欧美日韩在线免费观看,久久精品合集精品视频,每日更新在线观看AV_手机,这里是精品中文字幕

<mark id="47rz2"><center id="47rz2"><dd id="47rz2"></dd></center></mark>

    <legend id="47rz2"><u id="47rz2"><blockquote id="47rz2"></blockquote></u></legend>

      當前位置:好文網(wǎng)>實用文>合同范本>建筑施工合同

      建筑施工合同

      時間:2023-07-02 08:19:02 合同范本 我要投稿

      建筑施工合同【推薦】

        在人們越來越相信法律的社會中,我們用到合同的地方越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?以下是小編精心整理的建筑施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      建筑施工合同【推薦】

      建筑施工合同1

        根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。

        一、勞動合同期限

        第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)

        1、有固定期限勞動合同

        本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日終止。

        其中試用期至 年 月 日止。

        2、以完成一定工作為期限的合同。

        本合同生效日期為 年 月 日;以乙方完成

        工作任務(wù)為合同終止時間。

        3、無固定期限勞動合同

        本合同于 年 月 日生效,于法定或約定的解除(終止)合同的條件出現(xiàn)時止。

        其中試用期至 年 月 日止。

        二、工作內(nèi)容和工作時間

        第二條 甲方招用乙方在 (項目名稱)工程 中擔任 崗位(工種)工作。乙方的崗位(工種)上崗證號碼為 。

        第三條 甲方安排乙方執(zhí)行下列第 種工作時間制度。

        1、執(zhí)行定時工作制(乙方每日工作8小時,每周工作40小時)。

        2、執(zhí)行綜合計算工時工作制(乙方每月工作不超167.4小時)。

        3、執(zhí)行不定時工作制(在保證完成甲方工作任務(wù)情況下,乙方自行安排工作和休息時間)。

        第四條 實行計時工資制的,甲方安排乙方加班,應(yīng)符合律、法規(guī)的規(guī)定。甲方安排乙方在日法定標準工作時間以外延長工作時間的,應(yīng)支付不低于工資的150%的工資報酬。甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排補休的,應(yīng)支付不低于工資200%的工資報酬。甲方安排乙方在法定節(jié)日工作的,應(yīng)支付不低于工資300%的工資報酬。

        三、勞動保護和勞動條件

        第五條 甲方應(yīng)當在乙方進入施工現(xiàn)場當天對乙方進行入場三級安全教育,并組織對乙方學(xué)習(xí)成果的書面考試,考試結(jié)果甲方應(yīng)保存在施工現(xiàn)場備查,考試不合格的不得在現(xiàn)場施工。

        甲方應(yīng)當對從事電氣焊、土建、水電設(shè)備安裝等特殊工種的乙方進行崗前培訓(xùn),乙方取得相應(yīng)的操作證書方可上崗。

        第六條 甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要,按照國家勞動安全、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定為乙方配備必要的安全防護措施,發(fā)放必要的勞動保護用品。

        甲方為乙方提供的宿舍、食堂、飲用水、洗浴、公廁等基本生活條件應(yīng)達到安全、衛(wèi)生要求,其中建筑施工現(xiàn)場要符合《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》 (JGJl46—20xx)。

        第七條 甲方將根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),建立安全生產(chǎn)制度;乙方應(yīng)當嚴格遵守甲方的勞動安全制度,嚴禁違章作業(yè),防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。

        四、工資保險待遇

        第八條 雙方約定的工資不得低于江西省政府頒布的當?shù)刈畹凸べY標準和本企業(yè)工資集體協(xié)商的最低標準。

        1、計時工資 乙方在試用期間的工資為每月(日) 元,試用期滿后月(日)工資為元。

        2、按工程量計付工資

        (1)按工程量單價 計取工資;

       。2)按工程量總量 總價 計取工資。雙方約定的工程量單價不得低于江西省建設(shè)工程定額人工

        費標準。實行按工程量計付工資的,每月支付工資額不得低于當月完成工程量的70%。

        甲方應(yīng)在每月 日前以貨幣形式計發(fā)乙方的工資,并由乙方簽字確認。

        甲方在勞動合同終止、解除后5天內(nèi)應(yīng)當一次性付清乙方的工資。

        甲乙雙方對工資支付的其他約定:

        第九條 甲方應(yīng)為乙方辦理養(yǎng)老保險、工傷保險和醫(yī)療保險

        手續(xù),并為乙方繳納養(yǎng)老保險、工傷保險和醫(yī)療保險費用。

        五、勞動紀律和勞動合同的解除

        第十條 乙方應(yīng)嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度、勞動紀律和安全技術(shù)操作規(guī)程。

        第十一條 乙方有下列情形之一, 甲方可以解除本合同;(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

        (二)嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的.;

        (三)嚴重違反總包單位和甲方的施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定及施工質(zhì)量管理規(guī)定的;

        (四)被依法追究刑事責(zé)任的。

        第十二條 乙方解除本合同,應(yīng)當提前 日(3天以上30天以內(nèi))以書面形式通知甲方,不得擅自離職。

        六、當事人約定的其他內(nèi)容

        第十三條 乙方違法解除勞動合同,給甲方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。

        第十四條 甲乙雙方約定的其他內(nèi)容:

        七、勞動爭議處理及其他

        第十五條 雙方因履行本合同發(fā)生爭議,應(yīng)當自勞動爭議發(fā)生之日起,60日內(nèi)向有管轄權(quán)的勞動爭議仲裁委員會申請促裁。對仲裁裁決不服的,可自接到裁決書之日起15日內(nèi)向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

        第十六條 甲方依法制定的規(guī)章制度作為本勞動合同的附件,與勞動合同具有同等法律效力。

        第十七條 本合同未盡事宜或國家、江西省規(guī)定相悖的,按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        第十八條 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。

        甲方(公章) 乙方(簽字或蓋章)

        法定代表人或委托代理人

       。ê炞只蛏w章)

        簽訂日期: 年 月 日

      建筑施工合同2

        甲方:(發(fā)包方)______________________________

        乙方:(承包方)______________________________

        根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保工程任務(wù)的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

        第一條 工程概況

        (一) 工程名稱:__________________________________

        (二) 工程地點:__________________________________

        (三) 工程范圍:_________________________________________________。

        (四) 工程總造價:經(jīng)雙方確定本工程實行雙包(包工包料),含框架及內(nèi)外粉,門窗和水電安裝,綜合單價為500元每平方米,工程量為按實際收方結(jié)算 ,全部工程造價暫定為人民幣__________萬元,大寫__________。

        第二條 工程期限

        根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自20xx年5月20日起至20xx年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工,超過期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災(zāi)害引起誤工則工期順延。

