(熱)工程合同7篇
隨著法律知識的普及，越來越多事情需要用到合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的工程合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程合同 篇1
合同編號：
委托方： （下稱甲方）
受托方： （下稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及有關法規(guī)，經甲，乙雙方共同協(xié)商一致，合同雙方就 項目的技術經濟咨詢簽訂本合同書，以共同遵守。
第一條 咨詢目的
�。ㄒ唬┘訌妼ν两�，安裝，裝修等工程的投資控制，提高投資效益。
（二）加強對土建，安裝，裝修等工程的進度款監(jiān)控，合理使用投資資金，節(jié)約成本。
第二條 咨詢內容
按下面第（二）項辦理：
編制（審查）招，投標工程項目的標底，標價。
審核工程結算書。
編制工程項目投資評價可行性報告。
工程造價鑒定，工程進度款監(jiān)控。
第三條 咨詢項目概況
項目名稱：
項目地點：
項目結構概況：
項目建設規(guī)模：
建筑面積：
工程造價：
工程開（竣）工時間：
咨詢服務成果的用途：作為建設單位和施工單位工程價款結算的依據。
第四條 咨詢服務期限
乙方完成咨詢服務的期限，按下面第（三）項執(zhí)行：
�。ㄒ唬┖贤灦ㄖ掌鸸� 工作天內完成，但不包括與當事人核對技術數據的時間。
�。ǘ┖贤灦ㄖ掌� 工作天內完成 ，之后 工作天內完成咨詢服務成果。
�。ㄈ┖贤灦ㄖ掌� 10 工作天內完成初步咨詢服務成果，甲方如有疑問和異議在乙方提交初步咨詢服務成果起 工作天內提出，由乙方在甲方提交疑問和異議起 工作天內復核并提交咨詢服務成果，但不包括核對技術數據的時間。
第五條 咨詢服務收費標準
按以下第（ ）項執(zhí)行：
�。ㄒ唬┌垂こ填A（結）算總造價的凈核減（增）額的 %計收，但每個單項工程不少于壹仟元（本合同按 個單項計算）。
（二）按工程預（結）算總造價的 ‰計收，但每個單項工程不少于壹仟元（本合同按 個單項計算）。
（三）按工程預（結）算總造價的凈核減（增）額的 %（但不少于總造價的 ‰）計收。
（四）按工程預（結）算總造價的凈核減（增）額的 %和工程預（結）算總造價的 ‰之和計收，但單項工程不少于 元。
�。ㄎ澹┌垂こ啼摻顚嶋H用量的稅前工程造價 ‰計收，但單項工程不少于 元。
�。┌垂こ填A（結）算稅前造價的 ‰計收，但每個單項工程不少于 元（本合同按 個單項計算）。
第六條 咨詢服務費支付辦法
�。ㄒ唬┍竞贤炗喓笕靸燃追较蛞曳筋A付咨詢服務費 元。
�。ǘ┮曳矫吭孪蚣追教峤灰环葑稍冑M結算報告，結算報告經甲方審查后，按第五條確定的收費標準的. %每月辦理一次結算手續(xù)。
�。ㄈ┯嗫钤陧椖孔稍兺瓿刹⒔桓睿醇追�，乙方和承建單位三方就本咨詢服務成果取得共識，達成一致）時一次付清。
�。ㄋ模┰诔薪▎挝晃凑J可的情況，乙方出具咨詢報告，并對咨詢報告負責。如甲方和承建單位之間發(fā)生訴訟或仲裁，乙方應協(xié)助甲方進行相關舉證工作。
第七條 甲方責任
�。ㄒ唬┌错椖孔稍円蠛头秶诤贤灦ê髢商靸认蛞曳教峁┮韵碌娜抠Y料及情況（遲交齊資料則咨詢服務期限順延），并對所提供的資料和情況負法律責任。
1。工程承發(fā)包合同和工程招，投標文件等資料；
2。工程會審記錄資料；
3。工程施工（竣工）圖紙；
4。工程變更，簽證等有關資料；
5。有關標準圖集及標準規(guī)范；
6。工程建設方供應的材料（設備）清單；
7。承建單位的預（結）算書等資料；
（二）須配合乙方咨詢服務（包括組織與承建單位核對技術數據的時間，地點等）并按時支付咨詢費用。
�。ㄈ┰诒竞贤s定范圍合法使用乙方提交的咨詢服務成果。
�。ㄋ模⿲σ曳降囊蠛屯ㄖ饛偷染詴嫘问�，傳真件等只作參考，不作憑證。
第八條 乙方責任
（一）按合同要求完成并提交咨詢服務成果給甲方，并對咨詢服務成果負責。咨詢服務成果包括：
1、工程概況；
2、編制（審查）依據及說明；
3、工程造價匯總表及說明；
4、工程結算書；
5、審查結果分析，工程量，取費標準審核的說明；
6、列出送審預（結）算書與審查結果的主要造價增減對照表；
7、有關建議；
（二）按第四條規(guī)定期限內完成咨詢服務成果。
（三）對甲方提供的資料及編制（審查）結果保守秘密。
（四）未經甲方同意除與甲方聯(lián)系人接觸外，不得與咨詢項目承建單位或項目其他有關
工作人員有任何接觸。
�。ㄎ澹╉毾蚣追教峁┦召M的正式服務發(fā)票。
�。┎坏媒亓簦鈧�，遺失甲方提供的資料，咨詢服務成果完成交割時退還甲方。
第九條 違約責任
�。ㄒ唬┰诼募s期間，如因甲方原因導致終止合同，乙方除不退還已預收的咨詢服務費外，還可按第五條規(guī)定向甲方收取全部咨詢服務費；如屬乙方原因導導致合同終止，乙方除向甲方退還已預收的咨詢服務費外，并賠償損失。
�。ǘ╉椖孔稍兺瓿刹⒔桓詈蠹追接馄诟犊畹�，從咨詢成果交割后第三天起，每逾期一天，甲方按應付金額的0。05%向乙方償付滯納金。
�。ㄈ┘追接馄谝粋�月仍未付清款項的，乙方有權采取適當的措施追收欠款。
（四）乙方延遲提交或不提交咨詢報告意見的，免收咨詢服務費，并支付違約金。
第十條 糾紛解決方式
在執(zhí)行本合同過程中，如發(fā)生糾紛而未能協(xié)商解決，按下面第（二）項方式解決：
由政府仲裁機構依法裁定；
向法院依法起訴。
第十一條 其他
�。ㄒ唬┯邢铝腥我磺闆r出現(xiàn)合同解除。
1、政策原因需要解除；
2、因不可抗力因素（如地震，戰(zhàn)爭等）需解除；
