承攬加工合同[推薦]

　　隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編整理的承攬加工合同，歡迎閱讀與收藏。

承攬加工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一條乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時(shí)交貨。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。根據(jù)合同法的'規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。

　　第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。

　　第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí)，廢料率為_(kāi)________。

　　第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗(yàn)，四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。

　　第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。

　　(一)過(guò)期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

　　(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

　　(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。

　　(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。

　　第八條通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級(jí)。

　　第十三條付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

承攬加工合同2

　　合同編號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時(shí)間：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

　　加工物｜規(guī)格｜計(jì)量｜｜報(bào)酬｜交貨期限及數(shù)量

　　數(shù)量

　　名稱｜型號(hào)｜單位｜｜單價(jià)｜金額｜合計(jì)

　　合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫�可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料｜規(guī)格｜計(jì)量

　　數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額

　　名稱｜型號(hào)｜單位

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫�可以另接）

　　第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：

　　第十一條加工物的'檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：

　　第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：

　　第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫(xiě)）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責(zé)任：

　　第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會(huì)仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項(xiàng)：

　　定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見(jiàn)：

　　定作人（章）：承攬人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份證號(hào)碼：居民身份證號(hào)碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開(kāi)戶銀行：開(kāi)戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

　　賬號(hào)：賬號(hào)：經(jīng)辦人：

　　郵政編碼：郵政編碼：年月日

　　監(jiān)制部門(mén)：印制單位：

承攬加工合同3

　　原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號(hào)，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。

　　被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請(qǐng)求事項(xiàng)：_________________

　　1依法判決被告向原先支付車廂款計(jì)人民幣64171元。

　　2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計(jì)至___年___月___日)計(jì)人民幣9587.15元;

　　3本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：_________________

　　原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來(lái)。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時(shí)間為次月月底。被告開(kāi)始就沒(méi)有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購(gòu)車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購(gòu)車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計(jì)人民幣64171元。后來(lái)，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無(wú)故推諉不支付至今。綜上所述，原告認(rèn)為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應(yīng)及時(shí)依約付款。但是，被告卻無(wú)理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的'合法權(quán)益。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法判決。

此致

　　__________市人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____年____月____日

承攬加工合同4

　　合同編號(hào)：_____________

　　簽訂日期：_____________

　　定作方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）_____________

　　承攬方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）_____________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條加工成品品名：_____________貨號(hào)：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________

　　第二條服裝數(shù)量

　　1、計(jì)量單位：_____________

　　2、數(shù)量：_____________

　　第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見(jiàn)下：材料名稱數(shù)量質(zhì)量：提供日期：_____________單價(jià)：_____________總金額：_____________

　　第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2、乙方（fag）在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　第六條報(bào)酬

　　1、加工單價(jià)：______________

　　2、總金額（元）：______________

　　第七條包裝方式內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費(fèi)由_______________方承擔(dān)。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：_____________

　　2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：______________。

　　第九條服裝驗(yàn)收

　　1。驗(yàn)收期間：______________。

　　2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。3。驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

　　4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

　　6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

　　7、對(duì)于乙方返修后的.加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

　　第十條定金預(yù)付貨款

　�。�1）甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

　�。�2）甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　第十一條報(bào)酬結(jié)算

　　1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng)；

　　第十二條留置權(quán)如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

　　第十三條違約責(zé)任

　　1、甲方的違約責(zé)任

　�。�1）制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

　�。�3）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

　�。�4）超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條

　　第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責(zé)任

　�。�1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　�。�2）交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　�。�3）未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　�。�4）逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%天。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　�。�9）擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十七條爭(zhēng)議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______年______月______日

承攬加工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見(jiàn)-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。

　　3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。

　　5、土建工程結(jié)束后開(kāi)始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度�萬(wàn)元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

承攬加工合同6

　　委托方：______________

　　簽訂地點(diǎn)：______________

　　承接方：________________

　　日期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1項(xiàng)目(制作)

　　1.2廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)

　　1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式：______________

　　1.4顏色：______________

　　1.5規(guī)格或材料：______________

　　1.6刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：

　　第二條：費(fèi)用及支付方法

　　2.1費(fèi)用

　　本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_____________，(大寫(xiě)圓整)

