工程合同【推薦】

　　隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的工程合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》及相關法律、法規(guī)規(guī)定，甲方將建設工程勞動、作業(yè)分包給縣有相應勞務分包資質的乙方施工，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方充分協(xié)商，同意簽訂如下條款，以預共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：建筑地點：建筑面積：層數(shù)：工期：從天。

　　二、承包方式或范圍

　　1、承包方式：乙方實行勞務承包，包工不包料，甲方負責施工技術，質量，安全，材料供應等全過程的施工管理。

　　2、承包范圍：按設計圖紙范圍內基礎工程、主體工程和裝飾工程土建部分(除第三項外所有工程)。

　　3、水電安裝工程、門窗工程、樓梯陽臺鐵藝欄桿工程，外墻涂料，保溫防水工程，室內適中膩子，外腳手架龍門架施工應另外計算。

　　A、基礎工程、主體工程、裝飾工程土建部分。

　　B、主體結構。

　　C、裝飾結構。

　　4、合同總造價(暫定)元/m(以實際施工圖為準進行結算)，合同簽訂后，變更部分按實際增減工程量結算單價由甲乙雙方根據(jù)市場信息價協(xié)商確定，若有此項或類似單價的按已有單價結算。

　　5、付款方式：施工過程，雙方簽訂完成四層樓面后付根據(jù)完成工程量工程費給乙方，以后每一層砼搗完，按每層工程量款項付，依此累計。其余待主體工程驗收合格后支付到工程量總造人工費的%，總工程全主體裝飾完成，驗收合格后工程款付到，余下的5%待竣工后30天內付清或/另乙方留()萬元質保金一年后付清。

　　三、雙方責任

　　(一)甲方：

　　1、提供施工圖紙一份，按施工圖紙?zhí)峁┵|量合格的半成品，成品和原材料。

　　2、指揮和監(jiān)督乙方按圖紙進行施工，并以書面形式在工序施工做好安全教育、技術、安全交底。

　　3、只提供施工用的二級配電箱、攪拌機、塔吊。

　　4、負責與建設單位，監(jiān)理等單位的聯(lián)系，協(xié)調現(xiàn)場工作。

　　(二)乙方：

　　1、提供配合甲方辦理各項資料，證件工作。

　　2、認真落實組織好勞動力，按照甲方施工進度要求完成施工任務。

　　3、乙方負責工具(鐵鏟、灰桶、壓條、刮尺、磚刀、槎板、線墨斗。撬棍、鋼鉆、鐵錘、掃把等及鐵釘、鐵線、扎線等工具)。

　　4、遵守甲方各種有關規(guī)章制度，服從甲方指揮和管理，現(xiàn)場管理人員有權對乙方違章作業(yè)按公司相關處罰條例進行處罰。

　　5、必須按照工程質量，工期和安全文明等有關規(guī)范施工作業(yè)。

　　6、乙方負責在上崗前對分項工程進行安全交底，持證上崗，檢查施工部位的安全設施達到標準后方能上崗作業(yè)。特種工必須持合格證上崗，嚴禁無證操作。

　　7、遵守國家法律、法規(guī)，不得收留無證或未辦理手續(xù)的人員進入施工現(xiàn)場和流速，否則發(fā)生意外后果由乙方負責承擔。

　　8、乙方在施工中要節(jié)約用料，必須做到“三清五好”，如若發(fā)現(xiàn)隨意浪費材料及周圍材料的，甲方有權要求乙方賠償材料款，并按公司處罰條例進行處罰。

　　9、保持攪拌站的整潔，負責攪拌機的清理和每天例行的機械保養(yǎng)，負責攪拌機周邊的運輸?shù)缆罚�沉沙井，排水溝的清理，確保沉沙井內沉淀表面低于出水中的'0.3m。

　　10、遵守計劃生育規(guī)定，不準收留、使用超生和未滿18周歲的人員，否則被政府部門罰款，乙方自己承擔。

　　11、乙方保證配足夠的組長，班長、施工員必須在現(xiàn)場負責施工質量、安全、進度管理，協(xié)調解決施工中的問題，并配合甲方人員工作。

　　12、乙方生活用品自備片理，乙方不得在宿舍內煮吃，不得使用明令禁止的炊具和用電物品，乙方必須在甲方指定的地點燒水煮飯。

　　13、乙方施工時不得妨礙其他工種的施工，并按項目部進度計劃要求施工，各分項工程達不到進度計劃要求的，乙方應采取措施確保該分項工程進度。

　　14、乙方自帶電鋸，電鉆等小型工具電纜線。

　　15、乙方必須保持施工現(xiàn)場清潔。

　　16、乙方負責攪拌機的操作和保養(yǎng)。

　　17、乙方需節(jié)約用水電，不得出現(xiàn)常流水，長燈明的現(xiàn)象，用后關水、關電，否則發(fā)現(xiàn)罰款。

　　18、甲方辦理勞務用工手續(xù)，提供工人的勞動合同給乙方，無身份證及未與勞務公司簽訂合同的不得進入工地施工。

　　19、配合甲方、計生部門督促作業(yè)隊遵守，從流動人口，計劃生育管理的定。

　　20、保證施工區(qū)、生活區(qū)、公共廁所，洗涼房，工人餐廳等公共場所的干凈衛(wèi)生，保證良好的工作，生活環(huán)境。

　　四、質量管理

　　1、工程質量標準，達到國家要求合格工程。

　　2、乙方人員，必須按甲方提供的圖紙和設計變更規(guī)范進行施工。非甲方原因造成質量事故，所發(fā)生的返工費用全由甲方自負，必須時參照公司處罰條例進行處罰。

