有關裝修合同 13篇
在不斷進步的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的有關裝修合同 ，希望對大家有所幫助。
有關裝修合同 篇1
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法
第一條乙方資質情況
1.1資質證書號碼：
1.2發(fā)證機關：
1.3資質專業(yè)及等級：
第二條乙方承包內容及承包方式
2.1工程名稱：
2.2工程地點：
2.3施工內容及承包范圍：工程深化設計、
2.4施工方式：包工、包料。
2.5精裝修工程施工的主要項目：
2.5.1配合甲方及時進行深化設計。
2.5.2吊頂工程施工所有工作內容;
2.5.3地面工程施工所有工作內容;
2.5.4墻柱面工程施工所有工作內容;
2.5.5其他精裝修工程(不銹鋼裝飾條、衛(wèi)生間洗漱臺面等)
2.5.6為完成精裝修工程施工所采取的所有措施;
2.5.7腳手架搭拆;
2.5.8以上未包含的乙方施工范圍內的深化設計圖紙中的所有精裝修內容的施工;
2.5.9乙方施工范圍內的精裝修施工的所有資料(包括竣工資料、竣工圖的編制等);
2.6其他工作
2.6.1乙方施工范圍內進出場的各種材料、設備的水平、垂直倒運、堆碼整齊、清理及裝卸車;
2.6.2標高控制點由乙方自行負責;
2.6.3工程項目生產和安全文明施工所需的建設、維護、維修及拆除工作。
2.6.4為保證工期、質量和安全、文明施工所投入的各項工作和費用。
第三條施工工期
3.1施工工期：
施工始于：__年__月__日，止于：__年__月__日。
乙方必須滿足工期要求，若乙方不滿足甲方的工期要求按本合同第10.2.2條款執(zhí)行。甲方要求的的階段性節(jié)點工期文件若乙方拒絕簽字，甲方有權扣除總結算價款的10%作為對乙方的處罰。
3.2當發(fā)生下列情況后，經甲方書面認可工期可以相應順延：
3.2.1發(fā)生不可抗力;
3.2.2工地非乙方原因停水、停電累計超過8小時;
3.2.3甲供材料供應不及時，乙方報甲方書面確認，但按照進度計劃各工序的有效施工時間不變。
3.3如發(fā)生上述所列情況，造成停窩工時，乙方及時用書面形式將詳細原因交甲方審查認可順延相應工期。
第四條工程質量管理要求及工程驗收
4.1乙方施工質量符合甲方質量體系要求，并保證實現(xiàn)。
4.2乙方所施工工程項目質量嚴重違反甲方質量體系要求的有關規(guī)定，甲方有權單方面終止合同，一切損失由乙方承擔。
4.3乙方必須根據設計要求、國家規(guī)范、行業(yè)標準及工程實際情況進行深化設計，確保設計安全、可靠，實現(xiàn)設計意圖，滿足功能要求。
4.4工程驗收依照國家現(xiàn)行頒布的《工程施工及驗收規(guī)范》及市的有關質量驗收標準。
4.5驗收結果或工程竣工驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責承擔由此導致的甲方的相關損失。
4.6乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收，以及甲方按建設單位或建設行政主管部門要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收，乙方應
第五條甲方義務
5.1甲方委派同志為施工現(xiàn)場負責人，對工程質量、進度、安全及文明施工等情況進行監(jiān)督，定期召開例會，組織有關部門進行竣工驗收。
5.2協(xié)助乙方協(xié)調處理外部各方面的關系和問題。
5.3對施工進度質量、施工技術、安全生產等方面進行全面監(jiān)督。
5.4按合同約定按時支付工程款。
第六條乙方義務
6.1乙方委派同志為現(xiàn)場項目負責人，全面負責合同要求的各項工作。
6.2乙方應全面、準確地按照國家技術規(guī)范、行業(yè)標準和設計院的設計要求進行深化設計，出設計施工圖紙，并取得甲方的認可。
6.3按甲方的要求全面配合其他工序或工作的實施(如門窗、空調、消防工程等)，包括進行技術支持和相關節(jié)點處理。乙方應接受和配合甲方及監(jiān)理單位對施工過程中的檢查和試驗抽檢，乙方自身亦應該按照國家規(guī)范和設計要求進行各種需要的檢測和試驗，并承擔一切費用。檢驗試驗報告等應及時提供給甲方。
6.4乙方施工范圍內的材料和垃圾自行運輸，為此發(fā)生的和相關部門(如：環(huán)衛(wèi)、渣土、交通)的外部協(xié)調關系乙方自行協(xié)調并承擔相關費用。
第七條安全施工與安全防護
7.1乙方進入施工現(xiàn)場必須組織操作工人進行安全培訓，并上交特殊工種上崗證，經甲方認可后方可施工，否則所有工序不得開工，否則造成的一切后果由乙方自負。
7.2乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全管理不到位或措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用，由乙方承擔。
7.3乙方施工所需的安全帽、安全帶、工作服等由乙方自備。
7.4乙方的人員、設備、材料等發(fā)生的一切事故或損失由乙方負責。
7.5安全生產詳細條款執(zhí)行雙方簽訂的《建筑安裝工程施工安全生產協(xié)議》。
第八條施工變更
施工中如發(fā)生對原設計、工作內容、材質進行變更，必須經過甲方同意后才可變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的'直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
第九條工程價款計價標準及計價依據
9.1施工價款的確定：
9.1.1執(zhí)行綜合單價包干，具體為詳見附件單價明細表：
9.1.2人工市場價格波動及政策調整、材料市場價格上漲等一切風險費用，費用不另增加。
9.1.3施工過程中由甲方提供用水、用電。
9.3合同暫定價：￥元(人民幣大寫元整)。
第十條對材料及質量的控制。
10.1精裝修所有施工材料
10.1.1主材由乙方提供樣板，經雙方協(xié)商后確定材料單價，并將乙方所提供的樣板進行封樣。
10.2.2甲供材料由甲方控制、乙方按需領取。
10.2.3所有材料必須送甲方指定符合條件的、經監(jiān)理考察合格的實驗室進行材料檢測。
10.2.4進場時必須及時通知甲方物資部人員及工程技術部人員進行抽檢，否則造成的一切損失由乙方承擔。
10.2.5乙方采用的材料的規(guī)格、型號、品牌、產地等均應符合設計和甲方要求，材料選用堅決杜絕以次充好，使用假冒偽劣產品。否則，乙方應承擔相應的違約責任。
10.2.6乙方使用的材料應符合國家室內裝修工程環(huán)保標準要求。
第十一條結算及付款
11.1甲方采取月付款的形式進行施工進度款的支付，每月驗工批復后10日內支付當月批復驗工值的80%的工程款，工程完工經初驗優(yōu)良后累計支付至累計批復驗工產值的90%即停止支付。
11.2工程全部完工，經聯(lián)合驗收確定優(yōu)良后，乙方將按合同編制全面的結算報告，上報甲方。待甲方各相關部分和人員在結算意見書上簽字后，按甲方的規(guī)定和程序進行結算審核工作。審核后的結算經甲方項目經理簽字認可并加蓋雙方單位公章后結算書方能生效。工程結算后3個月內付至結算總金額的95%，工程質保期結束后一個月內付清質量保修金(扣除維修支出費用和補償金)。
11.3乙方委托與甲方進行工程結算和工程款支付工作，甲方以支票的形式支付乙方工程款，每次付款時，乙方須向甲方提供相應金額的發(fā)票，否則，甲方有權拒絕支
第十二條保險
12.1乙方必須為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械辦理保險，支付保險費用。
12.2事故發(fā)生時，乙方和甲方有責任采取必要的措施，防止或減少損失。
第十三條竣工資料提供
工程竣工經質檢站驗收優(yōu)良后，乙方向甲方提供完整的竣工資料。
第十四條違約和爭議
甲方和乙方在履行合同時發(fā)生爭議，可以自行解決或要求有關主管部門調解，任何一方不愿和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定采用向工程所在地人民法院起訴方式解決爭議。
第十五條其它
15.1雙方履行完合同全部義務，結算價款支付完畢，乙方向甲方交付勞動作業(yè)成果，并經甲方驗收滿足要求后，本合同即告終止。
