工程合同10篇[優(yōu)選]

　　隨著法律觀念的深入人心，合同的用途越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編精心整理的工程合同10篇，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　甲方(租租方)

　　乙方(出借方)

　　為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經(jīng)甲乙雙方就挖機租賃有關(guān)事宜進行協(xié)商，特簽訂本合同。

　　一、甲方的權(quán)力和義務(wù)

　　1、甲方承擔(dān)挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設(shè)備的保管。

　　2、甲方提供作業(yè)任務(wù)，對于巖石部分應(yīng)作出相應(yīng)的爆破，嚴禁硬性作業(yè)。

　　3、甲方負責(zé)挖機作業(yè)全面管理，合理制定施工計劃。

　　二、乙方的權(quán)力和義務(wù)

　　1、提供挖機(型號： )一臺，工作人員壹名，確保車況正常，如因機械故障，月度內(nèi)維修保養(yǎng)時間不得超除三天，若有超出甲方可按租金比例系數(shù)扣減乙方的實際誤工租金(月度工時達到時免扣)

　　2、乙方自理挖機的維修配件和付油開支，以及業(yè)務(wù)往返的差旅費用。

　　3、乙方應(yīng)服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責(zé)任。

　　三、租賃期間作業(yè)時間規(guī)定：

　　月度租賃作業(yè)工時為8小時，如因甲方原因或者是無作業(yè)任務(wù)等，乙方作業(yè)工時不足8小時，乙方的租賃費不變：如作業(yè)工時超出小時以上的部分，甲方按每小時350元的標(biāo)準(zhǔn)再支付乙方的超時作業(yè)款。計時方式為挖機電腦計時，月度到期之日開具完工單。

　　四、進退場費用規(guī)定

　　甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的.，進場費用由甲方承付，達到2個月的進出場費由甲乙雙方各付50%.

　　五、租金標(biāo)準(zhǔn)

　　合同宗旨為月度租賃，即每月(三十天)挖機的基本租賃使用費為 元整，超出小時，以外的超時款另外計算(乙方不提供稅票)

　　六、租賃費用的支付

　　挖機自進場之日起每月租賃時間達到25天后一次性付清當(dāng)月租金。

　　七、安全責(zé)任及設(shè)備保管

　　1、甲方必須提供安全的施工環(huán)境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環(huán)境太差，工作難度太大，作業(yè)很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設(shè)備及人員傷亡，甲方全部承擔(dān)賠償。

　　2、如出現(xiàn)甲乙雙方事先沒有預(yù)測的事故發(fā)生，造成設(shè)備損壞和人員傷亡，甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、屬乙方挖機手責(zé)任，造成設(shè)備損失和人員傷亡由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方責(zé)任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責(zé)任人員的指揮，優(yōu)質(zhì)高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業(yè)時間和規(guī)章制度。 5、挖機在租賃中如出現(xiàn)被盜或人為破壞甲方負責(zé)賠償。

　　八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　租 借 方： 出 租 方：

　　身份證號： 身份證號：

　　合同簽訂日期： 年 月 日

工程合同 篇2

　　使用方(以下簡稱甲方):

　　供應(yīng)方(以下簡稱乙方)：

　　第一條 目的和背景條款

　　1、1 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律法規(guī)和本項建設(shè)工程的具體要求，甲乙雙方在協(xié)商一致基礎(chǔ)上，本著自愿、公平和誠信的原則，就使用方工程所需的 供應(yīng)事宜簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第二條 材料交貨地點、供貨期限

　　2、1 交貨地址：

　　2、2 供貨起止時間：

　　第三條 供應(yīng)要求及價格

　　3、1數(shù)量 ;單價 ;貨款金額 ;最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。

　　第四條 結(jié)算和資金支付條款

　　4、1 結(jié)算方式：

　　4、2 約定的結(jié)算期限：

　　4、3 送到工地，甲方應(yīng)指定專人在發(fā)貨單上簽字作為收貨確認。

　　4、4 每月_________日前，供需雙方對上月供應(yīng)量進行核對，并辦理有效簽字手續(xù)。

　　第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收

　　5、1 乙方應(yīng)對供應(yīng)材料的質(zhì)量負責(zé)。

　　5、2 材料應(yīng)符合現(xiàn)行國家質(zhì)量要求和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，符合業(yè)主要求。

　　第六條 甲方的責(zé)任和義務(wù)

　　6、1 甲方應(yīng)根據(jù)施工進度，提前_________天向乙方提供貨要求通知，通知包括但不限于書面、口頭、傳真、電話、電子郵件方式。

　　6、2 乙方按時送達材料后，甲方應(yīng)及時組織初驗，初驗合格的'，及時簽收確認，初驗不合格的，通知乙方退貨或作換貨處理。

　　第七條 乙方的責(zé)任和義務(wù)

　　7、1 乙方應(yīng)按合同要求及時保質(zhì)保量供應(yīng)材料，如不能按時供應(yīng)，或供應(yīng)的材料不合格，由此給甲方造成的損失，乙方應(yīng)負責(zé)賠償。

　　7、2 乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時向甲方提供相關(guān)資料。

　　7、3 乙方應(yīng)遵守施工工地有關(guān)的規(guī)章制度，并負責(zé)乙方人員及設(shè)備的安全。

　　第八條 甲乙雙方其他約定條款

　　8、1 材料使用后甲方若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)在_________小時內(nèi)書面通知乙方，甲乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。