　　3、各工序施工前必須接受甲方等有關管理人員的施工，安全技術交底和檢查，甲方同意后，方可進行大面積的施工。

　　4、混凝土澆筑完成后，乙方及時定人進行砼的養(yǎng)護。

　　5、乙方在施工中應配合其他工種，不得損壞，污染已完成的成品，發(fā)生由乙方人員造成的現(xiàn)象由甲方清理干凈或照價賠償。

　　6、乙方做好自檢工作，發(fā)生質量事故時不得自行處理，必須報告甲方，在甲方的指導下進行處理。

　　五、安全管理

　　1、現(xiàn)場施工人員必須正確佩戴好勞動保護用品，特種工人必須持合格證上崗證上崗。

　　2、施工人員必須接受公司的安全教育，安全技術交底，開展班前安全活動并做好記錄。

　　3、保管好甲方提供的施工機械和勞動工具，做工器具的保養(yǎng)和清洗，完工后未能原數(shù)交還的按價賠償。

　　4、乙方不得私自拆除安全圍護設施，必須時經甲方人員同意派專人拆除并把做安全措施后可進行施工。

　　5、乙方工人必須按照建筑安全操作規(guī)程規(guī)范施工，必須執(zhí)行甲方制定的有關安全文明規(guī)定。

　　6、如乙方工人不按建筑安全操作規(guī)程施工，引發(fā)的人為事故，由乙方全部承擔。

　　六、文明方面:文明施工是現(xiàn)代化施工的一個重要標志，是本項目部一項基礎性的管理工作。堅決文明施工重要意義。文明禮貌施工是項目部管理水平的綜合反映，是現(xiàn)代化施工本身的客觀要求，是項目部管理對外窗口，文明施工有利于培養(yǎng)一支懂科學、善管理、講文明的施工隊伍。

　　1、嚴格控人為噪聲，進入施工現(xiàn)場不得高聲喊叫，無故打模板亂吹嘯，限制高音喇叭的使用，最大限度減少噪聲擾民。

　　2、現(xiàn)場宿舍不得有閑雜人員，不得帶小孩進入工地。

　　3、確保周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到無污水外溢，圍墻外無渣土。無材料、無垃圾堆放。環(huán)境整潔，水溝通暢，生活垃圾每天用編織袋袋裝外運，生活區(qū)域定期噴灑藥水，滅菌除害。

　　4、在生活區(qū)內設置食堂，提供工人伙食。并按食品衛(wèi)生法要求執(zhí)行。用餐統(tǒng)一在食堂進行。施工現(xiàn)場設茶水供應點，茶具有消毒設施，確保冬天有熱開水供應。

　　5、生活區(qū)和施工現(xiàn)場設男、女廁所、浴室，廁所為蹬位、水沖式，污水排入化糞池。浴室淋浴設施，保持清潔，排水通暢，有專人管理。

　　6、當天施工材料合理安排、禁止鋪張浪費，要做到下班時。料清、機清、場地清。

　　7、在乙方內部人員之間絕部允許出現(xiàn)打架、頭歐、賭博現(xiàn)象及甲方管理人員發(fā)現(xiàn)乙方施工人員有偷、盜現(xiàn)象的人員。一旦發(fā)生上述事件，不管任何原因，甲方有權對乙方處以20xx.00元-20xx0.00元的罰款并清除乙方有關人員出施工現(xiàn)場，情節(jié)嚴重的移交當?shù)刂伟补芾聿块T處理。

　　七、工期與獎罰：

　　1、本工程主體工程工期為時間以基本驗收日期始計算。

　　2、因連續(xù)小雨、停水、停電、待料、機械的原因停工達八小時以上(從一周內計算)，以及人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延(以甲乙雙方當日簽字認可為準)。

　　3、乙方在某個工序施工中明顯達不到質量，工期要求的，甲方可安排其他專業(yè)施工隊伍進場幫助完成，所發(fā)生的趕工費從乙方工資扣除。工期進度緩慢，乙方不增加工人時，甲方有權更換施工隊伍，乙方自行撤出，并按完成合格工程量的90%結算。

　　4、在施工過程中必須厲行節(jié)約材料，所有材料和周轉材料的損耗必須控制在約定范圍內，如果被甲方發(fā)現(xiàn)有浪費材料甲方有權對乙方處以500.00元—20xx.00元的罰款。

　　八、其他事項：

　　1、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決，或簽訂補充協(xié)議，協(xié)商不成有仲裁機構判決。

　　2、本合同一式兩份，甲乙各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同雙方簽章后生效，工程完成并結算尾款后自動失效。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

