- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同[必備]
在人們的法律意識不斷增強的社會,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編精心整理的承攬加工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
承攬加工合同1
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
。保贸袛埛皆贤瓿晒ぷ鞯,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
。玻枚ㄗ鞣皆牧贤瓿晒ぷ鞯,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
。保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
。,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
。玻ㄗ鞣綉(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
。保鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
。玻鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬加工合同2
承攬方:_________________
身份證號:_________________
電話:_________________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_________________
電話:_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的.除外);
第五條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限:
按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定:
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任:
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任:
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設(shè)備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理:
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
第十二條:合同效力:
1、本合同自________年________月________日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
承攬加工合同3
甲方:
乙方:
一、標(biāo)的、數(shù)量、價款
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔(dān)由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為 。
五、運輸方式及到達(dá)站(港)和費用承擔(dān):運輸費用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付合同總額的`30%,貨到5天內(nèi)付合同總額的60%,余款完工10日內(nèi)付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔(dān)3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題,如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時,原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十一、雙方嚴(yán)守合同,如有違約時,違約方承擔(dān)10%-30%違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內(nèi)財務(wù)科證明信,否則甲方承擔(dān)責(zé)任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
______年______月_______日
承攬加工合同4
甲方:
乙方:
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達(dá)成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的.加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬加工合同5
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī),在平等的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達(dá)成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細(xì)單價,具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi),本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行加工生產(chǎn),合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認(rèn)收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負(fù)責(zé)。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認(rèn)的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn),并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進(jìn)行排版并在每一件成品石材上貼上標(biāo)簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準(zhǔn)。3.2交貨地點:3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人:
四、包裝標(biāo)準(zhǔn)
4.1乙方為甲方提供足以保護(hù)石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的`貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批,經(jīng)甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%,安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
5.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
5.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的,乙方承擔(dān)責(zé)任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時,開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:
六、違約責(zé)任
6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算,支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換,如擅自調(diào)換的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應(yīng)無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權(quán)利義務(wù)終止后,甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準(zhǔn)確無誤,甲方可按該地址直接送達(dá)與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達(dá),郵寄送達(dá)的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達(dá)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同6
合同編號:_____________
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的',償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字):_______
授權(quán)代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________
聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:__________________
賬號:_____________________
賬號:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點:__________________
簽訂地點:__________________
承攬加工合同7
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,達(dá)成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū),華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61。3×44。3=2715。59平方,附工程詳單,見—3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm)含土建。
3、工程造價165元/㎡,總造價448072。35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費用,負(fù)責(zé)外圍治安秩序,乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔(dān),甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),如一方違約,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年月日
承攬加工合同8
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的.____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
承攬加工合同9
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗的根據(jù));
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān);
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間;
第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的.違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
承攬加工合同10
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規(guī)格型號___________
單位___________
數(shù)量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
。玻牧系奶峁┮约耙(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
。常男械钠谙、地點和方式:
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
。担Y(jié)算方式:
。叮`約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的.,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
。罚p方約定的其它條款:
。福陨蠗l款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
。保埃竞贤皇絖___份,正本雙方各執(zhí)____份。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:____ 承攬方:____
法定代表人:____ 法定代表人:____
____年____月____日
承攬加工合同11
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:_________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1、承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的',償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:________年____月____日
定作方:________________代表:__________________開戶銀行:______________帳號:__________________
承攬方:________________代表:__________________開戶銀行:______________帳號:__________________
________年____月____日
承攬加工合同12
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:_____________
2、數(shù)量:_____________
第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數(shù)量質(zhì)量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在__2__內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式內(nèi)用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1。驗收期間:______________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。3。驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機。
4、驗收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的'成本價格。
第十條定金預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須雙倍返還定金。
。2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
。2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
。3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
。4)逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
。5)不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
。6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
。7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
。9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
承攬加工合同13
委托方:_______紡織器材廠(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(乙方)
1.加工的`項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(___元)總價(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號:_______ 銀行帳號:______
______年_______月_______日
承攬加工合同14
委托方:xx紡織器材廠(甲方)
承攬方:xxxx電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之xx,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,運費由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:xx紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxx乙方:xxxx電鍍廠
法定代表人:(蓋章)xxxx
地址:xxxxxx
銀行帳號:xxxxxxxx年xxxx月xx日
承攬加工合同15
供方: 合同編號:
需方: 簽訂地點:
產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額 簽訂時間:
產(chǎn)品名稱
商標(biāo)
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設(shè)備部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機、儲料倉等設(shè)備)
2、供方負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、試運營,必須達(dá)到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù),保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負(fù)責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù),保證達(dá)到客戶的.要求。
3、供方負(fù)責(zé)需方的要求至達(dá)到檢測合格(泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn))。
4、供方提供的技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設(shè)備時首付10%定金,設(shè)備制作成形運到需方目的地,設(shè)備到達(dá)需方要求付40%,余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方)
第四條 違約責(zé)任
本合同一經(jīng)簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發(fā)生爭議,由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素,需方委托武漢半島磚機設(shè)備有限公司監(jiān)督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱: 單位名稱:
單位地址: 單位地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
此合同有效期二年
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同10-07
【精選】承攬加工合同07-15
加工承攬合同(經(jīng)典)07-21
【精選】加工承攬合同07-17
承攬加工合同[精選]07-17
加工承攬合同(精選)07-17
承攬加工合同09-30
加工承攬合同09-30
(精選)承攬加工合同07-07
承攬加工項目合同02-14