　　8、2 乙方保證材料在供應(yīng)之前所有權(quán)確為自己所有，不存在權(quán)利瑕疵，如若引發(fā)侵權(quán)責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　8、3 雙方約定由材料在運到乙方指定的地點前，產(chǎn)品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

　　第九條 違約責(zé)任

　　9、1 非因質(zhì)量原因甲方中途退貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)退貨價金1%的懲罰性違約金，不能繼續(xù)履行合同的，乙方有權(quán)單方面解除合同。乙方不能按期交貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本批貨款總價的1%的懲罰性違約金，并繼續(xù)履行合同。甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同總造價的1%的懲罰性違約金，如不能繼續(xù)履行合同的，甲方有權(quán)單方面解除合同。

　　9、2 因不可抗力造成本合同不能履行，任何一方均可解除合同，并互不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第十條 爭議解決條款

　　10、1 因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決

　　10、2 如仍未解決，依法向甲方企業(yè)法人住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 第十一條 合同生效及其他

　　11、1 合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，每份具有同等法律效力。

　　11、2 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　經(jīng)過雙方商議確定鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程確定為鎮(zhèn)安XX公司。依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他相關(guān)法律，按照平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程建設(shè)事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。

　　一 、工程概況

　　1、工程內(nèi)容：鐵廠鎮(zhèn)鐵銅村天安移民搬遷基礎(chǔ)設(shè)施工程河堤建設(shè)：長500米，底寬2米，面寬1米，高

　　2、5米，共1875立方米

　　2、承包方式：發(fā)包方以包工包料的形式一次性承包給承包方，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民可參與做工。

　　3、工程期限：________年____月____日至 ________年____月____日前全部竣工，工期為60天。

　　4、工程價款：發(fā)包方以每立方150元，共2

　　8、12萬元價格發(fā)包給承包方。

　　二、 工程要求： 開鑿石方； 基礎(chǔ)清理； 回填土石方； 漿砌卵石護坡。工程竣工后，經(jīng)雙方驗收后按實際 工程量結(jié)算。

　　三、 雙方責(zé)任：

　　1、 甲方負責(zé)向乙方提供施工方案圖紙一份，并負責(zé)指定施工路 段范圍，乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)進行施工，超出指定范圍外的工程 量，甲方不予以計量。

　　2、 施工完畢后，甲方應(yīng)及時組織檢查驗收。

　　3、 乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行施工。施工現(xiàn) 場應(yīng)服從甲方技術(shù)指導(dǎo)及縣級有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

　　4、 工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。乙 方應(yīng)提供相應(yīng)材質(zhì)證明。

　　四、 安全措施： 乙方應(yīng)采取必要的安全保障措施，確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員及施工 路段的行車安全。如發(fā)生各種安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方概 不負責(zé)

　　五、工程結(jié)算： 本工程采用完工后按實際工程量一次性結(jié)算。 工程全部完工驗收后 七天內(nèi)甲、乙雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。結(jié)算完畢后一個月內(nèi)付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作為質(zhì)量保證金，在缺陷責(zé)任期________年 后，甲方返還給乙方全部質(zhì)量保證金。

　　1、承包方必須嚴格按照發(fā)包方對工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)要求組織施工，在規(guī)定工期內(nèi)完成建設(shè)任務(wù)，承包方不能按時完成工程建設(shè)內(nèi)容的，承擔(dān)違約責(zé)任。

　　2、工程建設(shè)指揮部有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，他們指出

　　的質(zhì)量問題承包方必須立即進行整改，如施工方不整改，建設(shè)指揮部有權(quán)停止其施工，并由承包方承擔(dān)因停工而造成的一切經(jīng)濟損失。

　　3、承包方必須嚴格按照本合同，嚴把質(zhì)量關(guān)，因承包方施工不當(dāng)造成的.質(zhì)量問題必須返工，所造成的一切費用由承包方承擔(dān)。

　　4、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔(dān)。

　　六、其它事項

　　1、工程建設(shè)因不可抗拒力造成工程延期承包方不負責(zé)任。

　　2、本合同以外工程量按照實際費用結(jié)算。

　　3、承包方若不按期完工，違約金每天按工程總造價千分之五計算，發(fā)包方將在總價款中扣除。

　　4、本合同一式四份，發(fā)包方承包方各持二份。

　　5、本合同自簽訂之日起正式生效。

　　發(fā)包方（蓋章）：

　　法定代表

　　人（簽字）：

　　承包方（蓋章）：

　　承包方代表（簽字）：

　　簽訂日期：_______年____月____日

工程合同 篇4

　　［摘要］水利工程的合同文件對各參與方的行為進行了規(guī)范與約束，是施工的重要依據(jù)，也是工程價款支付的法律依據(jù)。文章對目前施工合同管理中存在的招標(biāo)管理環(huán)節(jié)不健全、約束機制缺失、信用制度不健全等問題進行了分析，提出了加強合同審查機制落實、加大合同實施情況監(jiān)督檢查和維護水利施工合同嚴肅性等對策與措施。對水利工程合同管理的規(guī)范化和正�；�，以及水利工程的順利實施，有一定的參考價值。