        第三條 工程質(zhì)量

        乙方根據(jù)甲方的要求進行施工,確保工程質(zhì)量。

        第四條 工程價款結(jié)算

        (一) 本合同全部工程造價的結(jié)算按下列方式辦理:

        本合同的工程量是暫定數(shù)量,待甲乙雙方共同校定后作為最終結(jié)算的依據(jù)。按實際簽證結(jié)算。

        (二) 工程價款結(jié)算與撥付辦法;第二層完工付第二層工程量的80%,第三層完工后付第三層工程量的100%,所有工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后付清尾款。

        第五條 雙方責(zé)任

        (一) 甲方責(zé)任

        1、甲方應(yīng)負責(zé)施工現(xiàn)場周邊鄰居關(guān)系協(xié)調(diào),以保證施工材料、設(shè)備等能順利進出場。

        2、甲方應(yīng)提供乙方施工所需的水、電接口。

        3、工程竣工后,甲方應(yīng)組織專門人員在______日內(nèi)進行驗收。

        (二) 乙方責(zé)任

        1、乙方根據(jù)甲方的要求施工編制施工方案,并經(jīng)甲方同意后施工。

        2、乙方應(yīng)按照雙方約定的.施工方案嚴格組織施工。

        3、乙方應(yīng)制定安全措施,加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育,如發(fā)生事故應(yīng)由乙方自行負擔。

        4、乙方應(yīng)合理組織施工和機械車輛調(diào)配,保證工程按期完成。

        5、乙方應(yīng)服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。

        第六條 合同糾紛

        因履行本合同發(fā)生的一切爭議,由當事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解不成,從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打,如選擇仲裁方式,請注明具體仲裁委員會)。

        1、提交_______________仲裁委員會( )

        2、依法向人民法院起訴( )

        第七條 附則

        (一) 本合同自雙方簽字后生效,合同履行完畢后自行無效。

        (二) 本合同如有未盡事宜,雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款,以便共同遵守。

        (三) 本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份,副本應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向有關(guān)部門簽證備案。

        第八條 附加條款

        甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日 _________年____月____日

      建筑施工合同3

        甲方:

        乙方:

        經(jīng)甲乙雙方反復(fù)協(xié)商在平等自愿互利互惠的前提下特訂立協(xié)議如下:

        一、承包方式:包工包料。

        二、承包價格:按建筑面積530元/平方計算,實做實收。

        三、承包內(nèi)容:

        1.基礎(chǔ)工程:樁基在1.5-2米內(nèi),水泥螺紋鋼筋,由乙方承擔,正負零以上為磚混結(jié)構(gòu),一樓高4.8米為框架結(jié)構(gòu),按1.5倍計算,二樓/三樓磚混結(jié)構(gòu)高3米,加一屋面尖子3米按0.5計算。

        施工所用水泥為三峽正宗500號水泥,所用鋼筋為國標,大梁用 25螺紋鋼,牛腿 22螺紋鋼,結(jié)構(gòu)按甲方提供的`圖紙方案為準,如出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負全部責(zé)任。

        2.裝飾工程:內(nèi)外墻混合砂漿收光,室內(nèi)石灰標白樓內(nèi)地面水泥收光,正宗水、電材料安裝進戶。正面瓷磚不低于20元/平方,窗戶價格在120元/平方,超出部份由甲方承擔。

        四、責(zé)任劃分:

        1.雙方責(zé)任:乙方負責(zé)現(xiàn)場施工,安全生產(chǎn)及施工人員管理,周圍關(guān)系由甲方處理,城管方面關(guān)系由甲乙雙方共同負責(zé),協(xié)調(diào)所產(chǎn)生的費用由甲方負責(zé)。

        2.安全責(zé)任:安全施工方面由乙方負責(zé),如有安全事故,所發(fā)生的費用全部由乙方承擔,甲方概不負責(zé)。

        五、計算方式:

        樓梯面積按1.5倍計算,但要減去樓層面積,F(xiàn)澆部份按1.3倍計算,但要減去樓層面積。其余部分實做實收。

        六、甲方對乙方天蓋要求如下:

        1.檁子不少于8-10根,按50公分/檁。

        2.紅瓦用安陸優(yōu)質(zhì)紅瓦。

        3.樓房左右飛檐15-20公分,房尖按3米3分半的水往下分。

        七、付款方式:

        樓房下樁基付款四萬元,甲方先期所進材料計價后,由乙方驗收,寫下工程預(yù)付款收條,自樁基完工后即可充抵工程結(jié)算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元,三樓蓋板上梁付款三萬元,下余部分樓房完工付整棟樓房造價的90%,剩余的10%為質(zhì)量保證金,在20xx年底一次付清。

        八、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

        本合同自簽字之日起生效。

        甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日 _________年____月____日

      建筑施工合同4

        甲方:

        乙方:

        根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項承包給乙方,本著公開、公平、公正的原則,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特訂合同如下:

        一、工程概況

        1、工程名稱:廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。

        2、工程地址:千佛崖一組洞子口矛地灣。

        3、工作內(nèi)容:基礎(chǔ)工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。

        4、工程規(guī)模:大小住戶約40戶左右。

        二、工程造價和付款方式:

        1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎(chǔ)余土,砼振動棒、電機小型機具等)計算。

        2、付款方式:

       、俨挥韪督痤~;

        ②中途按工程進度的工程量可借支;

       、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r的80%;

       、芄こ炭⒐,經(jīng)驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額,減去借支和已付工程款、保修金后,30日內(nèi)付清余款。

        三、工程質(zhì)量:合格。

        四、工程保修金:甲方按總造價的3%計算,扣除乙方所承擔工程的質(zhì)量保修金,等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)退還給乙方。

        五、甲方責(zé)任

        1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

        2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石),攪拌機組織進場,一次性向乙方提供斗車五架。

        3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的`支付,施工的各種技術(shù)指標工作。

        六、乙方責(zé)任

        1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙,變更通知單進行施工。

        2、合同簽訂后,乙方應(yīng)立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。

        3。乙方必須嚴格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規(guī)章制度進行管理和文明施工,并嚴格按照安全生產(chǎn)紀律、操作規(guī)程進行管理和施工,嚴禁酒后上班等,如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟責(zé)任和民事法律責(zé)任由乙方自行負責(zé)。

        4、乙方在施工過程中,如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工,所造成的返工一切經(jīng)濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責(zé)。

        5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設(shè)施的經(jīng)濟損失按現(xiàn)有價格的兩倍懲罰。

