【推薦】建筑工程施工合同
在人們越來越相信法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編整理的建筑工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑工程施工合同1
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔(dān)。為了明確雙方責(zé)任，確保工程的進度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負責(zé)自帶機械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計算規(guī)則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條、承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條、質(zhì)量要求：
合格工程
第四條、開竣工日期：
本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機費支付辦法：
按照形象進度撥付�；A(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C費的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總?cè)藱C費的100%。
每次付款，由乙方寫出書面報告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見，審批后撥付。
第六條、雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng)，協(xié)調(diào)好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔(dān)水電及道路三通一平所需的費用。
(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時供應(yīng)，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負責(zé)組織隱蔽工程、驗槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗收。
(五)負責(zé)協(xié)調(diào)社會、主管部門及四鄰關(guān)系。
二、乙方責(zé)任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行施工。
(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。
(三)認真組織施工，編制施工進度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)等，嚴格執(zhí)行措施條款，確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計劃。
(五)編制現(xiàn)場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責(zé)每天將施工現(xiàn)場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現(xiàn)場無長流水、無長明燈，場地?zé)o積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理，明確事故責(zé)任，確保安全施工，杜絕事故的.發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責(zé)任均由乙方負責(zé)承擔(dān)。
(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔(dān)其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前，負責(zé)已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負責(zé)承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內(nèi)扣除。
(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包，如轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)中止合同，下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現(xiàn)場的臨時用電應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，嚴格執(zhí)行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條、工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以內(nèi)的甲方不付，壹千元以外計入決算。施工現(xiàn)場無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何費用。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程施工合同2
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：__________________
承包方（以下簡稱乙方）：__________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽麗園小區(qū)景觀工程，簽訂以下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：
平米等工程（詳見施工圖紙）。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期：
1、開工日期：本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
三、工程合同價款：
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣____________元（____________元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發(fā)生結(jié)算。
四、承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認方可進行施工。
3、施工期間甲方負責(zé)乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：
1、本工程無預(yù)付款。
2、合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)分三次支付。
3、四角亭亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。廊架完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。
4、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的.20%。
5、工程全部完工后三個月內(nèi)，付工程總費用（總價，包括業(yè)主認可的簽證、變更）10%。
6、扣留工程總費用（含業(yè)主認可的簽證、變更費用）10%為質(zhì)保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算，一年后支付。
7、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41%）。
六、工程質(zhì)量要求：
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責(zé)承擔(dān)。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、工程竣工驗收結(jié)算：
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。
八、延期違約責(zé)任：
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。
九、質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算，期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：
1、施工期間，甲方因故進行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負責(zé)。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關(guān)協(xié)議，補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