　　［關(guān)鍵詞］水利工程；合同管理；存在問題；對策措施

　　為進一步健全和完善水利建設(shè)市場，確保建設(shè)工程項目施工質(zhì)量，發(fā)揮最大的投資效益，須建立健全項目法人責(zé)任制與建設(shè)監(jiān)理制。水利工程的合同文件，對工程參與各方的權(quán)利與義務(wù)進行了合理界定，對工程參與各方的施工管理進行了規(guī)范與約束，是施工的重要依據(jù)，也是工程價款支付的法律依據(jù)。在水利工程的建設(shè)過程中，合同管理發(fā)揮著非常重要的作用，各參與方必須認識到合同管理的重要性。

　　1施工合同管理中存在的問題

　　水利工程施工合同在工程建設(shè)中發(fā)揮了重大作用，有效規(guī)范了施工管理行為，但在合同管理中也暴露出了一系列問題。

　　1.1招標(biāo)管理環(huán)節(jié)不健全

　　水利施工合同關(guān)系到雙方的利益，由于在合同簽訂過程中，約定了一些比較嚴格的約束性條款，勢必會導(dǎo)致承包方產(chǎn)生額外費用，甚至壓低投標(biāo)價。由于水利工程建設(shè)市場競爭日趨激烈，承包商迫于自身的生存壓力，部分承包人為了得到工程項目，不得不接受那些不合理的合同條款。在水利工程的招投標(biāo)過程中，有些承包人通過聯(lián)合投標(biāo)的方式故意抬高中標(biāo)價，出現(xiàn)了很多不公正、不合理的市場競爭性行為，給市場秩序的正常運行造成了嚴重的影響，致使部分施工管理水平高、經(jīng)濟實力較強的承包人無法中標(biāo)，最終影響水利工程的整體質(zhì)量，使合同管理受限。

　　1.2約束機制缺乏

　　水利工程施工合同條款的約束力度不夠，在工程招標(biāo)和投標(biāo)階段，部分招標(biāo)制度和投標(biāo)制度過于簡化，對一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺乏制度上的約束，致使施工合同的簽約與履行出現(xiàn)了眾多缺陷。在合同簽訂時，倘若雙方?jīng)]有一個公正合理的施工合同范本，那么對施工合同履行過程中出現(xiàn)的新問題就需要再次進行協(xié)商，這樣不僅會影響施工進度，同時也會增加投資。另外，一些工程中違法轉(zhuǎn)包及分包的現(xiàn)象也較突出，這種行為不利于合同的有效履行，工程質(zhì)量也得不到保證，合同糾紛引起的協(xié)商調(diào)解增多，對工期也會產(chǎn)生一定影響。

　　1.3信用制度不健全

　　在水利工程的建設(shè)過程中，由于一方未及時提供完整的信息，不僅會對合同管理造成影響，同時也會影響到整個工程項目的正常運行。根據(jù)對歷年水利工程信用制度的建設(shè)情況調(diào)查發(fā)現(xiàn)，很多工程在進行前期工作時缺乏相應(yīng)的法律依據(jù)，致使工程項目無法實施，進而對整個工程進度造成影響。承包人的實際施工進度和合同約定的.進度并不相同，最終影響到整個項目目標(biāo)的實現(xiàn)。對一些比較緊急的水利工程項目而言，工程的延期將給防汛工作與汛期來臨時的搶險工作造成嚴重的影響，甚至導(dǎo)致投資、安全、財產(chǎn)等方面的損失。

　　2對策與措施

　　2.1完善施工合同法律法規(guī)及合同審查機制

　　針對合同管理提出具體的實施要求，制定完善的規(guī)章、制度，施工合同雙方應(yīng)該嚴格按照相關(guān)法律文本要求簽訂施工合同，保證合同文本的規(guī)范與嚴謹，對于施工環(huán)境綜合考慮，保證合同文本具有一定的可操作性。水利合同審查的重點包括：是否具備合同簽訂的具體要求，合同內(nèi)容是否具有法律依據(jù)，合同的簽訂步驟是否滿足規(guī)范要求等；此外，水利工程項目招投標(biāo)，應(yīng)重點審查施工單位的上下關(guān)系、財務(wù)經(jīng)濟情況等，最大程度地保證投標(biāo)單位的施工水平與質(zhì)量。

　　2.2加大施工合同實施的檢查與監(jiān)督力度

　　在水利工程施工合同的履行過程中，建設(shè)單位、工程主管部門應(yīng)當(dāng)采取定期檢查的方式，掌握整個施工合同的履行狀況，同時制定相應(yīng)的合同檢查與監(jiān)督制度。針對合同實施過程中出現(xiàn)的違約行為，采取相應(yīng)的追責(zé)措施，分析出現(xiàn)違約行為的具體原因，同時有針對性地進行查處與糾正，確保施工合同管理的規(guī)范性與科學(xué)化。在水利工程項目的實施過程中，合同管理人員的選擇相當(dāng)重要，因此，針對這一特點，應(yīng)精心挑選有利于合同實現(xiàn)的管理人員，優(yōu)先考慮一些業(yè)務(wù)熟悉、工作能力強、經(jīng)驗豐富的人員，負責(zé)施工合同的管理工作。同時，加強合同管理人員的崗前培訓(xùn)工作，在合同履行過程中，重視合同管理人員的交底工作，做到合情合理、有理有據(jù)地執(zhí)行施工合同，變被動為主動。同時，選擇一支業(yè)務(wù)水平高、技術(shù)含量充足、經(jīng)驗豐富的監(jiān)理單位是搞好水利施工合同管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　2.3維護水利施工合同的嚴肅性