        6、乙方在施工現(xiàn)場施工時,堅持文明施工,以人為本,密切同甲方和業(yè)主配合,并和當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)、父老鄉(xiāng)親搞好團結(jié),服從領(lǐng)導(dǎo)管理,使施工能夠順利進行。

        七、單方違約:按總造價的5%進行罰款。

        八、本合同一式同等的法律效力,待工程余款付清后自動失效。

        甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日 _________年____月____日

      建筑施工合同5

        甲方(戶主):住址:

        乙方(承包人):住址:

        甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議。

        一、承包方式:包工不包料。

        二、承包價:按每平方米元計算,本承包價格包括工人的務(wù)餐費、香煙費。

        三、付款方法:工程開工甲方預(yù)付元,結(jié)構(gòu)結(jié)束(屋面蓋好)預(yù)付元,余款年春節(jié)前結(jié)清。

        四、工期:開工日期為農(nóng)歷月日(月日)開工,施工日歷天天即年月日竣工。

        五、質(zhì)量:乙方施工中應(yīng)注重質(zhì)量,施工存在質(zhì)量問題甲方提出后乙方應(yīng)立即整改,如堅持不整改甲方有權(quán)拒付工程款。

        六、安全管理:施工中乙方應(yīng)加強安全管理確保施工人員的`安全,如疏于管理發(fā)生人身傷害事故一切費用和責(zé)任由乙方負責(zé)與甲方無關(guān)。

        七、雙方責(zé)任和義務(wù):

        甲方:

        ①應(yīng)保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。

        乙方:

        ①負責(zé)建筑施工的垂直運輸設(shè)備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

       、诮ㄖ牧线M場時間乙方應(yīng)提前通知甲方提供,否則甲方不負有責(zé)任。

        ③承包范圍:按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發(fā)包。

        八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結(jié)清后失效。

        甲方(公章):_________乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日_________年____月____日

      建筑施工合同6

        發(fā)包方: (以下簡稱甲方)

        承包方: (以下簡稱乙方)

        依照《中華人民共和國合同法 》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

        1、工程名稱:

        2、工程地點:

        3、工程內(nèi)容和承包范圍:地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路總長暫定為200米。

        4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采購,但材料質(zhì)量必須符合有關(guān)規(guī)定,并具備產(chǎn)品合格證書等。

        5、合同造價:暫定為人民幣 元整。

        6、工期:合同簽訂并生效后 天內(nèi)完成。工期每延遲一天,乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金,甲方可在本工程造價中直接扣除。

        7、合同履約保證金

        本工程不設(shè)置履約保證金。

        8、結(jié)算辦法

        8.1 按以下原則結(jié)算:

        8.1.1 按____省市政工程預(yù)算定額結(jié)算,具體單價及費率詳見附后清單。

        8.1.2 根據(jù)附后清單約定的價格及現(xiàn)場簽證的工程量按實結(jié)算。

        8.2 土方開挖費用按挖機臺班及短駁運輸費用單獨計取,單獨土方短駁運輸(運距1000米內(nèi))按40元車(5噸車)計,此單價均已包括管理費稅金等所有費用。

        8.3 挖土機采用200型挖機,挖土機費用按230元小時單價包干,此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。

        9、工程質(zhì)量

        9.1 道路工程質(zhì)量按《水泥混凝土路面施工及驗收規(guī)范(GB97-87)》和《市政道路工程質(zhì)量檢驗評定標準(C1-90)》執(zhí)行,要求保證達到合格等級。并達到以下要求:

        9.1.1 混凝土層

        混凝土采用設(shè)計規(guī)定的商品混凝土。

        厚度誤差:177;10%厚度。

        平整度誤差:小于10。

        寬度:不小于設(shè)計規(guī)定。

        9.1.2 塘渣基層

        塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應(yīng)符合設(shè)計要求,路基開挖應(yīng)至老土,當局部為淤泥土?xí)r,應(yīng)保證回填厚度應(yīng)經(jīng)甲方確認。

        路基應(yīng)有良好的排水系統(tǒng);

        路基應(yīng)碾壓密實、均勻堅實、穩(wěn)定,壓實度和平整度應(yīng)符合設(shè)計要求;

        必須用不小于15噸的壓路機碾壓檢驗,其輪跡不得大于5。

        不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象。

        道路中線標高允許誤差177;20。

        平整度允許偏差:20。

        寬度允許偏差:100。

        9.2 材料要求

        9.2.1 中標單位必須對所采購的材料質(zhì)量全面負責(zé),應(yīng)提供產(chǎn)品合格證書、質(zhì)保書、試驗報告。招標單位對材料質(zhì)量有疑問時,有權(quán)要求復(fù)驗,復(fù)驗合格其相關(guān)費用由招標方建設(shè)單位支付,復(fù)驗不合格其經(jīng)濟損失及復(fù)驗費用由中標單位承擔。

        9.2.2 道路基層塘渣要求采用清塘渣。

        9.3 乙方必須精心組織施工,如未按設(shè)計要求和規(guī)范規(guī)定進行施工而造成返工重做的,由此造成的所有經(jīng)濟損失均由乙方承擔,甲方將給予一定的經(jīng)濟處罰。

        9.4 由于乙方偷工減料等施工原因引起工程質(zhì)量問題,由此造成的所有經(jīng)濟損失和一切責(zé)任均由乙方承擔。

        9.5 乙方必須做好本工程的成品保護工作,否則,因此對其他施工單位造成損失的`,所有經(jīng)濟損失均由乙方承擔。

        9.6 路基及道路基層必須碾壓密實,否則,由此造成的道路缺陷修復(fù)責(zé)任由乙方承擔。

        10、安全生產(chǎn)和文明施工:

        10.1 乙方必須認真執(zhí)行國家、省、市及東洲街道有關(guān)施工安全生產(chǎn)條例和有關(guān)規(guī)定,施工期間必須認真做好安全管理工作,杜絕重大事故發(fā)生。

        10.2 施工期間,發(fā)生安全事故和其它事故所造成的所有經(jīng)濟損失和一切責(zé)任均由乙方承擔。同時根據(jù)事故情節(jié)輕重,甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

        10.3乙方應(yīng)做好森林防火及環(huán)境保護工作,如由于乙方原因造成森林火災(zāi)及環(huán)境破壞,所產(chǎn)生的一切責(zé)任及后果均由乙方承擔。

        10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

        11、資料管理和竣工結(jié)算的有關(guān)規(guī)定:

        11.1乙方必須按照市政工程規(guī)定要求,整理本工程的各項技術(shù)資料。

        11.2本工程的所有資料必須用A4紙,并用電腦打印。

        11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內(nèi),乙方向甲方提供完整的工程技術(shù)資料二套,其中一套必須是原件。

