工程合同9篇[推薦]
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編精心整理的工程合同10篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
![工程合同9篇[推薦]](https://p.9136.com/00/l/bacfcdac04.jpg)
工程合同 篇1
合同條件采用建設工程施工合同示范文件（gf—1999—0201）的《合同條件》。
合同協(xié)議條款將由招標單位（甲方）與中標單位（乙方）結合本工程具體情況協(xié)商后簽訂。以下為招標單位提出涉及投標單位的主要條款，投標單位應在投標文件中進行承諾。
一、施工組織設計和工期
（一）進度計劃
乙方投標文件中的施工組織設計（或方案），甲方對進度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時，乙方應在簽訂合同后七天內(nèi)提供修正的施工組織設計，甲方代表將在三天內(nèi)批復。
�。ǘ┕こ涕_工和工期
1．乙方中標后三天內(nèi)準備進場。
2．乙方與甲方簽訂工程承包合同生效后，須在七天內(nèi)開工。
3．合同工期以乙方的中標工期為準。
�。ㄈ┕て谘诱`
1．對下述原因造成竣工日期推遲的，經(jīng)監(jiān)理方和甲方代表確認簽證后，合同工期相應順延。
�。�1）由甲方原因造成的延誤。
�。�2）不可抗拒的自然因素。
�。�3）重大的設計變更。
2．非上述原因，乙方不能按合同約定的時間竣工，應承擔違約責任，除罰沒工期履約保證金外，每延遲一天再罰XX元。
二、工程質(zhì)量與驗收
�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量標準
1．乙方應嚴格按國家頒發(fā)的建設工程強制性條例、施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準進行施工，如有違反施工規(guī)范規(guī)程，甲方有權暫停其施工，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方負責。
2．甲方提交的設計圖紙、說明和有關的技術資料作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織進行施工圖技術會審，會議紀要作為施工的.補充依據(jù)。
3．如發(fā)現(xiàn)設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時，必須事先由監(jiān)理工程師簽署意見，并交甲方及設計單位辦理認可手續(xù)后方可實施。
4．甲方或設計單位提出合理修改設計時（聯(lián)系單），乙方不得借故拒絕。
�。ǘ┕こ藤|(zhì)量等級
1．乙方中標所承諾的質(zhì)量等級標準為本工程的合同約定條件，中標方如未達到質(zhì)量保證的除限期整改外，罰沒質(zhì)量履約金。
2．本工程質(zhì)量等級：一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準，創(chuàng)杯以獲獎正式證書為準。
3．本工程甲方委托_________監(jiān)理公司監(jiān)理。
4．隱蔽工程驗收，乙方必須提前三天通知甲方及監(jiān)理公司，經(jīng)甲方和監(jiān)理方等有關單位驗收簽字后方可進行下一道工序施工。
三、合同價款與支付
（一）工程款支付
按月完成工作量的80%，以有關部門審核作為付款依據(jù)（具體另商議）；
�。ǘ┖贤瑑r款的調(diào)整
發(fā)生下列情況之一的合同價格可以調(diào)整：
�。�1） 暫定材料價確定（需經(jīng)甲主及監(jiān)理公司簽證）；
（2） 設計變更：需經(jīng)設計院甲方及監(jiān)理公司簽證；
（3） 中標單位在本工程的管理人員的勞保統(tǒng)籌交納有效證件。
四、關于保修
1．本工程保修期限，執(zhí)行國家《建設工程質(zhì)量管理條例》，土建_____年，防水落石出______年，安裝______年。
2．保修期從甲方批準的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%（其中15%為屋面工程保修押金），在保修期滿28天后，退還保修金（不計息）。
3．保修期間出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知日起三天內(nèi)前來負責做無償修理。如逾期，甲方有權請第三方進行修理，其修理費用由乙方負責。
4．竣工后，乙方應按規(guī)范進行沉降測量，并將資料提供給甲方。
五、其他事項
1．本工程的中標單位為承包單位，嚴禁轉包，特殊分項工程確需分包部分，應經(jīng)甲方許可。項目經(jīng)理在工地現(xiàn)場時間到位率如少于90%，且中途無故更換項目經(jīng)理，甲方有權按工程總造價的1%～5%扣取罰金，直至終止合同，由此造成的一切損失由乙方負責，甲方保留索賠的權利。
2．乙方在施工中應按照國家有關施工規(guī)范和規(guī)程進行施工，施工中發(fā)生的材料、設備、操作等施工質(zhì)量事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
3．乙主必須切實做好安全施工、文明施工，遵守社會治安等有關規(guī)定，搞好環(huán)境衛(wèi)生，搞好計劃生育工作，因違章而導致罰款和一切后果，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
4．工程竣工后中標方應向招標方提供全套符合建筑工程檔案要求的資料三套，其中二套為原件。
5．本招標文件作為施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投標單位（蓋章）：________________
法定代表從（簽字并蓋章）
__________年_________月_________日
工程合同 篇2
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱：
1.2、工程地點：
1.3、承包范圍：以預算所列單項為準，增加項甲乙雙方在施工工程中商定。
1.4、承包方式：包工包料
1.5、工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.7、合同價款(人民幣大寫)：
第2條甲方工作
2.1、開工前2天，甲方騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表，聯(lián)系方式負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.1、參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表，聯(lián)系方式負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
第5條關于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3、由于甲方提供的.材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日歷天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
5.6、如工程竣工后，甲方未驗收而投入使用，則視為驗收甲方驗收合格。正式進入維保期。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同采用可調(diào)價格：
可調(diào)價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。因本工程是拆除重新裝飾工程，為節(jié)省造價存在很多不確定因素，工程量以現(xiàn)場實際發(fā)生的具體工程量為準，主要材料價格以工程預算書報價中材料價格為參考價格，人工費、輔助材料價格參照河北省造價信息。
6.2、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料14天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在7天內(nèi)，結清尾款。
第7條關于材料供應的約定
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、1設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值5%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供或由乙方設計的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安全工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程1消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.1、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9.2、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
9.3、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.4、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.5、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工作進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
第11條附則