簽名：（甲方）__________________
簽名：（乙方）__________________
簽訂日期：__________________
簽訂日期：__________________
建筑工程施工合同3
一、詞語定義及合同文件
1、名詞解釋
2、合同文件及解釋順序
合同文件組成及解釋順序：執(zhí)行《協(xié)議書》的相關(guān)條款。
3、語言文字和適用法律、標(biāo)準及規(guī)范
3.1本合同除使用漢語外，還使用語言文字。
3.2適用法律和法規(guī)
需要明示的法律、行政法規(guī)：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
3.3適用標(biāo)準、規(guī)范
適用標(biāo)準、規(guī)范的名稱： 國家頒發(fā)的工業(yè)設(shè)備、管道防腐絕熱規(guī)范、標(biāo)準及《施工及驗收規(guī)范》。
發(fā)包人提供標(biāo)準、規(guī)范的時間： 開工前五天
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準、規(guī)范時的約定： 有特殊要求的標(biāo)準或規(guī)范由發(fā)包人在工程開工前提供。
4、圖紙
4.1發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)： 在工程正式開工前五日內(nèi)，向承包人提供安裝施工圖貳套，土建施工圖壹套。
發(fā)包人對圖紙的保密要求： 無 。
使用國外圖紙的要求及費用承擔(dān)： 無。
二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
5、工程師
5.2監(jiān)理單位委派的工程師
姓名： 職務(wù)：
發(fā)包人委托的職權(quán)：
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)：
5.3發(fā)包人派駐的工程師
姓名： 職務(wù)：工程師
職權(quán)： 監(jiān)督工程進度及工程施工質(zhì)量
5.6不實行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：
7、項目經(jīng)理
姓名： 劉 慶職務(wù)： 項目經(jīng)理(副總工程師)
8、發(fā)包人工作
8.1 發(fā)包人應(yīng)按約定的時間和要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件的要求及完成的時間： 設(shè)備、管道的安裝滿足施工進度要求。
(2)將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：承包方在施工中使用的水、電、電訊，發(fā)包方在施工場地內(nèi)指定具體使用點。
(3)施工場地與公共道路的通道開通時間和要求： 在施工期間，發(fā)包方應(yīng)保證施工運輸要道暢通。
(4)工程地質(zhì)和地下管線資料的提供時間： 無
(5)由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間： 在承包人正式進場施工前，應(yīng)辦理完施工許可等有關(guān)手續(xù)。
(6)水準點與座標(biāo)控制點交驗要求： 無
(7)圖紙會審和設(shè)計交底時間： 無
(8)協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護工作： 無
(9)雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作： 無
8.2發(fā)包人委托承包人辦理的工作：無
9、承包人工作
9.1承包人應(yīng)按約定時和要求，完成以下工作：
(1)需由設(shè)計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成的設(shè)計文件提交時間： 無
(2)應(yīng)提供計劃、報表的名稱及完成時間： 按時發(fā)包人提供月進度計劃。每月25日前，提供每月完成工作量報表，一式兩份。
(3)承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責(zé)任和要求： 按照施工現(xiàn)場治安保衛(wèi)管理辦法搞好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。
(4)向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設(shè)施的要求： 無
(5)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)： 無
(6)已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔(dān)： 承包人有責(zé)任保護已完工程的成品、半成品;
某些產(chǎn)品發(fā)包人有特殊保護要求時，發(fā)包人承擔(dān)其所發(fā)生的費用。
(7)施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木的保護要求及費用承擔(dān)： 無
(8)施工場地清潔衛(wèi)生的要求：按發(fā)包人有關(guān)規(guī)定，工程竣工做到工完場地清。
(9)雙方約定承包人應(yīng)做的其他工作： 無
三、施工組織設(shè)計和工期
10、進度計劃
10.1承包人提供施工組織設(shè)計(施工方案)和進度計劃的時間：按發(fā)包方要求提供進度計劃。
工程師確認的時間：收到施工進度計劃后五日內(nèi)確認。
10.2群體工程中有關(guān)進度計劃的要求： 無
13、工期延誤
13.1雙方約定工期順延的其他情況： 無
四、質(zhì)量與驗收
17、隱蔽工程和中間驗收
17.1 雙方約定中間驗收部位： 執(zhí)行《通用條款》的有關(guān)規(guī)定。
19、工程試車
19.5試車費用的承擔(dān)： 無
五、安全施工
執(zhí)行《通用條款》第五條。按承包人的安全責(zé)任書執(zhí)行。
六、合同價款與支付
23、合價款及調(diào)整
23.2本合同價款采用 按實結(jié)算 方式確定。
(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的風(fēng)險范圍： 無
風(fēng)險費用的計算方法：無
風(fēng)險范圍以外合同價款調(diào)整方法： 按實調(diào)整。
(2)采用可調(diào)價合同，合同價款調(diào)整方法：本工程采用可調(diào)價格。調(diào)整依據(jù)執(zhí)行《通用條款》23.3條內(nèi)容，以及發(fā)包人提出的較大功能性改變的設(shè)計修改。執(zhí)行青海省相關(guān)定額及相應(yīng)配套文件，按二級標(biāo)準取費。
(3)采用成本加酬金合同，有關(guān)成本和酬金的約定：無
23.3雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：調(diào)整的條件：1、甲方代表確認的工程量增減;2、甲方代表確認的設(shè)計變更或工程洽商;3、工程造價管理部門公布的國家對稅、費等價格調(diào)整;4、雙方商定的增減或調(diào)整。調(diào)整的`方式：若有設(shè)計變更、工程簽證、零星用工等，根據(jù)相關(guān)的收費標(biāo)準，辦理追趕加預(yù)算，調(diào)整總造價。
24、工程預(yù)付款
發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例：合同簽訂生效后七日內(nèi)預(yù)付30%的工程費和全部材料費。
扣回工程款的時間、比例：工程決算后扣回。
25、工程量確認
25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：每月30日前向發(fā)包人提交已完工程量報告，發(fā)包方三日內(nèi)確認，作為付款依據(jù)。
26、工程款(進度款)支付
雙方約定的工程款(進度款)支付的方式和時間：每月五日前按核實后的工程量支付進度款;竣工驗收決算后，扣除工程總價的5%作為質(zhì)保金，其余工程款發(fā)包人在決算辦理后7日內(nèi)一次性付清。
七、材料設(shè)備供應(yīng)
27、發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備(附材料設(shè)備清單)
27.4發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任如下：
(1)材料設(shè)備單價與一覽表不符：無
(2)材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符： 無
(3)承包人可代為調(diào)劑串換的材料：無
(4)到貨地點與一覽表不符： 無
(5)供應(yīng)數(shù)量與一覽表不符： 無