工程合同 篇2

　　一、建設工程施工合同具備的基本特征

　　《 合同法》第269條規(guī)定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同。包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同的三種主要合同形式中，施工合同是最重要的建設工程合同。所謂建設工程施工合同即建設工程承包合同，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。依照施工合同，承包人應完成一定的建筑、安裝工程任務，發(fā)包人應提供必要的施工條件并支付工程價款，它與其他建設工程合同一樣是一種雙務合同，在訂立時應遵循自愿、公平、誠實信用等原則。

　　施工合同是工程建設的主要合同，是施工單位進行工程建設質量管理、進度管理、費用管理的主要依據(jù)之一。在市場經濟條件下，建設市場主體之間相互的權利義務關系主要是通過合同確立的。

　　《合同法》第287條規(guī)定，本章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的規(guī)定�？梢钥闯�，建設工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類型來規(guī)定的。事實上，建設工程施工合同具備了承攬合同的所有特征，但又有著其自身的特點，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　第一、建設工程施工合同不僅受《合同法》的調整，而且還受到不同領域的多部法律及其他規(guī)范性文件調整。

　　從建設單位的層面來看，一項建設工程的完成，從土地使用權的取得、用地規(guī)劃的審批、建設工程的招標投標、施工單位的確定、到規(guī)劃設計的落實等等一系列法律關系的發(fā)生，這些過程很可能涉及到不同的領域如《土地管理法》、《招標投標法》《建設工程質量管理條例》等等，這都是建設工程施工合同的當事人不能回避的，而且合同雙方當事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關系的制約，所以從這個角度來講，建設工程施工合同涉及多領域受到多部法律和規(guī)范性文件調整。

　　第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴格具體的程序限制。

　　從民法的理論看，一般合同的簽訂經過“要約”和“承諾”兩個階段即可完成。但建設工程施工合同的簽訂有其特殊性，建設工程施工合同的簽訂則必須根據(jù)已被審批的工程項目計劃、初步設計、雙方辦理土地等審批手續(xù)后簽訂。如遇變更設計方案或工程造價，還需另行訂立補充協(xié)議。實行招投標的工程項目應按相應的程序確定中標單位并向中標單位下達中標通知書后30日內簽訂合同。同時，在合同履行過程中要嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范進行施工，并嚴格遵守合同約定的質量控制、投資控制、進度控制條款，還要接受預算和造價審查、竣工結算、質監(jiān)部門的檢查等。 第三、國家宏觀政策和地方政府制定的建設方面的規(guī)章也是調整和解決建設工程施工合同糾紛的重要依據(jù)。

　　在市場經濟條件下，建設工程的完成仍以計劃調控為主。雙方當事人依法簽訂的建設工程施工合同體現(xiàn)了市場經濟主體通過公平競爭取得的權利和將要承擔的義務，當然應當依法進行保護。但是國家根據(jù)市場運作狀況，制定相應的規(guī)章進行宏觀調控，地方政府在權限范圍內依法制定的規(guī)章，諸如投資結構的調整、項目的壓縮及設計計劃管理、工程預算定額、材料預算價格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據(jù)。

　　建設工程施工合同特有的基本建設法律制度特征，體現(xiàn)了其自身的復雜性和專業(yè)性，它即遵循合同的一般原則，又包含多種特有的法律關系，從而構成了基本建設法律制度的一大特色。

　　二、建設工程施工合同成立和生效的基本條件

　　從民事法律理論的角度看，對于建設工程施工合同來說，其成立和生效同樣是兩個不同性質的問題，是兩個有著嚴格區(qū)別的法律概念。兩者有著嚴格的區(qū)別：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立僅僅反映的是當事人的意志，它體現(xiàn)了合同自由的原則；而合同的生效反映了國家的意志，即國家法律對已成立合同的一種法律認可或稱價值判斷，它體現(xiàn)了國家對合同關系的干預，決定了合同的生效。另外，合同的成立是事實問題，而合同的生效是法律問題。合同的成立是合同生效的前提條件，但合同的成立和生效是兩個不同性質的

　　問題，應該嚴格加以區(qū)分。第二，在構成要件上，合同的成立，是訂約當事人就合同的主要條款達成合意，亦即合同因承諾生效而成立，故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標準。

　　關于合同的生效要件或生效條件問題，我國學者也存在觀點上的不同和爭論。有人認為：合同的有效要件是：

　�。�1）內容之確定；

　�。�2）內容之可能；

　�。�3）內容之合法；

　�。�4）內容的妥當性。已成立的合同具備以上四個要件，才發(fā)生合同效力。梁彗星教授認為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件，包括當事人須有相應的民事行為能力、意思表示真實、標的須合法、標的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的`生效要件。大部分人認為，所謂合同生效的要件，是指依法律規(guī)定合同發(fā)生法律效力應具有的條件。它包括：

　　（1）合同當事人必須具備相應的民事行為能力；

　　（2）意思表示真實；

　�。�3）合同內容必須合法；

　　（4）合同標的的確定和可能；

　�。�5）合同必須符合法定形式等5個要件。

　　我認為，雖然我國現(xiàn)行合同法律沒有就合同生效要件作出明確的規(guī)定，但《民法通則》和《合同法》已經為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據(jù)。根據(jù)上述法律規(guī)定，我認為合同的生效要件可分為實質要件和形式要件。所謂實質要件，《民法通則》第55條規(guī)定，民事法律行為應當具備下列條件，