15.2本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
15.3簽訂本合同時，承包人必須出具法人授權委托書，作為本合同的附件。
15.4本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
第十六條合同解釋順序
1.合同的補充協(xié)議
2.本合同
第十七條合同生效
合同訂立時間：__年__月__日，雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
有關裝修合同 篇2
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
裝修項目：
甲、乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條 工程概況和工程價款
1.項目地址：2.房型： 4 室 2 廳 1 廚 1 衛(wèi)，施工面積：130 平方米。
3.工程總天數：60天
工程開工日期： xx 年 10月 15 日
工程竣工日期： xx 年 12月 15 日
4.工程價款 :( 壹 第二條 質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
第三條 材料供應及付款方式
1.甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝修工程，非經甲方同意，不得擅自更換或挪作他用。乙方如擅自更換或挪作他用，應按材料的雙倍價款補償給甲方。
2.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
3.合同一經簽訂，甲方對工程竣工驗收后結算并付清工程價款，乙方開具收條，向甲方辦理移交及發(fā)放裝修工程保修書。甲方按合同總價的3%扣留質保金，一年以后沒有出現(xiàn)質量問題質保金全部返給乙方。
4.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，雙方簽字確認。增減項目的價款，當場結清。
第四條 工程工期及工程驗收
1.如果因乙方原因而延遲完工，按300元/天的違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
2.在施工中，因工程質量、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
3.工程質量驗收，隱蔽工程需乙方通知甲方分段驗收，其它待工程全部結束后，乙方通知甲方進行竣工驗收。裝修過程中，若乙方刻意隱瞞隱蔽工程中的.施工原料及工程質量造成安全或美觀影響，甲方有權要求乙方改進，若乙方拒不改進，甲方有權扣押工程款，直到乙方改進則返還。
第五條 其他事項
1.甲方
甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應通過甲方與鄰里友好協(xié)商。
2.乙方
應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或其它說明，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地定期完成施工任務。
按照小區(qū)物業(yè)要求，負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，甲方概不負責，給甲方造成損失的，乙方全部賠償。
在施工過程中，乙方必須嚴格遵守小區(qū)物業(yè)管理的相關規(guī)定，因違反小區(qū)物業(yè)管理的相關規(guī)定發(fā)生的責任糾紛，由乙方自行負責處理。
嚴格履行合同，不要因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資。在裝
修施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收進合格之日算起，為3個月。
第六條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第七條 爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第九條 合同生效
1.本合同經雙方蓋章或簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)(蓋章)：___ ____ 乙方(蓋章)：_________
電話： 電話：
年 月 日
有關裝修合同 篇3
工程發(fā)包方（甲方）：
工程承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
�。保� 工程名稱
�。保� 工程地點：
１．３ 承包范圍：
�。保� 承包方式：
�。保� 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。
�。保� 工程質量：
１．７ 合同價款（人民幣大寫）：
第二條 甲方工作
�。玻� 開工前 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
２．２ 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
�。玻� 委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方 份。
２．４ 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
�。玻� 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
２．６ 協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
３．１ 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
�。常� 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
�。常� 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
３．４ 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的`擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
�。常� 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
�。常� 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
�。矗� 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
�。矗� 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
�。矗� 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
�。矗� 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工８小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
５．１ 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（ｊｇｊ７３－－９１）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（ｇｂｊ３００－－８８）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
�。担� 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
�。担� 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
�。担� 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
�。担� 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
