- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關推薦
承攬加工合同【通用15篇】
隨著人們法律意識的建立，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編收集整理的承攬加工合同，歡迎大家分享。
承攬加工合同1
甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話：__________
乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話：__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規(guī)的規(guī)定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數量、單價：
玻璃品種：___________，規(guī)格：___________，數量：___________，單價：___________。
交貨地點：______________________
運輸方式、費用：
1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負責.
2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式：
1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的'產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。
2）_________玻璃制作按國家標準執(zhí)行，相關規(guī)定以行業(yè)標準為準.
六、結算及付款方式：
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責任：
1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.
2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年（驗收之日起）
2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內發(fā)現(xiàn)玻璃質量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內產品所附有的責任。
甲方：__________乙方：___________
代表：__________代表：___________
賬號：__________賬號：___________
戶行：__________戶行：___________
___________年___月___日___________年___月___日
承攬加工合同2
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量
數量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規(guī)格｜計量
數量｜質量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的'交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：賬號：經辦人：
郵政編碼：郵政編碼：年月日
監(jiān)制部門：印制單位：
承攬加工合同3
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
承攬加工合同4
定作方：xx（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
承攬方：xx（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：xxx
三、履行的期限、地點和方式：xxx
四、驗收標準和方法：xxx
五、結算方式：xxx
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的`損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：xxx
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
承攬方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
xx年xx月xx日
承攬加工合同5
合同編號：________________
發(fā)包方：________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方：________________(以下簡稱乙方)
根據《_____________》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。最終標的以________縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣________元)計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_________ ________年________月________日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
�、�、經乙方安裝的.書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條：結算方式、期限及安裝費用
�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
�、凇⒁曳浇回浐�5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯说念~0%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第六條：甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
�、�、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第七條：乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
�、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交________委員會________;
�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第九條：附則
�、佟⒈竞贤皇剿姆�，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、凇⒑贤瑘�(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章)：________________承包方(全稱)(蓋章)：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
經辦人：________________經辦人：________________
單位地址：________________單位地址：________________
開戶銀行：________________開戶銀行：________________
賬號：________________賬號：________________
電話：________________電話：________________
傳真：________________傳真：________________
郵政編碼：________________郵政編碼：________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同6
承攬方：
代表人： 職務： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作，由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 ：
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的'數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：
第十五條 附則
(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同7
承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規(guī)格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____
玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件
其中不帶抽屜：10件
玻璃臺面柜臺：18010095件
棉布貨架：18040200件
大百貨電器貨架：18080200件
小百貨貨架：18050200件
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的'損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
日期：___________
承攬加工合同8
合同編號：______________
發(fā)包方：______（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以______縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣______元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：____，_____年______月______日前全部交貨。
�、凇⒔回浀攸c：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
�、佟⒁曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝；
�、�、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的`額的90%。
�、�、剩余的合同標的額______%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責任
�、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金；
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支______%%的違約金。
第九條：乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；
�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；
�、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。
第十條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交______委員會仲裁；
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當地人民法院起訴。
第十一條：附則
�、佟⒈竞贤皇剿姆�，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）
經辦人：______________經辦人：______________
單位地址：______________單位地址：______________
開戶銀行：______________開戶銀行：______________
賬號：______________賬號：______________
電話：______________電話：______________
傳真：______________傳真：______________
郵政編碼：______________郵政編碼：______________
_______年_______月_______日____年____月____日
承攬加工合同9
甲方：
乙方：
1、前言
經過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
�。�1）供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。
�。�2）乙方職責
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）
�。�3）甲方職責
每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
�。˙）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。
�。–）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。
�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
�。‵）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。
3、價格
�。�1）鑄件價格
HT250：
MoCr：
QT600：
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結算方式：
�。�1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。
�。�2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內全額付款。
�。�3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。
5、交貨期
�。�1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
（3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應根據有關資料和技術協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質量保證：
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的`廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。
8、合同修改：
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力：
�。�1）當不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉讓：
乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
�。�1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。
�。�2）發(fā)生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方沒有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決：
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表（簽字） 代表（簽字）
日期： 日期：
承攬加工合同10
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的.損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同11
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名 規(guī)格 數量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額（大寫） 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、 交貨時間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、 結算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的`物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ： 承 攬 方 ：
單位： 單位：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
開戶行： 戶 名：
帳 號： 卡 號：
郵 編： 郵 編：
簽訂時間：
承攬加工合同12
甲方：（委托方）_____________________
乙方：（承攬方）_____________________
經甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙_____份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜：
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在_____天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用_____萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的違約金。
六、其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_________________蓋章：______________________
簽約人：______________職務：_______________電話號碼：_____________________
乙方：_________________蓋章：____________________
簽約人：______________職務：_________________電話號碼：_____________________
承攬加工合同13
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
�。ㄈ纾焊鶕䥽矣嘘P規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的.損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
____年___月___日訂
承攬加工合同14
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的`項目、產品名稱、規(guī)格________數量________價格、交貨期：
項目：
產品名稱：
規(guī)格單位：
數量單價（元）：
總價（元）：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
承攬加工合同15
甲方：_________
乙方：_________
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的'交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
風險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
【承攬加工合同】相關文章：
承攬加工合同09-30
加工承攬合同09-30
（精選）承攬加工合同07-07
加工承攬合同（經典）07-21
【精選】加工承攬合同07-17
承攬加工合同[精選]07-17
加工承攬合同（精選）07-17
【精選】承攬加工合同07-15
加工承攬合同10-07
薦加工承攬合同10-09