11.1、本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。
11.2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
11.3、本合同履行完成后自動終止。
11.4、附件
(1)建設工程預算書
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
年月日 年月日
工程合同 篇3
甲 方：
乙 方：
甲方因需要購置一批窗簾，根據(jù)《合同法》及有關法律法規(guī)，在審核乙方的有關資料質(zhì)后，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，具體條款如下：
1、工程慨況及內(nèi)容：。
承包方式；包工包料，不得轉包、分包。
承包內(nèi)容：祥見附表。
工期：年 月 日至 年 月 日。
2、質(zhì)量標準：
保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起 年，如因窗簾質(zhì)量及安裝原因導致的返修，乙方無條件立即給予維修，甲方不再為此向乙方支付費用。如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。
3、造價：
工程總價為人民幣__15427元整，大寫（壹萬伍仟肆佰貳拾柒元整）。
4、付款方式：
工程完工驗收合格后30天內(nèi)全額付清。
5、甲方責任：
5、違約責任
1）因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方因合同終止導致的經(jīng)濟損失；
2）由于乙方原因，安裝質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，甲方不因此而增加結算款。
3）由于乙方原因致使合同工期延誤，每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的處罰金，乙方工期延誤不得超過天（含 天），否則視為違約，倘若因甲方的窗戶墻體有問題阻礙乙方施工滯后的責任應由甲方承擔。
6、合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第___________種方式解決：
1）向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2）向合同簽訂地人民法院起訴。
7、其他具體規(guī)定
1）因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的'垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到有關部門指定的地點。
2）執(zhí)行合同期間，甲方派人隨乙方并負責開、關門，乙方有關人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修和擺放的物件。
3）執(zhí)行合同時間為不分周一至周日。
4）因執(zhí)行合同時管理處需要辦理的有關登記手續(xù)，乙方應主動按時辦理。乙方在執(zhí)行合同期間應注意生產(chǎn)安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人員的安全事故，其責任追究將論事處理。
8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。本合同的附件為本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表（簽字）： 代表（簽字）：
簽約地點：
簽約日期：
年 月 日
工程合同 篇4
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《_________》有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在整個民用戶燃氣工程實施中的權利、義務和經(jīng)濟責任，結合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________
三、工程申請審批號：_________
四、工程內(nèi)容及范圍：
1.戶內(nèi)燃氣管道及設施安裝;
2.戶外燃氣干、支管及設施安裝。
第二條 工程實施方式
工程設計、施工、質(zhì)量管理、碰管通氣全過程均由甲方委托乙方組織實施。
第三條 工程收費標準及付款方式
一、天然氣庭院管網(wǎng)、外線中壓管線、調(diào)壓裝置、計量表、天然氣閥門及配套管件、土石方工程，地形地貌恢復等工程費用。
二、天然氣放空氣量、管線碰口、設計、監(jiān)理等費用。
三、本合同總造價_________元，人民幣大寫：_________。
四、甲方用轉帳支票或現(xiàn)金到乙方指定銀行交付均可。
第四條 甲方交款日期
甲方于本合同簽訂后的五日內(nèi)交付工程總款的60%，余款在通氣前10天付清。
第五條 材料及設備配置
一、工程所需的材料、設備(不含燃器具)均由乙方供應。
二、燃器具由甲方自行選購本地政府主管部門審查合格、符合安全用氣標準的產(chǎn)品。
三、因燃氣用具質(zhì)量而產(chǎn)生的安全責任事故均由燃具供應方負責。
四、乙方供應的材料、設備，必須是符合國家或有關行業(yè)技術質(zhì)量標準的合格產(chǎn)品。
第六條 甲、乙雙方的責任
一、甲方的責任
1.甲方在本合同生效當日內(nèi)向乙方提供以下準確、真實齊全的設計基礎資料：甲方用氣地點以及周圍相鄰區(qū)域的總平面地形圖(1：500地形圖、帶城市坐標)、總平面布置圖、用氣建筑的平面圖、立面圖、剖面圖、結構圖(1：500或1：100)、標準層平面圖(各層平面布置不同時需各層建筑平面圖1：100)。用氣位置建筑(廚房)大樣圖、用氣建筑給水施工設計圖(或竣工圖)、電氣線路布置圖。用氣庭院內(nèi)隱蔽工程總平面圖(水、電等管線)、成片開發(fā)用戶的調(diào)壓計量室(站)建筑紅線位置圖、干管所經(jīng)道路地形帶狀平面圖及縱斷面圖。
2.合同生效之日起_________日內(nèi)免費開通施工場地與城鄉(xiāng)道路的通道以及施工場地內(nèi)的主要交通干道，滿足施工運輸?shù)男枰冶ＷC施工期間的暢通。
3.合同生效之日起內(nèi)免費負責接通施工現(xiàn)場總的施工電源、水源，滿足施工用電、用水量的需要，并保證乙方在施工期間正常使用，提供施工料具準備間。做好紅線內(nèi)場地平整、拆遷及消除全部障礙物(包括架空的、隱蔽的)。
4.施工前提供住戶名單及相應的門牌號。
5.保證設計人員及施工人員能順利進入每個住戶家中踏勘與施工。
6.提供市規(guī)劃、消防、市政、河道、園林、交通等有關部門需要甲方提供的文件及證明等有關文件資料;提供質(zhì)檢、消防部門驗收該建筑合格的資料或證書。配合乙方辦理有關手續(xù)。
7.在高層建筑的燃氣工程驗收前，應安裝、完善燃氣電磁閥的消防報警控制系統(tǒng)。
8.甲方不得擅自改動，損壞燃氣工程設施，不得將天然氣管道、設備暗埋或包裹。
9.與乙方簽訂供氣合同。
二、乙方的責任
1.代甲方向市規(guī)劃、消防、市政、河道、園林、交通等單位申請辦理燃氣工程實施的有關手續(xù)及賠償。
2.除第七條的第二款規(guī)定外，在約定的工期內(nèi)完成整個工程的實施。
3.負責提供齊全的竣工資料。
4.負責組織燃氣工程的質(zhì)量監(jiān)督管理工作，質(zhì)量監(jiān)督管理方應對工程的質(zhì)量負責。
5.負責組織工程竣工手續(xù)、碰管、通氣。
6.非乙方原因遇特殊情況，工程不能實施，乙方應及時告知甲方。
7.與甲方簽訂供氣合同。
第七條 工程期限
一、根據(jù)國家勞動定額和本工程現(xiàn)狀需要，確定工程實施工期為_________天，從合同生效之日起計算。
二、如遇下列情況工期順延或停工：
1.因甲方提供的有關基礎資料不準確、不齊備或房屋結構發(fā)生改變，致使工程無法按期進行而影響進度的。
2.甲方不能提供施工場地，水、電源、道路未能接通，障礙未能消除，導致乙方不能施工的。
3.甲方臨時提出更改工程內(nèi)容或更換設備影響工程進度的'。
4.甲方未按合同約定付款的。
5.甲方或與甲方相關人員阻擾影響工程進度的。
6.因人力不可抗拒的因素而延誤工期的。
7.政府或有關部門另有規(guī)定，不屬乙方職權范圍內(nèi)原因而影響進度的。
第八條 工程質(zhì)量和保修
一、工程設計與工程施工質(zhì)量，按《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)定》gb50028-93、《城市燃氣輸配及應用工程設計、安裝、驗收技術規(guī)程》dbjXX88、《城鎮(zhèn)燃氣輸配工程施工驗收規(guī)范》gjj33-89、《聚乙烯燃氣管道工程技術規(guī)程》cjj63-95執(zhí)行。
二、工程交付使用之日起，免費保修期為一年。
第九條 在燃氣工程實施過程中，甲方如改變意圖、減、撤消工程量時，乙方應收取已完成工程量相應的費用。
第十條 違約責任
一、甲方未能按照本合同第六條及合同中其它款項規(guī)定履行自己的義務，視為違約。
二、乙方未按本合同第六條規(guī)定及合同中其它款項規(guī)定履行自己的義務，視為違約。
三、違約者應按工程總造價2%的金額支付違約金給守約方。
第十一條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按下列第種方式解決：
一、提交_________仲裁委員會仲裁;
二、依法向人民法院起訴。
第十二條 附則
一、本合同壹式肆份，甲、乙雙方簽字蓋章后，甲方壹份，乙方叁份，存檔備查。
二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。
三、未盡事宜，由雙方協(xié)商或另簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