        11.4自竣工驗收合格之日算起30天內(nèi),乙方向甲方提供本工程完整的結(jié)算書(包括工程量計算書)和結(jié)算資料一式三份。

        12、付款辦法:

        12.1竣工驗收合格結(jié)算審核完畢后一個月內(nèi),除留設(shè)結(jié)算造價10%的質(zhì)量保修金外,其余款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款后三個工作日內(nèi),向甲方出具正式的稅務(wù)發(fā)票。

        12.2質(zhì)量保修金按以下規(guī)定支付:

        a) 竣工驗收合格之日算起________年后的14天內(nèi),甲方向乙方支付全部質(zhì)量保修金;

        b) 質(zhì)量保修金不計利息。

        12.3水電費用乙方自理。

        13、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第

        (二) 種方式解決:

       。ㄒ唬┨峤 仲裁委員會仲裁;

       。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

        13、本工程的質(zhì)量保修期為________年,自竣工驗收合格之日算起,保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故,乙方接到甲方維修通知后,五天內(nèi)完成維修工作。否則,甲方有權(quán)另請其他施工隊伍維修,所有維修款均由乙方承擔,甲方可直接從質(zhì)量保修金中予以扣除。

        14、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發(fā)生的阻撓施工行為的。

        15、合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商確定。

        16、本合同一式捌份,甲乙雙方各執(zhí)四份,經(jīng)雙方單位蓋章、代表簽字后生效。

        發(fā)包方:

        承包方:

        代 表:

        代 表:

        合同簽訂地:________年____月____日

      建筑施工合同7

        發(fā)包方:__________________________________________________________________

        承包方:__________________________________________________________________

        依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、有關(guān)法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

        一、工程概況

        工程名稱:__________________________________________________________________

        工程地點:__________________________________________________________________

        工程內(nèi)商:__________________________________________________________________

        承包方式:__________________________________________________________________

        二、工程承包范圍

        承包范圍:

        三、合同工期

        總合同工期日歷天數(shù)____日歷天。開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。具體形式日期以發(fā)包方代表簽署的開工報告為準,以此順延。

        四、質(zhì)量標準

        工程質(zhì)量標準為合格

        五、合同價款

        金額:________________________________________________________________________

        六、合同生效

        合同訂立時間:________________________________________________________________

        合同訂立地點:________________________________________________________________

        本合同雙方約定經(jīng)雙方簽署并經(jīng)合同辦簽證后生效。

        七、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范

        1、本合同使用漢語。

        2、適用法律和規(guī)范:國家現(xiàn)行《建筑法》、《合同法》等。

        3、適用標準、規(guī)范:現(xiàn)行建筑施工技術(shù)規(guī)范。

        八、發(fā)包人工作

        1、開工前7天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙六份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。消除影響施工的障礙物。對房屋中滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向承包方提供施工所帶的水、電等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件手續(xù)。

        2、指派________為發(fā)包方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

        3、負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。

        4、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

        5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。

        6、協(xié)調(diào)處理與居民的日常糾紛,并使施工現(xiàn)場具備施工條件。

        九、參加發(fā)包方組織施工圖紙或作說明的同志,擬定施工方案和進度計劃,交發(fā)包方審定。

        1、指派________為承包方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由承包方負責(zé)的各項事宜。

        2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項建設(shè)工程質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程書決算。

        3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等及各種護衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的`關(guān)系。

        4、工中未經(jīng)發(fā)包方同意或有關(guān)部門批準,得隨意拆改幫建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

        5、工程竣工未移交發(fā)包商之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和成品進行保護。

        十、工期延誤

        1、因以下原因造成工期延誤,發(fā)包方代表確認,工期應(yīng)相應(yīng)順延;

       。1) 發(fā)包人未能按約定提供圖紙及開工條件;

       。2) 發(fā)包方代表按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;

       。3) 設(shè)計變更和工程量增加;

       。4) 一周內(nèi)非承包方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;

       。5) 不可抗力;

        2、承包方在上述情況發(fā)生后7天內(nèi),就延誤的工期以書面形式向發(fā)包方代表提出報告。發(fā)包方代表在收到報告后7天內(nèi)予以確認,逾期不予以確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。

        十一、合同價款及調(diào)整

        1、本合同價款采用固定價格合同方式。

        2、風(fēng)險費用的計算方法:自行考慮、已包括在合同造價內(nèi)。

        3、風(fēng)險范圍以外的合同價款調(diào)整方法:設(shè)計變改部分、發(fā)包方派駐現(xiàn)場人員簽證的內(nèi)容。

        十二、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

        1、雙方商定本合同價款采用第________種;

       。1)固定價格。

       。2)固定價格加________%包干風(fēng)險系數(shù)計算(已計入合同價內(nèi))。包干風(fēng)險不包括以下內(nèi)容:

        __________________________________________________________________________________

        (3)可調(diào)價格:按照溫州市有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

        2、本合同生效后,甲方分________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

        3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送達甲方。甲方自接到上述資料28天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在14天內(nèi),結(jié)清尾款。

        十三、違約

        1、發(fā)包方違約的具體責(zé)任如下:(2)不全面履行合同中發(fā)包方工作的違約責(zé)任工期順延、并支付停工損失。

        十四、爭議

        當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成時,雙方約定按下列第_____種方式解決:

       。1)向溫州仲裁委員會申請仲裁。

        (2)向____________________人民法院起訴。

        十五、不可抗力

        1、不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包方承包方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及臺風(fēng)、洪水、地震、大暴雨等自然災(zāi)害。

        2、因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:

       。1)工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工的材料和待安裝的設(shè)備的損失、由發(fā)包方承擔;

        (2)發(fā)包方承包人員傷亡由其所在單位負責(zé),并承擔相應(yīng)費用;

       。3)承包方機械設(shè)備損壞及停工損失,由承包方承擔;

       。4)停工期間,承包方應(yīng)監(jiān)理工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包方承擔;

       。5) 工程所需清理、修復(fù)費用,由發(fā)包方承擔;

       。6) 延誤的工期相應(yīng)順延;

        3、因合同方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。

        十六、工程質(zhì)量保修

        1、外墻涂料保修期壹年。

        2、雙方約定承包方向發(fā)包方支付工程質(zhì)量保修金額_______________在竣工驗收合格后半年一次性退還給承包方。

        十七、合同份數(shù)

        本合同一式六份,正本三份,副本三份

        發(fā)包方(章):承包方(章):

        發(fā)包方代表: 承包方代表:

        年月日

      建筑施工合同8

        甲方:

        乙方:

