(《建設工程合同解釋》第26條)。
(20xx-3-62)甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學樓。經甲同意，乙將主體結構的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的?
A.乙、丙之間分包合同有效
B.甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同
C.丙可以乙為被告訴請支付工程款
D.丙可以甲為被告訴請支付工程款，但法院應當追加乙為第三人
【答案】ABD
(20xx-3-59)甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的?
A.上述工程承包合同均無效
B.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權向丁公司追償
C.甲公司有權要求丁公司承擔民事責任
D.法院可收繳丙公司由于分包已經取得的非法所得
【答案】BCD
(四)承包人的優(yōu)先受償權
1.承包人優(yōu)先受償權的構成要件
構成要件有四：①建設工程合同有效;如果合同無效，承包人不享有優(yōu)先受償權;②發(fā)包人不支付到期價款;③經承包人催告后，發(fā)包人在合理期限內仍未支付;④建設工程在性質上適宜折價或拍賣。
2.承包人優(yōu)先受償權的行使
根據(jù)《關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》(20xx年6月)，承包人行使優(yōu)先受償權具有以下效力與限制：①承包人有權以建設工程折價或者以拍賣建設工程的價款優(yōu)先清償發(fā)包人欠付的工程價款。②承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)先于普通債權;也優(yōu)先于在建設工程上設定的抵押權。③消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的優(yōu)先受償權不得對抗買受人。④建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。
工程合同 篇6
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲乙雙方經一致協(xié)商，甲方決定委托乙方維修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽定本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《 》明細表完成所有施工內容。
3、委托方式：
4、年年日完工（工程總天數(shù)：。
第二條：工程價款
工程款為XX元，詳見《XXX》。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
第四條：材料供應
1、甲方所提供的材料均用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。
2、乙方提供的'材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料，需甲方現(xiàn)場驗收。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應現(xiàn)場。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，工程完成驗收合格后，一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同，并由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款，完工后立即結清。
3、甲方未按合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期，每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款額的 ‰作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格或者不能及
時提供到位而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔；由乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不統(tǒng)一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方看管費和相關費用。
第八條：違約責任及安全責任
合同行效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，和對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現(xiàn)任何安全負責事故，均與甲方無關，乙方在施工過程中產生的垃圾或雜物必須按物業(yè)管理要求及時清除。
第九條：合同生效
1、本合同和合同附件經雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
XXXX年X月X日
工程合同 篇7
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就項目結算（預算）的審核（編制），經協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議書。
委托項目：
委托單位：（以下簡稱甲方）
受托單位：（以下簡稱乙方）
受托業(yè)務范圍、內容：所有項目內的結算審核
第一條受托人依委托人的委托，對項目的結算（預算）進行審核（編制）。
第二條受托人處理委托事務的權限與具體要求：公平、公正。
第三條委托期限自20xx年7月17日至20xx年月日止。
第四條委托人的責任和義務：
1、提供預算編制或者施工結算審計審核所需的全部資料，并對所提供資料的真實性、合法性和完整性負責；
2、提供必要的工作條件，需要外出調查、取證的，費用由委托方負責；
3、因委托方原因影響審計審核（預算）工作時間的，受托方不承擔責任；
4、按合同約定，及時向受托方結清服務費。
第五條受托人的責任和義務：
1、受托人有將委托項目實施情況向委托方通報和報告的義務；
2、依照法律、法規(guī)，對委托項目實施必要的工作程序和工作方法；
3、遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)道德行業(yè)準則，保護委托方的商業(yè)機密和經濟信息；
4、非委托方提供的與項目有關的資料，必須由委托方對其真實性、合法性進行認證；
6、按照約定時間完成業(yè)務，出具相關報告書。
第六條服務費用及支付方式：
1、雙方約定，按委托項目審核后的工程造價的.‰計收基本審核費，按該項目工程預、結算審核核減（核增）總額的%計收效益審核費（編制標底、預算時，按該項目工程總造價的無‰計收標底、預算編制費）；