3、甲，乙雙方同意解除。
（二）本合同一式二份，甲，乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。
�。ㄈ┍竞贤噪p方簽字蓋章之日起生效，委托咨詢項目完成并結清咨詢服務費后自然失效。
委托單位： 受托單位：
（蓋章） （蓋章）
負 責 人： 負 責 人：
聯(lián) 系 人： 聯(lián) 系 人：
電 話： 電 話：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
工程合同 篇2
甲方將_________________爆破任務委托乙方作爆破設計與施工。經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程地點：_____________________________________________________
二、工程量：_______________________________________________________
三、工程造價：_____________________________________________________
四、付款方式：乙方設備進場開始_________________作業(yè)，甲方支付乙方工程款的50％，尾數待工程完工后一次性付清。
五、甲乙雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1．負責_________________________，以方便乙方_________________作業(yè)。
2．派人員協(xié)助乙方作好爆破安全警戒工作。
�。ǘ┮曳截熑危�
1．負責到政府各有關部門辦理爆破施工手續(xù)。
2．負責整個爆破過程的安全工作，負責確保爆破對甲方_________樓體結構不予影響及破壞。
3．作業(yè)人員持證上崗。
4．加強安全警戒工作。
六、違約責任
1．乙方按甲方要求完成爆破施工。
2．甲方按時結算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)二份。
甲方（蓋章）：_____________乙方（蓋章）：_____________
甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________
_________年______月______日_________年______月______日
建設單位（甲方）：_________
施工單位（乙方）：_________
根據_________市建委有關規(guī)定，甲方將_____首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱：_________。
二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1．乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；
2．綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；
3．工程竣工后，乙方必須養(yǎng)護一年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；
4．施工過程中，由于甲方原因需要返工的'，則須經甲方簽證認可后按實結算；養(yǎng)護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規(guī)格要求補植；
5．種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1．第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50％；
2．第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的25％；
3．第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20％；
4．余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現(xiàn)場的管理協(xié)調工。
八、其他約定_________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，圖紙預算各_________份。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
工程合同 篇3
甲方：
乙方：
甲方將 工程， 發(fā)包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定 ，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條 工程名稱:。
第二條 工程地點:。
第三條 工程內容、涂料品牌、色號：
1、工程內容：
2、涂料品牌：
3、使用顏色號：
第四條 工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積約為 m2 ，單價為： 元/ m2
(此單價不含稅金、配合費)
2、工程總造價約為： ，以現(xiàn)金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。