(6)到貨時間與一覽表不符： 無
27.6發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的結(jié)算方法： 無
28、承包人采購材料設(shè)備
28.1承包人采購材料設(shè)備的約定： 承包人自行采購。
八、工程變更
執(zhí)行《通用條款》第八條
九、竣工驗收與結(jié)算
32、竣工驗收
32.1承包人提供竣工圖的約定：在工程正式交驗后20日內(nèi)，承包人向發(fā)包人提供竣工圖三套。
32.2竣工結(jié)算：在該合同范圍工程交驗后一月內(nèi)，承包人向發(fā)包人提供竣工決算資料貳套。發(fā)包人在10日審批完畢，返回承包方，7日內(nèi)辦理財務(wù)決算。
32.6中間交工工程的范圍和竣工時間： 按《條件》第32.6條執(zhí)行
建筑工程施工合同4
發(fā)包方：（簡稱甲方） 承包方：（簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同承包條例》等法律法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，維護雙方的合法權(quán)益，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議：
一、甲方1—4轉(zhuǎn)化中心地面現(xiàn)澆水磨石裝飾工程，以包工包料（即普通白石子，普通水泥3
2.5級，塑料介條）的'形式承包給乙方，單價34元2。
二、工程地址位于聊城____區(qū)路東首，施工面積一期約150002，二期約300002，乙方自帶機械，水磨石材料，所用3
2.5級普通水泥必須提供出廠合格證。
三、按照甲方要求，現(xiàn)澆水磨石的施工厚度為
1.5c，并用塑料介條介方，墻柱圍邊寬20c，為暗紅色，粗磨，細磨各一遍，在施工過程中，按照甲方的要求，結(jié)合現(xiàn)澆水磨石的施工規(guī)范操作施工，如違規(guī)操作，甲方有權(quán)要求整改。
四、工程質(zhì)量要求達合格，甲方負責(zé)協(xié)調(diào)水電、樓面上料事宜，費用從乙方工程款中扣除。磨出的泥漿排方，由甲方領(lǐng)導(dǎo)指定不遠于每個建筑物十米左右位置，挖坑埋于地下。
五、工程造價：一期工程約12215.34元____元
六、甲方要求按工程形象進度進行付款，工程形象進度約50%時，撥付總造價的30%，工程形象進度約85%時，撥付總造價的60%。工程竣工后甲方3—____日內(nèi)組織驗收。驗收合格付款至總造價的95%，并留余款5%作為保修金，兩年內(nèi)付清，如驗收不合格，甲方有權(quán)拒付剩余款項。
七、簽訂本合同，乙方向甲方交納伍仟元的履約保證金，乙方履約，甲方無息退還。甲方負責(zé)督檢找平層的平整，以及找平層的空鼓現(xiàn)象，如乙方發(fā)現(xiàn)找平層不平整或有空鼓現(xiàn)象，申報甲方，甲方應(yīng)責(zé)令找平層施工人員立即整改。盡量不影響乙方施工。 八：工期：一個轉(zhuǎn)化中心的找平層做完3天，確定平整度合理，無空鼓可以鋪設(shè)介條介方為開工日期，至工程竣工，共50天工期，每拖延一天，罰款20元，在總造價款中扣除。確因刮風(fēng)、下雨等自然災(zāi)害，以及乙方有充足的理由提出，經(jīng)甲方領(lǐng)導(dǎo)簽證認可，可順延工期。（開工日期應(yīng)明確到________年____月____日，刮風(fēng)、下雨不屬于不可抗力，不能順延工期）
九、在施工過程中，乙方嚴格按甲方要求進行施工，如損壞甲方材料和責(zé)任事故，由乙方負經(jīng)濟損失，并立即修復(fù)完畢，否則負法律責(zé)任。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，雙方簽字生效，款項付清合同止。
甲方：______
乙方：______
________年____月____日
建筑工程施工合同5
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的`車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同6
合同編號：
需方(以下稱甲方)：簽訂日期：年月日供方(以下稱乙方)：簽訂地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：
1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預(yù)算金額
備注：
1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。
3．以上三類產(chǎn)品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整，尺寸
準確無誤并由甲方負責(zé)人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗收后，交由甲方負責(zé)保管。
五、驗收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場，甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物，甲方授權(quán)為指
定簽收人，若授權(quán)有變更，以甲方書面函告為準。七、付款及結(jié)算方式
�。�1）自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。（2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結(jié)算貨款。（3）甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加
蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時，必須提供等額的相應(yīng)票據(jù)，否則甲方有權(quán)拒付材料款項。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任：按時保證質(zhì)量交貨，提供產(chǎn)品質(zhì)量合格
證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書，乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格，甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的，甲方有權(quán)解除本合同，且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任：負責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同
規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的.1‰償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；
十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災(zāi)
害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛�，�?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任：
1、甲方負責(zé)提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖，在接到甲方要求一天內(nèi)到場，在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出，否則，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實際損失（當(dāng)乙方收到甲方書面指令時，乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的，應(yīng)立刻停止生產(chǎn)，否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失）。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經(jīng)乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產(chǎn)的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的，乙方須對此承
擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)
(1)甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
�。�2)乙方：根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產(chǎn)品加工圖紙變更需
雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決：基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，
協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、
甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）
代表人：（簽章）代表人：（簽章）
開戶銀行:開戶銀行：
帳號：帳號：
十七、其他約定：
建筑工程施工合同7
發(fā)包方：
承包方：
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù)，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求：基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件，由乙方負責(zé)；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管； 檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的'隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程施工合同8
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：礦井建設(shè)項目地面建筑工程施工第一標(biāo)段 工程地點： 工程內(nèi)容：辦公生活設(shè)施，建筑面積： m2, (具體數(shù)值以批準的初步設(shè)計為準),建筑高度 m或跨度 m，結(jié)構(gòu)類型:框剪,鋼筋混凝土,層數(shù) ，其他 室外配套。群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：資金來源：
二、工程承包范圍
承保范圍：第一標(biāo)段施工圖紙范圍內(nèi)的土建及該基礎(chǔ)設(shè)施的安裝工程
三、合同工期
開工日期：20xx年10月
竣工日期：20xx年10月
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 730 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準
工程質(zhì)量標(biāo)準：合格
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)￥：X萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等方面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同的.約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 20xx 年 8 月 17 日
合同訂立地點：本合同雙方協(xié)定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
開戶銀行 ： 開戶銀行：
銀行賬號 ： 銀行賬號 ：
合同簽定時間：
建筑工程施工合同9
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方將位于__的住宅樓基礎(chǔ)及土建工程，占地面積__平方米，建筑面積約計__平方米承包給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)商，一致同意訂立合同如下：____
一、建筑結(jié)構(gòu)：____鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)
二、承包方式：____甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。乙方食住由乙方自行解決，甲方可為乙方提供方便
三、施工工期：____自基礎(chǔ)墊層鋪好后，3個月內(nèi)完成主體工程
四、建設(shè)費用及單位
1.基礎(chǔ)澆搗每立方米__元。另，每個基礎(chǔ)做鋼筋__元，基礎(chǔ)木工工資每平方米__元由甲方負責(zé)。
2.澆搗圈梁每米__元。主體樓板每層按樓板滴水面積每平方米__元。
3.放樣工資__元/天。柱筋碰焊工資由甲方負責(zé)。
4.如甲方需要乙方做屋面斜板，屋面斜板面積雙倍計算。
五、付款方式
1.基礎(chǔ)及圈梁部分：____澆搗結(jié)束驗收合格后一次性付清。
2.主體部分：____每完成一層(含樓板、墻體完成等)經(jīng)甲方驗收合格支付其工程款的70%，每層余款在全部工程結(jié)束后一個月內(nèi)付清。
六、甲方責(zé)任
1.甲方負責(zé)提供鋼筋、水泥、紅磚、沙石等材料并運到工地。
2.甲方解決施工用水、用電。
3.按合同付款。
七、乙方責(zé)任
1.乙方嚴格按安全生產(chǎn)規(guī)范施工，確保施工安全;乙方要特別做好安全防范工作，在施工中出現(xiàn)的不安全事故由乙方負責(zé)。
2.乙方嚴格按建筑施工規(guī)范建設(shè)，確保工程質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)返工，造成的.損失由乙方承擔(dān)該承擔(dān)的。
3.乙方應(yīng)提前3天通知甲方購買所需建筑材料。乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好水電預(yù)留工作。
4.乙方須自始自終完成所有約定工程，不得半途停止或中止。其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效
甲方(簽字)：____ ________________________
乙方(簽字)：____________________________
簽訂日期：___________年______月_____日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方：______有限公司（以下簡稱甲方）
施工方：______有限公司（以下簡稱乙方）
為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱：_____項目二期14、15樓樁基工程
工程地點：______________________________
承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。
工程承包范圍：14、15樓樁基圖紙范圍內(nèi)的樁基工程施工的全部工序。
第二條工程工期
開工日期以甲方工程部所發(fā)開工通知為準。工程工期為45天日歷天數(shù)。
第三條工程質(zhì)量標(biāo)準
乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規(guī)件及工程設(shè)計圖紙要求進行施工，工程質(zhì)量達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢測評定標(biāo)準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質(zhì)量達不到合格，由此造成甲方的經(jīng)濟損失均由乙方承擔(dān)。
第四條材料供應(yīng)
乙方在預(yù)應(yīng)力混凝土管樁進場的同時，應(yīng)及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據(jù)。同時乙方應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品的出廠合格證、混凝土構(gòu)件的強度報告及其匯總表和有關(guān)材料的檢測報告等一切有關(guān)材料的證明資料，同時應(yīng)按工程所在地建筑材料質(zhì)量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
第五條合同價款及付款方式
1、工程量及單價
1）本項目工程量約：8310米（本工程總根數(shù)為277跟，樁長暫按30米）。
2）預(yù)應(yīng)力高強混凝土管樁（PHC），采用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，PHC—500（125）AB—C80：綜合單價按194元/米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設(shè)備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設(shè)施費、缺陷修復(fù)費、送樁費、物質(zhì)的運輸、裝修、堆放，領(lǐng)用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環(huán)境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)、配合費用、風(fēng)險費用等與樁基工程施工相關(guān)的一切費用。