甲方代表(簽字)：_________ 乙方代表(簽字)：_________
甲方經(jīng)辦人(簽字)：_________ 乙方經(jīng)辦人(簽字)：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶行：_________ 開戶行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇5
委托方(甲方)：____________設計方(乙方)：____________
身份證號碼：____________住所：____________
住所：____________營業(yè)執(zhí)照號：____________
委托代理人：____________法定代表人：____________
身份證號碼：____________委托代理人：____________
聯(lián)系方式：____________聯(lián)系方式：____________
手機號碼：____________手機號碼：____________
工程設計人：____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修設計的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就委托方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)設計的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程設計項目概況
1、甲方委托設計工程項目地點：____________區(qū)(縣)____________路____________小區(qū)________號________幢________室。
2、工程設計期限：________天，自交納定金次日起計算。
建筑面積：____________平方米，使用面積____________平方米。
第二條 設計項目選擇(選項打√，不選項打“×”)：
1、裝飾設計：室內(nèi)六面體及水、強電、弱電()
2、軟裝飾設計：家具、布藝、窗簾、畫框、插花、掛(擺)件()
3、環(huán)境藝術設計：綠化、庭院、雕塑()
4、其它設計：
第三條 設計收費
1、設計費總價：(大寫)________________元，￥____________。
其中：
(1)裝飾設計費(含水、強電、弱電)：按建筑面積每平方米________元，小計________元。
(2)軟裝飾設計費：按建筑面積每平方米________元，小計________元。
(3)環(huán)境藝術設計費：按建筑面積每平方米________元，小計________元。
(4)其它設計費：按建筑面積每平方米________元，小計________元。
2、設計定金(大寫)____________元。(定金的數(shù)額不得超過標的額的百分之二十)
第四條 設計文件標準與深度：
1、甲、乙雙方約定，設計文件標準為XX市裝飾裝修行業(yè)標準njbza-05-1《建筑裝飾裝修設計制圖統(tǒng)一標準》和njbza-05-2《建筑裝飾裝修設計文件編制深度規(guī)定》。
2、甲、乙雙方約定，初步設計方案應包含以下圖紙：(選項打√)
(1)室內(nèi)平面布置圖
(2)地平布置圖(如能在室內(nèi)平面布置圖上標明各房間地面材料，可省略)
(3)室內(nèi)頂棚布置圖
(4)主要空間的透視圖(甲方無要求的可以不提供，如提供，費用甲、乙雙方另行約定)
(5)主要立面圖：(指具有裝飾效果的背景墻，含有固定家具的墻立面等)
(6)其他圖紙：
3、甲、乙雙方約定，全套設計文件除初步設計方案所包含的設計圖紙外，還應包含以下圖紙和材料：
(1)設計圖紙目錄
(2)設計及施工說明
(3)原始房型勘察圖
(4)改建設計平面圖
(5)剖立面展開圖
(6)部分節(jié)點詳圖
(7)各類電器插座位置分布圖
(8)電源控制線路示意圖
(9)弱電控制線路示意圖
(10)冷、熱水管安裝示意圖
(11)裝飾裝修材料表
(12)其他材料：
第五條 設計程序及設計支付方式
1、第一階段：
乙方收到設計定金后應于____日內(nèi)上門為該項目勘量�？绷拷Y束后，甲方應于____日內(nèi)支付乙方第二階段設計費(占設計費總價的____%，計人民幣(大寫)____________元)。已收定金抵作第二階段設計費。
2、第二階段：
乙方收到第二階段設計費后，應在____日內(nèi)完成初步設計方案和擴初設計方案，并通知甲方。
甲方接到乙方通知后，應于____日內(nèi)與乙方溝通。雙方對第二階段設計文件取得一致意見，并簽字確認后，甲方應于____日內(nèi)支付乙方第三階段設計費(占設計費總價的`____%，計人民幣(大寫)____________元)
3、第三階段：
乙方應在收到第三階段設計費后____日內(nèi)完成第三階段全套圖紙，并通知甲方。
甲方接到乙方通知后應于____日內(nèi)與乙方溝通。雙方對全套設計文件取得一致意見，并簽字確認后，甲方應于____日內(nèi)付清設計費余額，同時乙方向甲方交付共計________套設計圖紙。
4、第四階段：
乙方在工程開工時應到現(xiàn)場進行圖紙交底，并在施工過程中，根據(jù)工程進度情況，到現(xiàn)場指導施工不少于________次，
以達到設計效果。
第六條 設計方案修改：
1、在施工過程中，甲方要求變更設計文件的，乙方應積極給予配合。乙方根據(jù)甲方的要求，對所變更的項目進行重新設計的，需協(xié)商簽訂補充協(xié)議，并支付相應費用。
2、修改后的設計文件應包括以下內(nèi)容：
(1)設計圖紙
(2)項目造價
(3)主要材料明細單
(4)其他材料：
3、修改后的設計文件需由雙方簽字確認。
第七條 甲方責任：
1、甲方應在約定的時間內(nèi)與乙方及時溝通，并對設計方案進行確認。
2、甲方對設計方案確認后，應在約定的時間內(nèi)及時支付所約定的費用。
3、乙方進行圖紙交底時，甲方應參與。同時安排該項目的施工負責人參加，做好交底記錄，并經(jīng)甲、乙雙方簽字確認。
第八條 乙方責任：
1、乙方設計方案不得違反國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。由此造成甲方損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方應按合同規(guī)定的內(nèi)容，時間和約定的標準向甲方交付設計文件，完成售后服務。
3、乙方負責依據(jù)經(jīng)甲方確認的設計文件對施工方的工程項目的質(zhì)量和設計效果進行監(jiān)督，并在工程竣工后日內(nèi)，向甲方交付以下工程隱蔽項目的竣工圖紙：
�、匐娫纯刂凭�路竣工圖;
�、谌蹼娍刂凭�路竣工圖;
�、劾�、熱水管安裝竣工圖。
第九條 違約責任：
1、甲方單方提出終止合同，乙方不退還甲方已付的定金，已收設計費不予以退還。乙方單方提出解除合同，雙倍返回甲方已付的定金和設計費。
2、甲方對設計文件延期確認的，乙方設計期限順延，甲方超過________天不確認的，乙方有權解除合同，并向甲方追償已發(fā)生的設計費用。
3甲方逾期支付設計費用的，每逾期支付一天，應按設計費總金額百分之________支付違約金，逾期支付超過________天，乙方有權解除合同，向甲方追償已發(fā)生的設計費用。
4、乙方延誤設計文件交付時間的，每延誤一天，應減收該項目設計費總金額百分之________的設計費。
5、由于乙方設計的原因，造成工程不能及時開工或拖延工期，工期每延誤一天，乙方向甲方支付____________元的賠償金。
6、乙方未按合同的規(guī)定時間向甲方交付隱蔽項目的竣工圖紙，每延誤一天，應向甲方支付________元的賠償金。
第十條 其他
1、甲方委托乙方承擔本合同內(nèi)容之外的工作，雙方需另行協(xié)商簽訂合同。
2、甲方變更合同規(guī)定的時間，要求提前交付設計文件時，應向乙方支付每天________元的趕工費。
3、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除雙方責任，但法律另有規(guī)定的除外。
4、本合同在履行中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方無法自行協(xié)商解決時，可申請XX市裝飾行業(yè)協(xié)會協(xié)助進行調(diào)解，調(diào)解不成的，可按下列第方式解決：
�、偬峤籜X市仲裁委員會仲裁;
②依法向人民法院提起訴訟。
5、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議書作為附件，補充協(xié)議書與本合同具有同等效力。
6、本合一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
7、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方簽字：乙方簽字(蓋章)：
委托代理人：法定代表人：
地址：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月
工程合同 篇6
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算�！� 該結算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》，合計工程結算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算�！痹摻Y算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書調(diào)解結案，調(diào)解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的'工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協(xié)議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調(diào)解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內(nèi)容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