3、工程竣工驗收合格后 天內，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續(xù)。
第五條 合同工期
甲方發(fā)出進場通知后， 天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 日歷天。
在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求變更設計圖紙、工程內容或增加項目。
第六條 工程質量等級
1、甲方對工程質量的要求; ，在保質期內不脫皮，基本不褪色。
2、由建設工程質量監(jiān)督部門對本合同項目工程質量進行評定，達到本款要求。
3、雙方對工程質量有爭議，提請建筑工程質量監(jiān)督部門仲裁。
第七條 工程款支付
乙方進場施工三日內甲方支付乙方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的'99%，預留1%保修金，保修期為壹年，保修期滿十五天內甲方一次性付清乙方。
第八條 竣工驗收
雙方對工程施工質量按《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》jg73-91標準進行驗收。
第九條 甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。
2、按第七條款支付乙方進度款。
3、負責提供與施工相關的資料。
4、甲方派 為工地現(xiàn)場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度、現(xiàn)場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。
2、乙方委派 為工地現(xiàn)場代表，負責行使乙方的權利及義務。
3、負責提供外墻涂料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜及安全生產工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發(fā)生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。
5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統(tǒng)一管理。
6、做好文明施工、工完場清工作。
第十條 違約責任及爭議解決辦法
1、合同生效后如有色號更改應征得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的，則要求更改方應按更改色彩油漆內墻工程量造價的50%賠償乙方的經濟損失。
2、乙方按合同規(guī)定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發(fā)生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。
工程合同 篇4
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔 水利用、污水回送專用管線規(guī)劃設計項目 的管道工程規(guī)劃設計，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同執(zhí)行。
第一條、本合同簽訂依據
1、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。
2、國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
3、建設工程批準文件。
第二條、本合同項目的名稱、規(guī)模、階段、投資及設計內容
名稱： 水利用、污水回送專用管線規(guī)劃設計項目
工程地點為:從先污水處理廠開始下穿高速公路至北周公路太陽能發(fā)電廠南端，沿北周公路西側向北至甲方，自來水從東環(huán)路與北一環(huán)路交叉路口垃圾中轉站接入，沿東環(huán)路至北周公路下穿高速公路后與中水利用、污水回送專用管線匯集并排鋪設至甲方。具體詳見附件一《項目示意圖》。
設計內容：乙方應嚴格執(zhí)行部、省、集團等相關工程規(guī)劃標準、設計規(guī)范及甲方對工程設計的特殊要求，完成甲方水利用、污水回送及自來水專用管線建設的現(xiàn)場測繪及施工設計。
第三條、設計進度
1、 根據“設計委托書”中規(guī)定的時間要求，完成規(guī)定的`設計內容（經過相關部門審查合格的3套完整施工設計圖）。
2、 設計文件交付時間：20xx年 月 日前。
第四條、合同價款
1、本合同規(guī)劃、使用設計費合計為 元（大寫： ），上述費用已經包含乙方所有費用，費用為含稅金價格，乙方不得另行要求其他費用。
2、支付辦法：施工設計通過會審、設計圖紙交付后，乙方開具全額增值稅發(fā)票后30個工作日內甲方支付設計費的100%。
第五條、雙方責任
1、甲方責任
1.1、甲方向乙方提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行設計。
1.2、甲方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議（或另訂合同）、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