　　2.2結(jié)算方式和期限：

　　____________________________

　　第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：

　　______________

　　第四條：違約責(zé)任

　　4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。

　　4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的.，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。

　　4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。

　　1.向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____;

　　2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)

　　地址：______________地址：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　電話：______________電話：______________

承攬加工合同7

　　承攬方：___________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開(kāi)戶銀行：___________

　　帳號(hào)：___________

　　法定代表人：___________

　　定作方：___________

　　地址：___________

　　電話：___________

　　開(kāi)戶銀行：___________

　　帳號(hào)：___________

　　法定代表人：___________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名：___________

　　規(guī)格：___________

　　單位：___________

　　數(shù)量：___________

　　備注：___________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金：

　　價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

　　1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)。委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)。自提定作物的`，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________。

　　第十條結(jié)算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金。有余款的可以請(qǐng)求返還。

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)。不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元。（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________％（10％——30％幅度）或酬金總額的_________％（20％——60％幅度）違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________％（10％——30％幅度）的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％（20％———60％的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方。變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分。如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

　　7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任。在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。合同副本一式__________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：___________

　　代表人（簽字）：___________

　　_________年____月____日

　　承攬方（蓋章）：___________

　　代表人（簽字）：___________

　　_________年____月____日

承攬加工合同8

　　合同編號(hào)：______________

　　發(fā)包方：______（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以______縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書(shū)架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)_____元）計(jì)取

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書(shū)架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu)，且有材料合格證書(shū)。

　　3、規(guī)格：圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架，規(guī)格型號(hào)：____，_____年______月______日前全部交貨。

　�、凇⒔回浀攸c(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　�、邸�包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書(shū)架在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條書(shū)架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　�、佟⒁曳綄�(duì)制作的書(shū)架進(jìn)行安裝；

　�、�、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；

　�、�、乙方承諾對(duì)甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的`90%。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額______%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額______%的違約金；

　　②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支______%%的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交______委員會(huì)仲裁；

　�、凇⒁蚵男斜竞贤�發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十一條：附則

　�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、�、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書(shū)架數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，書(shū)架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）

　　經(jīng)辦人：______________經(jīng)辦人：______________

　　單位地址：______________單位地址：______________

　　開(kāi)戶銀行：______________開(kāi)戶銀行：______________

　　賬號(hào)：______________賬號(hào)：______________

　　電話：______________電話：______________

　　傳真：______________傳真：______________

　　郵政編碼：______________郵政編碼：______________

　　_______年_______月_______日____年____月____日

承攬加工合同9

　　甲方：

　　乙方： 身份證號(hào)碼：

　　經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議。

　　一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹(shù)，甲方給乙方支付1元錢(qián)的代班費(fèi)及安全管理的保證金。

　　二、工資價(jià)位是現(xiàn)場(chǎng)論價(jià)，價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí)，支付前一工地的.工資，年底結(jié)清半年的所有工資。

　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全，森林防火，一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故，由乙方自行承擔(dān)，甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來(lái)的一切損失和責(zé)任。

　　四、所有從業(yè)人員必須聽(tīng)從承包人楊正均的工作安排。

　　以上條款，甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無(wú)異議，特簽此合同，本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。

　　甲方：

　　乙方：

承攬加工合同10

　　承攬方：_________________

　　身份證號(hào)：_________________

　　電話：_________________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_________________

　　電話：_________________

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。

　　2、.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資：

　　依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);

　　第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。

　　第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)：

　　依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù)，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。

　　第七條：結(jié)算方式及期限：

　　按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。

　　第八條：其他約定：

　　1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無(wú)關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責(zé)任：

　　1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的`時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé))，經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;

　　3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責(zé)任：

　　1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;

　　第十一條：糾紛的處理：

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。

　　第十二條：合同效力：

　　1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　簽訂地點(diǎn)：________________