　　一是行為人具有相應的民事行為能力；

　　二是意思表示真實；

　　三是不違反法律或社會公共利益。這些規(guī)定也就是合同生效的一般要件，亦稱實質要件。所謂形式要件，對于有些合同，合同的生效還須具備特殊要件，也稱形式要件。這些合同主要包括兩種情形：

　　一是 當事人根據(jù)《合同法》第45、46條的規(guī)定所訂立的合同，在所附條件成就時或所附生效時間到來時，合同才能生效；

　　二是根據(jù)《合同法》第44條第二款規(guī)定，依照法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準、登記等手續(xù)的，在辦理了批準、登記等手續(xù)后，合同才能生效。因此，建設工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說來，一個建設工程施工合同要達到生效的程度，應當符合下列條件：

　　第一、合同的當事人即發(fā)包人和承包人應當符合法律和行政法規(guī)要規(guī)定的條件，即合同的主體要件。

　　目前來看，我國沒有對發(fā)包人的資格等作出非常嚴格的規(guī)定，發(fā)包人可以是具備法人資格的國家機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)、集體企業(yè)、私營企業(yè)、經濟聯(lián)合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續(xù)取得的進行工程建設項目發(fā)包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴格。首先，承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關于建設工程合同的第16章沒有明確規(guī)定建設工程合同的承包人的主體資格限制，但在《建筑法》和大量的建設方面的行政法規(guī)中均明確規(guī)定了建設工程施工合同的承包人必須是“單位”，尤其是最高人民法院公布的《審理建設工程施工合同司法解釋》可以看出一個信號，建設工程的承包人必須是法人單位，《審理建設工程施工合同司法解釋》

　　第1條規(guī)定，承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的，合同無效。這個條文可以看出，建設工程的承包人必須具備相關的資質，且不說登記的高低問題，但有前提條件，符合申領資質的必須是單位，《建筑法》第26條規(guī)定，承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質等級許可的業(yè)務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。所以，從《合同法》的角度來看，這里的單位則只能是法人。其次，承包人必須具備建筑經營資格。只有經依法核準擁有從事建筑經營活動資格的企業(yè)法人，才有資格進行建設工程承包經營活動。1995年10月15日起施行的《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，將建筑業(yè)企業(yè)分為工程總承包企業(yè)、施工承包企業(yè)和專項分包企業(yè)三類，并規(guī)定了具體的標準和條件。再次，承包人必須在自身擁有的資質等級許可的業(yè)務范圍內承攬工程。在我國，對于建設工程承包人實行嚴格的市場準入制度。20xx年1月30日國務院令第279號發(fā)布的《建設工程質量管理條例》第25條規(guī)定，從事建設工程施工的單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。

　　第二、發(fā)包人和承包人共同的真實意思表示一致是建設工程施工合同的核心條件。

　　意思表示真實是指意思表示的行為人的表示行為應當真實反映其內心的效果意思。意思表示不真實，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》第59條和《合同法》

　　第54條規(guī)定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據(jù)《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規(guī)定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構成合同無效的法定原因，否則構成合同可撤銷的原因。 需要指出的是，《合同法》和《民法通則》有一個明顯的區(qū)別是把《民法通則》第58條規(guī)定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來處理：如果是損害了國家利益，屬當然無效；如果是損害的是合同相對人的利益，則根據(jù)《合同法》第54條規(guī)定相對方可以要求變更或撤銷，而不再一律認定無效，這不僅尊重了合同當事人的意愿，保護了當事人的利益，鼓勵了交易行為，而且還減少了因合同無效而給社會帶來的損失。我認為這一規(guī)定是正確的，也符合合同法理論與司法實踐的發(fā)展方向。

　　意思表示真實是民法通則規(guī)定的民事行為生效的要件之一，但對于合同來說，則其生效還應具備合同雙方協(xié)商一致的條件。建設工程施工合同是雙務合同，因此也應當具備發(fā)包人和承包人就合同內容協(xié)商一致的條件。

　　第三、建設工程施工合同的當事人即發(fā)包人和承包人在簽訂合同的過程中應當履行法律和行政法規(guī)規(guī)定的必須履行的程序

　　這一條件是建設工程合同所特有的條件。如前所述，建設工程往往涉及到國計民生而且一般投資規(guī)模較大，所以國家對建設行為予以更多的關注并通過法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及地方性法規(guī)來進行約束和規(guī)范。如依照《中華人民共和國招標投標法》（以下簡稱《招標投標法》）第三條的規(guī)定，在我國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：①大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目；②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。這些項目的具體范圍和規(guī)模標準，由國務院發(fā)展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。依法應當招標而未招標的合同無效。

　　第四、建設工程施工合同應當符合法律規(guī)定的形式要件。

　　《合同法》第270條規(guī)定，建設工程合同應當采用書面形式。第275條規(guī)定，施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。