1.3、簽訂本合同作為乙方設計開工的標志。
1.4、甲方要求乙方比合同規(guī)定時間提前交付設計文件時，須征得乙方同意，不得嚴重背離合理設計周期。
1.5、甲方應為乙方派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作便利。
2、乙方責任
2.1、乙方應按國家規(guī)定和有關技術規(guī)范、標準進行設計，按本合同規(guī)定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件，并對提交的設計文件的質量負責。
2.2、設計合理使用年限為50年。
2.3、負責對設計資料進行審查，負責該合同項目的設計聯(lián)絡工作。
2.4、乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方支付賠償金。
2.5、由于乙方原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
2.6、合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還甲方的合同設計費金額。
2.7、乙方交付設計文件后，按規(guī)定參加有關部門的設計審查，并根據審查結論負責有關內容做必要調整補充。
工程合同 篇5
業(yè)主（以下簡稱甲方）：____________聯(lián)系電話：____________身份證_________________
施工隊（以下簡稱乙方）：_________聯(lián)系電話：___________身份證_________________
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同。
一、工程概況
工程地址：________________________；工程量____________平方米
二、價格
清包工費：____________
其中所談工程包括________________________________________________
三、付款方式
1：按每人每月支付生活費
2：：工程結束在一個月內支付總工程款的_________
3、保修金_________元，從竣工之日起_________月后支付。
四、施工
1、甲方須向乙方提供水電圖紙共_________張，并負責________________________________________________工作。
2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可；
4、施工質量將按照如下進行驗收。
五、材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在2天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失；
2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用；
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失；
5、乙方應幫助甲方收貨，核對數量和配件的準確性；
6、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場；
7、乙方應做好對施工完成成品的保護工作；
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期
從20年8月25日起至20年8月15日止，工期為360天。因甲方因素工期拖延，工期順延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費30元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的.樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化；
2、垃圾應日日清；
3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件；
2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜；
3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用；
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費；
十一、工地現(xiàn)場管理
安全問題協(xié)議_______________________________________________________________
十二、維修
因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在_________（多長時間）內無償維修。
十三、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商；
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章：___________；乙方簽章：___________
簽約日期：20年_______月______日簽約日期：20年________月________日