        甲方將位于XX公司伙食團位置,建蓋職工自住用房的建設(shè)施工工程,經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方,并經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議:

        一、工程形式:

        1、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料,材料由甲方供給,乙方負責(zé)出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備,甲方提供用電用水,施工人員吃住由乙方自理;

        2、乙方在施工過程中應(yīng)注意施工安全,全程對施工安全負完全責(zé)任,因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負責(zé)任,以甲方無關(guān);

        3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說明,建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋,但必須要保證建蓋房的安全性。

        二、工程價格和承包內(nèi)容:

        建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團改造的.住房及過道),甲方將包括挖基礎(chǔ)、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂?shù)慕ㄖ┕と堪,承包給乙方(其中包括:貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛(wèi)生間設(shè)施安裝,如:蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網(wǎng)、水表、電表等)。乙方施工承包單價為每平方米170元,預(yù)算總價40970元,最終工程結(jié)算總價按實際完工建筑面積計算。

        三、施工要求:

        1、基礎(chǔ)根據(jù)地質(zhì)要求開挖深度;

        2、嚴格按建筑施工規(guī)范施工;

        3、乙方必須保證施工質(zhì)量和安全,完工后由甲方按照施工規(guī)范進行驗收,如質(zhì)量出現(xiàn)問題,乙方應(yīng)重新修繕至符合甲方要求為止,并賠償給甲方所造成的損失費用;

        4、施工工期自簽訂合同之日起50天內(nèi)完成,因天氣原因造成停工影響可按工期延遲,若延誤工期,則每天按200元處罰。

        四、付款方式:

        開工之日付總價的20%;屋頂完成付總價的20%;驗收合格后支付結(jié)算總價,扣除原預(yù)付款和10%的質(zhì)保金;10%的質(zhì)保金待驗收交付使用后三個月內(nèi)無質(zhì)量問題則一次性付清。

        五、其它:乙方應(yīng)提供相應(yīng)收據(jù)(普通收據(jù)或發(fā)票),并配合甲方處理支付款業(yè)務(wù)。

        六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,具有同等法律效力,本合同一式二份,甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協(xié)商補充合同。

        甲方(公章):_________乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

        ________年____月____日________年____月____日

      建筑施工合同9

        發(fā)包方: (以下簡稱甲方)

        承包方: (以下簡稱乙方)

        根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和國家的有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù),雙方本著平等互利的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將?谑续P翔花園4棟2單元1804(樣板間)家庭套房裝飾工程宜交由乙方負責(zé),達成如下協(xié)議訂立本合同。

        一、 工程概況:

        1.1承包范圍:裝飾部分包含(泥工砌磚批蕩貼磚部分、水電安裝部分、木工造型吊頂部分、涂料粉刷部分)。

        1.2承包方式:由于本裝修工程項目是合作關(guān)系,(家具、家電、布藝窗簾等軟裝部分均由甲方負責(zé)采購安裝完成;工程竣工后便于我司帶領(lǐng)其他小業(yè)主品鑒)相應(yīng)為我司推介2到3位業(yè)主供我方裝修進行彌補;材料由甲方采購;我司包清工:負責(zé)施工、包工期、包質(zhì)量、包施工安全和文明施工,包一次性竣工驗收合格;依據(jù)《裝飾工程清單計價書及施工圖為準》作為本合同附件。

        1.3工程地點:?谑 小區(qū)

        1.4工程造價:本工程造價為(大寫:肆萬肆仟伍佰肆拾伍元 小寫¥44545.00元)

        二、工程施工期限:

        2.1本工程合同工期日歷天數(shù)為60天,自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。

        2.2因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水等不可抗力因素,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。

        2.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

        三、甲乙雙方責(zé)任:

        3.1 甲方責(zé)任開工前2天,甲方向乙方提供施工所用的水、電接駁位,并協(xié)助乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。 3.2協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作。 3.3按本合同相應(yīng)約定向承包人及時支付合同價款。

        3.4乙方責(zé)任:開工前2天,乙方向甲方提供施工圖紙或作法及現(xiàn)場技術(shù)交底。

        3.5指派 為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、保工期完成施工任務(wù);解決乙方負責(zé)的各項事宜。

        3.6承包人原則上不允許更換駐工地代表,遇特殊情況下承包人須推選出符合規(guī)定駐工地代表人選,在征得發(fā)包人沒有認可的情況下,承包人擅自更換駐工地代表,須向發(fā)包人支付合同總價款的¥1‰違約金。

        3.7負責(zé)施工現(xiàn)場的防火、防施工安全工作并承擔由此可能產(chǎn)生的責(zé)任及費用。

        3.8工地現(xiàn)場要做到 場容整齊、文明施工、工程完工清場(文明施工現(xiàn)場管理規(guī)定)。

        3.9嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程、環(huán)境保護,嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,做好施工現(xiàn)場保護和垃圾等工作;構(gòu)建物(包含文物保護建筑)。

        四、 結(jié)算方式及付款方法:

        4.1即按(4.5)合同約定預(yù)算價并結(jié)算。

        4.2可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

        4.3工程變更簽證經(jīng)雙方確認才可生效,在竣工驗收結(jié)算后并一起支付。 4.51.82 付款流程:

        第一期付款:合同簽訂后三天內(nèi),甲方支付合同總價款的50%,即人民幣 22272.5 元,作為工程預(yù)付款;

        第二期付款:水電等隱蔽工程驗收后支付合同總價款的45%,即人民幣 20_5.25 元,作為二期工程款;

        第三期付款:工程竣工驗收合格后5日內(nèi)付5%的尾款 2227.25 元。

        五、違約條款:

        5.1乙方在工程完工后,不能按照合同及國家規(guī)范驗收達標的,所造成的損失由乙方承擔,給予乙方承包合同價的1‰的罰款。 5.2在施工過程中,乙方不能達到甲方施工工期的要求,甲方有權(quán)處予乙方承包價1‰的罰款,并終止合同的執(zhí)行,撤換施工隊,由此造成的損失由乙方承擔。

        5.3乙方完工后應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)成品,如造成損失,應(yīng)加倍賠償。

        5.4 乙方在施工過程中不得因自身原因擅自停工、退場,如擅自停工,甲方有權(quán)向乙方索賠

        5.5甲方若不按合同約定付款,每延期一天,罰款1‰。否則由此引起的責(zé)任費用概由甲方承擔。

        六、 工程驗收:

        6.1工程質(zhì)量達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準,質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的.質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù),因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,承包人承擔違約責(zé)任。

        6.2工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按照工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的人工費用,材料損失。全部由承包方承擔。工期不予順延。