　　________年________月________日

　　承攬方(代表人)：________________________

　　簽訂地點(diǎn)：________________

　　________年________月________日

承攬加工合同11

　　簽定日期：xx年xx月xx日

　　定作方（甲方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　承攬方（乙方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx。

　　2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx。

　　3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx。

　　4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：xxxx

　　乙方（蓋章）：xxxx

承攬加工合同12

　　甲方：（委托方）_____________

　　乙方：（承攬方）____________

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：_______焊接軌道板。

　　數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜：

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的.運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時(shí)間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。

　　六、其他事宜：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：______蓋章：______簽約人：______職務(wù)：______電話號(hào)碼：______

　　乙方：______蓋章：______簽約人：______職務(wù)：______電話號(hào)碼：______

　　時(shí)間：________年____月____日

承攬加工合同13

　　甲方：_______________公司

　　法定代表人：_____________

　　乙方：___________有限公司

　　代理人：_________________

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：

　　1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的'委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

　　2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次補(bǔ)償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

　　3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

　　甲方：__________________有限公司

　　法定代表人：____________________

　　乙方：__________________有限公司

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

承攬加工合同14

　　購(gòu)貨單位（甲方）：

　　供貨單位（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。

　　一、產(chǎn)品名稱及價(jià)格

　　產(chǎn)品名稱

　　規(guī)格

　　數(shù)量（約）

　　M2

　　單價(jià)

　�。ㄔ�）

　　合計(jì)

　�。ㄔ�）

　　備注

　　60單面鋁塑窗

　　約

　　4000

　　300.00

　　1，200,000.00

　　中空白色玻璃，鋁隔條。

　　合計(jì)

　　1，200,000.00

　　人民幣（大寫(xiě)）：壹佰貳拾萬(wàn)元整

　　備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材；

　　2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內(nèi)白色（塑鋼）

　　3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

　　4、以上價(jià)款包括：窗型設(shè)計(jì)、制作，運(yùn)輸，安裝費(fèi)用。

　　5、乙方根據(jù)實(shí)際情況對(duì)窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計(jì)，最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。

　　二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、按《鋁塑門(mén)窗安裝及驗(yàn)收規(guī)程》（JGJ/103-96）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、供貨時(shí)間及安裝日期

　　根據(jù)甲方需要時(shí)間開(kāi)始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。

　　四、施工方法

　　濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定。

　　1、干法施工：膨脹螺栓固定，發(fā)泡膠保溫，打密封膠。

　　2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。

　　五、產(chǎn)品保護(hù)

　　門(mén)窗進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后由甲方提供存放場(chǎng)地，安裝上墻，由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)（外包裝由乙方負(fù)責(zé)）。甲方提供必備的安裝條件，提供電源線位，垂直運(yùn)輸由甲方幫助協(xié)調(diào)，保證乙方順利安裝。

　　六、結(jié)算付款方式

　　1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。

　　2、

　　七、驗(yàn)收

　　以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗(yàn)收，如不驗(yàn)收視為合格。

　　八、售后服務(wù)

　　1、本公司生產(chǎn)安裝的`門(mén)窗保修期為一年，從工程驗(yàn)收竣工報(bào)告后生效之日起，一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù)，隨叫隨到。

　　2、保修期外，仍然堅(jiān)持門(mén)窗本身質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題給予維修，需收取工本費(fèi)。

　　九、其它事項(xiàng)

　　1、雙方在合作過(guò)程中，如果出現(xiàn)違反約定的事情時(shí)，雙方盡量通過(guò)友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。

　　2、在本合同中如果出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議，雙方均應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)，否則視為無(wú)效。

　　以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協(xié)商解決。

　　本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

承攬加工合同15

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1。（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2。（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　3。交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2。承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3。當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1。交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2。交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的.價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條 定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項(xiàng)處理：

　　1。向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；

　　2。向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

【承攬加工合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同09-30

加工承攬合同09-30

（精選）承攬加工合同07-07

加工承攬合同（經(jīng)典）07-21

【精選】加工承攬合同07-17

承攬加工合同[精選]07-17

加工承攬合同（精選）07-17

【精選】承攬加工合同07-15

加工承攬合同10-07

薦加工承攬合同10-09