工程合同 篇6
甲方：
乙方：
丙方：
項目名稱：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，經甲、乙、丙三方友好協(xié)商，為明確三方的責任和義務，簽訂本合同。
第一條：產品名稱、商標、規(guī)格型號、數量、金額、生產廠家等詳見合同附表。
合同總價人民幣(暫定)：
第二條：質量要求及質保期限
質量要求：按國家規(guī)范和標準執(zhí)行或按雙方另定的標準執(zhí)行(見附件) 質保期限： 貳年 (自質監(jiān)站驗收合格、丙方產品全部檢驗及調試合格之日起計算)
第三條：提交貨地點、時間
交貨地點： 濟南xxx小區(qū)xx#樓工程現(xiàn)場
交貨時間： 按乙方要求
第四條：運輸方式及費用
運輸方式： 汽運 運輸費用： 由丙方承擔
第五條：驗收標準
依據國家相關的規(guī)范和標準或三方另定的標準，經三方簽字認可的施工圖
紙和技術圖紙及雙方確認的樣品、工藝、說明等內容作為進行質檢及驗收的依據。
第六條：結算方式及支付形式
6.1結算方式：以最終供貨量為準，以甲、乙、丙三方最終確認的決算為準，由丙方開據的發(fā)票作為結算付款依據。
6.2付款方式：
設備按乙方要求進場、經檢測合格經乙方確認后七日內付至合同金額的70%，同時無息全額退還履約保證金;電檢驗收合格后七日內付至合同金額的80%;質監(jiān)站驗收合格后，按照乙、丙雙方的結算，監(jiān)理及甲方審定后十日內，付至總貨款的xx5%;余5%為質保金，質保期滿后七日內無息付清尾款。
第七條 保修
按國家現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行
7.1保修內容、范圍：本工程因丙方原因(由于材料、施工質量等非不可抗力因素造成的損壞)全部由丙方免費保修并承擔由此給甲方、乙方造成的直接和間接經濟損失;出現(xiàn)質量問題，丙方在接到乙方通知后4小時內到達乙方指定地點進行服務，并在2日內解決問題。如丙方未按時到達和按規(guī)定時間給于處理和修復或維修不徹底，乙方可委托其他單位維修，丙方負擔所有費用并承擔保修金總額50%的.違約金。由于人為使用造成的破壞，丙方負責維修，收取成本費用;由于不可抗力造成破壞，不在丙方保修之內。
7.2保修期限：貳年。保修期滿，施工質量問題仍未處理完畢，保修期從維修完成合格之日起計算順延。
第八條：三方責任
8.1甲方責任：
按照合同約定向丙方支付工程款。監(jiān)督乙方、丙方執(zhí)行合同。
8.2乙方責任：
8.2.1、合同執(zhí)行前向丙方進行技術交底。
8.2.2、乙方指派 同志為乙方代表，負責對本合同工程項目進度、質量進行監(jiān)督、檢查、變更、驗收、結算等工作。
8.2.3、根據合同工程項目進度或變更項目內容，應提前5天向丙方提供計劃單或變更計劃單(編號、數量、交貨時間、地點)，否則責任自負。
8.3丙方責任：
8.3.1、丙方應嚴格按照甲、乙方以及監(jiān)理單位提出的要求保質、保量按時，向乙方提供所需產品并送至交貨地點，由乙方驗收確認。
8.3.2、按乙方要求順序，先送箱體后送其余部分的程序分期分批交貨。
8.3.3、丙方不得擅自增減工程項目，如有變更必須由甲方現(xiàn)場技術負責人、監(jiān)理現(xiàn)場負責人及乙方確認，否則，責任自負。
第九條 爭議
爭議的解決方式：三方均須嚴格履行本合同義務，在合同履行期間，若三方發(fā)生爭議，三方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，三方同意向工程所在地人民法院起訴。
第十條 違約
10.1一經發(fā)現(xiàn)丙方向外分包、轉包工程，甲方、乙方有權解除合同并向丙方索賠，按合同總價30%計算違約金，并由丙方承擔由此給甲方造成的一切損失。
10.2因丙方原因造成乙方不能按期交工，逾期10天內按工程總造價的5‰/天(逾期20天內按1%/天，逾期20天以上按2%/天)，丙方向乙方支付違約金。如果甲方不按期支付給丙方工程款，甲方按同期銀行利率給丙方工程款利息。
10.3丙方偷工減料造成質量隱患，達不到合同約定標準和規(guī)范、標準要求，除責令返工外，甲方將根據發(fā)生的實際情況，有權拒付工程款，并扣除丙方合同總價款的5%～30%作為違約金。
10.4工程所用材料達不到合同要求的(含與樣品不符的)，責令返工，對假冒偽劣以次充好的材料除立即更換至合同約定并與樣品相符外，丙方須支付給乙方損失額十倍的違約金。
10.5丙方擅自解除合同，除返還甲方已支付工程價款外，并賠償所造成的一切損失(包括直接損失和間接損失)，工程保證金不予退還。
10.6由于丙方施工做法不合理造成的質量問題由丙方承擔全部責任。
10.7 在正常使用情況下，如果因為產品質量問題和施工質量問題給業(yè)主造成的一切損失(包括直接和間接損失)由丙方承擔。
10.8本合同簽訂之日，丙方向甲方支付履約保證金 叁 萬元，該款由丙方直接打入甲方指定賬戶 ，若工期拖延 5天以上或拒不履行合同 5 天以上或工程質量驗收不合格，履約保證金沒收。
第十二條 合同生效日期：本合同自三方簽字蓋章之日起生效，合同內容全部履行完畢即行失效。
第十三條 合同份數：本合同一式七份，甲方三份，乙方二份，丙方二份。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
丙方(蓋章)
年 月 日
工程合同 篇7
1、未取得建設審批手續(xù)的施工合同的效力如何認定?