3）本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為_____萬元（小寫：_____元），計入竣工結(jié)算。
2、付款方式
1）本工程無預(yù)付款
2）工程款支付，樁基成功后施工完畢后，甲方在十五個工作日內(nèi)付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結(jié)算完成后甲方付至結(jié)算價的95%，余5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收交付使用后15日內(nèi)付余下工程款（不計利息）。
3）工程款支付時，優(yōu)先用_____一套商品房作為工程款抵扣給乙方。
第六條竣工驗收及工程資料
1）打樁完畢后，乙方應(yīng)盡快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監(jiān)理單位及建設(shè)主管部門的竣工驗收�；娱_挖后3個日歷天內(nèi)，乙方提供全部工程資料給甲方。
2）竣工資料乙方自行負責(zé)，按本工程所在地所管轄的質(zhì)監(jiān)站有關(guān)規(guī)定進行編制，并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數(shù)要求（不得少于三份，其中原件一份，復(fù)印件二份）。
第七條雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
1）應(yīng)在施工前確保施工場地具備施工條件，負責(zé)辦理施工所需的各種證件及相關(guān)手續(xù)，并向乙方提供施工場地的.工程地質(zhì)勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責(zé)。
2）應(yīng)在施工前提供圖紙一份，并組織乙方、設(shè)計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審，向乙方進行設(shè)計交底。
3）將水準點與坐標(biāo)控制點以書面形式交給乙方，并進行現(xiàn)場交驗。
4）協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護。協(xié)調(diào)處理好施工現(xiàn)場周邊的群眾關(guān)系，解決施工現(xiàn)場周圍群眾阻撓施工問題。
5）甲方提前7日通知乙方進場
2、乙方責(zé)任
1）按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由于施工不當(dāng)造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔(dān)。
2、服從甲方、監(jiān)理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在PHC管樁運輸過程中及到施工現(xiàn)場后的卸樁期間和施工期間發(fā)生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟損失及法律責(zé)任。
3）乙方必須無條件服從甲方施工現(xiàn)場統(tǒng)一管理、安排。按甲方要求的人員、設(shè)備、進場日期進場，每延期一天罰款20__元，并視工程情況有權(quán)清退出場。保證機械的正常運轉(zhuǎn)，從人員到設(shè)備合理組織，不影響工程的正常施工。
4）乙方應(yīng)嚴格按照標(biāo)準、規(guī)定組織施工，隨時接受甲方、監(jiān)理人員及委派人員的檢查，把好質(zhì)量關(guān)。乙方加工的管樁送到施工現(xiàn)場的同時，應(yīng)向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構(gòu)件的強度報告及其匯總表和有關(guān)材料的檢測報告等一切有關(guān)材料的證明資料，同時應(yīng)按工程所在地建筑材料質(zhì)量監(jiān)督站所規(guī)定的要求執(zhí)行。
5）工程質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準的部分，乙方應(yīng)按甲方要求的時間內(nèi)予以修復(fù)，直到符合驗收標(biāo)準為止，質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項，并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的工程損失等一切費用。未經(jīng)報驗的工程質(zhì)量及工程量不予任何。
6）乙方應(yīng)按甲方的要求，每天上報預(yù)應(yīng)力混凝土管樁的施工進度。
7）乙方應(yīng)遵守國家、行業(yè)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求，接受各方監(jiān)督，預(yù)防環(huán)境破壞，不斷改善施工環(huán)境。
8）樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔(dān)相應(yīng)的費用。因乙方原因樁在施工中出現(xiàn)超送現(xiàn)象，導(dǎo)致基礎(chǔ)變深或其他基礎(chǔ)處理費用，根據(jù)設(shè)計院處理意見及設(shè)計變更單，由甲方、監(jiān)理單位、建設(shè)單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。非乙方原因，由甲方、監(jiān)理單位、建設(shè)單位經(jīng)濟簽證處理。
9）乙方在完成合同約定的全部工程后，應(yīng)當(dāng)無條件3天內(nèi)退場并及時清理場地內(nèi)的垃圾及臨設(shè)施，保持工程現(xiàn)場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。
第八條樁基中間驗收
1）工程覆蓋前，如樁焊接質(zhì)量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗后立即通知甲方和監(jiān)理單位參加驗收，經(jīng)甲方代表和監(jiān)理在驗收記錄上簽字后方可繼續(xù)施工，甲方代表和監(jiān)理實行旁站跟蹤施工監(jiān)督管理。
2）乙方必須按設(shè)計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現(xiàn)樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監(jiān)理單位，并保持現(xiàn)場狀態(tài)，因乙方機械設(shè)備原因或工人操作不當(dāng)引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔(dān)該爆樁的樁費（如樁偏位超出規(guī)范范圍需變更的一切費用由乙方承擔(dān)）。
第九條違約責(zé)任
1）乙方未經(jīng)甲方許可停工，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無條件七日內(nèi)退場，雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結(jié)算，由此造成的一切損失乙方自行承擔(dān)。
2）工期延誤或出現(xiàn)大質(zhì)量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質(zhì)量標(biāo)準返修者，甲方有權(quán)責(zé)成乙方停止施工并終止合同。由此產(chǎn)生的質(zhì)量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔(dān)，甲方直接從乙方工程款中扣除。
3）乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期一日，均應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)人民幣5000元的違約金，逾期達十日，甲方有權(quán)解除合同。
4）對乙方故意或疏忽導(dǎo)致的材料和施工工藝不符合技術(shù)規(guī)范引起的工程質(zhì)量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內(nèi)享有對乙方的索賠追償權(quán)利。
第十條其他條款
1）本工程發(fā)生的所有經(jīng)濟簽證須在發(fā)生之日起3天內(nèi)報送完畢，逾期報送的經(jīng)濟簽證均視為無效簽證。
2）本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經(jīng)簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
3）本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協(xié)商解決，雙方協(xié)商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。