　　由于建設工程施工合同具有標的額大、履行時間長、不能即時清結等特點，因此應當采用書面形式。對有些建設工程合同，國家有關部門制定了統(tǒng)一的示范文本。采用示范文本或其他書面形式訂立的建設工程施工合同，在組成上并不是單一的，凡能體現(xiàn)發(fā)包人和承包人協(xié)商一致內容的文字材料，包括各種文書、電報、圖表等，均為建設工程施工合同的組成部分。 第五、內容合法，不違反法律或社會公共利益。

　　在關于認定合同是否有效的標準上，《民法通則》和《合同法》采用的是兩種截然不同的表述方法�！睹穹ㄍ▌t》是用肯定的語氣在第55條明確規(guī)定“不違反法律或社會公共利益”的民事行為才是有效的民事行為；而《合同法》采用的是否定的語氣，在第52條規(guī)定“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”的合同屬于“合同無效”的情形。

　　在《合同法》頒布實施以后，最高人民法院的兩個司法解釋先后對這個問題進行了進一步的明確界定：最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》第四條明確規(guī)定：“合同法實施以后，人民法院確認合同無效，應當以全國人大及其常務委員會制定的法律和國務院制定的行政法規(guī)為依據(jù)，不得以地方性法規(guī)、行政規(guī)章為依據(jù)。”而最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》則將建設工程施工合同認定無效的標準再次嚴格界定為五種情況（下文將詳細論述）。對于這樣規(guī)定的原因，最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的：建設工程施工合同受到不同領域的多部法律及其他規(guī)范性文件調整。法律、行政法規(guī)和部頒規(guī)章中調整建設工程施工合同的強制性規(guī)范就有六十多條，如果違反這些規(guī)范都以違反法律強制性規(guī)定為由而認定合同無效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護合同穩(wěn)定性，也不利于保護各方當事人的合法權益，同時也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認為，法律和行政法規(guī)中的強制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當事人違反了這些規(guī)范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。從相關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)范內容看，可分為兩類：一是保障建設工程質量的規(guī)范，二是維護建筑市場公平競爭秩序的規(guī)范。《解釋》第1條和第4條將這兩大類分為以下五種情形：

　　一是承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的；

　　二是沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的；

　　三是建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的；

　　四是承包人非法轉包建設工程的；

　　五是承包人違法分包建設工程的。當然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規(guī)定的合同無效的情形，也應當適用于建設工程施工合同。

　　三、建設工程領域強制性規(guī)定的認定對合同效力的影響

　　《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同屬于合同無效的情形。但是隨著法律理論的深入研究，學者逐漸認識到違反強制性規(guī)定并不必然一定會導致建設工程施工合同無效，正如最高人民法院副院長黃松友所說，在建設工程領域中，法律和行政法規(guī)中的強制性規(guī)定，有的屬于行政管理規(guī)范，如果當事人違反了這些規(guī)范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。在涉及合同無效的重要判斷標準中，司法實踐中對強制性規(guī)范的認識，是判斷施工合同效力的根本準則，所以如何判斷強制性規(guī)定以及判斷強制性規(guī)定的種類就顯得至關重要。

　　在建設工程領域的強制性法規(guī)主要存在于兩個方面。一部分是《合同法》中有關對建設工程合同的特殊規(guī)定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招標投標法》、《建設工程質量管理條例》等經濟行政類法律法規(guī)之中。第一部分的強制性規(guī)范涉及的是建設工程領域最基礎的方面，所以一旦違反即應當認定為無效。違反第二部分的強制性規(guī)定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規(guī)是徹底阻止這類合同實施，并且認定合同有效會直接損害工程質量等涉及國計民生等重大利益時，就應當認定合同無效；如果違反禁止性規(guī)定只會損害一方民事主體利益，或者僅僅是違反監(jiān)管，而不直接涉及工程質量等根本性問題時，一般不應當認定建設工程合同無效，換句話說，違反建設工程領域的法律法規(guī)主要看違反的強制性規(guī)范是管理性質的規(guī)范還是效力性質的規(guī)范，違反管理性質的規(guī)范性文件不會影響到合同的效力。

　　有人認為，把強制性規(guī)定區(qū)分為效力規(guī)定和取締規(guī)定，其劃分標準可以有以下幾個方面，

　　第一，法律、法規(guī)明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立，該規(guī)定就屬于效力性規(guī)定。

　　第二，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同將損害國家理合和社會公共利益，也應該屬于效力性規(guī)范。

　　第三，法律、法規(guī)雖然沒有明確規(guī)定違反強制性規(guī)定將導致合同無效或者不成立，但違反該規(guī)定或者繼續(xù)旅行合同只是損害當事人利益，這樣的規(guī)定就屬于取締規(guī)范，例如，《建筑法》