�。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
�。ǘ┮勒辗梢�(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；
（三）依照法律規(guī)定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；
�。ㄋ模⿲Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣�，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；
�。ㄎ澹⿲ε袥Q、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；
�。ㄆ撸┡袥Q不準離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內(nèi)又起訴的，不予受理。
工程合同 篇7
發(fā)包人(全稱)： (以下簡稱甲方)
承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方同意將自己開發(fā)建設的 小區(qū)瀝青道路工程發(fā)包給乙方。為了保證本工程的安全、文明施工、質(zhì)量和進度，明確甲、乙雙方的權利和義務，甲、乙雙方就 小區(qū)的市政道路工程承包事項協(xié)商 一致，特訂立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下 ：
一、工程概況
1、工程名稱：小區(qū)市政道路。
2、工程地點：四川省開發(fā)小區(qū)。
3、建設單位：房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
二、工程承包方式、范圍：
1、工程承包方式：為包工包料(瀝青道路的基層和面層施工)。
2、工程承包范圍：小區(qū)內(nèi)市政道路的①片石基層(約30cm厚)、②水泥穩(wěn)定碎石基層(25cm厚)、③瀝青面層(4cm厚)，④兩側路沿石安砌(1230100)施工;其中6m寬道路為4km、9m寬道路為2km、12m寬道路為1.3km;具體工程量以乙方實際完成的市政道路工程量為準(不包括道路的標志、標線)。
3 小區(qū)市政道路工程的材料供應和施工全過程涉及的臨電、臨水、臨時設施及工程決算等相關施工內(nèi)容。
4、其中在乙方進場施工前，甲方負責提前按設計要求將路基的土石方開挖及清邊撿底工作處理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影響乙方的正常工作。
三、工程計價方式
1、工程量計算以建設單位和甲方提供的施工圖、聯(lián)系單等為依據(jù)，工程量的計價方式為：① 6m寬路145萬元/km(不含稅)，②9m寬路205萬元/km(不含稅)，③12m寬道路290萬元/km(不含稅)。
2、因甲方、設計方或市場原因導致的工程量及價款增加(如：路基土石方清挖、回填、增加道口、加寬帶、雨水井、檢查井、雨汅管道、原材料漲幅超開工時的'10%等情況)，對增加部分的工期相應順延，增加部分的工程造價按四川省20xx年清單計價定額中的市政工程相應工程項目按實計取執(zhí)行，綜合單價按下浮5%處理(不計稅)。
3、乙方承包的價款里已包含施工管理、工程材料、機械、施工和員工工資、技術措施、人員機械進出場、安全、文明施工、臨設等費用。
四、工程工期
1、本工程施工工期為：20xx年11月10日20xx年1月15日，共66天。乙方必須在保證工程質(zhì)量的前提下按約定的或同意順延的工期完成。若因乙方原因導致的工期延期達2天以上，甲方將有權從第3天開始按每延期一天處罰1000元，罰款最多不超過工程造價的5%。
2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴風、洪災、泥石流、騷亂、戰(zhàn)爭等不可抗力因素及道路中斷、4小時以上的停水停電、連續(xù)下雨等，則工期相應順延;乙方因此所發(fā)生的增加費用除設備損壞部分由乙方承擔外，其余部分均由甲方承擔。乙方并就類似情況發(fā)生3天內(nèi)，就延誤時間、內(nèi)容和發(fā)生的費用向甲方書面報告，甲方在2日內(nèi)給予答復。
五、工程質(zhì)量標準
本市政道路工程的質(zhì)量驗收按現(xiàn)行瀝青道路工程質(zhì)量驗收標準的合格標準驗收，如因乙方的材料或施工質(zhì)量問題，導致的工程質(zhì)量不能順利驗收，乙方應無條件返工處理至合格為止。
六、合同價款：
�。ぃ� 約13670000.00 元，竣工后按實結算。
七、雙方權利和義務
1、甲方工作
(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。
(3)及時協(xié)助乙方做好變更處理工作，對乙方提交的簽證報告在3天內(nèi)簽復。
(4)負責辦好施工手續(xù)，需乙方協(xié)助的工作乙方無條件配合。
(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(6)免費向乙方提供堆場、道路、設備作業(yè)等場地。
(7)甲方應為乙方免費提供滿足正常施工生產(chǎn)和生活需要的臨設場地及臨水、臨電，乙方的員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方自行承擔。
(8)積極為乙方排除一切施工干擾、社會干擾及負責周邊關系的協(xié)調(diào)。
2、乙方工作
(1) 全面履行施工合同，嚴格按現(xiàn)行標準、規(guī)程、規(guī)范和設計要求組織施工，嚴格履行質(zhì)量、安全、文明施工，工期及合同要求，確保正常施工。
(2) 負責其施工機具、設備和人員調(diào)配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工需要，人員調(diào)配投入計劃必須合理，現(xiàn)場管理力量必須滿足正常施工管理要求。
(3) 全力配合有關部門對施工現(xiàn)場的各項檢查和監(jiān)督管理等。
(4) 工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。
(5) 發(fā)生安全事故應立即組織搶救，并保護好現(xiàn)場，即刻上報.。
(6) 積極配合甲方工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制。
(7) 乙方應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質(zhì)量、進度、效益的關系，保證全員安全，施工順利進行。
(8) 乙方必須確保各種配備到位，嚴格履行職責。
八、材料供應
本工程甲、乙雙方約定的市政道路施工所用的材料由乙方按設計和有關質(zhì)量驗收標準要求自行采購，各種材料質(zhì)量經(jīng)驗收合格后方可使用。
九、質(zhì)量驗收
甲方在接到乙方的竣工驗收申請后3日內(nèi)會同乙方進行質(zhì)量驗收。
十、工程擔保
乙方在乙方進場后一周內(nèi)向甲方交納70萬元人民幣匯入雙方共管帳戶，作為乙方工程質(zhì)量、安全、文明施工的保證金，其中的50萬元保證金于乙方正式施工后30日內(nèi)返還乙方，另外的20萬元保證金于乙方開始鋪設瀝青路面時返還乙方。同時甲方承諾：若甲方不能按時向乙方支付應支工程款或返還保證金，甲方自愿用自己開發(fā)建設的商品房按施工同期的銷售價格打五折優(yōu)先與乙方作應付工程價款及資金利息的抵扣處理(其中利息按銀行同期貸款利息的2倍執(zhí)行)，同時乙方有權終止繼續(xù)履行合同并將已完工程價款結清后退場。
十一、工程款支付
甲方以分四次付清的方式向乙方拔付工程價款：第一批工程款在乙方全面完成片石基層鋪設的同時支付工程進度款350萬元;第二批工程款在乙方全面完成水泥穩(wěn)定碎石基層鋪設的同時支付工程進度款450萬元;第三批工程款在乙 方全面完成瀝青道路面層鋪設的同時支付工程進度款450萬元;工程竣工驗收合格，甲方于一周內(nèi)同乙方辦理完工程的結算并足額支付乙方的所余工程價款。
十二、違約金：
雙方特別約定在違約情況發(fā)生時，違約方除需按上述規(guī)定向守約方承擔違約責任外還需額外向守約方負擔1萬元/次的違約金。
十三、合同生效
1、本合同于20xx年11月5日于公司訂立
2、合同履行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應積極主動協(xié)商解決或申請有關部門調(diào)解，調(diào)解不成，向工程所在地人民法院起訴。
3、本合同一式貳份，甲方、乙方各執(zhí)壹份。
4、本合同由甲、乙雙方責任人簽字、蓋章后即時效，竣工結算工程價款支付完畢后終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇8
甲方：
乙方：
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合裝修工程具體情況，雙方達成協(xié)議：
一、 工程概況
1. 工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 工程價款（大寫金額）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，詳見本合同附件《報價表》。增加項目及費用經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計費。