4）本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)三份，本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
委托代表：
開戶銀行：
賬號：
____年____月____日
建筑工程施工合同11
甲方:______________(以下簡稱甲方)
乙方:______________(以下簡稱乙方)
依照、等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽
訂如下條款:
一、工程名稱:______________
二、工程地點:______________
三、工程項目:總建筑面積約_______平方米(棟樓)。四、進場時間:定于_________年_________月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式:包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期(圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容)本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。
七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為_________天。
八、工程質(zhì)量:執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標(biāo)準，質(zhì)量必須達到合格標(biāo)準。
九、工程造價:本工程投資額約_________億元人民幣。十、結(jié)算方式和計價標(biāo)準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行<20__年建筑工程消耗量定額>、<20__年安裝工程消耗量定額>和<20__建筑工程計價清單>，取費類別按工程類別。
2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。 4、施工措施費按取費標(biāo)準的60%計算;
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式:
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責(zé)任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金萬元，待招標(biāo)結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。 2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標(biāo)代理公司擬定招標(biāo)文件及合同，雙方認可后正式簽訂。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。十三、甲方責(zé)任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責(zé)及時簽證。 2、負責(zé)三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。 4、負責(zé)協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。十四、乙方責(zé)任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作
出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。 3、負責(zé)各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。 5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責(zé)，并承擔(dān)一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標(biāo)，同等條件保證乙方中標(biāo)。十五、違約責(zé)任
(1)、履行本協(xié)議發(fā)生的'爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔(dān)施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責(zé)任，三個月以上甲方有權(quán)再安排
其他公司接替施工。
(3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
法定代表人:_______法定代表人:_______地址:_______地址:_______
______________年_______月_______日
建筑工程施工合同12
發(fā)包人：_______________(以下簡稱甲方)
承包人：_______________(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：_______________
3、承包范圍：_______________
4、承包方式：_______________
5、合同價款：合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工后以實際丈量面積為準進行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面，寬___米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度___厘米天然級配砂礫石，寬度________米。
3、___厘米厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表：
姓名：_______________
職務(wù);_______________
職權(quán)：對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作：負責(zé)場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項目負責(zé)人姓名：_______________
項目負責(zé)人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負責(zé)。
4、承包人主要工作：
負責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查：
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付___%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質(zhì)量保證金為總造價的___%，質(zhì)保期________年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的.一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進行驗收，并在驗收后________天內(nèi)給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔(dān)自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人：_______________(簽章)承包人：_______________(簽章)
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方：____________
承包方：____________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項目施工發(fā)包給乙方，由乙方負責(zé)承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項目
1、路基長5公里，路面寬3、5米，總計整修面積17500平方米，中標(biāo)價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標(biāo)價12萬元。
3、鋪設(shè)涵洞4道，涵洞深3、5米，中標(biāo)價2萬元。
工程內(nèi)容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍：施工設(shè)計全部內(nèi)容。
三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）￥：____________萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質(zhì)量保證金，工程竣工無質(zhì)量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術(shù)規(guī)范的要求施工，乙方確保質(zhì)量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內(nèi)開工。