        6.3隱蔽工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前 24 小時以書面形式通知發(fā)包人驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,發(fā)包人在驗收記錄上簽字后,承包人可進行下道工序施工。驗收不合格,承包人在發(fā)包人限定的時間內(nèi)修改后重新驗收,承包人承擔相應(yīng)的工期延誤違約責(zé)任及經(jīng)濟損失。

        6.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

        6.5工程竣工后,乙方并通知甲方驗收并簽字,在乙方發(fā)出通知后,5個工作日內(nèi),甲方若無簽字驗收或甲方自行使用該裝修視為自動驗收通過。

        七、服務(wù)條款:

        裝飾工程結(jié)束后乙方將對(本裝飾項目工程4棟2單元1801)按國家現(xiàn)行標準執(zhí)行保修;裝飾項目工程1年、安裝項目工程2年、防水項目工程5年;保修期內(nèi)全部免費,但人為部分不在保修內(nèi),所發(fā)生的材料費用概由甲方負責(zé)承擔。

        八、附則條款:

        本合同若有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商補充并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同都具備同等法律效力。

        本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽名蓋章即生效。 本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。

        甲方: 乙方:

        甲方代表人(簽)章 乙方代表人(簽)章

        聯(lián)系電話:

        開戶行: 開戶行:

        聯(lián)系電話:

        賬號: 賬號:

        簽約地:

        年 月 日

      建筑施工合同10

        發(fā)包方:

        承包方:

        依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,簽訂本合同。

        一、工程概況

        1、工程名稱:

        2、工程地點:

        3、工程內(nèi)容:

        二、工期

        1、承包方應(yīng)按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。

        開工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 5 日開工。

        竣工日期:本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。

        合同工期總?cè)諝v天數(shù) 20 天。

        2、工期獎罰:本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時,每推遲一天罰款 元。

        3、有下列情況之一,并經(jīng)發(fā)包方簽證,工期可以順延。

        (1)因發(fā)包方原因影響開工。

        (2)工程量有較大的增加。

        (3)不可抗力。

        (4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。

        非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應(yīng)承擔違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。

        三、工程質(zhì)量及驗收

        1、質(zhì)量標準 。

        2、承包方應(yīng)按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。

        3、承包方應(yīng)對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責(zé)任,因承包方責(zé)任造成工程質(zhì)量事故、返工,其經(jīng)濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責(zé)任。

        4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理,及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應(yīng)按國家竣工驗收有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。

        5、質(zhì)量達不到約定標準,發(fā)包方罰承包方總造價的 。

        四、過程結(jié)算、工程款支付

        1、結(jié)算方式:

        (1)承包方式:包工包料

        (2)計價方法: 按固定價格計價

        (3)合同價款(大寫):壹拾萬元整

        (4)結(jié)算方法: 分期撥款

        2、工程款支付:自合同簽訂之日起,2日內(nèi)甲方撥付工程款的 % 即: 整,余款竣工驗收完成后 3 日內(nèi)付清。

        五、材料供應(yīng)及設(shè)備管理

        1、全部材料由承包方自行采購,經(jīng)發(fā)包人認可后使用。

        2、機械設(shè)備由承包方自備。

        六、發(fā)包方責(zé)任

        1、負責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。 無約定

        2、審查承包方編制的'施工方案,各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。 無約定

        3、提供施工圖紙 套。

        4、負責(zé)組織工程設(shè)計交底、圖紙會審。

        5、發(fā)包人指派 同志為工地代表。 無約定

        七、承包方的責(zé)任

        1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。

        2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度,接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。

        3、本合同生效后 日內(nèi)編制出施工方案,報發(fā)包方審核,并按施工方案組織施工。 無約定

        4、做好施工原始記錄,按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式,匯集施工技術(shù)資料,提供給發(fā)包人2套。

        5、承包方指派 王躍民 同志為工地代表。

        八、安全生產(chǎn)與文明施工

        1、承包方應(yīng)派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。

        2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現(xiàn)場文明整潔。

        3、承包方在施工中,應(yīng)嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。

        4、承包方在施工中,如發(fā)生人身和設(shè)備事故,一切費用和善后問題的處理,均由承包方負責(zé),并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。

        九、其它

        1、本合同雙方約定經(jīng)簽字,蓋章后生效。

        2、合同份數(shù):

        (1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包方、承包方分別保存一份。

        (2)本合同副本 無 份(發(fā)包方執(zhí) ,承包方執(zhí) )。

        十、補充條款

        發(fā)包方(簽字蓋章):

        承包方(簽字蓋章):

        合同訂立日期: 年 月 日

      建筑施工合同11

        甲方:

        乙方:

        依據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關(guān)規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設(shè)項目施工過程中的權(quán)利和義務(wù),本著雙方“責(zé)、權(quán)、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。

        一:工程慨況

        該工程位于

        磚混一層,建筑面積為 平方米,以及室內(nèi)裝修。

        二:承包方式

        甲方以包工包料的方式承包給乙方。

        三:合同價款

        金額(大寫): 萬元(人民幣)。

        四、工程承包范圍

        按甲方提供施工圖,乙方負責(zé)所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎(chǔ)土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內(nèi)容。主要分土建部分和室內(nèi)裝修部分如下:

        圍墻、大門(大門:防盜門寬1。5米、門頂用三角破面琉璃瓦),由甲乙雙方協(xié)商后,決定甲方增加一萬元工程投資,承包給乙方。 土建部分:基礎(chǔ)為50公分漿砌石基礎(chǔ);寬40公分地圈梁(配筋為:16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號,間距20公分);高80公分漿砌石;正負零圈梁(配筋為:16型鋼筋6根、闊筋為:8號,間距20公分);基礎(chǔ)主柱子配筋為:分別16型螺紋鋼8根、闊筋為:8號,間距20公分;構(gòu)造柱配筋為:分別16型螺紋鋼6根、闊筋為:8號,間距20公分;屋面為現(xiàn)澆板(配筋為:10號鋼筋、8鋼筋,間距為15公分)。坡屋面

        材料由甲方負責(zé)提供,由乙方負責(zé)安裝。嚴格按照施工圖要求施工。

        裝修部分:裝修標準為中等裝修,包工包料。主要由:外墻四面貼外墻磚(顏色由甲方自選決定)。外門為防盜門、室內(nèi)門為實木門;窗戶材料為羅普斯金鋁合金;室內(nèi)電線全部用銅芯線;燈具用吊燈;

        漢式客廳屋頂為吊頂、地板用強化木地板;

        藏式客廳為藏式屋頂、地板用強化木地板;

        小孩臥室兩間,屋頂為吊頂、地板用強化木地板;