4. 工期：雙方商定本工程工期為＿＿＿＿天，按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務。即自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（施工期以材料進場第二天算起）。
二、 甲方工作
1. 開工前負責辦理好建設許可證，協(xié)助乙方辦理施工許可證及夜間許可證。及負責辦理因施工占用和共用空間報建手續(xù)。
2. 負責向乙方免費提供完工的建筑主體、并提供施工所需的水、電。
3. 開工前一天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所在地滯留的家具、陳設等采取保護措施。若甲方不采取必要的保護措施，因而造成家具、陳設的損失由甲方承擔。
4. 對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
5. 按時、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、 乙方工作
1. 指派＿＿＿＿＿＿＿＿為乙方駐工地監(jiān)理，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2. 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
3. 嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項選題檢查和施工記錄。
4. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
5. 乙方有權拒絕不專業(yè)的違反規(guī)范的要求及非法要求。
四、 關于工程價款及結算的約定
1. 方案設計確定后，甲方需交定金＿＿＿＿元，才能進行施工圖設計。如因甲方原因，中止本協(xié)議，甲方所交定金作為乙方設計的.補償。
2. 本合同簽訂后，甲方付給乙方雙方認可的報價單上確定的工程款總額的40%（包括定金），乙方進場施工。
3. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場前，甲方付給乙方第二批工程款，即報價單上確定的總金額與增加項目金額的和的30%。木工程基本完成，油漆、灰工進場前，甲方付給乙方第三批工程款，即報價表確定的總金額和所有增加項目金額的和的20%。甲方所付工程款以乙方財務部開出的票據(jù)為準。
4. 工程竣工后，甲方應及時驗收、結算并于結算當天內(nèi)付清全部結算款（包括增加項目金額之和）
五、 關于材料供應的約定
1. 本工程所需的按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程開工之日前三天內(nèi)甲方采購供應運到工地現(xiàn)場。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異對工程造成損失的，責任由甲方承擔。甲方供應材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管。乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用對工程造成的損失由乙方負責。
六、 關于雙方責任的約定
1、因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延。
a. 不能按期供水電；
b. 不有保證每天有8小時以上工作時間（含加班）
c. 不能按期提供自購材料、設備
d. 不能按期付款
e. 因甲方原因變更設計造成材料、人工浪費；
f. 因甲方原因終止協(xié)議，而總造價工程量未過半，乙方擁有收取工程總造價55的設計費權利
g. 逾期驗收
2、因乙方責任
a. 不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔；
b. 對竣工驗收后保修期＿＿＿＿月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題，乙方免費返修；
c. 由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害，責任乙方自負；
d. 由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修復或賠償。
e. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算款中扣除。
七、 設計與施工及驗收的約定
1. 乙方設計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認后簽字認可，乙方方可施工。
2. 乙方發(fā)布嚴格按甲方認可的圖紙施工（安裝）
3. 在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以局面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項目的理由，工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變理所采取的措施，增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理、延誤工期、補嘗停工和已采取材料（因變更了無法再利用而造成的材料損耗）等費用清單。甲方收到報告后兩天內(nèi)作出答復或協(xié)商調(diào)整。
4. 隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，驗收期為兩天，甲方不按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。
5. 由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格，而影影響響工程質(zhì)量。其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
6. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7. 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應在接到通知后＿＿天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
八、裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題的協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決；如協(xié)商調(diào)解不成時，雙方同意由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會裁決。
甲方： 乙方：
工程合同 篇9
引言
隨著我國社會主義市場經(jīng)濟建設步伐的加速，我國建筑業(yè)得到了迅猛的發(fā)展，并已開始逐漸地全面與國際建筑市場接軌。近年來國家對建筑行業(yè)不斷加大管理的力度，積極規(guī)范建筑工程合同訂立、履行與實施，并在全國范圍內(nèi)開展的大規(guī)模建筑市場秩序整頓，進一步加強建筑工程合同的管理與監(jiān)督。
目前建筑市場過于向買方傾斜，競爭激烈，利潤減少，建筑工程合同的風險正在逐步加大，合同條件也越加苛刻。因此，只有進一步增強建筑工程合同的認識，重視建筑合同及其管理，才能有效的降低建筑工程的風險，增加建筑企業(yè)的利潤。抓好建筑合同的管理，對提高建筑工程的質(zhì)量，增加建筑企業(yè)社會經(jīng)濟效益，樹立建筑企業(yè)的良好形象，提高建筑企業(yè)的合同管理水平，規(guī)范與促進我國建筑市場的良性發(fā)展，同時為保障廣大建筑工人的合法利益均具有極其重要的特殊意義。
本文主要從當建筑合同管理的任務、作用以及存在的問題等方面，對如何加強建筑工程合同管理的實踐進行了理論闡述，并結合實際案例對建筑工程全同管理的經(jīng)驗進行了探討，為當前建筑工程合同管理提出了相應的對策，為進一步規(guī)范、完善建筑工程合同管理起到了一定的參考作用。
一、建筑工程合同管理
�。ㄒ唬┙ㄖこ毯贤芾砀耪�
在整個建筑工程項目管理的過程中，建筑工程合同管理起著至關重要的作用。建筑工程合同管理作為整個建筑工程項目管理的起點和核心，為工程項目管理的順利進行提供了法律基礎和法律依據(jù)，同時也建筑工程項目良好有序地實施提供了有力的保證。建筑工程合同管理，是指各級工商行政管理機關、建設行政主管部門和金融機構，以及業(yè)主、承包商、監(jiān)理單位依據(jù)法律和行政法規(guī)、規(guī)章制度，采取法律的、行政的手段,對建設工程合同關系盡享組織、知道、協(xié)調(diào)及監(jiān)督，保護工程合同當事人的合法權益，處理工程合同糾紛，防止和制裁違法行為，保證工程合同的貫徹實施等一系列活動。
1、工程項目合同管理概念
建筑工程合同管理是工程項目管理的主要內(nèi)容，是工程項目管理的起點和核心，控制與著整個工程項目管理工作，影響著建筑工程的實施進度，只有對建筑工程實施的各個環(huán)節(jié)和整個過程實施科學有效的合同管理，才能實現(xiàn)建筑工程的最終目標。建筑工程合同管理是一個系統(tǒng)工程，涉及的各級建設施工單位與政府部分眾多，且對社會影響巨大，直接影響到改革開放的進程、經(jīng)濟的發(fā)展及社會的和諧建設，其內(nèi)容主要包括供應商分類、合同起草、合同評審、合同談判、合同簽訂、合同執(zhí)行、合同后評價等。