發(fā)包人就尚未取得建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發(fā)包人取得相應審批手續(xù)或者經主管部門批準建設的，應當認定合同有效。
發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。
2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規(guī)定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?
具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：
(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(2)資質等級低的建筑施工企業(yè)以資質等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(4)有資質的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。
3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?
《解釋》第一條第(三)項規(guī)定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的相關規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。
4、勞務分包合同的效力如何認定?
同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：
(1)勞務作業(yè)承包人取得相應的勞務分包企業(yè)資質等級標準;
(2)分包作業(yè)的范圍是建設工程中的勞務作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);
(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。
合同約定勞務作業(yè)承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的，不屬于勞務分包。
5、如何認定建筑企業(yè)的`內部承包行為?
建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業(yè)職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業(yè)內部承包行為;發(fā)包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支持。
6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?
施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業(yè)資質管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。
前述合同對質量標準有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標準或符合合同目的的特定標準予以確定。當事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關內容處理。
7、當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議，一方要求重新結算的，如何處理?
當事人在訴訟前已就工程價款的結算達成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持，但結算協(xié)議被法院或仲裁機構認定為無效或撤銷的除外。
建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人一方以施工合同無效為由要求確認結算協(xié)議無效的，不予支持。
8、承包人項目經理在合同履行過程中所施行為的效力如何認定?
施工合同履行過程中，承包人的項目經理以承包人名義在結算報告、簽證文件上簽字確認、加蓋項目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應當認定為職務行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據證明相對方知道或應當知道項目經理沒有代理權的除外。
9、當事人工作人員簽證確認的效力如何認定?
當事人在施工合同中就有權對工程量和價款洽商變更等材料進行簽證確認的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認對當事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權的除外;沒有約定或約定不明，當事人工作人員所作的簽證確認是其職務行為的，對該當事人具有約束力，但該當事人有證據證明相對方知道或應當知道該簽證人員沒有代理權的除外。
10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認的效力如何認定?
工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質量等事實的，原則上對發(fā)包人具有約束力，涉及工程價款洽商變更等經濟決策的，原則上對發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對監(jiān)理人員的授權另有約定的除外。
11、固定總價合同履行中，當事人以工程發(fā)生設計變更為由要求對工程價款予以調整的，如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，在實際履行過程中，因工程發(fā)生設計變更等原因導致實際工程量增減，當事人要求對工程價款予以調整的，應當嚴格掌握，合同對工程價款調整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標準對工程量增減部分予以單獨結算，無法參照約定標準結算的，可以參照施工地建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算。
主張工程價款調整的當事人應當對合同約定施工的具體范圍、實際工程量增減的原因、數量等事實承擔舉證責任。
12、固定價合同履行過程中，主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，當事人要求對工程價款予以調整的，如何處理?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定價結算，在實際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價影響較大的主要建筑材料價格發(fā)生重大變化，超出了正常市場風險的范圍，合同對建材價格變動風險負擔有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當事人要求調整工程價款的，可在市場風險范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數額可以委托鑒定機構參照施工地建設行政主管部門關于處理建材差價問題的意見予以確定。
因一方當事人原因導致工期延誤或建筑材料供應時間延誤的，在此期間的建材差價部分工程款，由過錯方予以承擔。
13、固定總價合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價款如何確定?