�。担� 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
�。叮� 雙方商定本合同價款采用第 種：
�。ǎ保┕潭▋r格。
�。ǎ玻┕潭▋r格加 ％包干風險系數計算。包干風險包括內容。
�。ǎ常┛烧{價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。
６．２ 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
６．３ 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在 天內，結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
�。罚� 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 ％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
�。罚� 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
８．１ 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
�。福� 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
�。福� 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
�。福� 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
�。梗� 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 ％支付滯納金。
�。梗� 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。
�。梗� 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同５．２款增加優(yōu)質價款外，甲方支付乙方 元，作為獎勵。
９．４ 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
�。梗� 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
�。梗� 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
�。梗� 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
�。梗� 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
�。保埃� 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
�。保埃� 當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第十一條 其它約定
第十二條 附則
１２．１ 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。
�。保玻� 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
�。保玻� 本合同履行完成后自動終止。
�。保玻� 附件
�。ǎ保┦┕D紙或作法說明
（２）工程項目一覽表
�。ǎ常┕こ填A算書
�。ǎ矗┘追教峁┴浳锴鍐�
�。ǎ担⿻h紀要
�。ǎ叮┰O計變更
�。ǎ罚┢渌�
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代表人：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵碼： 郵碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名： 戶名：
帳號： 帳號：
年 月 日 年 月 日
有關裝修合同 篇4
合同編號：_________
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________
委托代理人：_________
單位：_________
住所地址：_________
聯(lián)系電話：_________
承包方(以下簡稱乙方)：_________
法定代表人：_________
注冊地址：_________
聯(lián)系電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂
訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.5工程期限_________天;開工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;
1.6工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第三條材料供應
3.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第四條工程質量
4.1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2本工程由_________方設計施工方案。
4.3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4.5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。4.6施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條工程驗收
5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單);
5.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(見附表九：工程結算單);
5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6.2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
6.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
第八條工程監(jiān)理
8.1本工程甲方委托監(jiān)理，應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。
8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。
8.3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理�？偙O(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
9.1甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。9.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的.權利，履行合同約定的義務：
10.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
10.3乙方代表易人，乙方應于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第十一條甲方工作
11.1甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。
11.2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
11.3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔有關費用。
11.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