3、甲方對乙方的施工有監(jiān)督管理權(quán)，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得更換項目經(jīng)理，否則，甲方有權(quán)終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉(zhuǎn)包，未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實，甲方有權(quán)終止合同，同時不承擔(dān)任何由此引發(fā)的法律責(zé)任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故，由乙方負責(zé)。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產(chǎn)或人身造成損害的，由乙方負責(zé)賠償。
7、甲方負責(zé)施工過程周邊糾紛的協(xié)調(diào)處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質(zhì)量進行驗收不合格，需要返工、修復(fù)的，則乙方無條件返工、修復(fù)，直到達到要求的標(biāo)準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的'，由甲方負責(zé)賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達不到標(biāo)準，需要返工、修復(fù)，而乙方不予返工、修復(fù)的，則甲方有權(quán)終止合同，解除承包關(guān)系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期：
開工日期：____________年____________月____________日
竣工日期：____________年____________月____________日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
七、質(zhì)量標(biāo)準
工程質(zhì)量標(biāo)準：合格。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：____________（簽名）
承包人：____________（簽名）
合同訂立時間：____________年____________月____________日
合同訂立地點：____________
建筑工程施工合同14
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方就住宅樓建筑工程承包事宜經(jīng)過充分協(xié)商，達成協(xié)議，特簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：甲方名下私房住宅樓。
2、工程地點： 號。
3、承包范圍：主體工程(從承臺開始，圈梁，地臺，一直到封頂)。內(nèi)外墻批蕩，四周外墻粘貼紙皮磚，樓梯貼步級磚，走廊、電梯口分別粘貼(詳參照以下第4條)。樓層一至八層或共 層(不含夾層)，框架結(jié)構(gòu)，首層為商鋪，夾層為摩托車庫。二層以上為住宅套房，頂層為一個樓梯房，電梯機房(結(jié)算時作投影面積計算)。
4、承包方式：包清工。所有機械設(shè)備、排柵、模板、鐵釘、鐵線等全部由甲方負責(zé)。乙方只提供線錘、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。
注：本工程的水電安裝工程(包括強、弱電)，門窗制作安裝、防雷、消防、排柵、防護網(wǎng)不包括在本承包內(nèi)。
5、建設(shè)工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工(其中主體工程 個月內(nèi)完成)(詳參照以下第五條)。
6、工程質(zhì)量：參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求執(zhí)行。
7、承包價格：按每層投影面積計算，每平方米為人民幣： 元整(￥ 元)。包括天面樓梯屋、電梯機房，基礎(chǔ)部分不計，化糞池不計。(凸窗部分只計一面，不計雙面)
第二條 甲方工作
1、開工前向乙方進行現(xiàn)場交底，清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的用水、用電等有關(guān)方面，并說明使用注意事項。
2、準備后需的設(shè)備，材料運送到工地，但不負責(zé)材料運上樓層。
3、甲方指派人員監(jiān)督及保護好建筑材料。
第三條 乙方工作
1、工柵搭設(shè)及施工現(xiàn)場每層的臨時用水、用電以及放水保養(yǎng)。
2、參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃進度(作法說明)，交甲方審定。
3、按要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
4、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙作法或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加峻工驗收，編制工程結(jié)算。
5、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍的建筑物、設(shè)備管線，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理，模板等材料的堆放、清理;以及消防等方面的安全工作，協(xié)調(diào)好由于施工帶來的'擾民問題及與周圍住戶的關(guān)系。
6、工程峻工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
7、負責(zé)峻工后周邊、內(nèi)部場地，室內(nèi)地面的環(huán)境清理。
第四條 工程內(nèi)容及包工范圍
1、甲方以清包工的方式發(fā)包給乙方。乙方自帶行裝及必須的生活品及用具，施工所用的平水尺、圈尺、吊錘、泥刀、、灰刀等常規(guī)的使用工具。
2、包工范圍：
�、購闹^承臺底標(biāo)高起至正負零基礎(chǔ)、圈梁、平基、地面硬底化。
�、陔娞菥⒒S池。
③主體框架結(jié)構(gòu)及主體砌磚工程(砌磚外圍墻砌18cm,套間之間的間墻砌18cm,電梯井到頂四周砌18cm,其余為12cm磚墻)。
�、芪菝婀こ痰臋趬�(包括樓面防水線的搗制)。
�、菔覂�(nèi)外墻、天花板全部水泥混合砂漿掃(批)蕩，主樓墻外四周圍四面粘貼紙皮磚。
�、揠娞莩鋈肟谒拿鎵θ迟N瓷磚到頂，公共通道地面貼地磚，墻裙貼1.6米至1.8米高瓷磚。
⑦夾層車庫包括天花板全批蕩，地面過水泥沙漿。
�、囗攲犹烀驿佋O(shè)30cm至40cm高的預(yù)制磚塊隔熱。
�、崾讓与娞萑肟�、樓梯通道地面貼磚，通道貼磚到頂。
3、使用的泵車費用由甲方全部承擔(dān)。乙方按圖紙施工。若工程有變更修改，必須征得甲方同意方可變更。
第五條 關(guān)于工期的約定
1、因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期順延。
2、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。
3、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力的原因，導(dǎo)致停工的，工期相應(yīng)順延。
第六條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙的作法說明和國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準。
2、乙方應(yīng)在接到甲方進場通知后安排施工人員進場，不得無故拖延、拒絕。應(yīng)遵從甲方總施工進度計劃和工期要求。由于乙方原因造成質(zhì)量事故的，其翻工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
3、甲、乙雙方應(yīng)及時對隱蔽工程和中間工程進行檢查與驗收手續(xù)，要對工程質(zhì)量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程及負責(zé)驗收。
4、遇到以下情況之一者，經(jīng)甲方審核批準后生效：
A.重大設(shè)施變更
B.不可抗力
上述情況發(fā)生兩天內(nèi)，乙方應(yīng)將工期延誤內(nèi)容書面報告給甲方，甲方收到報告后兩天內(nèi)給予答復(fù)。