        廚房屋頂為旺鵬膠旺鵬、地板用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、四周墻面用白色內(nèi)墻磚;

        衛(wèi)生間(浴室)屋頂為旺鵬膠旺鵬,安裝浴霸、座便器,地磚用防滑瓷磚(顏色由甲方自選決定)、墻面用白色內(nèi)墻磚;

        經(jīng)堂屋頂為吊頂、地板用強化木地板;

        走廊地板用瓷磚(顏色由甲方自選決定);

        樓梯用防滑瓷磚;扶手用不銹鋼。

        五:承包價格及付款方式

        1:價格:1450元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規(guī)定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協(xié)商解決。

        2:付款方式為分三期付款。第一期為基礎(chǔ)、備料完后付總工程量的40%;第二期為主體框架完后付總工程量的30%;工程竣工后付總工程量的`15%;剩下15%為保修金,保修期為兩年。保修期結(jié)束后無質(zhì)量問題一次性余額付清。(保修期內(nèi)如有質(zhì)量問題乙方負責(zé)返工達標,達標后另外賠材料)。

        六:工期及安全責(zé)任

        工期從20xx年4月15日到20xx年7月20日全部竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。

        施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責(zé),乙方應(yīng)按工程的要負責(zé)施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責(zé);第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責(zé),與甲方無關(guān)。

        2、施工中乙方不得從事與施工無關(guān)的事,必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,電焊作業(yè)注意防火等。

        施工過程中本合同項下的任何權(quán)利、義務(wù),乙方不得轉(zhuǎn)讓給第三人,特別是不得轉(zhuǎn)包、分包否則甲方有權(quán)終止合同,慨不結(jié)算,乙方無條件賠償。

        以上合同內(nèi)容望雙方遵守各自責(zé)任,本合同一式二份,自簽字之日期生效。

        甲方(簽字):

        乙方(簽字):

        年 月

        日

      建筑施工合同12

        一、建筑施工合同中管理費

       。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人

        最高人民法院(20xx)民抗字第10號案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得!薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定:“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責(zé)令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質(zhì)證書! 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得,充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價,立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場,保證建筑工程質(zhì)量,進而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案,十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費,系違法分包所得,是典型的非法所得,無論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒有法律依據(jù),應(yīng)當予以收繳。

        最高人民法院審理認為:根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳,目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系,及時制裁違法行為,進一步規(guī)范建筑市場,保證建筑工程質(zhì)量,進而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實際情況及當事人違法情節(jié)而定,不能因為適用懲罰措施而導(dǎo)致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

        上述案件中,最高人民法院在認定建設(shè)工程合同無效后,依據(jù)《解釋》第四條對定,將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費,認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式,而是根據(jù)案件實際情況,以公平公正原則為基礎(chǔ),以平衡各方利益為標準,做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

       。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例

        最高人民法院(20xx)民申字第1277號案件中,最高人民法院審理認為:本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效,合同自成立時起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效,故騰達公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用,不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào),原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元,并無不當。

        最高人民法院(20xx)民申字第1635號案件中,最高人民法院審理認為:原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數(shù),參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況,按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

        上述案件中,最高人民法院在確認建設(shè)工程合同無效后,根據(jù)無效合同的處理原則,認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際上進行了施工管理和組織工作,依據(jù)民法中的公平原則,酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分,從而參照合同約定確定管理費數(shù)額,而是將管理費確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際進行的管理和組織工作的勞務(wù)費用,從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。

        (三)根據(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額

        最高人民法院(20xx)民申字第861號案件中,最高人民法院審理認為:20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定:乙方(余松堅、黃澤喜)按工程實際結(jié)算總價的22%扣繳甲方(中太公司)的工程管理費、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同,應(yīng)認定為無效,中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費用,屬違法所得,不宜認定為合同無效后應(yīng)當據(jù)實結(jié)算的工程款;盡管此約定是當事人真實意思表示,但合同被認定為無效后,如何分配此筆費用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇;一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款,法律依據(jù)不足,本院不予支持。

        上述案件中,最高人民法院在確認建設(shè)工程合同無效后,根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產(chǎn),應(yīng)當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應(yīng)當折價補償。有過錯的一方應(yīng)當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應(yīng)當各自承擔相應(yīng)的責(zé)任!鄙鲜霭讣校欠ㄞD(zhuǎn)包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯,最高人民法院根據(jù)過錯責(zé)任原則,依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費數(shù)額。

       。ㄋ模└鶕(jù)合同履行情況結(jié)算

        最高人民法院(20xx)民申字第1078號案件,最高人民法院審理認為:對管理費,從二審查明的案件事實來看,雙方在有關(guān)會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此,實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支,屬于工程價款的一部分,即使合同無效,雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實進行結(jié)算。因此,二審判決認定謝劍標應(yīng)按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費,并無不當。

        上述案件中,最高人民法院在認定建設(shè)工程合同無效后,認定涉案管理費屬于工程價款的一部分!督忉尅返诙䲢l規(guī)定:“建設(shè)工程施工合同無效,但是建設(shè)工程竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應(yīng)予支持!鄙鲜霭讣,涉案合同雖然無效,但是路航公司實際履行了管理義務(wù),該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格,雙方參照合同結(jié)算工程價款時,亦應(yīng)當參照合同約定按實結(jié)算管理費。

        (五)尚未支付的管理費無需再支付

        最高人民法院(20xx)民申字第1522號案件中,最高人民法院審理認為:《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得!备鶕(jù)上述規(guī)定,人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實際取得。本案中,因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費,且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應(yīng)管理費的`證據(jù),二審法院對此處理并無不當。

        二、建筑施工合同的法律含義

        建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方(建設(shè)單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同,施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù),建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工,發(fā)包人支付價款的合同,是建設(shè)工程的主要合同,同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方,雙方是平等的民事主體。

        三、管理費用的法律意思是什么

        管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的,或者應(yīng)當由企業(yè)統(tǒng)一負擔的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構(gòu)費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

        管理費用屬于期間費用,在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。

        企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目,核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

      建筑施工合同13

        發(fā)包方(甲方):XXXXXXXXX

        承包方(乙方):XXXXXXXXX

        茲有乙方現(xiàn)承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,達成如下條款,并共同遵守執(zhí)行。

        一、工程概況:

        1、工程名稱:

        2、工程地點:

        3、承包內(nèi)容:

        4、承包范圍:

        5、承包方式:

        6、質(zhì)量要求:XXXXXXXXX《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》

        7、工期要求:20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日。

        二、甲方工作:

        1、甲方指派為駐工地代表,負責(zé)履行本合同的相關(guān)事宜,全面、全權(quán)負責(zé)現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明等工作進行監(jiān)督、檢查。