11.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
11.6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
第十三條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十四條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、有關部門行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十五條通知
15.1根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
15.2各方通訊地址如下：_________。
15.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十六條爭議的處理
16.1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
16.2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十七條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十八條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
第十九條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
委托代理人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
有關裝修合同 篇5
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據《裝修管理條例》、《中華人民共和國經濟合同法》及有關規(guī)定，本著平等雙利，共同發(fā)展的原則，就乙方承包甲方裝修簽訂本合同。雙方一致達成以下協(xié)議：
一、工程地址：___。
二、工程項目及價格：
1.工程項目：房屋裝修(采用包工包料及家具);
2.工程總價為：___。
三、甲方工作：
1.開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2.無償提供施工期間的工作場地、水源、電源等。
3.參與工程質量施工進度的監(jiān)督。
四、乙方工作：
1.施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作堆積、防火規(guī)定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
2.嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
3.在施工過程中所發(fā)生的一切安全事故由乙方負責各種責任。
4.一年內如工程發(fā)生質量問題，由乙方負責維修、維護。
5.須于___前完成所有工程項目。
五、付款方式：
甲方先預付工程款10%，工程進展期間再付25%，余款必須于工程完工驗收后10天內一次性全部付清。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期根據。
七、工期延誤：
1.對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：
1)工程量變化或設計變更;2)不可抗力;3)甲方同意工期順延的其他情況。
2.對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
1)工期未按合同約定支付工程款影響正常施工期的.;
2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
八、附則：本合同一式二份，甲乙各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方簽名：乙方簽名：
日期日期：
有關裝修合同 篇6
1、工程名稱：_______________酒店改造工程
2、工程內容：_______________酒店改造及檢修
3、承包范圍：_______________兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式：包工包料
5、工期：__________年_____月_____日---__________年_____月_____日
第一條、工程價款與支付
1、合同價款的確定依據現(xiàn)行國家、省、市有關文件及“工程預算書”定額執(zhí)行。
2、本工程價款計算確定為人民幣__________萬元。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預付款，工程完工支付25%，其余的50%為質量保證金，保修期滿無質量問題后支付。
第二條、工程質量
1、工程質量必須達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量檢驗評定標準的合格條件，經協(xié)商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監(jiān)督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關部門驗收合格標準。
3、工程質量達不到上述要求時，乙方負責無償返修，直至達到要求，同時承擔由此造成的各種相關費用損失，并按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第四條：雙方的責任
1、甲方責任：
1.1、會審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延，由此發(fā)生的費用由甲方承擔。
2、乙方責任：
2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料設備計劃等施工必備手續(xù)。
2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的.原材料，如因使用原材料不合格造成工程質量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負全部責任。
2.5、合同生效一周內乙方必須進入現(xiàn)場施工，如逾期未進入現(xiàn)場施工，甲方有權單方終止合同，乙方返還預付款并按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔。
第五條：竣工驗收與保修
1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。
2、工程竣工驗收后，按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的范圍內，工程保修期為一年。
第六條：爭議的處理
雙方因合同發(fā)生爭議，首先請工程所在地建設行政主管部門調解，經調解后如雙方未達成協(xié)議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第七條：未盡事宜及補充條款如下：
1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權對工程進行總體監(jiān)督，包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與_______________酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改，乙方必須無條件執(zhí)行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔。
2、隨著工程進度情況，乙方應及時整理相應的內業(yè)資料并及時向甲方及有關部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。
3、工程竣工驗收時，必須經市技術監(jiān)督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。