5、非上述原因，工程不能按期峻工，乙方應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，每延誤一天，罰款 元，從工費中扣除。因乙方原因中途停工，造成甲方損失由乙方承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
6、工程峻工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內(nèi)驗收，并辦理驗收有關(guān)手續(xù)。
第七條 關(guān)于工程工費的支付及結(jié)算約定
1、本工程根據(jù)施工進度情況分次撥付進度款，按完成工程進度分工種支付70%給乙方。余下部分待峻工驗收后結(jié)算付清。具體按工種不同依照進度情況支付。如框架部分每完成一層，按 元∕平方計付70%的款項，以此類推。
2、工程峻工后，乙方按規(guī)定對工程實行保修。保修時間自通過驗收之日算起，保修一年，外墻及屋面保修二年。甲方從乙方工費中扣除人民幣 元整(￥ 元)作乙方的質(zhì)量保證金，保修期滿則退還給乙方。
第八 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
1、乙方應(yīng)按規(guī)定采取嚴格的安全措施，做到安全生產(chǎn)、文明施工，施工中發(fā)生的安全事故由乙方全部負責(zé)，任何人員進入工地必須戴好安全帽及其他需要的安全帶、裝置等。
2、按照施工規(guī)范的要求做好現(xiàn)場施工安全管理，根據(jù)需要設(shè)計現(xiàn)場照明和圍護設(shè)施，防止發(fā)生工傷事故，確�，F(xiàn)場人員的生命、財產(chǎn)安全。若因乙方責(zé)任發(fā)生的工傷事故，應(yīng)積極處理并立即報告有關(guān)部門，因此帶來的損失由乙方承擔(dān)全部費用和責(zé)任。
3、加強現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，防火、防盜、防搶，確保工程建設(shè)順利進行。所用水泥袋由甲方收回處理。
4、材料堆放整齊，確�，F(xiàn)場整潔。
5、自行辦理所屬現(xiàn)場施工人員的生命、財產(chǎn)保險，并支付保險費用。
6、接受甲方現(xiàn)場管理人員的監(jiān)督和檢查。
其他：工程峻工、付清工程款后，本合同自動失效。未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商后，可作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等的法律效力。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之時起即生效。希雙方共同守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同15
合同編號：20xx
簽約雙方：
發(fā)包人：xxx(以下簡稱甲方)
承包人：xxx(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承接該項目所涉及的雙方權(quán)利與義務(wù)等事項簽定本合同，雙方共同遵守：
一、工程概況：
(一)施工內(nèi)容：xxx等。
(二)施工地點：xxx
(三)工期要求：工程定于20xx年xx月xx日開工，20xx年xx月xx日竣工。
二、工程費用：
工程暫定合同價x元(大寫：x萬元整)(工程造價最終以審計為準)
三、資料和提交：
1、本合同簽訂之日起，乙方按甲方指定施工內(nèi)容進行施工。
四、工程款結(jié)算依據(jù)及價款確定：
1、結(jié)算依據(jù)：施工合同、工程量確認單、認價單、現(xiàn)場簽證等相關(guān)資料。
2、工程結(jié)算：工程最終結(jié)算價根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理(如有時)施工現(xiàn)場確認竣工圖及相關(guān)資料計算工程量,按20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件執(zhí)行。
2.1、規(guī)費按承包人的《規(guī)費取費證》核定費率進行計取。
2.2、安全文明施工措施費按20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》規(guī)定的基本費率及相關(guān)規(guī)定計取;
2.3、稅金、人工費、機械費按本工程施工期間相關(guān)文件執(zhí)行
2.4、材料價格按施工期同期成都市《工程造價信息龍泉驛區(qū)價格信息》計取，如《工程造價信息龍泉驛區(qū)價格信息》中沒有的材料，按業(yè)主根據(jù)市場調(diào)查簽認價格計取。
2.5結(jié)算總價扣除主材(主材參照川建造價發(fā)[20xx]75號約定為：鋼材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、瀝青及瀝青砼、磚、汽油、柴油、定額中的未計價材料、建設(shè)單位根據(jù)市場調(diào)查簽認價格材料)后下浮 7%為合同最終結(jié)算價;工程最終造價以業(yè)主委托相關(guān)審計部門審計為準為準。
3、施工期的水、電費用由乙方負責(zé)承擔(dān)。
五、付款方式：
1、工程施工完畢經(jīng)驗收合格后三十日內(nèi)支付暫定合同總價的60%
2、工程施工完畢驗收合格并經(jīng)審計后三十日內(nèi)支付至審定總價的95%
3、質(zhì)保金為審定總價的5%，在質(zhì)量責(zé)任缺陷通知期(12個月)滿后14日內(nèi)(無息)付清。
六、工程質(zhì)量及驗收：
本合同項工作內(nèi)容應(yīng)滿足國家相關(guān)工程施工規(guī)范以及驗收標(biāo)準的要求，質(zhì)量合格。
七、甲方的責(zé)任：
乙方自行解決施工過程中所需要的水源、電源和運輸?shù)缆穯栴};甲方協(xié)助消除妨礙乙方施工的障礙物;
八、乙方的責(zé)任：
1、按照第一條(二)項中所規(guī)定的施工內(nèi)容進行施工，確保工程質(zhì)量，按照合同規(guī)定的時間如期完工和交付使用。
2、在國家規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于乙方責(zé)任的`工程質(zhì)量問題，免費無償修理。
九、特別約定：
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故，均由乙方負責(zé)，并承擔(dān)相關(guān)醫(yī)療、賠償費用。
2、施工過程中涉及的線路通道、土地占用，由雙方共同協(xié)調(diào)處理。
3、乙方進購的材料需經(jīng)甲方認質(zhì)、認價后使用，并由乙方自行負責(zé)看管。
4、承包人應(yīng)按發(fā)包人的指令，完成發(fā)包人要求的對工程內(nèi)容的任何增加和刪減。
5、承包人應(yīng)按照政府相關(guān)規(guī)定，建立健全雇員工資發(fā)放和勞動保障制度。如因雇員的工資發(fā)放和勞動保障制度不健全而引發(fā)糾紛，導(dǎo)致民工圍堵發(fā)包人等的，發(fā)包人有權(quán)解除合同，并要求承包人退場，
并支付違約金。
6、承包人進入現(xiàn)場施工，應(yīng)做好現(xiàn)場安全文明施工及已有成品保護工作�，F(xiàn)場運輸材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人應(yīng)該有專人負責(zé)跟蹤打掃;場內(nèi)的綠化、市政等公用設(shè)施做好施工期間的保護工作;現(xiàn)場施工及生活產(chǎn)生的垃圾應(yīng)該每天有人清除。
7、承包人必須遵守本地區(qū)建設(shè)相關(guān)部門、業(yè)主、所屬社區(qū)等對安全文明施工、環(huán)境保護等管理的規(guī)定;負責(zé)處理附近居民對施工環(huán)境的意見及建議 。
8、承包人提交的竣工結(jié)算，經(jīng)委托的審核單位審核后，如結(jié)算最終審減率大于5%，則審減金額大于5%以上部分的審計費(按審減額的3%計算)用由承包人承擔(dān)。
十、本合同未盡事宜由甲、乙方協(xié)商處理。
十一、本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字或蓋章后生效，以作為法律依據(jù)留存，雙方必須共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成損失，則由違約方承擔(dān)全部責(zé)任。
十二、合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
甲方委托代理人：
乙方委托代理人：
甲方蓋章：
乙方蓋章：
日期：
開戶銀行：
電話：
帳號：
日期：
電話：
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程施工合同10-14
建筑工程施工合同10-11
【熱】建筑工程施工合同01-02
建筑工程施工合同【精】01-17
【熱門】建筑工程施工合同01-21
建筑工程施工合同【推薦】01-21
建筑工程施工合同通用03-02
小型建筑工程施工合同11-26
【精】建筑工程施工合同06-30