近年來隨著建筑工程行業(yè)的快速發(fā)展，建筑工程項目管理越來越重要，作為工程項目管理核心的合同管理，也日益成為一項繁雜且重要的任務，對整個建筑行業(yè)均起著極其關鍵的作用。建筑工程合同管理作為建筑工程管理的重要組成部分，貫穿于建筑工程管理的各個階段。管理過程中任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯，都會可能引起連環(huán)的反應，因為那是一個不可逆轉的過程。因此，作為建筑工程從業(yè)者，首先要明晰建筑工程合同的概念，科學理解建筑工程合同的范疇，并要對現(xiàn)階段加強建筑工程合同管理的重要性有深刻的認識。
2、建筑工程合同管理的內(nèi)涵
建筑工程合同屬于經(jīng)濟合同，是發(fā)包單位和承包單位為了完成其所商定的建筑工程建設目標以及與工程建設目標相關的具體內(nèi)容，明確雙方相互權利、義務關系的具有法律上效力的書面協(xié)議。它是訂立合同的當事人在建筑工程項目實施建設過程當中的最高行為準則，是規(guī)范雙方的經(jīng)濟活動、協(xié)調(diào)雙方工作關系、解決合同糾紛的法律依據(jù)。建筑工程合同管理則主要是由政府的建設行政主管部門、工商行政主管部門，以及建設單位、監(jiān)理單位、承包單位等依照法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度，采取法律的、行政的手段，對工程合同關系進行組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的過程，從而保護合同各方當事人的合法權益，處理合同糾紛，防止建設施工單位違法行為的發(fā)生、制裁合同履行中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為，以確保合同條款得以切實執(zhí)行的一系列活動。
（二）加強建筑工程合同管理的意義
隨著我國建筑市場的不斷發(fā)育成熟，建筑工程合同管理的重要性日益顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、加強建筑工程合同管理是市場經(jīng)濟的要求
隨著市場經(jīng)濟機制的發(fā)育和完善,要求政府管理部門打破傳統(tǒng)觀念束縛,轉變政府職能,更多地應用法律、法規(guī)和經(jīng)濟手段調(diào)節(jié)和管理市場,而不是通過強制性的行政命令干預市場；承包商作為建筑市場的主體,進行建筑生產(chǎn)與管理活動,必須按照市場經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)律與要求,健全和完善內(nèi)部各項管理的規(guī)章制度,其中建筑工程合同管理制度是其管理制度的關鍵內(nèi)容之一。建筑市場機制的健全和完善，建筑工程合同必將成為調(diào)節(jié)業(yè)主和承包商經(jīng)濟活動關系的法律依據(jù)。加強建筑工程合同的管理,是社會主義市場經(jīng)濟規(guī)律的必然要求。
2、加強建筑工程合同管理是規(guī)范建設主體行為的需要
建設工程合同界定了建設主體各相對方的基本權利與義務關系，是建設主體各方履行義務、享有權利的法律基礎。同時也是正確處理建設工程項目實施過程當中出現(xiàn)的各種爭執(zhí)與糾紛的法律依據(jù)�？v觀我國目前建筑市場的經(jīng)濟活動及交易行為，所出現(xiàn)的誠信危機、不正當競爭增多等與現(xiàn)象，根本上說是與建設主體法制觀念淡薄、工程合同管理意識薄弱有關。加強建筑工程合同管理，促使建設主體各方按照合同約定履行義務并合法地處理合同履行過程中出現(xiàn)的爭執(zhí)與糾紛，能夠起到規(guī)范建筑市場建設主體行為的積極作用，對整頓與規(guī)范我國的建筑市場起到了良好的促進作用。
3、加強建筑工程合同管理是迎接國際競爭的需要
經(jīng)過改革開放后30年的發(fā)展，我國建筑市場已全面開放，國內(nèi)外的建筑企業(yè)都可參與公平競爭，而面對來自國外建筑企業(yè)的沖擊與挑戰(zhàn)，就必須適應國際市場規(guī)則、遵循國際慣例。如果國內(nèi)建筑企業(yè)不能及時適應國際市場的游戲規(guī)則，特別是對FIDIC條款的認識和和經(jīng)驗不足，將造成我國建筑企業(yè)喪失大量參與國際競爭的機會。同時，使我們的工程發(fā)包商認識不到遵守規(guī)則的重要性，將會造成巨大的經(jīng)濟損失。因此,承發(fā)包雙方應盡快樹立國際化意識,遵循市場規(guī)則和國際慣例,加強建筑工程合同的規(guī)范管理，只有加強與完善建筑工程合同管理，國內(nèi)建筑企業(yè)才有能力與國外建筑企業(yè)進行公平競爭，也才可能贏得自身企業(yè)生存與發(fā)展的空間。
（三）合同管理的主要任務
1、明確建設單位和施工企業(yè)的權利和義務
建筑合同一經(jīng)簽訂，即發(fā)生法律的效力，其規(guī)定的權利義務就受到法律的保護。建筑合同明確發(fā)包人和承包人在工程中的各項權利和義務。這是雙方在履行合同中的行為準則和依據(jù)。如果不訂立合同，將無法規(guī)范雙方的行為，也無法明確各自在工程中的權利和義務。雙方應認真履行各自的權利和義務，任何一方無權隨意變更或解除合同，任何一方違反建筑合同規(guī)定，都必須承擔相應的法律責任。
2、對工程進行有效的約束
建筑合同當事人對工程施工的管理應以合同為依據(jù)。國家機關、金融機構對工程施工的監(jiān)督和管理，也應以建筑施工合同為重要依據(jù)。不訂立合同將給工程施工的實際管理帶來極大的困難。
3、培育更市場經(jīng)濟下的建筑市場
計劃經(jīng)濟體制下，行政手段是主要管理辦法，市場經(jīng)濟為主的體制下，建筑合同是維護市場運轉的重要因素。因此，培育和發(fā)展建筑市場，首先要加強法律觀念，培育合同意識。推行建設監(jiān)理制、招投標制等，都是以簽訂合同為基礎的。如果不訂立建筑合同，必將不利于建筑市場的培育和發(fā)展。
二、工程項目合同管理的地位與作用
建筑工程合同管理是建筑工程中項目管理的核心內(nèi)容之一，是建筑工程項目順利完成建設任務和目標的重要保障。因此，在建筑工程項目實施過程中，必須重視建筑工程項目合同管理的地位與作用。
(一)建筑工程項目合同管理的地位
在整個建筑工程項目管理的過程中，建筑工程合同管理貫穿于項目管理的全過程，是建筑工程項目管理的起點和核心，為工程項目管理提供了法律基礎和法律依據(jù)，也為建筑工程項目良好有序地進行實施提供了有力的保證。
由于建設工程合同確定了建筑工程項目所涉及的建設范圍、承包內(nèi)容、施工成本、建設工期和施工質(zhì)量等要求與目標，明確了建設單位和施工企業(yè)雙方在施工中各自需要履行的責任和享有的權利，為工程項目實施過程中出現(xiàn)的各種糾紛和問題提供了法律依據(jù)，所以建筑合同管理必然是建筑工程項目管理的核心。
建筑工程合同管理對工程項目的進度控制、質(zhì)量管理、成本管理等管理職能要素進行控制、協(xié)調(diào)及緊密配合，同時也是建設行政主管部門對建筑工程進行監(jiān)督與管理的根據(jù)。建筑工程合同管理貫穿于工程項目實施的始終，是工程項目管理的核心和靈魂。
（二）建筑工程合同管理的作用
在建筑工程項目談判簽訂的階段，建筑工程合同管理的主要工作是審查建筑工程項目的文件和合同文本，策劃和協(xié)調(diào)工程項目合同，并且分析評估合同的風險性和利潤率。監(jiān)督建設單位和施工企業(yè)雙方依照法律程序簽訂合同，建立有效的合同實施保證體系，以保證合同順利實施，實現(xiàn)合同的最終目標。在合同簽訂后及時在相關的政府合同管理部門進行備案登記。
在建筑工程合同履約的階段，對建筑工程合同的實施和執(zhí)行情況進行實時檢查與監(jiān)督，對合同實施的信息和資料進行統(tǒng)計分析，以便能夠及時發(fā)現(xiàn)工程項目中出現(xiàn)的問題并加以解決，以確保建筑工程施工的質(zhì)量，對合同各相對方提出的合同實施方面的意見和建議，進行審核、分析與協(xié)調(diào)，以維持各工程單位的良好的建設協(xié)作關系。
1、合同管理對建筑項目管理的作用
施工項目管理是施工企業(yè)對一個建筑工程的施工過程及成果進行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制。項目管理與合同管理有著密不可分的關系。施工企業(yè)項目經(jīng)理部是依據(jù)施工合同而成立的。工程項目經(jīng)過投標中標了，才有可能成立項目經(jīng)理部。成立項目經(jīng)理部是合同管理的繼續(xù)，而工程項目管理是以合同管理作為起點的，施工合同確定工程項目的質(zhì)量、工期、投資三個目標值，這三大目標正是項目經(jīng)理部控制質(zhì)量、進度、投資的三個方面依據(jù)，項目部控制目標是和施工合同的目標相一致的。工程項目的實施和管理全部工作都可以納入合同管理的范圍，合同管理配合項目實施的全過程和各個方面，對整個項目的實施起總控制和總保證作用從上述看，合同管理是工程項目管理的核心，所以合同管理對項目管理的作用就是指導和控制工程項目管理達到預期的目標。
2、合同管理對建筑索賠管理的作用
建筑工程索賠是在合同的履行過程中，合同一方因對方不履行合同或沒有全面地履行合同所設定的義務而遭受損失時，向對方提出的賠償要求或補償要求。在實際工作中，承包人可以索賠的內(nèi)容有三方面，第一方面是業(yè)主違約，包括業(yè)主未按合同規(guī)定交付施工場地或施工場地不具備“三通一平”的條件，施工單位無法進行施工；業(yè)主沒有接合同約定及時向承包商提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料或提供的數(shù)據(jù)不符合真實、準確的要求；業(yè)主沒有按合同的規(guī)定提供應由業(yè)主提供的建筑材料、機械設備；業(yè)主拖延合同規(guī)定的責任，如拖延圖紙批準，拖延隱蔽工程的驗收，拖延對承包商所提問題的答復，造成施工延誤；業(yè)主未按合同規(guī)定的時間和數(shù)量支付工程款。第二方面是意外風險和不可預見因素造成的索賠主要包括因人力不可抗拒的災害、特殊風險以及一個有經(jīng)驗的承包商通常不能合理預見的不利于施工條件或外界障礙等。如地下水、地質(zhì)斷層、地下障礙物引起的索賠。第三方面是合同變更。包括業(yè)主對工程項目有了新的要求，如提高建筑標準或削減預算等等；施工中發(fā)現(xiàn)設計有錯誤，必須修改設計圖紙；發(fā)生不可抗力，必須進行合同變更；產(chǎn)生新的施工技術，有必要改變原設計、原實施方案；政府部門對工程項目有新要求；施工現(xiàn)場的施工條件與原來的勘察有很大不同。上述事項如發(fā)生，遵循索賠程序，在索賠證據(jù)確鑿的條件下，都可以根據(jù)合同向業(yè)主提出索賠并得到損失的補償。因而，合同管理是建筑索賠管理的依據(jù)，依據(jù)本身明確、清楚索賠才能成立，所以合同管理對索賠的作用就是找出確鑿合理地證據(jù)，降低風險，維護施工企業(yè)合法權益。