4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。
第八條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。
發(fā)包方(章)：__________承包方(章)：__________
地址：_______________地址：_______________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
電話：_______________電話：_______________
電掛：_______________電掛：_______________
開戶銀行：__________開戶銀行：__________
帳號：_______________帳號：_______________
郵政編碼：__________郵政編碼：__________
合同訂立時間：__________年_____月_____日
有關裝修合同 篇7
上訴人（原審被告）：____置業(yè)顧問有限公司
地址：____市ZZ區(qū)美湖路ZZ號
法定代表人：_________
被上訴人（原審原告）：_________女士
地址：____市____區(qū)____街
原審被告：____A房地產開發(fā)有限公司
地址：____市____區(qū)____東路____號
法定代表人：
上訴請求：
1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。
上訴人____V置業(yè)顧問有限公司、____A房地產開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：
一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。
首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。
其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經充分履行了委托合同的`裝修咨詢義務。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。
總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
____市中級人民法院
上訴人：____置業(yè)顧問有限公司
�。ㄉw章）
日期：20_________年_________月_________日
有關裝修合同 篇8
委托方(甲方)：____________身份證號：________________________________
承接方(乙方)：____________身份證號：________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，雙方在認真閱讀本協(xié)議書后，本著公平自愿的原則，同意簽定本協(xié)議，以便共同遵守：
一、工程名稱：_____________________________________。
二、工程地點：_____________________________________。
三、工程性質：_____________________________________。
四、工程范圍：_____________________________________。
五、工程造價：￥___________元(大寫人民幣___________元整)。
六、工程價款結算：簽定協(xié)議時付定金___________元。木工開工前需預付工程款的_____%即__________元，木工完工后再付_____%即__________元，聚脂漆驗收后付__________%即__________元，全部竣工驗收除留保修金__________元后結清協(xié)議約定所有尾款。保修期滿后付清保修金。保修期為1年(自竣工驗收之日算起)。跑水及使用不當不在保修范圍內。施工或結帳發(fā)生糾紛，協(xié)商不成時，到勞動、工商仲裁部門仲裁(或到法院裁決)解決，工期順延。
七、施工與設計變更：根據工程項目一覽表及施工圖紙進行施工。
如遇設計變更，另做調整，超出原來設計范圍的發(fā)生費用由甲方承擔，變更圖由甲乙雙方商定。實際發(fā)生費用超過概算書定額部分由甲方承擔。如已經施工，甲方仍要求變更的，不要找任何借口，必須補償給乙方已經施工的損失，如拒付，乙方有權停止施工。
八、竣工驗收：竣工后即進行驗收，驗收標準按照甲乙雙方商定的協(xié)議附件——《工程驗收約定》進行驗收(在建筑質量達標合格的情況下按此驗收)。如當時未提出異議，或乙方交鑰匙、或甲方入住(不論什么原因)即視為驗收合格，并在三日內無條件結清全部款項。如當時確因不可抗力因素而不能驗收(但不能無故或借故拖延)，另定日期，若驗收合格，甲方應承認原竣工日期，并承擔由此造成的乙方的看管費用(50元～100元/天)。對于驗收不合格的，乙方應在工程約定的時間內修復完畢，若屢次修復達不到《工程驗收約定》的質量要求(在甲方不拖欠各種分期應付款的情況下)，選擇下面其中一種方式來解決：1、乙方應賠償需修復項目造價50‰的賠償金。2、但最后實驗證明屬異常或建筑問題的，不論工期，修復好為止，費用由甲乙雙方各承擔一半。
九、工程期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。工期：_____天。最后交工日期不得超過工程期限的10天(因故順延工期的，最后交工日期也順延)，如超，則按照第十條約定支付違約金。
十、經濟責任
1.因乙方工程質量原因而延誤超過最后交工日期的，每延期1周期(10天為一周期)，乙方向甲方支付已付款_____‰的違約金，但不支付
此因之外的任何違約金或補償金，乙方不需墊付資金，特此說明。如墊付，甲方除應付墊付的資金外，還需支付此款項_____‰/天的周轉金利息和_____‰/天的違約金。
2.因甲方原因導致延期或中途停工，甲方應補償給乙方因此造成的損失_____元/天的補償金。如甲方未及時付款，則乙方就此停工，甲方付款后再繼續(xù)進行施工，工期順延(停幾天，順延幾天)。如甲方要求提前交工，每提前一天，應向乙方支付_____元加速施工補貼金。
3.本經濟責任項甲乙雙方必須認可通過了才能簽訂本協(xié)議書。
十一、在施工中，因雙方意見不一致而造成停工，均不計為誤工，工期可以順延。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果由甲方自負，給乙方造成的損失，甲方應予雙倍的賠償。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，商定后方能進行該項目的施工，簽字后或口頭答應都可以進行施工，施工了，就說明雙方都同意了，如果未能通過則停止施工，停幾天，工期就順延幾天，由此影響竣工日期，順延工期。《變更單》所列費用應在木工工程進行前一次性付給乙方(不得借任何理由拖欠變更款，如拖欠，按第十項第二款規(guī)定的逾期違約金的2倍支付此違約金)，以便后面的其它工程繼續(xù)進行。甲方因故未簽變更單，但已付或未付變更單所列費用，都可以在工程竣工之后結算。
十二、協(xié)議的變更、解除和延期開工：協(xié)議經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守，任何一方需變更協(xié)議內容，應經協(xié)商一致后，簽訂《變更單》。如要終止協(xié)議，提出終止協(xié)議一方，要以書面形式提
出，應按協(xié)議總價款的_____‰支付違約金，并辦理終止協(xié)議手續(xù)。甲方如要延期開工，須交納_____元延期開工違約保證金，并簽訂《工程延期開工協(xié)議》。
十三、甲方應保障水、電、暖的充足正常供應。如因此而影響乙方施工及施工進度，除工期順延外，還應補償乙方因此而造成的損失，甲乙雙方商定。不可抗力因素除外。
十四、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力。本協(xié)議依法簽訂，認定簽字，簽字生效。協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分。
甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________
