- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
（優(yōu)秀）承攬加工合同
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的承攬加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬加工合同1
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、 加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的.違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
蓋章：
簽約人：
職務(wù)：
電話號碼：
已方：
蓋章:
簽約人：
職務(wù)：
電話號碼：
時間： 年 月 日
承攬加工合同2
定作方：xx（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
承攬方：xx（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：xxx
三、履行的期限、地點和方式：xxx
四、驗收標準和方法：xxx
五、結(jié)算方式：xxx
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的'違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：xxx
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
承攬方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
xx年xx月xx日
承攬加工合同3
定作方（甲方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
承攬方（乙方）：_______________
代表：_________________________
電話：_________________________
簽定日期：____________________
經(jīng)雙方協(xié)商，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。
品名：________
規(guī)格：________
單位：________
數(shù)量：________
加工費：________
單價：________
金額：________
定作方供應(yīng)原材料：：________
原材料品名：________
規(guī)格：________
單位：________
數(shù)量：________
日期：________
成品單位耗用量：________
1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān)：_____________________
4．貨款及費用結(jié)算辦法及期限：_____________________
5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，方能生效，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
定作方（甲方）：_______________
承攬方（乙方）：_______________
簽訂日期：________年________月________日
承攬加工合同4
供方： 合同編號：
需方： 簽訂地點：
產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額 簽訂時間：
產(chǎn)品名稱
商標
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金（ ）
合計人民幣金額（大寫）：
第一條 設(shè)備部分
1、供方負責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機、儲料倉等設(shè)備)
2、供方負責(zé)設(shè)備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15個工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達到客戶的要求。
3、供方負責(zé)需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。
4、供方提供的`技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設(shè)備時首付10%定金，設(shè)備制作成形運到需方目的地，設(shè)備到達需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方）
第四條 違約責(zé)任
本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機設(shè)備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱： 單位名稱：
單位地址： 單位地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
此合同有效期二年
承攬加工合同5
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6．由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的`違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：___________________ 簽訂地點：___________________
承攬加工合同6
訂立合同雙方：________
承攬方：________木具廠以下簡稱甲方
定作方：________百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：________
一、材種：________柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：________按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：
________按核定價格單計算款25元。
第六條驗收標準和方法：
________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：
________由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計98元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：
________由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計49元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元（大寫元）。
甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：
________乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。
六、由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的.時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；
協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年________月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月_____日
承攬加工合同7
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱：
2.項目地點：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的.，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同8
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸；
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時間：_____年____月____日。
安裝時間：_____年____月____日____時。
安裝地點：___________________。
拆卸時間：_____年____月____日____時。
第三條租賃設(shè)備的運輸與操作
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
第四條租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間，合理安排設(shè)備的`維修、保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負責(zé)。
第五條安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責(zé)（由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。
2、合同簽訂當(dāng)日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結(jié)清。
第七條雙方責(zé)任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費用。
3、本著高度負責(zé)，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條其他
1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
銀行賬號：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯(lián)系電話：
銀行賬號：
委托代理人（簽章）：
_______年_____月______日
承攬加工合同9
合同編號：
發(fā)包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(yù)（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規(guī)格型號：高xx年 月 日前全部交貨。
�、�、交貨地點：乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務(wù)
�、�、乙方對制作的書架進行安裝；
�、�、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收）；
③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題， 年內(nèi)免費進行保修，超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費；
�、�、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的'額30％的預(yù)付款。
②、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。
�、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。
�、�、剩余的合同標的額 0％價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；
�、凇⒓追轿窗春贤�(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責(zé)任
�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)；
�、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日
承攬加工合同10
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額（大寫）： （不含稅）
注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：
根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
四、交貨地點：
工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的`%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
（略）
九、違約責(zé)任
1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