　　加大水利施工合同的管理工作，維護合同的嚴肅性，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，同時對施工合同范圍內(nèi)的各項工作進行規(guī)范。針對水利工程建設(shè)過程中遇到的一些重大問題，應(yīng)通過共同協(xié)商的方式進行解決，確保工程總進度目標(biāo)的實現(xiàn)。在施工合同管理上，通過定期或者不定期的方式及時召開協(xié)調(diào)會，對工程質(zhì)量、施工工期及施工合同實施等方面的內(nèi)容進行管理；同時，為保證合同管理的效果，可以通過定期召開各個施工單位都參與的協(xié)調(diào)會，對工程中存在的質(zhì)量、進度、合同執(zhí)行等方面進行現(xiàn)場溝通解決，若有必要，可采取經(jīng)濟等方式維護施工合同的嚴肅性，確保施工合同的有效實施。同時，還應(yīng)當(dāng)以實事求是的態(tài)度解決合同變更及索賠問題。

　　3結(jié)語

　　施工合同管理是水利工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，相關(guān)人員與工作部門須加強施工合同的管理力度，強化合同管理的意識與責(zé)任，創(chuàng)建一套適應(yīng)現(xiàn)代科技水平的水利工程施工合同管理制度。在施工過程中，應(yīng)重視合同管理工作，始終保證合同的規(guī)范化和正�；�，保障水利工程施工順利。同時，為工程竣工的結(jié)算工作提供一個有價值的結(jié)算依據(jù)。

工程合同 篇5

　　如何認定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”

　　在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任。”

　　一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念

　　在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。

　　1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，吊銷資質(zhì)證書�！�

　　建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；�于此，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關(guān)注。為有效保護農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分

　　包人欠付實際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？

　　解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效�！�

　　第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效�！钡诙�十五條規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�

　　目前較為一致的觀點認為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。

　　《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的'，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。

　　指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。

工程合同 篇6

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　受托方(以下簡稱乙方)：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方的 工程質(zhì)量及原材料檢測，由乙方負責(zé)檢測，特訂立本合同。

　　一、 雙方的主要義務(wù)：

　　1、甲方的主要義務(wù)：

　　(1) 按照本合同約定支付費用;

　　(2) 指定取樣、送樣、見證取樣人員保證樣品取樣符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并保證樣品的真實性;

　　(3) 現(xiàn)場檢測時提供必要的協(xié)助。

　　2、乙方的主要義務(wù)：

　　(1) 按期完成甲方委托，按期提交檢測報告;

　　(2) 嚴格按國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行檢測，確保數(shù)據(jù)公正、準(zhǔn)確，必要時提供檢測方案;

　　(3) 對甲方的技術(shù)信息進行保密;

　　(4)向甲方提供必要的檢測咨詢服務(wù)

　　二、檢測范圍：

　　1、市政檢測

　　2、常規(guī)檢測

　　3、樁基檢測 (以實際委托項目為準(zhǔn))

　　三、檢測程序：

　　1、由甲方將受檢產(chǎn)品送到乙方實施檢測或現(xiàn)場檢測二種。

　　2、如需乙方現(xiàn)場抽樣，甲方須提前一天(扣除節(jié)假日)通知乙方。

　　3、每次送樣或乙方現(xiàn)場抽樣，甲方需填寫檢測委托書，明確樣品的相關(guān)信息及檢測要求。

　　四、履行方式及期限：

　　本合同的`的履行期限自年月有檢測費。

　　五、收費標(biāo)準(zhǔn)、合同價款和支付方式：

　　1、工程常規(guī)檢測收費：按江蘇省物價局、江蘇省建設(shè)廳《關(guān)于核定(江蘇省建設(shè)質(zhì)量檢測和建筑材料試驗收費標(biāo)準(zhǔn))的通知》文件規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)的X80%結(jié)算。

　　2、樁基檢測按如下價格計費：(以下價格不包括現(xiàn)場道路、地基、樁頭處理等)

　　3、其他：

　　4、檢測費支付方式：

　　六、爭議解決

　　履行本合同如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，通過法律途徑或進行仲裁解決。

　　七、其他

　　1、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，自雙方的主要義務(wù)履行完畢之日起終止。

　　2、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。..

　　甲方(公章)：XXXXXXXXX 乙方(公章)：XXXXXXXXX

　　法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX 法定代表人(簽字)：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

工程合同 篇7

　　發(fā)包單位（甲方）：

　　承包單位（乙方）：

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商，委托乙方承包沉管碎石樁工程施工部分，為確保工程質(zhì)量，明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，雙方簽訂以下條款共同遵守：

　　一、甲方責(zé)任：

　　1、負責(zé)工程各種聯(lián)系和協(xié)商工作，負責(zé)施工現(xiàn)場的“三通一平”（水通、電通、道路通，場地平整）。

　　2、負責(zé)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)管理及協(xié)助乙方施工及技術(shù)資料整理的工作。

　　3、提供樁基礎(chǔ)施工圖紙貳套。

　　4、甲方負責(zé)處理好施工現(xiàn)場地下的一切障礙物。

　　二、乙方責(zé)任：

　　1、乙方負責(zé)提供施工機械設(shè)備及施工操作人員，并根據(jù)圖紙及甲方技術(shù)人員要求進行施工并做好記錄。

　　2、乙方嚴格按照國家和市頒發(fā)的有關(guān)安全施工要求管理好工程施工并對施工安全負責(zé)。

　　3、乙方必須按照圖紙施工，保證樁達到設(shè)計要求的'承載力。如達不到要求，屬乙方責(zé)任的，由乙方負責(zé)；屬甲方責(zé)任的，由甲方負責(zé)。