聯(lián)系方式：___________________________聯(lián)系方式：___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
(注：協(xié)議附件包括：1.《工程項目一覽表》。2.《驗收單》。3.《變更單》。4.《驗收約定》。5.《工程延期開工協(xié)議》。)
委托方(甲方)：____________身份證號：________________________________
承接方(乙方)：____________身份證號：________________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條、工程概況
1、工程地址：____________________________________。
2、居室規(guī)格：計_______平方米。
3、委托方式：包工包料。
4、工程開工日期：_________年_________月_________日。
5、工程竣工日期：_________年_________月_________日。
工程總天數：_________天。
第二條、工程價款
工程價款：_________元整(小寫：_________元整)。
第三條、質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條、材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所帶給的`材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方帶給的材料、設備如不貼合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見《甲方帶給裝潢材料清單》的資料，就應是貼合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方帶給的材料合計金額的____%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條、付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付____%工程材料款和施工工費的____%。當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的____%支付給乙方。
第六條、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條、本合同一式____份，甲、乙雙方各持____份。
第八條、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字/蓋章)：____________________乙方(簽字/蓋章)：____________________
聯(lián)系方式：___________________________聯(lián)系方式：___________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
有關裝修合同 篇9
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《工程勘察設計收費標準》和有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本公司所具有技術水準及本工程具體情況，本著精益求精、精誠合作的原則，甲乙雙方就該工程室內裝飾設計事宜達成如下協(xié)議：
一、工程概況：
1. 工程地點：
2. 建筑面積：
3. 使用性質：
4. 房屋結構：
二、設計程序：
1.甲乙雙方經協(xié)商設計費按套內建筑面積__________元/m2計取。閣樓設計費按套內建筑面積(如要求特別創(chuàng)意的按套內建筑面積計算，非特別創(chuàng)意的按一半的套內建筑面積計算。)__________元/ m2計取，設計費總計_______________元。
2.設計協(xié)議簽訂后，即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的_____%，即__________元。
3.乙方在收到甲方提供的有關圖紙，對工程進行實地勘測后在 天內，提出設計構想，形成設計方案平面圖，創(chuàng)意透視草圖，由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設計費即總設計費的_____%，即__________元后，乙方在 天內完成施工圖設計，包括平面布置圖，天花平面圖，效果圖(共公區(qū)域效果圖一張)，立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認，確認后甲方在索取圖紙時，須支付尾款，即設計費的_____%，即__________元。
6.甲方如需乙方提供2個區(qū)域以上的效果圖應事先說明，并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖__________元/張)�，F(xiàn)甲方要求繪制 部位效果圖_____張，總計__________元。
7.施工圖由甲方簽字確認后，并由乙方蓋好公司公章后，施工圖才算正式有效。否則應為無效，乙方不對所有施工圖負責。
8.其它約定：
______________________________。
三、雙方責任：
一甲方責任：
1.甲方保證提交的資料真實有效，若提交的資料錯誤或變更，引起設計修改，須另付修改費。
2.在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應書面通知乙方，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
3.事先經甲乙雙方確認的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相應增加設計費。
4.對未經甲方確認的，或未付清設計費的圖紙均不能外帶。
5.施工中，甲方要求更改設計圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構，乙方不同意修改，而甲方執(zhí)意要改的，其一切后果均由甲方自負。
6.甲方有責任保護乙方的設計版權，未經乙方同意，甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，乙方有權按設計費雙倍收取違約金。
7.負責承擔要求設計師外出考察或選料時所需的出差費用。
8.凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
二乙方責任：
1.乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。
2.乙方對設計文件出現(xiàn)的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費。
3.合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還設計定金。
4.乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協(xié)助解決技術上的疑難問題。
四、其它：
1. 本合同中所稱室內裝修設計系解決功能，藝術性的形的設計，而不含原有建筑構造的安全鑒定，及其構造變更后的`加固和技術措施。若業(yè)主需要應另行委托設計。
2. 凡本設計在實施前甲方或施工企業(yè)均應按規(guī)定辦理有關審批手續(xù)，并應遵循相關規(guī)范與要求。若有差異均應以規(guī)范或審批結論為準，否則乙方不承擔責任。甲方或施工企業(yè)在實施前均應與設計師進行圖紙交底，凡未會審交底而進入施工所產生的一切問題均與乙方無關。
3. 如本設計項目非本公司施工的，由于甲方所請施工公司或施工隊不理解圖紙而需乙方多次到施工現(xiàn)場的，市區(qū)內甲方應支付乙方 元/次的外出費，市區(qū)外甲方應支付乙方 元/次的外出費，甲
方承擔交通費及旅差費。
4. 對甲方提出的有違反設計規(guī)范的建意及要求，乙方有權不予采納，如甲方要求乙方強制采納設計的，乙方不承擔由此引起的一切后果。
