- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同通用【15篇】
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的承攬加工合同，歡迎大家分享。
承攬加工合同1
委托方：xx紡織器材廠（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸，運費由乙方自負(fù)。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6．結(jié)算方式：
xxxx。
7．違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的`經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
承攬加工合同2
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準(zhǔn)
3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結(jié)算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的`一切安全事故，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬加工合同3
委托方：______________
簽訂地點：______________
承接方：________________
日期：_______年_______月_______日
依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1項目(制作)
1.2廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3發(fā)布地點或形式：______________
1.4顏色：______________
1.5規(guī)格或材料：______________
1.6刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1費用
本次活動總金額為______________，(大寫圓整)
2.2結(jié)算方式和期限：
____________________________
第三條：驗收方式及時間：
______________
第四條：違約責(zé)任
4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的.1%償付違約金。
4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1.向地經(jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____;
2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)
地址：______________地址：______________
委托代理人：______________委托代理人：______________
電話：______________電話：______________
承攬加工合同4
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：______(以下簡稱甲方)
承包單位：______(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱：______
2、工程地點：______
3、承包范圍：鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝
三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、本合同協(xié)議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認(rèn)可的工期延誤。收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達(dá)不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計______平米。
2、工程總造價：______萬元(元)以上全部為含稅價格。
3、本工程所有吊車等機械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運所需機械設(shè)備、施工工器具均由乙方負(fù)責(zé)。
4、承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護(hù)各類安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意，乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質(zhì)保金______元，一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計變更
1、施工中乙方不得對原工程設(shè)計進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔(dān)，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計圖紙或施工組織設(shè)計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關(guān)損失，并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計方案和國家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，對與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護(hù)部分：墻體標(biāo)高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍(lán)下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng)，彩涂板負(fù)差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負(fù)差應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負(fù)差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的`裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔(dān)。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合，嚴(yán)格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工建設(shè)安全要求組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員，監(jiān)督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。
4、嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應(yīng)盡力施救，同時保護(hù)好現(xiàn)場，以便有關(guān)部門進(jìn)行堪察。
6、現(xiàn)場責(zé)任：
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標(biāo)：乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項工程質(zhì)量達(dá)到甲方質(zhì)量目標(biāo)。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé)，必須符合質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達(dá)到國家驗收規(guī)范質(zhì)量要求，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行返工、返修，費用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標(biāo)
1、乙方必須遵守當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定，按照甲方要求對工人實行標(biāo)準(zhǔn)化管理。
2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū)，保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔，做到無垃圾和污水。
3、搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域，提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時進(jìn)行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛護(hù)公共設(shè)施及設(shè)備，若損壞則照價賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時向甲方報告并協(xié)助甲方進(jìn)行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并在驗收后7天內(nèi)給予認(rèn)可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度，工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認(rèn)定乙方實質(zhì)上無能力確保工期，質(zhì)量要求時，甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質(zhì)量目標(biāo)。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有經(jīng)濟損失。
2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時，乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時，甲方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi)，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份。
甲方：______(章)乙方：______(章)
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
帳戶名：______帳戶名：______
帳號：______帳號：______
開戶行：______開戶行：______
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同5
承攬方：_________________
身份證號：_________________
電話：_________________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：_________________
電話：_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限：
按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條：其他約定：
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的'安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任：
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé))，經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任：
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等;
第十一條：糾紛的處理：
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
第十二條：合同效力：
1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：________________
________年________月________日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：________________
________年________月________日
承攬加工合同6
委托方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（制作）：________
2、廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：________
3、發(fā)布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規(guī)格或材料：________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結(jié)算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的.違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
3、其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
承攬加工合同7
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
一、定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1.防盜門名稱：。
2.規(guī)格：。
3.單位：。
4.數(shù)量：。
5.單價：人民幣(大寫)(￥元)
(本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容。)
注：以實際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。甲方繼續(xù)訂貨時，提前天向乙方提供計劃通知單通知乙方。
6.工期要求：。
7.工程地點(即施工安裝現(xiàn)場)：。
8.質(zhì)量要求：符合國家不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
二、承攬方式、材料的提供
1.承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供，乙方負(fù)責(zé)制作、安裝，運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2.材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：。
3.乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗的，應(yīng)提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
三、轉(zhuǎn)包
乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時解除本合同。
四、定作方的協(xié)助事項
1.甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2.乙方進(jìn)入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費用及電費由乙方承擔(dān)。
3.乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時提供安裝。
4.為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品，屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
五、合同價款與支付方式
1、本合同價款共計：人民幣元整(以根據(jù)實際安裝數(shù)量結(jié)算為準(zhǔn))。
合同價款的支付時間與條件如下：
首筆款：￥元(合同總金額的%)，作為預(yù)付款，于本合同簽訂后的個工作日內(nèi)支付;
第二筆款：￥元(合同總金額的%)，于 年 月 日前支付;
第三筆款：￥元(合同總金額的%)，于后的五個工作日內(nèi)支付;
第四筆款：￥元(合同總金額的%)，于甲方驗收通過后的個工作日內(nèi)支付。
尾款：￥元(合同總金額的%)，于質(zhì)保期滿后的個工作日內(nèi)支付。
2、指定收款賬號：
六、工期
1.開工前天甲方向乙方下達(dá)開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2.如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
七、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法
1.本工程質(zhì)量要求達(dá)到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3.乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施，所發(fā)生的費用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
八、質(zhì)量保修
工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方維修或更換。
甲方通知乙方返修時，乙方應(yīng)及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
九、安全及特別約定
1.乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國家操作規(guī)程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合，所有責(zé)任及費用均由乙方承擔(dān)。
十、違約責(zé)任
1.工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2.由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。
3.甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
十一、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的'、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十二、其他
1.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方(蓋章)：
__年__月__日
乙方(蓋章)：
__年__月__日
承攬加工合同8
簽定日期：_______年____月____日
定作方（甲方）：______________
電話：________________________
承攬方（乙方）：______________
電話：________________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應(yīng)原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2．產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。
4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
承攬加工合同9
定做方：(稱甲方)
承攬方：(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的.現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
開戶行：
開戶行：
賬號：
賬號：
承攬加工合同10
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的.要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結(jié)算方式
5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進(jìn)行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進(jìn)行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可;
7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);
7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準(zhǔn);
7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責(zé)任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
承攬加工合同11
甲方：_________
乙方：_________
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的`原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
風(fēng)險提示：
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實者，則不在此限。
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
承攬加工合同12
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_
___%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的`損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
承攬加工合同13
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的.，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________
承攬加工合同14
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月x日
第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的`違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日
承攬加工合同15
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目：
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1、承攬方的`違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同09-30
加工承攬合同09-30
（精選）承攬加工合同07-07
【精選】加工承攬合同07-17
承攬加工合同[精選]07-17
加工承攬合同（精選）07-17
加工承攬合同（經(jīng)典）07-21
加工承攬合同10-07
【精選】承攬加工合同07-15
承攬加工合同【熱門】10-17