　　4、乙方保證從進場試樁之日起 個工作日完成（不可抗拒的因素及甲方責(zé)任造成的停工除外）。每延誤一天，乙方賠償給甲方工程總價的0.3﹪的損失費。

　　5、如因機械設(shè)備嚴重故障影響工期，乙方負責(zé)增加或更換機械進場補充。

　　6、乙方保證進場的機械符合國家及深圳市建設(shè)局規(guī)定的要求，并負責(zé)向甲方提供有關(guān)施工資料。

　　三、結(jié)算及付款方式：

　　1、以包工的形式，沉管碎石樁以每米 元的單價由乙方承包施工。

　　2、付款方式：

　　四、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　五、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　簽 約 代 表： 簽 約 代 表：

　　聯(lián) 系 電 話： 聯(lián) 系 電 話：

　　簽 約 時 間： 簽 約 時 間：

工程合同 篇8

　　摘要：在水利水電工程中，合同管理是非常重要的一個環(huán)節(jié)。現(xiàn)階段水利水電工程中的合同管理還存在著一些缺陷。合同管理不完善，讓整個管理體系都暴露出了許多問題，如合同管理的分工不明確，或是合同管理雙方?jīng)]有及時溝通等，這些問題極大地影響了水利水電工程的發(fā)展。所以，想要更好完善水利水電工程，就需要對合同管理進行嚴格把關(guān)。本文分析了水利水電工程合同管理中存在的問題，并提出了相應(yīng)的改進對策。

　　關(guān)鍵詞：水利水電工程；合同管理；體系；對策

　　合同管理有著完整的體系，它的分工比較明確，各部門在制度下各司其職，形成了一套溝通體系，但是在實際的水利水電工程中，合同管理還存在著一些問題，導(dǎo)致水利水電工程經(jīng)濟效益的降低。

　　1水利水電工程合同管理體系存在的問題

　　1.1合同執(zhí)行方分工不明確

　　從現(xiàn)階段的發(fā)展來看，一般的施工企業(yè)會將合同管理分給不同的部門進行執(zhí)行和確認，在這個過程中，施工企業(yè)的法人沒有直接參與合同管理，在中標(biāo)簽訂合同后，施工企業(yè)的法人會將工作分給相關(guān)部門，而實際對合同的執(zhí)行狀況，施工企業(yè)的法人是沒有辦法確認的，這就造成工程中出現(xiàn)一些不必要的虧損。目前，很多工程存在虧損的主要原因都是因為合同管理工作沒有落實到細節(jié)。所以，想要更好地帶動工程的發(fā)展，就需要對合同執(zhí)行方的分工進行詳細劃分。首先，企業(yè)法人需要更加謹慎地對待合同的履行義務(wù)。在這個過程中，需要保證履行合同后所產(chǎn)生的最終效益由企業(yè)法人獲得，這不僅可以達到平衡責(zé)任和權(quán)益的目的，還能夠從源頭中解決工程的`盈利問題。其次，要把執(zhí)行的重點放在合同管理方面。在這里需要注意：以項目為主體，不斷提高大家的合同意識，并對合同中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進行收集和整理，以便更好的保證企業(yè)的合法效益。

　　1.2各部門之間合作意識淡薄

　　目前，很多企業(yè)在合同管理方面存在著問題，主要表現(xiàn)在沒有根據(jù)實際情況對合同管理方面的內(nèi)容進行指導(dǎo)與培訓(xùn)。不少人沒有正確地認識到合同管理的重要性，導(dǎo)致相關(guān)部門沒辦法對實際的合同執(zhí)行信息進行及時跟進與反饋。這些問題的出現(xiàn)，影響了整個企業(yè)工程的發(fā)展，即使出現(xiàn)問題，也不能夠快速解決。因此，想要更好地發(fā)展企業(yè)，相關(guān)部門就需要對合同管理工作進行全方位普及，對工程項目合同實施分類建檔，并根據(jù)實際情況進行相關(guān)跟蹤調(diào)查，定期對合同管理工作進行評審。

　　2合同管理的變更和索賠

　　變更是指修正設(shè)計圖紙中的錯誤、漏項、增減工程以及為優(yōu)化設(shè)計、方便施工發(fā)生的變更。索賠是指在合同實施過程中，非自身原因造成的工程延期、費用增加而要求業(yè)主給予補償損失的權(quán)利要求。變更和索賠是合同管理中相當(dāng)重要的一環(huán)，在一定程度上可能會影響工程整體造價。所以，在實際的水利水電工程中，要提前做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，在工程可能發(fā)生變更和索賠時，選擇正確的處理方式，并積極協(xié)調(diào)各個部門進行配合，減少出現(xiàn)一些不必要的變更和索賠。

　　2.1變更索賠的處理方法

　　企業(yè)在投標(biāo)之前要結(jié)合實際情況，對可能存在的風(fēng)險進行事先了解和認識，以便更好地完善合同管理。對存在風(fēng)險的認識，可以在最大程度上減少風(fēng)險的發(fā)生，除了一些不可避免的自然災(zāi)害外，盡量控制減少人為出現(xiàn)的損失。但是在面對自然災(zāi)害這些不可避免的風(fēng)險損失時，合同雙方應(yīng)該根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的協(xié)商賠償，確保工程能夠在合同規(guī)定的日期內(nèi)完工，這也是保證工程質(zhì)量的一項重要指標(biāo)。合同變更后，為了保證工程的順利進行，要對工程進行現(xiàn)場簽證。履行合同時，要合理的調(diào)動相關(guān)技術(shù)人員的工作積極性，保障工程方案，并在工程的合同周期中完成任務(wù)。