5. 本合同在履行過程中發(fā)生糾紛，委托方與設計方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可訴請XX市XX區(qū)人民法院解決。
6. 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7. 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方名稱(簽字蓋章)： __________乙方名
稱(蓋章)：__________
甲方代表： _______________法定代表人：_______________
電話：_______________ 電話：_______________
簽訂日期：______________
有關裝修合同 篇10
發(fā)包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同，以資守信。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程量： 以合同預算表為準，發(fā)生工程量變更的以實際工程量為準。
4、承包方式按以下第 項執(zhí)行
（1） 包工包料 （2）包工不包料 （3）包工；部分包料（4）包料；部分包工
第二條 工期
1、開工日期： 年 月 日
2、竣工日期： 年 月 日
3、工程總用工時間： 天（工期順延的時間未計入）
第三條 工程價款
本工程總造價為：（大寫） （人民幣）
￥： 元
注：此價款為工程結算依據，最終要按實際發(fā)生的工程量計算
第四條 工程質量
本工程質量按以下第 執(zhí)行
（1）國家標準 （2）地方標準 （3）行業(yè)通用標準（4）甲方特殊標準
第五條 圖紙
1、經雙方協(xié)商一致決定，采用以下第 項執(zhí)行
（1）甲方委托乙方設計施工圖紙，設計費用為（大寫）： 元，圖紙設計費用不包含在工程總價款內；
�。�2）甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會審和設計交底時間：
3、施工圖紙一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的，應在開工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 合同組成文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、標準、規(guī)范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程報價單或預算書
5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設計變更
施工中發(fā)包人需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時，發(fā)包人應報規(guī)劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：
(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；
(2)增減合同中約定的`工程量；
(3)改變有關工程的施工時間和順序；
(4)其他有關工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦，延誤的工期相應順延。
施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經發(fā)包人同意。未經發(fā)包人同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包人的有關損失，延誤的工期不予順延。發(fā)包人同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。
2、其他變更
合同履行中發(fā)包人要求變更工程質量標準及發(fā)生其他實質性變更，由雙方協(xié)商解決。
3、確定變更價款
承包人在工程變更確定后3天內，提出變更工程價款的報告，經發(fā)包人確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：
(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；
(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經發(fā)包人確認后執(zhí)行。
甲方
乙方
有關裝修合同 篇11
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙雙方經過友好協(xié)商,就乙方承包甲方所有的裝修施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的全部施工工作,
即實行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工,具體施工內容詳見附件。
二、包干承包費用：
人民幣________________________整（小寫____________元）。除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方進場施工之日,甲方向乙方預付人民幣____________整（小寫￥__________元）；
2、乙方完成全部裝修施工后,支付進度款人民幣____________整（小寫￥__________元）；
3、全部裝修施工完成后天內,甲方支付余款人民幣____________整（小寫￥__________元）。
四、工期：
雙方確定該房屋裝修施工工期為_______天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責采購裝修材料；
2、甲方應按合同約定及時付款,否則按_______元/天支付違約金；
3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質量不合格行為,造成返工,因此造成的`裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料,否則按_______元/次予以處罰,并需賠償甲方損失；
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照_______元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任；
6、該房屋裝修保修期為貳年,保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：____________乙方（簽字）：____________
時間：____________時間：____________
房屋裝修承包內容
�。ㄒ唬┛蛷d制作、油漆
1、進門門套；
2、鞋柜；
3、玄關；
4、酒柜；
5.電視柜；
6、廚房門套；
7、電視背景墻；
8、電視背景墻頂部吊頂；
10、客廳與陽臺推拉門門套；
11、衛(wèi)生間門口過道吊頂。
�。ǘ┲髋P室
1、衣柜；
2、雙面門套、門板；
3、過道吊頂。
（三）次臥制作
1、雙面門套、門板；
2、衣柜。
�。ㄋ模┬『⒎�
1、兩門雙面門套、門板；
2、衣柜；
3、電腦桌及書架；
4、榻榻米床；
�。┬l(wèi)生間
1、吊頂；
2、改沉水灣。
3、鋪地板磚、墻磚。
�。ㄆ撸⿵N房
1、貼地板磚、墻磚；
2、吊頂。
�。ò耍﹥缮铌柵_
1、貼地板磚；
2、制作地、吊柜。
�。ň牛┛蛷d陽臺
1、書桌、書柜；
�。ㄊ┚C合類
1、客廳、臥室、客廳陽臺頂面和墻面膩子3遍、墻漆2遍；
2、廚房、衛(wèi)生間水管加補、修改；
3、所有電路改造；
4、所有地面找平；
5、衛(wèi)生間墻面防水處理；
6、衣柜、書柜防潮處理；
7、燈具、潔具安裝；
8、飄窗鋪設大理石；
9、衛(wèi)生間、廚房門口鋪設門檻石；
10、客廳陽臺、生活陽臺貼踢腳線；
11、包所有下水管、油煙管道。
�。ㄊ唬�、其他：
1、裝修材料搬運（從小區(qū)大門口到房屋內）；
2、裝修衛(wèi)生、垃圾清理至小區(qū)垃圾站；
3、裝修管理費、垃圾清運費由甲方負責