2、雙方簽定本業(yè)務協(xié)議書時，委托方須預交無元審核費（標底、預算編制費），在受托方交付審核表及資料時委托方付給受托方審核費的80%（含預交審核費），其余部分待出具報告書時一次結清；編制標底、預算時，在受托方交付標底、預算書時委托方一次付清受托方標底、預算編制費。
3、支付方式：雙方約定的服務費用結算支付方式為轉帳支付。
第七條違約責任：
1、違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，承擔違約責任；
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商，解決方式可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第2種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條其它約定事項：
1、因不可抗力或出現(xiàn)不可預見的事項，致使委托項目不能按照約定時間如期完成的，或者需要提前出具報告書的，雙方在客觀、現(xiàn)實的基礎上協(xié)商解決；
2、本約定書未盡事宜，依照《中華人民共和國合同法》辦理；
3、工作條件和協(xié)作事項。
第十條本業(yè)務協(xié)議書自雙方簽字蓋章后生效，受托方出具報告書，委托方結清服務費后終止。
本業(yè)務協(xié)議書一式五份，委托單位執(zhí)三份、受托單位執(zhí)二份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇8
甲方：
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項目建設工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元，(b) 項目建設工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元，上述合同工程內容均已完成，正在進行結算中，乙方同意以上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房，并轉讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下。經甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、 以房抵款金額及方式：
1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號 項目 號 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致，該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況：
1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準)，單價 元/平方米，房款總額為 元人民幣。不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2.房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第 條)
三、原合同工程結算、付款約定：
因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結算中，若結算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款，其余款項，三方同意為簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現(xiàn);
3、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后，甲、乙雙方確定最終結算額，且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后，甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙處購得此房，房款交于乙方，并承諾本協(xié)議簽訂之日起關于此房的一切經濟糾紛與甲方無關。丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫�，否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月)，不論丙方是否實際入住。
七、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產生的房款多退少補事項時，三分同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
八、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的`商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份，甲方四分，乙方兩份，丙方一份。
甲方： 乙方： 丙方：
日期： 日期： 日期
工程合同實務問題
1. 情境：
建設工程施工合同約定的工程款支付進度比例為：“進度款70%，整體工程驗收合格并取得竣工驗收備案證書后分三期（每期一年）支付至結算價款的95%，剩余5%待質保期滿后支付”。
2. 問題：
如果承包人中途解約，工程尚未完工，承包人是否有權要求發(fā)包人提前一次性支付全部已完工程價款？發(fā)包人是否有權以合同約定的付款進度比例來抗辯？質保金應否在應付工程款中預留暫扣？
3. 分析：
（1）如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主張，勢必造成發(fā)包人提前支付大額工程款的資金壓力；同時也可能誘使承包人惡意解除合同，提前回款，尤其是在承包人墊資施工的情形下；
�。�2）但如果支持發(fā)包人關于付款進度的抗辯，嚴格按照合同約定比例來支付，又可能涉及到承包人遲遲無法取得工程款的問題，因為即便可以對已完工程進行驗收合格，但有些合同約定的比如“整體工程竣工驗收、取得備案證書、分期付款”等條件往往在短期內無法實現(xiàn)，且很大程度上受發(fā)包人因素影響（比如未取得建設審批無法驗收、資金壓力長期停工不復工等等），勢必導致承包人權益遲遲得不到保障。
�。�3）此外，由于合同提前移交面臨的質量保修責任未來難以區(qū)分，預留質保金無疑會損壞承包人權益，不預留質保金又會對發(fā)包人不公。此時是留是付，應當如何抉擇？
【工程合同】相關文章：
工程工程合同11-07
標準工程工程合同03-07
關于工程工程合同11-15
工程合同書工程合同02-27
工程合同工程合同02-21
常用版工程工程合同04-23
精品工程工程合同03-01
工程工程合同書03-03
實用工程工程合同02-20
工程工程合同15篇11-13