代理人：
代理人：
電話：
電話：
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同11
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，
以便共同遵守。
第一條 加工成品：
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：________________________
�。ǎ保贸袛埛皆贤瓿晒ぷ鞯�，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
�。玻枚ㄗ鞣皆牧贤瓿晒ぷ鞯�，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
�。�，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________________________________
�。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
�。�， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
�。常� 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：______________________________________________
�。▋r款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
�。玻ㄗ鞣綉�(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。３，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：____________________________________
（１， 交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
�。�，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的`提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)：______________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：__________________________________________
第十一條 其他：__________________________________________________
�。ㄈ纾海保� 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
�。玻鶕�(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
承攬加工合同12
發(fā)包方：____________
承包方：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(yù)（決）算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個/人民幣________元）計取注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高20xx*寬900*深450mm材質(zhì)：優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板，板材厚度：立柱1.5mm，側(cè)板1.2mm，隔板1.0mm結(jié)構(gòu)：組合式，可拆裝，款式新穎。格板：書架格板高度可調(diào)，堅固耐用，性能優(yōu)良，可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接，確保工件的焊接強度及焊接平整光滑；
4、油漆：表面靜電粉末噴塑，光潔平滑，對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害，無毒、無副作用，使用時無異味。
第四條：驗收標準和方法
�、僖曳綄軜悠罚ò凑占追揭蟮囊�(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
②甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條：交貨時間和地點及包裝運輸要求
①交貨時間：乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。
�、诮回浀攸c：乙方負責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、郯b運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
①乙方對制作的書架進行安裝；
②經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標準和技術(shù)要求驗收）；
�、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費；
④乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用
�、偌�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。
�、谝曳浇回浐�15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
�、垡曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
�、苁Ｓ嗟暮贤瑯说念~10%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責(zé)任
�、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金；
�、诩追轿窗春贤�(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付1%的違約金。
第九條：乙方違約責(zé)任
①乙方未按甲方的.質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；
�、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)；
�、垡曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、僖蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；
�、谝蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
①本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、诤贤瑘�(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方：____________（蓋章）
法定代表人：____________
承包方：____________（蓋章）
法定代表人：____________
____年____月____日
承攬加工合同13
定作人：
簽訂地點
承攬人：
簽訂時間：
年月日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料規(guī)格
計量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔(dān)：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的`，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監(jiān)制部門：
印制單位：
承攬加工合同14
訂立合同雙方：
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格：（詳見附件1）
第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等，按照雙方簽字認可的設(shè)計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質(zhì)密度為，環(huán)保等級為
。
第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：
交貨時間：合同生效后
日交貨（或交貨時間詳見附件）。
第五條付款方式：
1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____
��；
2.預(yù)付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內(nèi)，先預(yù)付總金額的_____%；即_____元；
3.白坯產(chǎn)品完工后，付至合同總金額_____%，計：
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：
質(zhì)保金_____，質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米，按實際收貨結(jié)算。付款方式：滿5萬結(jié)一次。
第六條驗收：
1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收，并將結(jié)果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當(dāng)收取一定的保管費用。
2.如有質(zhì)量問題，由乙方負責(zé)維修或更換，直至甲方驗收合格為止；
3.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格（注：安裝完畢七日內(nèi)驗收）。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求，甲方有權(quán)終止合同。
第七條特別條款：
1.貨物運輸由_____方負責(zé)，運費由方承擔(dān)；搬運費由_____方承擔(dān)，產(chǎn)品安裝由方負責(zé)；
2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的.現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間，甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時，所造成的安全事故由乙方全部承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方違約，則雙倍返還預(yù)付款；
2.甲方違，則不退還預(yù)付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應(yīng)付貨款，乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場撤出所有產(chǎn)品，直至甲方支付應(yīng)付所有貨款為止；
3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔(dān)違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔(dān)。
第九條法律效力：
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方：乙方：成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
電話：電話：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬加工合同15
承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）。
第五條：驗收標準和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責(zé)，與定作方公司無關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的`，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責(zé)；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時報請當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同09-30
加工承攬合同09-30
（精選）承攬加工合同07-07
【精選】加工承攬合同07-17
承攬加工合同[精選]07-17
加工承攬合同（精選）07-17
加工承攬合同（經(jīng)典）07-21
加工承攬合同10-07
【精選】承攬加工合同07-15
承攬加工合同【熱門】10-17