3、合同管理對建筑投標工作的作用
施工企業(yè)的投標工作其核心是編寫投標文件。投標文件的主要內(nèi)容有投標書、報價清單或概預算書、施工組織設計。這就確定了合同的三大目標。工期：包括工程的總工期，工程開始、工程結束的具體日期以及工程中的一些主要活動的持續(xù)時間。它在合同協(xié)議書中，在施工進度計劃中規(guī)定。價格：包括工程總價格，各單項工程的價格。它們由中標通知書，合同協(xié)議書或報價單來定義。是承包人完成工程責任所應得的報酬。工程質(zhì)量、規(guī)模和范圍：如質(zhì)量標準、技術規(guī)范。這由圖紙、規(guī)范、合同條件、工程量表來完成。合同管理就是要保證這些目標的實現(xiàn)。因此，投標工作是合同管理目標的確定工作，是合同管理的基礎工作，它的水平高低與施工企業(yè)盈虧有直接的關系，合同管理的作用就是根據(jù)建筑施工企業(yè)自身條件合理有效的減少投標風險系數(shù)。
三、合同管理存在的問題與解決對策
�。ㄒ唬┙ㄖ贤芾泶嬖诘膯栴}
一個建筑工程項目能否順利實施與合同和合同管理有著極為密切的關系，因此必須重視建筑工程合同管理。在我國的工程建設實際操作中，部分地區(qū)的合同管理水平較低，對合同不夠重視，導致工程項目實施過程中容易出現(xiàn)問題。主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
1、法律環(huán)境不完善，合同意識淡薄，專業(yè)人才缺乏
當前有關建筑行業(yè)領域的合同法律體系還不夠完善，部分法律條文不夠嚴謹，導致合同相對方往往在法律上“鉆漏洞”、打“擦邊球”；加之有法不依的現(xiàn)象目前較為嚴重，執(zhí)法不嚴的問題也時有發(fā)生；此外，截至目前，我國仍缺乏統(tǒng)一的建筑分包合同示范文本，總承包商與各專業(yè)分包商以及各分包商之間常因合同界定不清，責、權、利不明確導致糾紛，或互相推諉，影響工程建設的順利進行。四是勞務分包制度不完善，勞務分包還未全面納入社會監(jiān)管。
另外，在建筑施工企業(yè)界，特別是眾多國有企業(yè)，大多是從計劃經(jīng)濟時期走過來的。不少企業(yè)領導及管理人員的思想方法、管理方式和管理制度還不同程度帶有計劃經(jīng)濟的色彩，腦子里深受計劃經(jīng)濟體制的影響，不習慣按照合同辦事，合同意識極其淡薄。有的企業(yè)對合同的簽訂雖然非常重視。但合同簽訂后就束之高閣。忘記了合同履行過程是實現(xiàn)權利義務的過程。而僅僅把它看成是生產(chǎn)的過程。許多建筑施工企業(yè)不設合同管理部門，缺乏可行、有效的合同管理體系和具體的操作流程，不能對合同從簽訂到履行全過程進行有效的監(jiān)管。
2、合同管理制度不健全，業(yè)主行為不規(guī)范
目前建筑市場競爭十分激烈，業(yè)主由此而提出比較苛刻的合同條件。作為建筑承包商，迫于生計不得不接受，有些承包商希望進行嚴格的合同管理，但在實際工作中往往由于業(yè)主的不規(guī)范行為而難以實施。主要表現(xiàn)是：一些業(yè)主單位憑著買方優(yōu)勢地位，在簽訂施工合同時背離招標文件，或要求附加條款，或強調(diào)施工企業(yè)一次包死，不計風險包干費，使最終簽訂的施工合同與招標文件及投標書出現(xiàn)較大的背離。給施工合同的執(zhí)行帶來很大困難，少數(shù)業(yè)主單位對個別項目不報建、不招標，或先招標、后報建，或明招、暗定等，時有發(fā)生。
3、合同中語句用詞矛盾、錯誤和不準確，甚至簽訂無效合同
建筑施工合同中語句用詞矛盾、錯誤和不準確，以及遷就建設單位，導致合同履約率低。由于建設工程承發(fā)包合同條款多、文件涉及面廣，期中矛盾、錯誤、兩義性問題常常難免。按照建設工程施工合同的一般解釋原則，施工單位應對施工合同的理解負責，建設單位應主動為合同文件起草，應對合同文件的正確性負責。但是在實際工作中，往往是施工單位根據(jù)建設單位的意思，依據(jù)《建設工程施工合同》示范文本草擬合同協(xié)議條款，經(jīng)建設單位認可后簽署，往往幾經(jīng)確認。最終與招標投標文件中相應的合同條款已相距甚遠。究其原因，一方面是施工單位不重視，認為合同只是一種表面形式，或因與建設單位的溝通不夠，造成在合同文字表述上的矛盾、錯誤和兩義性語句大量出現(xiàn)，甚至一些施工單位被迫有意使然，待事后通過“溝通”解決。另一方面，施工企業(yè)常常在合同簽署上過分遷就建設單位，不計成本，違心地提高質(zhì)量等級、壓縮工期，或低于建設成本承包工程，使得工程質(zhì)量無法得到保證，合同執(zhí)行必然受阻，導致建設工程施工合同履約率低�！逗贤ā返�52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定簽訂的合同屬于無效合同，而無效合同是不受法律保護的。目前不少建筑企業(yè)所簽訂的合同，違反了國家的法律法規(guī)，更有些是以合法形式掩蓋非法目的的，實質(zhì)也是無效合同。對于此類合同，由于不受國家法律保護，一旦出現(xiàn)糾紛，必將導致合同一方或又方巨大的損失。
4、在建筑工程合同談判簽訂階段存在的問題
�。�1）工程項目合同的訂立缺乏足夠的法律依據(jù)，有的不能夠依照《合同法》和建設部和國家工商局制定的《建設工程施工合同示范文本》規(guī)范和工程項目以及企業(yè)自身的實際情況來訂立合同條款，這樣的合同即使雙方簽訂，一方面無法受到有效的法律保護，另一方面由于脫離了企業(yè)實際，實施起來有一定的困難。
�。�2）依法訂立有效可行的工程項目合同，在合同內(nèi)容里需要明確的體現(xiàn)建設單位和施工企業(yè)雙方在施工中需要履行的責任和享有的權利，這就需要用詞準確、清楚的合同文字，而有的合同條文的文字不能夠做到準確、規(guī)范，有的甚至用詞錯誤，容易產(chǎn)生歧義和誤解，導致合同履行過程中容易產(chǎn)生問題、引起爭議。
�。�3）工程項目合同條款不能夠做到嚴謹全面，由于建筑工程項目中競爭非常激烈，建筑行業(yè)處于買方市場的環(huán)境，部分承包商為了攬下工程項目，一味迎合招標方，只提好的方面，回避壞的一面，含糊其辭，一切只為把合同簽下來，因此簽訂了不正規(guī)的合同，在合同實施過程中，一旦發(fā)生糾紛，在合同中找不到如何處理違約的相應條款。
5、在工程項目合同履約階段存在的問題
�。�1）重簽訂、輕執(zhí)行，一些企業(yè)僅僅重視合同的簽訂，以把項目攬到手為目的，在合同履行過程中，不能夠按照簽訂的合同內(nèi)容辦事。
�。�2）工程項目合同管理是具有動態(tài)性的。動態(tài)性就是要注重合同履約全過程中實際情況的變化，由于工程項目涉及到實際操作，出現(xiàn)變化是很正常的，只要及時做到合同變更，就可以解決問題。而部分履約負責人員不能夠及時掌握對其不利的變化，沒有及時對合同進行修改、變更、補充或中止、終止，使企業(yè)蒙受損失。
（3）來往書函隨意化，不重視合同歸檔管理，部分企業(yè)對合同文件不夠重視，在簽訂合同時以及履約過程中不能夠及時索要相關的證明文件，例如施工相關的產(chǎn)品說明書、企業(yè)資質(zhì)證明、生產(chǎn)許可證、環(huán)保證明等。還有的企業(yè)合同負責人應該發(fā)出的書函沒有發(fā)，應當簽證確認的沒有辦理簽證確認，有的為了省事或礙于面子僅僅是雙方口頭答應，導致出現(xiàn)問題時無法舉證。
有的企業(yè)平時來往的合同文書有時是傳真過來，蓋了章再發(fā)回去，并未對其進行妥善的保存或是掃描存檔，當需要的時候發(fā)現(xiàn)傳真文字已經(jīng)褪色，失去用處。
�。�4）工程項目合同履約程度低，部分合同的簽約雙方不能嚴格按照合同辦事，遇到問題隨意修改合同，有的甚至違反了合同規(guī)定。
（5）工程項目索賠意識不強，無論采用什么合同類型，也無論合同多么完善，都難免要出現(xiàn)各種問題，索賠都是不可避免。業(yè)內(nèi)有一句老話“中標靠低價，賺錢靠索賠”，索賠是工程項目合同管理的一個重要部分。而部分承包商自我保護意識不強，出現(xiàn)問題后，索賠意識淡薄，導致自身受到損失。
(二)加強建筑工程合同管理的措施
近年來，由于建筑市場競爭的激烈程度不斷加劇，并向買方市場傾斜，在工程項目實施中迫切的需要合同管理規(guī)范化和制度化。加強工程項目合同管理，是提升企業(yè)素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平的重要手段，對建立開放、統(tǒng)一、競爭、有序的市場經(jīng)濟體制具有十分重要的意義和作用。
1、加強對合同文件的整理與存檔，保持部門的'信息互通
要注重 加強對合同文件的整理與存檔工作，以及部門之間的信息交流與溝通，對來往合同文書要做到及時準確的整理和存檔，留取證據(jù)。同時加強工程項目合同管理，缺少不了企業(yè)各個部門之間的配合，因此加強部門之間的信息交流與溝通顯得尤為重要。
2、建立健全建筑工程合同管理部門
工程項目合同管理專業(yè)性很強，涉及工程管理、法律和公關等方面的知識，涉及大量的法律專業(yè)問題，企業(yè)應當設立專門的工程項目合同管理部門來管理這項工作。企業(yè)工程項目合同管理水平的提高不僅有利于解決合同爭端和賠償問題， 更有利于整個項目管理水平和整個企業(yè)管理水平的提高，從而提高企業(yè)自身的競爭力。在簽訂合同時要充分考慮各種可能發(fā)生的不利因素，盡量避免出現(xiàn)問題，同時在合同履行過程中采取有效的合同管理方法和索賠策略。