　　第7條規(guī)定，建設工廠開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工廠所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可征。該條規(guī)定就屬于取締性規(guī)范，它本身是建設行政主管部門對建設單位的項目工程的監(jiān)管，建設單位沒有領取施工許可證本身沒有損害國家的重大利益和社會公共利益，建設單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設單位利益而已。 有人認為，對強制性規(guī)范區(qū)分為效力性規(guī)范和管理性質的強制性規(guī)范，這種區(qū)分標準最主要的基本原則是從行政立法的目的和強制性規(guī)范的設立目的。這種觀點認為，如果法律規(guī)范純粹是為了行政管理的需要，并不涉及民事主體之間利益關系的意圖，應該把這類管理性規(guī)范排除在認定合同效力依據(jù)之外。例如，房地產行政主管部門規(guī)定，預售商品房買賣合同應該經過房地產主觀部門登記備案。實踐中當事人沒有按照主管部門的規(guī)定登記備案，這種顯然是違反了強制性規(guī)定，但這種行為不導致合同無效。最高人民法院頒布的《關于審理商品房買賣合同糾紛案件若干問題的解釋》第6條規(guī)定，當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理登記備案手續(xù)為由，請求確認合同無效的，不予支持。這就是典型的出于管理性質的強制性備案規(guī)定，完全是行政管理的需要而制定，買賣合同的登記備案與否，從本質上不會損害國家利益，所以出于行政管理而指定的強制性規(guī)定是排除在認定合同效力范圍之外，同樣在建設工程領域違反《建筑法》和違反《建設工程質量管理條例》等法律行政法規(guī)的行為并不必然會導致合同無效。

　　總的來說，認定建設工程施工合同效力的最基本判斷標準是《合同法》第52條規(guī)定，違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同無效。具體在認定合同效力時主要看幾個方面，

　　第一，強制性規(guī)范禁止的對象只是行為手段或者行為方式，或者禁止的是行為的外部條件如經營時間、地點等，而允許依其他手段、方式或者時間、地點作出行為的，這時，法律本意不是禁止行為效果的發(fā)生，而在于規(guī)范人們的行為舉止，這類規(guī)范則為管理性規(guī)范。違反該規(guī)范不導致合同無效。

　　第二，強制性規(guī)范的禁止目的是為了保護國家利益還是為了保護民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類行為實施，并且認定合同有效會直接損害國家的利益，屬于效力性規(guī)范，如果違反只損害一方民事主題利益時，則屬于管理性規(guī)范，也就是說違反禁止性規(guī)范只是針對合同一方的，而且該禁止規(guī)定完全是作為一方紀律條款規(guī)定的，就不是效力性規(guī)范。我同意該說法，從最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來看，也是從上述規(guī)范認定標準來判斷施工合同的效力。

工程合同 篇3

　　維修單位：

　　施工單位：

　　工程名稱：

　　簽訂時間：

　　辦公樓屋面維修協(xié)議

　　發(fā)包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠 實信用原則，雙方就本建設工程項目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　辦公樓屋面維修

　　1、采用材料：C防水材料（普通布胎柔性卷材）；一氈一油。

　　2、貼卷材前必須嚴格將基層塵土、雜物、乘鏟清理干凈，基層應干燥、含水至9%以內才能施工。

　　3、檢查基層是否平整、松動、起鼓、有凹凸現(xiàn)象、嚴重粗糙必須處理平整。

　　4、復雜部門的`處理：陰陽角應抹成弧形，對管道根部、排水口等特殊部位應增設附加層，施工時要細心認真。

　　5、卷材連接部位要粘牢壓實，不得有空鼓，皺折，達接寬度不小于8-10c。

　　6、卷材與卷材連接的外露邊緣應用粘結劑封邊要均勻、連接、封滿，封邊寬度不小于2c。粘結劑應均勻刮涂在板面上，其厚度不小于

　　1.5-

　　2.5c左右。

　　7、工程單價：

　　1、普做按元2。

　　二、工程驗收程序：

　　工程竣工檢評驗收，按合同要求條款施工，工程完工后，由單位三人以上與施工方共同現(xiàn)場檢查驗收合格認可簽字。

　　三、工程保修責任：

　　工程保修期為________年。

　　四、工程有關說明：

　　施工方必須保質保量按期完工；施工中要注意人員和財產的安全，凡出現(xiàn)的各種安全事故概由施工方自行負責解決，甲方不承擔任何責任。

　　五、乙方負責繳納各種稅費。

　　六、違約責任：

　　本合同經甲乙雙方簽字后生效，任何一方不得隨意更改合同內容，違約。如因違約產生的經濟損失由違約方負責經濟賠償。

　　七、本合同一式二份。（甲乙雙方各一份）

　　甲方簽字：（蓋章）乙方簽字：（蓋章）________年____月____日________年____月____日

工程合同 篇4

　　建設單位：_____，以下簡稱甲方；

　　設計單位：_____，以下簡稱乙方；

　　經甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條 工程名稱、規(guī)模、投資額、建設地點甲方委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為_____平方米，批準總投資為___萬元，建設地點在____.第二條 甲方的義務1.甲方應在____年__月__日以前，向乙方提交業(yè)經上級批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料（或經過批準的資源報告）、燃料、水、電、運輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經過科研取得的技術資料。甲方在____年__月__日施工圖設計前，應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的`技術資料。

　　第二條 甲方對上述資料的準確性負責。

　　2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

　　3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底；工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