有關裝修合同 篇12
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝飾。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽定本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
一、工程地址：
二、居室規(guī)格：房型層(式)室廳衛(wèi)。
三、施工內容：詳見本合同附件《裝飾施工內容表》。
四、委托方式：雙方商定采取下列第種承包方式。
1.乙方包工、包全部材料;
2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程開工日期：年月日
六、工程竣工日期：年月日
工程總天數：天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)元。
第三條：質量要求
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附
件《家庭裝飾工程主材料報價單》。
二、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的
費用，應另簽定補充合同。
三、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由
乙方負責。
第四條：材料供應
一、甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝飾工程，非經甲方同意，
不得挪作他用。
二、乙方提供的'材料、如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第五條：付款方式
一、合同一經簽定，甲方按照下表中的約定直接向乙方支付工程款。
支付次數支付時間支付金額
第一次開工前三日年月日元
第二次工程進度過半年月日元
第三次工程驗收合格年月日元
二、甲方付清工程價款，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程結算單》，乙方向甲方辦理移交及發(fā)放工程保修卡，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程質量保修卡》
三、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格
未結清工程價款時，不得交付使用。
四、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件《家庭裝飾工程工程變更表》，雙方應簽定補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
第六條：爭議解決
1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商調解解決不成時，可以按照本合同約定向
——市仲裁委員會申請仲裁;
——人民法院提起訴訟。
(將不選定的解決方式劃出)
第七條：合同的變更和解除
一、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后，重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中，任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第八條：合同生效
一、本合同和合同附件由雙方蓋章、簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)
住所地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約地址：
簽約日期：年月日
有關裝修合同 篇13
一、裝修工程書面文件齊全
在簽訂裝修合同前，首先要看一下該裝修公司的營業(yè)執(zhí)照和資質證書。其次，除了裝修合同本身，裝修公司還應該提供工程預算表，完整的設計圖紙(房間的平面圖，必要的立面圖，必要的天花圖、水電圖，以及現(xiàn)場制作的家具圖)，并由雙方確認并簽字。所有裝修文件要妥善保存，后期如果發(fā)現(xiàn)裝修公司沒有嚴格按照圖紙施工，可以根據這些文件，要求返工。
二、裝修材料要標注清楚
對于裝修公司提供的材料，一定要在合同中清楚地標明材料的品牌、產品名稱、規(guī)格、型號等。要求裝修公司提供所有材料(包括主材和輔材)詳細列表作為裝修合同附件。所有材料進場必須由業(yè)主驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)假冒材料或不是合同中規(guī)定的材料，必須返工。由此產生的人工費，材料費，誤工費等均由裝修公司承擔。
三、工期約定
一般2居室100平米的房間，簡單裝修的話，工期在35天左右，裝飾公司為了保險，一般會把工期約定到45-50天。如果業(yè)主急于入住，可以在簽訂時和裝修方商榷此條款。裝修合同必須嚴格約定工期，而且應該明確約定如果施工方延誤工期，對業(yè)主的賠償責任，最好是每延誤一日，按照工程款的某比例賠付給業(yè)主。若再合同中只約定工期，卻無注明違約責任，工期的約定等于一條空文。
四、工程項目增減
在施工過程中難免會有項目的調整，即通常所說的增減項目。比如多做個柜子，多改幾米水電路等等。對于增減項，有兩個注意點要落實到合同上：
1、所有項目增減，必須由業(yè)主認可并簽字才有效，否則可以拒絕支付。
2、裝修結束后，費用結算一般都會超出預算。對于超出預算的幅度要在合同中明確好。比如，除業(yè)主主動要求增加項目部分，實際費用總支出不得超過預算的10%。這個比例可以和裝修公司協(xié)商，這樣才能保證裝修整體費用支出的.可控。
五、付款時間
裝修公司付款方式一般分三次付款：首付60%，木工驗收合格后交納35%，完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話，在工期過了一半左右后，業(yè)主就已經向裝飾公司交了95%左右的費用，如果裝修的后期出了什么問題的話，就很難在錢上面制約裝飾公司了。小編建議這樣的支付節(jié)奏：首付30%，水電驗收結束30%，油漆結束30%，全部驗收合格后10%。
六、室內空氣質量要達標
對于環(huán)保要求，一定要白紙黑字落實到合同里面，這樣才能對裝修公司進行有效地約束。裝修完工后，要檢測室內空氣質量，如不合格，要求裝修公司進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日乙方支付甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
七、明確保修期和保修范圍
一般免費保修期為一年，終身負責維修；工程完工、驗收合格后，雙方要簽訂“工程結算單”、“工程保修單”。比如，出了問題，裝修公司是包工包料全全負責保修，還是只包工，不負責材料，或是還是有其他制約條款，這些都一定要在合同中寫清楚。
知識拓展：
1、什么時候簽訂裝修合同
業(yè)主在選好認可的設計師后，會先交定金。設計師在完成設計稿以及工程預算后，會和業(yè)主確認，并做二次修改，直到業(yè)主滿意。在所有設計以及工程預算都談妥后，就可以和裝修公司簽合同了。
2、裝修合同由哪些部分組成
裝修合同，是裝修工程中最主要的法律文件。目前，裝修管理較為成熟的城市的建委或者工商局都制定有標準合同。一般地，裝修合同主體內容大致包括：
(1)工程主體：發(fā)包人和承包人信息，施工地址等。
(2)工程項目：包括序號、項目名稱、規(guī)格、計量單位、數量、單價、計價、合計、備注(主要用于注明一些特殊的工藝做法)等，這部分多數按附件形式寫進程預算(報價)表中。
(3)工程工期：包括工期為多少天、延期的違約金等。
(4)付款方式：對款項支付手法的規(guī)定。
(5)工程責任：對于工程施工過程中的各種質量和安全責任作出規(guī)定。
(6)雙方簽章：包括雙方代表人簽名和日期；作為公司一方，還應有公司章。
【裝修合同 】相關文章：
裝修合同裝修合同02-23
裝修隊裝修合同04-22
裝修公司裝修合同12-01
裝修室內裝修合同04-02
精裝修裝修合同04-23
裝修公司裝修合同(15篇)04-03
裝修公司裝修合同15篇04-02
房屋裝修合同模板 農村房屋裝修合同11-27
經典裝修合同04-03
裝修合同11-01