　　2.2工程變更的處理

　　工程變更需要嚴格按照步驟執(zhí)行，在工程變革的處理上，需要遵循工程變更的原則。以某招標(biāo)文件為例，詳細分析工程變革的處理原則。首先，根據(jù)實際情況，對招標(biāo)的文件做出相應(yīng)規(guī)定：對于超過預(yù)算而造成工程量增加的情況（超過原合同清單的15%以上），要按照相關(guān)的規(guī)定進行嚴格審查，并在審查結(jié)束之后，按照實際的工程報價進行結(jié)算。不超過原合同清單的15%，或是需要改動的地方很小，則可以通過與相關(guān)負責(zé)人的討論和協(xié)商，制定出相關(guān)工程清單。其次，如果合同中對工程變更提出了相應(yīng)的條件和規(guī)定，則需要按照合同的內(nèi)容來執(zhí)行工程變更，在這里需要注意的是，根據(jù)項目使用的完整性可以分為直接應(yīng)用、間接使用、部分套用三種形式。如果合同中沒有對工程變更進行明確規(guī)定，則可以根據(jù)合同雙方的協(xié)商來確定工程變更的價格。這種方式就可以通過下面的方法來進行價格商議：一是變更不大的時候，可以估算人力、物力的損失，通過計日工的方式來計算出變更所需的價格。二是合同雙方通過協(xié)商的方式對工程進行變更處理。這種方式可以在原來合同的基礎(chǔ)上進行價格的調(diào)整與變更，也可以根據(jù)計算，設(shè)定新的合同內(nèi)容。在水利水電工程中，合同管理十分重要，企業(yè)想要更好的得到發(fā)展，就必須完善合同管理，通過更好的經(jīng)營方式來滿足市場的需求，不斷提高自己的競爭優(yōu)勢。此外，企業(yè)通過對合同的履行，還能夠保證自身的合法權(quán)益，讓企業(yè)的經(jīng)濟利益達到更高的水平。

　　3結(jié)束語

　　綜上所述，隨著市場的不斷變化，合同管理已經(jīng)成為目前水利水電工程發(fā)展的重要內(nèi)容。對此，工程企業(yè)的各個方面都需要圍繞合同管理展開。需要注意的是，合同的權(quán)利是雙方的，所以雙方在行使權(quán)利的同時，也要保證完成自己在合同中應(yīng)盡的義務(wù)，只有這樣，才能更好地發(fā)展水利水電工程，完善合同管理工作。因此，可以說合同管理是一個關(guān)系到整體的系統(tǒng)化內(nèi)容，只有保證好局部和整體的團結(jié)協(xié)作，才能夠創(chuàng)造出更多的企業(yè)效益。

工程合同 篇9

　　一、經(jīng)濟合同的含義和種類

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟合同的含義

　　所謂經(jīng)濟合同，簡單來說，就是在正常生產(chǎn)運營中，企業(yè)為了明確利益雙方的責(zé)權(quán)關(guān)系，而進行簽訂的協(xié)議。其中包含企業(yè)內(nèi)部責(zé)任合同，企業(yè)與外部單位簽訂的合同關(guān)系。合同的雙方都應(yīng)嚴格按照合同中所定的數(shù)量、價格、地點、時間、運輸、包裝、質(zhì)量和結(jié)算等所有的條款進行全面準(zhǔn)確地執(zhí)行。

　　（二）經(jīng)濟合同的種類

　　按照合同的內(nèi)容來進行分類有工程承包合同、購銷合同、供用電合同、貨物保管合同、加工承攬合同、倉儲保管合同、財產(chǎn)保險合同、借款合同以及財產(chǎn)租賃等其他經(jīng)濟合同。

　　二、工程項目的經(jīng)濟合同管理原則

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟合同的各項原則

　　1．授權(quán)制度

　　現(xiàn)場工程項目代理企業(yè)與外部單位簽訂經(jīng)濟合同，在企業(yè)負責(zé)人的授權(quán)范圍內(nèi)，不能越過權(quán)限簽訂合同。超越權(quán)限、未經(jīng)授權(quán)或者在代理截止后，未經(jīng)追認所簽訂的合同，企業(yè)不給予承認，現(xiàn)場負責(zé)人需要承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2．合同審慎原則

　　企業(yè)現(xiàn)場與外部單位進行合同簽訂時，應(yīng)對合同所包含的所有項目、合同起效的要求以及相關(guān)負責(zé)人的信譽、資歷等安排系統(tǒng)性的調(diào)查，通過走司法路線，針對合同內(nèi)容的合法性、可行性、嚴密性以及經(jīng)濟效益性，進行一系列審議及核實。

　　3．統(tǒng)一管理總則

　　企業(yè)建立各種相關(guān)的規(guī)章制度，將企業(yè)現(xiàn)場和外部單位所簽訂的合同作出統(tǒng)一管理，現(xiàn)場應(yīng)嚴格根據(jù)企業(yè)所定下的管理規(guī)定來執(zhí)行。