　　4.在設計人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

　　5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。

　　6.甲方對乙方的設計成果負有保密義務，未經許可，不得轉讓給第三方重復使用。

　　第三條 乙方的義務1.乙方必須在____年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件；在____年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件；在____年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式___份，技術設計文件一式___份，施工圖設計文件一式___份，甲方另需增添文件份數(shù)需要模型費，另行收費。___年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件（包括概算文件、材料設備清單）。

　�。ù笮徒ㄖ�安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同。具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件（2）。

　　2.乙方必須根據(jù)批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協(xié)議文件、設計標準、技術規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

　　3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

　　4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　第四條 設計的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按___元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

　　2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協(xié)商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：身份證號碼： 工作單位： *現(xiàn)住所地址（有效通信地址）：*郵編： *電話： *手機： 傳真：注：以上帶“*”項目為必填項目。

　　承包方（以下簡稱乙方）：（公司全稱）

　　營業(yè)執(zhí)照號： 法定代表人（或負責人）： 辦公地址： 簽約代理人： 聯(lián)系電話： 施工代理人： 聯(lián)系電話：

　　客戶服務中心投訴電話： 計財部結算電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部發(fā)布的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其

　　它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：1.2 工程建筑面積：1.3 戶型：1.4 工程內容及做法（見《預算單》及圖紙）

　　1.5 工程承包方式，雙方商定采取下列第

　�。�1）乙方包工、包基礎施工材料、包部分（或全部）主材（以“甲方委托乙方代

　　購主材清單為準”）；

　�。�2）乙方包工、包基礎施工材料，甲方提供主材（見甲方提供裝飾裝修材料明

　　細表）。

　　1.6 工程期限

　　開工日期為甲方首期款（基本裝修工程造價的55%＋第1.7款的②＋③＋④＋⑤＋⑥）到乙方帳后第四日即200年月日（或另行約定為200年 月 日）；如物業(yè)部門開工手續(xù)完備時間晚于前述時間或其他原因延誤開工，則以交底單時間為開工日期。

　　竣工日期為開工后第工作日。

　　1.7 合同總價款為（人民幣）金額大寫：。 其中包括：

　�、� 基本裝修工程造價為（人民幣）元， 金額大寫：。②水電預收款為（人民幣）元（每建筑平米元）， 金額大寫：。 ③工程管理費為（人民幣）元， 金額大寫：。 ④設計費為（人民幣）元（每建筑平米元）， 金額大寫：。 ⑤遠途施工費（人民幣）元， 金額大寫：。 ⑥主材代購款（含風險服務費）為（人民幣）：元， 金額大寫：。

　　注：以上②③④應在首期款時全額支付。⑤⑥如有發(fā)生，應在首期款時全額支付。

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與乙方共同委托 監(jiān)理公司對本工程項目進行監(jiān)理，監(jiān)理費用由甲方承擔 %，由乙方承擔 %。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方提供，乙方執(zhí)兩份；

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)兩份。

　　第四條 甲方責任

　　4.1 開工前四天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內家具、電器等陳設，以不影響施工為原則，乙方不對余留陳設負責。

　　4.2 提供施工期間的水源、電源，并承擔其費用,否則由此造成的工期拖延由甲方承擔。

　　4.3 負責協(xié)調施工過程中與鄰居之間的關系；

　　4.4 如需拆改原建筑的承重及非承重結構或設備管線（燃氣、暖氣等），負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)并交乙方備案。

　　4.5 負責辦理物業(yè)部門的開工手續(xù)；并承擔物業(yè)部門的各項費用（任何名目）；由于乙方原因造成物業(yè)部門的罰款則由乙方承擔。

　　4.6 由甲方委托他人進行其他施工項目，在交叉施工過程中給乙方施工項目造成損失的，由甲方承擔賠償責任。

　　第五條 乙方責任

　　5.1 乙方應在施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和質量標準，保質按期完成工程施工。

　　5.2 乙方應在施工中嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范。因違反安全施工規(guī)范出現(xiàn)工傷事故，由乙方內部自行承擔，與甲方無關；違反安全施工規(guī)范，給甲方造成損失的，應負賠償責任。

　　5.3 乙方應在施工中嚴格執(zhí)行施工防火要求。由于施工造成火災事故，由乙方承擔責任；給甲方造成損失的，應負賠償責任。

　　5.4 乙方應嚴格執(zhí)行國家有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民。

　　5.5 乙方應嚴格執(zhí)行國家有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做到不污染環(huán)境。

　　5.6 為保障工程順利完成，乙方應保證施工現(xiàn)場的整齊有序。

　　5.7 工程竣工后負責清掃施工現(xiàn)場（不包括專業(yè)保潔）。

　　5.8 乙方應負責做好成品保護工作（甲方委托他人進行其他施工項目造成交叉施工除外）。

　　5.9 乙方應嚴格執(zhí)行國家、本市及物業(yè)管理部門的強制停止施工和臨時靜音施工規(guī)定。

　　5.10 乙方所使用的基礎裝修材料應符合國家或行業(yè)有關質量標準和環(huán)保標準，否則甲方有權拒絕材料驗收，由此產生的后果由乙方承擔。

　　5.11 乙方的設計和施工應嚴格執(zhí)行《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》和《室內裝飾裝修材料有害物質限量十項標準》。