建設工程施工合同約定工程價款實行固定總價結算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經審查承包人已施工的工程質量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機構在相應同一取費標準下分別計算出已完工程部分的價款和整個合同約定工程的總價款，兩者對比計算出相應系數，再用合同約定的固定價乘以該系數確定發(fā)包人應付的工程款。
當事人就已完工程的工程量存在爭議的，應當根據雙方在撤場交接時簽訂的會議紀要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應根據工程撤場時未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責任。
14、承包人依據《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，如何處理?
建設工程施工合同約定發(fā)包人應在收到承包人提交的竣工結算文件后一定期限內予以答復，但未明確約定逾期不答復即視為認可竣工結算文件，承包人依據《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。
建設工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設部《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據，要求按照竣工結算文件結算工程價款的，不予支持。
15、“黑白合同”中如何結算工程價款?
法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進行招標的建設工程，或者未規(guī)定必須進行招標的建設工程，但依法經過招標投標程序并進行了備案，當事人實際履行的施工合同與備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的依據。
法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進行招標的建設工程，實際也未依法進行招投標，當事人將簽訂的建設工程施工合同在當地建設行政管理部門進行了備案，備案的合同與實際履行的合同實質性內容不一致的，應當以當事人實際履行的合同作為結算工程價款的依據。
備案的中標合同與當事人實際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定被認定為無效的，可以參照當事人實際履行的合同結算工程價款。
16、“黑白合同”中如何認定實質性內容變更?
招投標雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價款、計價方式、施工工期、質量標準等中標結果的協(xié)議，應當認定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實質性內容變更。中標人作出的以明顯高于市場價格購買承建房產、無償建設住房配套設施、讓利、向建設方捐款等承諾，亦應認定為變更中標合同的實質性內容。
備案的中標合同實際履行過程中，工程因設計變更、規(guī)劃調整等客觀原因導致工程量增減、質量標準或施工工期發(fā)生變化，當事人簽訂補充協(xié)議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質性內容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應以上述文件作為確定當事人權利義務的依據。
17、無效建設工程施工合同中的工程價款如何確定?
建設工程施工合同無效，但工程經竣工驗收合格，當事人任何一方依據《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。
18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?
《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務作業(yè)分包合同的承包人、轉承包人、借用資質的施工人(掛靠施工人);建設工程經數次轉包的，實際施工人應當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應當不予受理，已經受理的，應當裁定駁回起訴。
建筑工人追索欠付工資或勞務報酬的，按照工資支付的相關法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關于依法快速處理建設領域拖欠農民工工資相關案件的意見》妥善處理。
19、違法分包合同、轉包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責任如何承擔?
實際施工人以違法分包人、轉包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權追加發(fā)包人為共同被告;實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應當追加違法分包人或轉包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉包人工程款范圍內承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應當對此承擔舉證責任。
20、不具有資質的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?
不具有資質的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應當追加被掛靠人為訴訟當事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內承擔給付責任。因履行施工合同產生的債務，被掛靠人與掛靠施工人應當承擔連帶責任。
掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。
21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?
承包人依據建設工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。
【工程合同】相關文章：
工程工程合同11-07
關于工程工程合同11-15
標準工程工程合同03-07
工程合同工程合同02-21
工程合同書工程合同02-27
常用版工程工程合同04-23
工程工程合同15篇11-13
建筑工程工程合同12-02
工程工程合同 15篇11-16
工程工程合同(15篇)11-19