3、完善建筑工程合同管理體系，實時控制合同管理
在建設工程項目合同教育和組織優(yōu)化取得一定成績的基礎上，建筑企業(yè)還應進一步深入研究合同管理活動不同階段的實時特征、具體要求以及工作側重點等實際問題，結合企業(yè)合同管理的可利用資源狀況和實際管理水平，建立科學的合同管理制度，強化合同管理職能，統(tǒng)一管理項目各個部分， 突出合同管理的關鍵點， 同時建立企業(yè)自身積極有效的監(jiān)督保障機制，監(jiān)察和考核合同管理人員的工作表現(xiàn)和業(yè)績，加強合同管理制度的指向性作用，保證合同管理制度的有效貫徹。
4、重視建筑工程合同管理，加強相關管理人員的培訓
企業(yè)應加強合同意識，強化法制觀念，制定并遵守與企業(yè)自身相適應的規(guī)章制度，加強對相關法律、法規(guī)的學習，依法經(jīng)營，有效的維護自身的合法權益。由于合同管理具有很強的專業(yè)性、技術性，企業(yè)要積極引進和培養(yǎng)相關的管理人才，實施人力資源戰(zhàn)略計劃，提高企業(yè)工程項目合同管理水平和企業(yè)競爭力。
5、做好索賠工作的資料收集工作
在建筑業(yè)內(nèi)有一句老話“中標靠低價，賺錢靠索賠”，索賠是工程項目合同管理的一個重要部分，是完善合同管理的關鍵。在日常工作中就要做好索賠資料的收集整理，理由充分資料齊全才好及時就相關項目進行索賠。在工程項目合同管理中索賠的重要性日益突出，索賠工作應貫穿工程項目合同管理的始終。
四、建筑工程合同管理實踐分析
（一）工程背景
西安某建設單位(甲方)擬建造一棟職工住宅，采用招標方式由某施工單位(乙方)承建。甲乙雙方簽訂的施工合同摘要如下：
1、協(xié)議書中的部分條款
�。�1）工程概況：
工程名稱：職工住宅樓
工程地點：市區(qū)
工程內(nèi)容：建筑面積為3200平方米的磚混結構住宅樓。
�。�2）工程承包范圍：某建筑設計院設計的施工圖所包括的土建、裝飾、水暖電工程。
�。�3）合同工期
開工日期：20xx年3月21 日
竣工日期：20xx年9月30 日
合同工期總日歷天數(shù)：190天(扣除5月1-3 日)
�。�4）工程質(zhì)量標準：達到甲方規(guī)定的質(zhì)量標準。
（5）合同價款為：壹佰陸拾陸萬肆仟元人民幣(￥166．4萬元)
�。�6）乙方承諾的質(zhì)量保修
在該項目設計規(guī)定的使用年限(50年)內(nèi)，乙方承擔全部保修責任。
�。�7）甲方承諾的合同價款支付期限與方式
工程預付款：于開工之日支付合同總價的10％作為預付款。預付款不予扣回，直接抵作工程進度款。
工程進度款：基礎工程完成后，支付合同總價的10％；主體結構三層完成后，支付合同總價的20％；主體結構全部封頂后，支付合同總價的20％；工程基本竣工時，支付合同總價的30％。為確保工程如期竣工，乙方不得因甲方資金的暫時不到位而停工和拖延工期。
竣工結算：工程竣工驗收后，進行竣工結算。結算時按全部工程造價的3％扣留工程保修金。
�。�8）合同生效
合同訂立時間：20xx年3月5日
合同訂立地點：X X市X X區(qū)X X街X X號
本合同雙方約定：經(jīng)雙方主管部門批準及公證后生效。
2、專用條款中有關合同價款的條款
合同價款與支付：本合同價款采用固定價格合同方式確定。
合同價款包括的風險范圍：a.工程變更事件發(fā)生導致工程造價增減不超過合同總價10%；b.政策性規(guī)定以外的材料價格漲落等因素造成工程成本變化。
風費用的計算方法：風險費用已包括在合同總價中。
風險范圍以外合同價款調(diào)整方法：按實際竣工建筑面積520．00元／m2調(diào)整合同價款。
3、補充協(xié)議條款
在上述施工合同協(xié)議條款簽訂后，甲乙雙方又接著簽訂了補充施工合同協(xié)議條款。摘要如下：
補1．木門窗均用水曲柳板包門窗套；
補2．鋁合金窗90系列改用42型系列某鋁合金廠產(chǎn)品；
補3．挑陽臺均采用42型系列某鋁合金廠鋁合金窗封閉。
�。ǘ┖贤芾矸治�
由上所述，可知從甲、乙雙方簽訂的合同條款來看，該建筑工程施工合同應屬于固定價格合同。固定價格合同是建筑合同的一種類型。但從該合同條款的內(nèi)容來看，該建筑合同明顯存在不妥之外，表現(xiàn)為：
�。�1）合同工期總日歷天數(shù)不應扣除節(jié)假日，可以將該節(jié)假日時間加到總日歷天數(shù)中；
�。�2）不應以甲方規(guī)定的質(zhì)量標準作為該工程的質(zhì)量標準，而應以《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-20xx)中規(guī)定的質(zhì)量標準作為該工程的質(zhì)量標準；
�。�3）質(zhì)量保修條款不妥，應按《建設工程質(zhì)量管理條例》的有關規(guī)定進行修改；
（4）工程價款支付條款中的“基本竣工時間”不明確，應修訂為具體明確的時間；“乙方不得因甲方資金的暫時不到位而停工和拖延工期”條款顯失公平，應說明甲方資金不到位在什么期限內(nèi)乙方不得停工和拖延工期，且應規(guī)定逾期支付的利息如何計算；
�。�5）從該案例背景來看，合同雙方是合法的獨立法人單位，不應約定經(jīng)雙方主管部門批準后該合同生效；
�。�6）專用條款中有關風險范圍以外合同價款調(diào)整方法(按實際竣工建筑面積520．00元／m2調(diào)整合同價款)與合同的風險范圍、風險費用的計算方法相矛盾，該條款應針對可能出現(xiàn)的除合同價款包括的風險范圍以外的內(nèi)容約定合同價款調(diào)整方法；
（7）在補充施工合同協(xié)議條款中，不僅要補充工程內(nèi)容，而且要說明其價款是否需要調(diào)整，若需調(diào)整應如何調(diào)整。
此外，建筑合同在實踐中時常會出現(xiàn)合同未規(guī)定的承包商義務，而合同實施過程中又必須進行的工程內(nèi)容，面對此種建筑合同簽訂時未能考慮到的情況，首先應合同一方應及時與另一方協(xié)商，確認該部分工程內(nèi)容是否由乙方完成。如果需要由乙方完成，則應與甲方商簽補充合同條款，就該部分工程內(nèi)容明確雙方各自的權利義務，并對工程計劃做出相應的調(diào)整；如果由其他承包商完成，乙方也要與甲方就該部分工程內(nèi)容的協(xié)作配合條件及相應的費用等問題達成一致意見，以保證工程的順利進行。
�。ㄈ┬〗Y
由上案例可知，在我國當前的社會經(jīng)濟條件下，在建筑合同整個管理過程中，很容易由于合同中用詞用語錯誤或不準確這樣的問題，而業(yè)主往往考慮到自身的利益，往往會做出一些不規(guī)范的行為，加之建筑市場競爭激烈，而建筑企業(yè)大多較為缺乏合同管理方面的專業(yè)人才，往往在合同簽訂時對相關問題不夠重視，導致在履行合同時出現(xiàn)諸多問題。
五、結論
作為整個建設工程項目的一部分，建筑合同管理作為工程項目管理的一個重要的組成部分，貫穿于整個建筑工程管理中。一個建筑工程的順利完成，需要對項目整體及各個環(huán)節(jié)實施有效的合同管理。作為建筑企業(yè)，首先應該不斷加強合同的法律意識，了解國家法律法規(guī)，加強紀律與制度建設，也必須認識到建筑合同在建筑工程管理中的重要地位與作用，同時在簽訂合同前，必須對建設單位進行足夠的了解，并與業(yè)主進行充分的談判，同時要根據(jù)具體項目的具體實際情況，結合業(yè)主的具體建設施工與監(jiān)理要求，以保障所簽訂的建筑合同的合法性、合理性及科學性，有條件的企業(yè)，應該設立專業(yè)的合同管理部門，聘用專業(yè)的人才負責建筑合同的管理、審核及風險評估。工程合同管理必須以國家合同管理法律法規(guī)為根本，但在遵守法律法規(guī)的同時，由于建筑工程的特殊性，一旦發(fā)生糾紛，漫長的法律程序將對工程各方產(chǎn)生很大的損害。因此，在建筑工程合同管理中，應把握風險因素。工程合同管理中，合同爭端有時候是難以避免的，其最終的解決方式一般有仲裁或訴訟。仲裁或訴訟是解決合同爭端的兩種最終方式，屬于法律最終解決方式。按國際慣例，合同雙方只能選擇仲裁或訴訟兩種方式中的一種，其結果均具有最終法律約束力。因此，作為合同管理方，應充分制定合同管理的風險預案，以快速、經(jīng)濟且合理的解決糾紛。
然而，由于合同管理具有法律的強制性，法律對雙方采用友好解決方式具有很強的促進作用，因此建筑企業(yè)在標準合同條件應盡量采用仲裁條款，雙方在該條款中約定選擇的仲裁機構給予明確，以完善企業(yè)自身的合同管理章程與規(guī)則。
參考文獻
[1]尹貽林.合同法與工程合同管理[M].天津：天津大學出版社，20xx.72-74.
[2]戚安邦.工程項目全面造價管理[M].天津:南開大學出版社，20xx.112.
[3]李啟明.土木工程合同管理[M].南京：東南大學出版社，20xx.154.
[4]宋宗宇.建筑合同法規(guī)原理與實務[M].重慶:重慶大學出版社，20xx.178.
[5]于瑾瑩.淺談建設工程合同管理[J].山西建筑，20xx.53-54.
[6]成虎.建筑工程合同管理大全[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社，1999.276.
[7]方葆青.如何進行合同管理[M].北京:北京大學出版社,20xx.81.
[8]祝賀 .建筑工程合同管理[J].管理觀察 ,20xx.12.17-19.
[9]鄭素偉.企業(yè)合同管理存在的問題與對策[J].經(jīng)濟與法，20xx.36-37.
[10]余立中.建設法律制度及案例精選[M].廣州:華南理工大學出版社，20xx.211.
【工程合同】相關文章：
工程工程合同11-07
關于工程工程合同11-15
標準工程工程合同03-07
工程合同工程合同02-21
工程合同書工程合同02-27
常用版工程工程合同04-23
工程工程合同15篇11-13
建筑工程工程合同12-02
工程工程合同 15篇11-16
工程工程合同(15篇)11-19