　�。ǘ�）合同的簽訂與履行制度

　　1．合同檔案的制度

　　現(xiàn)場與外部單位簽訂的合同，應(yīng)在建立起有關(guān)檔案后，將其交到現(xiàn)場經(jīng)營部門進行統(tǒng)一化管理，現(xiàn)場在相關(guān)負責(zé)人的授權(quán)范圍下所簽訂的合同都應(yīng)在企業(yè)經(jīng)營部門備案。

　　2．責(zé)任的追究制度

　　現(xiàn)場項目的代理企業(yè)和外部簽訂的合同都必須遵循國家的相關(guān)法律。若違反法律、法則與企業(yè)制定的合同管理制度，應(yīng)對其進行經(jīng)濟、行政、法律責(zé)任的追究；若嚴重到觸碰刑法，必須交由司法機關(guān)來處理。

　�。ㄈ�）合同管理的監(jiān)督

　　在施工現(xiàn)場，項目負責(zé)人在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的授權(quán)范圍內(nèi)，負責(zé)對內(nèi)部與對外部的合同簽訂、管理與履行的相關(guān)工作。企業(yè)經(jīng)濟合同的管理部門是企業(yè)經(jīng)營部，其職責(zé)主要是指導(dǎo)、檢查以及監(jiān)督各個部門、各個現(xiàn)場經(jīng)濟合同的簽訂和管理問題。

　　三、工程項目合同的簽訂工作

　　在履行企業(yè)的合同管理規(guī)則的基礎(chǔ)上，現(xiàn)場項目工程要結(jié)合現(xiàn)場情況，制定并執(zhí)行更加規(guī)范化的合同談判、競價、會簽和簽訂程序，具體有以下幾點。

　�。ㄒ唬┩ㄟ^競價選擇中標(biāo)單位

　　1．標(biāo)書的制作標(biāo)書的內(nèi)容包含工程圖紙、評標(biāo)準(zhǔn)則和合同條款，合同規(guī)定雙方責(zé)任、工期、質(zhì)量

　　要求、違約責(zé)任以及合同的中斷和終止條件等。

　　2．邀標(biāo)書的發(fā)送

　　一般情況下，邀標(biāo)的單位數(shù)量不應(yīng)少于三家，并且所邀標(biāo)的單位都必須是企業(yè)篩選得出的合格供應(yīng)方。

　　3．發(fā)出招標(biāo)文件

　　向那些達到要求和對標(biāo)書有良好反應(yīng)的專業(yè)隊發(fā)出招標(biāo)文件。

　　4．標(biāo)書的收集

　　按照規(guī)則，應(yīng)該將標(biāo)書密封，即采用郵遞遞交或者專人遞交，對資金較少的項目，可以采用傳真進行明傳，而對一些過期的改標(biāo)書，應(yīng)作廢標(biāo)處理。

　　5．評標(biāo)

　　由現(xiàn)場經(jīng)營部門、主辦部門、競價小組組長與財務(wù)管理等相關(guān)評標(biāo)人員組成評標(biāo)小組，并且嚴格根據(jù)制度來進行評標(biāo)工作。

　　6．中標(biāo)通知書

　　通告合適的中標(biāo)單位，對其發(fā)出中標(biāo)通知書。

　　7．合同的簽訂

　　合同雙方根據(jù)招標(biāo)文件來簽訂合同。通過公開競標(biāo)而中標(biāo)的單位，即項目部門所選中的施工專業(yè)隊，必須承擔(dān)標(biāo)書中所規(guī)定的施工任務(wù)。

　　（二）競標(biāo)結(jié)果的審核

　　在完成競標(biāo)選擇工作后，交于企業(yè)競價小組進行審核，并且要詳細描述競價的過程，表明選中單位的理由。

　�。ㄈ�）合同的洽談

　　在企業(yè)執(zhí)行部門的統(tǒng)領(lǐng)下，現(xiàn)場與其他相關(guān)部門相互合作，與中標(biāo)單位開展合同的洽談。在談判時，對談判的內(nèi)容進行詳細記錄，應(yīng)包含：會談時間、地點、參與人員、談判事項、談判結(jié)果、記錄人員和記錄時間等。

　�。ㄋ模┢鸩莺贤�

　　簽訂的經(jīng)濟合同應(yīng)包含：標(biāo)的、價格、數(shù)量、質(zhì)量、工期、方式與地點、違約責(zé)任等，且應(yīng)明確以下三點：第一，對受托方的授權(quán)范圍；第二，委托方的介入深度與決策權(quán)力；第三，說明變更設(shè)計與工程簽訂管理應(yīng)遵循的依據(jù)與原則。除此以外，既要防止委托方的介入過甚和不合理放權(quán)，又要防止受托方的管理失職和越權(quán)行為。

　�。ㄎ澹┖贤�的審批

　　把合同交到企業(yè)經(jīng)營部審批，相關(guān)資料必須附上。在企業(yè)會簽審核后，即可完成合同的簽訂。最后，經(jīng)營部門還要在現(xiàn)場把合同的相關(guān)資料進行復(fù)印，分發(fā)至有關(guān)部門。

　　（六）保修及其他約定

　　主辦方應(yīng)與業(yè)主事先聲明：其一，必須嚴格執(zhí)行我國規(guī)定的建設(shè)工程的最低保修時長，但是在經(jīng)過雙方協(xié)商之后可適當(dāng)延長局部或全部保修期；其二，協(xié)助業(yè)主確定好保修期和最終工程尾款約定。