        2、負責(zé)向乙方提供臨時水電。

        三、乙方工作:

        1、乙方為駐工地代表,常駐現(xiàn)場,負責(zé)履行合同范圍內(nèi)的應(yīng)盡職責(zé),按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。

        2、做好承包范圍內(nèi)各相關(guān)工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責(zé)。

        3、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

        四、關(guān)于質(zhì)量的約定:

        1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設(shè)計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50210—20X、GB50303—20X、GB50242—20X、GB50327—20X等)作為本工程的`質(zhì)量評定驗收標準。

        2、如因乙方責(zé)任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

        3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

        4、本工程質(zhì)保期為壹年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責(zé)任。

        五、關(guān)于工期的約定:

        1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。

        2、如因乙方責(zé)任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。

        3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。

        六、關(guān)于價款和結(jié)算的約定:

        1、雙方商定本工程合同承包價格XXXXXXXXXX元(人民幣)。

        2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

        3、付款方式:

       。1)開工后8日內(nèi),甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。

       。2)水電工程隱蔽驗收后,甲方付款30%元

        (3)瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時,甲方付款15%元。

        (4)竣工驗收合格后,甲方付款20%元。

       。5)余款5%元待壹年保修期滿后結(jié)清。

        七、關(guān)于材料的約定:

        1、甲方負責(zé)同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負責(zé)保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。

        2、乙方須在預(yù)算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在承包價格中相應(yīng)扣減。

        3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。

        八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定:

        1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為本合同的附件,與本合同具有同等的法律效力。

        2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規(guī)章制度,以及對文明現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。

        3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。

        九、關(guān)于違約責(zé)任的約定:

        1、乙方須自行完成本施工任務(wù),嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉(zhuǎn)包。

        2、因乙方責(zé)任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金XXXXXX元。

        3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責(zé)任。

        4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方負責(zé)經(jīng)濟賠償,且甲方有權(quán)單方終止本合同。

        本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,履行完畢后即終止。其中未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

        甲方(簽章):XXXXXXXXX 乙方(簽字):XXXXXXXXX

        20xx年XX月XX日 20xx年XX月XX日

      建筑施工合同14

        甲方:____________________________________

        乙方:____________________________________

        雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。

        一、工程概況

        工程名稱:____________________________________

        工程地點:____________________________________

        工程內(nèi)容:____________________________________

        二、工程承包范圍

        承包范圍:_____________________面積為準

        三、合同工期

        開工日期:_________年_________月________日

        坯房竣工日期:_________年_________月________日(中途如有下雨一天則往后推遲一天)

        竣工日期:______年______月______號

        合同工期總?cè)諝v天數(shù):_________年_________月________日

        四、工期延誤

        因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延

        1.設(shè)計變更和工程量增加;

        2.一周內(nèi)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;

        3.不可抗力自然條件;

        五、工程竣工

        乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責(zé)任。

        六、工程質(zhì)量標準:__________縣質(zhì)量檢測局為準(不包括材料質(zhì)量)。

        七、合同價款

        金額:建筑面積每平方米¥____________元×建筑面積的總平方米

        工程預(yù)支款:¥____________萬元

        竣工日付款:余下總金額的____________%

        工程款結(jié)算:檢測工程竣工日后____________個月內(nèi)無任何施工質(zhì)量問題則結(jié)清所欠佘款。

        八、組成合同的文件

        1.本合同協(xié)議書

        2.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

        3.圖紙

        雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。

        九、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責(zé)任。

        十、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

        十一、甲方有權(quán)對乙方工程實施監(jiān)督。在豬舍內(nèi)部結(jié)構(gòu)中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調(diào)動乙方的施工人員。

        十二、本合同正本______份,具有同等效力,由甲方乙方分別保存______份。

        十三、合同生效

        合同訂立地點:_________________________________________

        本合同雙方約定___________________________________后生效。

        甲方(簽章):_________________________乙方(簽章):_________________

        日期:___________年________月________日___________年________月________日

      建筑施工合同15

        甲方:

        乙方:

        根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)法律法規(guī)精神,雙方在平等、友好、互惠互利的原則下,為確保工程順利進行,保障雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以此共同遵照執(zhí)行。

        一、承包形式:包工不包料

        二、結(jié)構(gòu)形式:地下室現(xiàn)澆屋頂,一層底商,二層以上磚混。

        三、建筑面積:按建筑物外圍計算。

        四、承包范圍:按圖紙上的.要求及甲方技術(shù)交底。

        五、工程工資:地下室及一樓底商元/平方米,二層以上元/平方米。

        六、付款方式:每上一層板付總價%,每粉刷一層付元,工程施工結(jié)束后,雙方進行實際測量,然后按實際所作的面積乘以造價為工程總造價,按工程總價2%留保質(zhì)金,一年后若無質(zhì)量問題,保質(zhì)金一次性付給乙方。

        七、質(zhì)量要求:乙方嚴格按照施工規(guī)范進行施工,符合建筑標準,節(jié)約原材料,如乙方工程質(zhì)量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費,應(yīng)承擔責(zé)任。

        八、工期要求:自開工之日起完工

        九、甲、乙雙方責(zé)任和義務(wù)。

        1、甲方提供圖紙一份及技術(shù)交底,及時保證水電路三通,保證建筑材料按時到位為乙方做好準備(建筑材料不能噪施工現(xiàn)場50米以外),甲方負責(zé)工人住宿、就餐、場地的安排。

        2、乙方負責(zé)施工中機械設(shè)備、腳手架等設(shè)備工具,包括鐵釘、鐵絲。

        3、確保施工人員安全、設(shè)備小問題均由乙方全部負責(zé),甲方不負任何責(zé)任。

        十、其它事項:

        1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計超過8小時,由甲方按每人每天100元計算工資。

        2、合同未盡事宜,補充規(guī)定應(yīng)于本合同具有同等法律效力。

        3、本工程不含內(nèi)外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚,保證粉刷質(zhì)量。

        本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。

        甲方(公章):_________

        乙方(公章):_________

        法定代表人(簽字):_________

        法定代表人(簽字):_________

        _________年____月____日

        _________年____月____日

      【建筑施工合同】相關(guān)文章:

      建筑施工合同10-14

      建筑施工合同04-09

      施工建筑合同04-22

      工程建筑施工合同10-14

      建筑勞務(wù)施工合同09-30

      工地建筑施工合同02-23

      建筑施工合同通用10-13

      建筑施工勞務(wù)合同02-27

      通用建筑施工合同02-28

      廠房建筑施工合同03-02