　　5.12 乙方應承擔因乙方原因造成的`政府管理部門或物業(yè)管理部門的罰款。

　　5.13 乙方施工人員不得使用已安裝好的廚具設備、燃氣設備及衛(wèi)浴設備等設施。因乙方施工人員擅自使用上述設備、設施導致?lián)p壞，乙方應予賠償，并承擔全部責任。

　　5.14 乙方應負責現(xiàn)場的安全管理，包括對臨時進入現(xiàn)場的外來人員的管理。

　　5.15 乙方設計師應負責協(xié)助甲方選購飾面材料、家居配套設備、家具用品及配飾品等，并提供合理資訊。

　　5.16 乙方設計師應對施工過程全程監(jiān)督、協(xié)調，并及時糾正施工中不符合設計方案的項目。乙方有權根據(jù)工作需要更換設計師。

　　5.17 乙方對甲方提供的材料應合理使用，并控制損耗率。超過合理的損耗率，乙方應予賠償。

　　5.18 乙方負責對甲方所提供的材料、設備進行驗收、確認，辦理完交接手續(xù)后，施工質量控制由乙方負責。

　　5.19 乙方在施工中應使用相應的電動工具，不得野蠻施工。

　　5.20 乙方施工人員不得在施工現(xiàn)場做飯。

　　5.21 乙方施工人員不得在施工現(xiàn)場住宿。（甲方特殊許可的除外）

　　5.22 乙方不得以各種理由向甲方索要工程款項以外的任何費用。

　　5.23 乙方應切實遵守乙方的長期承諾及合同簽約時的當時承諾（為切實保護雙方的利益，“承諾”僅指書面承諾）。

　　5.24 甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。

　　第六條 工程變更

　　6.1 甲方變更或增減施工項目時，應與乙方協(xié)商，雙方簽署《工程洽商單》并列明調整的價款和工期的相應順延后，乙方按《工程洽商單》執(zhí)行。（依照建筑裝飾行業(yè)慣例，減項不縮減工期）。

　　6.2 合同履行中的各項協(xié)商事宜均須由乙方施工代理人與甲方共同商定并簽署《工程

　　洽商單》，任何口頭承諾或口頭協(xié)議均無效。為確保合同雙方的利益，任何書面補充（變更）協(xié)議均須由乙方法定代表人或負責人簽署方為有效，否則無效。

　　6.3 施工中甲方與乙方施工人員（包括工長、班長、工人）違背6.2條約定所做的變更內容所引起的一切后果均由甲方承擔，給乙方造成額外費用和損失的應予承擔和賠償。

　　6.4 工程增項或變更應適當順延工期。

　　6.5 合同簽定后，如甲乙方中任何一方單方面要求解除合同，須按基本裝修工程造價的20%支付對方違約金。如甲方要求解除合同，還須承擔乙方因簽定本合同發(fā)生的設計費（按 元/建筑平方米計算）。

　　6.6 合同簽定后，如甲乙雙方任何一方要求減少合同規(guī)定的施工項目時，為部份違約，須向另一方支付減項金額20%的違約金。

　　6.7 工程施工后，如甲乙雙方任何一方要求減少合同規(guī)定的施工項目時，為部份違約，須向另一方支付減項金額20%的違約金。若甲方要求減掉的項目乙方已經施工，甲方須另外向乙方支付該項目所發(fā)生的費用。

　　6.8 中期款結算后增加施工項目，甲方在交納增項工程全款后，乙方予以施工。

　　第七條 材料供應

　　7.1 由乙方提供的基礎裝修材料須嚴格按照乙方當期《家居指定環(huán)�；�礎裝修材料名錄》執(zhí)行。

　　7.2 乙方提供的基礎裝修材料應符合國家或行業(yè)有關質量標準和環(huán)保標準。乙方材料配送庫中缺貨可采用同品質材料代替，但應及時知會甲方。

　　7.3 如施工中使用的材料出現(xiàn)假冒、偽劣，甲方有權要求更換，乙方應按照《中華人民共和國消費者權益保護法》無條件予以更換并給予甲方正品材料價格兩倍的賠償。造成工程質量問題的，乙方應無條件整修并承擔其費用。

　　7.4 應由乙方購買的基礎裝修材料，在工程進行中，甲方如需變更，雙方須先填寫“變更洽商單”，確認品牌及價格后，乙方方可購買，任何口頭協(xié)議無效。

　　7.5 由甲方負責采購供應的材料應是符合設計及施工要求的合格產品，并按施工進度送到工地現(xiàn)場。甲方應在材料進場前一天通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。因甲方供料延誤或發(fā)生規(guī)格差異等質量問題，造成工期延誤，由甲方承擔。

　　7.6 甲方委托乙方代購“主材”的，須在合同中列明“甲方委托乙方代購主材清單”，

【工程合同】相關文章：

工程工程合同11-07

關于工程工程合同11-15

工程工程合同15篇11-13

工程工程合同 15篇11-16

工程工程合同(15篇)11-19

建筑工程工程合同12-02

工程工程合同集合15篇12-19

工程的合同11-08

工程結算合同10-15

工程承攬合同10-15