　　四、工程項目經(jīng)濟合同的結(jié)算

　　項目部執(zhí)行企業(yè)定下的合同結(jié)算程序，有關(guān)合同結(jié)算的問題主要有以下幾點。

　　（一）收集整理

　　經(jīng)營部和有關(guān)部門需認真收集與整理有關(guān)的合同結(jié)算資料，主要包括：合同文件、電文消息和來往信件，確保進行合同執(zhí)行時有關(guān)憑證、單據(jù)的完整性。

　�。ǘ�）相關(guān)憑證的處理

　　為加強經(jīng)營部的熟知合同的履行狀況與進行合同管理的工作，在合同支付初期，執(zhí)行單位需持相關(guān)憑證或者發(fā)票到經(jīng)營部門，經(jīng)過經(jīng)營部門審核之后制定支付通知文件，再由項目負責(zé)人審核；執(zhí)行部門要將已付賬的其他憑證或發(fā)票進行備份，并把復(fù)印件交于經(jīng)營部門作存檔用。

　　（三）驗收結(jié)算

　　在合同雙方完成任務(wù)后，執(zhí)行單位需及時帶領(lǐng)經(jīng)營部與其他相關(guān)部門對所完成的`項目進行驗收結(jié)算工作，在沒有差錯的狀況下，雙方進行簽認、蓋章，進而宣布合同的終止。

　　五、經(jīng)濟合同的糾紛處理

　�。ㄒ唬┖贤�履行以及糾紛處理

　　在簽訂好經(jīng)濟合同后，需全面履行，若無法完成合同中的要求，應(yīng)及時進行補救，降低損失。由現(xiàn)場經(jīng)營部對合同的履行狀況進行監(jiān)督，定期將合同的實際履行情況匯報給企業(yè)經(jīng)營部門，盡早反映合同管理中出現(xiàn)的問題。對于那些履行終止的合同，應(yīng)該予以歸檔，然后同樣要向企業(yè)經(jīng)營部門進行上報。每當(dāng)現(xiàn)場項目終止時，合同管理者應(yīng)將所有合同進行整理，詳細報告合同的實際履行結(jié)果，且將整理妥善的檔案上交企業(yè)經(jīng)營部門。一旦發(fā)生合同的糾紛事件，現(xiàn)場人員應(yīng)盡快通知企業(yè)經(jīng)營部門，積極參與事件處理，找到相關(guān)負責(zé)人，配合負責(zé)人的工作。

　　（二）XA項目中兩個合同的糾紛處理

　　1．造橋機的施工合同

　　因為在該項目中，造橋機被頻繁使用，而造橋機在當(dāng)期還屬于新型工藝，在施工的初期階段，工程進行得并不順利，造成施工進度較慢。再者，承擔(dān)單位在與項目部洽談合同時，對施工的難度、工期沒有做到合理預(yù)估，造成團隊已完成的工作量度無法完全支付工人工資，進而無法對合同進行履行。為了解決該糾紛，造橋機單位提出解除合同的辦法。在經(jīng)過項目部門的測算分析后，造橋機團隊確實因為自身原因與整體施工進度無法正常履行合同，在報請企業(yè)同意后，沒收造橋機團隊的履約保證資金，并將項目由原先的合同單價結(jié)算向工班計時結(jié)算轉(zhuǎn)變。

　　2．錨具的供應(yīng)合同

　　該合同中的供應(yīng)方是由業(yè)主通過招標(biāo)而選中的，在箱梁預(yù)應(yīng)力的施工過程中，卻意外地出現(xiàn)了安全事故。經(jīng)鑒定得出，除了施工原因之外，造成事故發(fā)生的另一個主要原因是錨具的質(zhì)量問題，經(jīng)幾方協(xié)商之后，錨具供應(yīng)商同意賠償15萬元，最終供應(yīng)合同被解除。

　　六、結(jié)語

　　經(jīng)濟合同管理是一項非常關(guān)鍵的工作項目，要求合同管理者有很強的責(zé)任心，對業(yè)務(wù)有一定的熟悉程度，并且掌握經(jīng)營管理以及經(jīng)濟合同法的專業(yè)知識。要全面做好合同的管理工作，對于合同方來說，選擇最合理的合同方，相對而言，對于未來的合同履行成本和監(jiān)控控制是有幫助的；在合同條約方面，合理完善的合同條款利于避免很多風(fēng)險；在合同的履行監(jiān)控方面，做好監(jiān)控工作可以幫助合同條約的準(zhǔn)確執(zhí)行；在合同終止方面，為了規(guī)避一些未知的風(fēng)險，可以采取終止合同的措施�？偠�言之，加強合同的管理工作能夠?qū)ζ髽I(yè)的經(jīng)營水平與目標(biāo)成本管理的提高起到一定的幫助。

工程合同 篇10

　　方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程地點：

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概況：建筑面積12272.00平方米。

　　二、 工程裝修內(nèi)容

　　綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、 工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);

　　工程造價為：￥ 元。(以甲方認定的單價為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn))

　　四、 工程期限

　　工程開工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、 質(zhì)量要求

　　按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、 付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、 甲方：負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的'設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明;施工場地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)

　　3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱

　　(蓋公章) (蓋公章)

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同11-07

標(biāo)準(zhǔn)工程工程合同03-07

關(guān)于工程工程合同11-15

工程合同工程合同02-21

工程合同書工程合同02-27

建筑工程工程合同12-02

實用工程工程合同02-20

工程工程合同書03-03

精品工程工程合同03-01

工程工程合同15篇11-13