關(guān)于裝飾合同集合8篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng)，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編為大家整理的裝飾合同8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝飾合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)的國家法律、法規(guī)，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商，本著互惠互利、平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方現(xiàn)將 外墻保溫工程供貨及施工發(fā)包給乙方。為了保證雙方的合法權(quán)益, 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成以下和約簽訂此合同，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程計劃工期：自 20xx 年月 20xx 年

　　二、工程總面積付款以實際發(fā)貨清單數(shù)量結(jié)算為準(zhǔn)，所有批貨單價不變，數(shù)量以驗收測量實際面積為準(zhǔn)。外墻保溫施工工程量按實際面積實算計量，綜合單價/㎡。(包含墻體找平、人工粘貼費(fèi)用、吊籃租賃安裝、界面處理、粘接砂漿、耐候膠及打膠費(fèi)用及其所有輔料)。

　　注：1、以上金屬板單價為面板四周折邊不超過2cm的為平板價格，含運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi);

　　2、甲方需要的材料如有變化，應(yīng)于本合同約定的交付日前 3 天書面通知乙方;如果數(shù)量增加導(dǎo)致材料不能按本合同約定的時間進(jìn)行交付的，甲乙雙方應(yīng)另行約定交貨時間順序;

　　3、異形板按面板展開計算。

　　三、施工范圍及約定：

　　1、工程承包范圍:?施工藍(lán)圖所包括的有外墻外保溫一體板人工及材料;

　　2、施工工期:?

　　工程從日開始至日結(jié)束，工程有效工期為______天。

　　乙方必須按照甲方編制的施工進(jìn)度計劃進(jìn)行合理安排施工，雨季和其它客觀因素影響工期的，可由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　乙方應(yīng)按照甲方的工期要求進(jìn)行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有權(quán)利對乙方采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰措施。乙方每拖延一天甲方將給予______元罰款。

　　四、一體板產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　材料的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按建筑行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。保溫材料厚度符合規(guī)定要求偏差0.002m之內(nèi)，符合GB8624-1997標(biāo)準(zhǔn);面板厚度符合GB/T1.1-20xx要求偏差0.003m之內(nèi)。

　　五、施工質(zhì)量要求

　　1、乙方應(yīng)依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-20xx)、《建筑裝飾裝修質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)及相關(guān)的國家規(guī)范和外保溫施工工藝施工。

　　2、乙方必須建立完善的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)制，施工質(zhì)量以項目部、監(jiān)理單位、建設(shè)單位和市質(zhì)量監(jiān)督站驗收合格為準(zhǔn)。如由于乙方原因，達(dá)不到質(zhì)量要求的，由此發(fā)生的返工、重新施工等一切費(fèi)用(包括相應(yīng)的材料費(fèi)用和人工費(fèi))有乙方負(fù)擔(dān)，并承擔(dān)一切質(zhì)量后果和經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、外墻必須平整、堅實、漆面無粉化、起皮、裂縫和空鼓等影響外墻飾面施工的質(zhì)量缺陷。外墻施工過程中必須做到工完場清。

　　4、乙方在施工過程中必須聽從項目部的指揮、嚴(yán)格按照國家施工規(guī)范施工否則項目部將對乙方采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰措施。

　　5、工程結(jié)束后，乙方施工隊要避免外墻的二次損傷，損傷修補(bǔ)部分的材料及施工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　六、付款方式及結(jié)算

　　1、甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起 2 內(nèi)支付總工程款的%作為預(yù)付款給乙方，作為生產(chǎn)材料及施工設(shè)備進(jìn)場的定金，合計金額約

　　2、材料進(jìn)場開工1周后，按照工程進(jìn)度每工程全面完成，支付到總工程款的%;

　　3、剩余工程款到竣工驗收合格后1周內(nèi)，付足 95 %的工程款，按實際展開面積支付(扣除質(zhì)保金)。工程完工驗收合格留余5 %的工程款作質(zhì)保金(質(zhì)保金兩年內(nèi)付清);

　　4、如工程進(jìn)途中工作量的增加，即工程款同比例支付。

　　七、產(chǎn)品驗收和質(zhì)量異議

　　1、合同生效后，甲方對保溫板確認(rèn)樣品，封存后生產(chǎn)周期期在施工期內(nèi)順延。材料送至施工現(xiàn)場后，甲方必須指派收貨人員及時清點驗收所有材料，并在乙方出具的驗收單上簽字確認(rèn)。

　　2、如材料與封樣差距較大或不符合合同約定品種、規(guī)格、型號、顏色、厚度的，甲方可暫時不予簽收該批材料，但必須妥善保管，同時在3天內(nèi)向乙方提出書面異議和處理意見;如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，即視為所交付材料符合合同約定。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在3天內(nèi)負(fù)責(zé)處理。

　　4、乙方完成施工任務(wù)后，即向甲方遞交竣工報告，甲方收到竣工報告后7日內(nèi)組織驗收。

　　5、甲方驗收或認(rèn)可合格后，乙方即向甲方遞交結(jié)算報告，甲方收到結(jié)算報告后10日內(nèi)予以答復(fù)，并于30日內(nèi)按照要求付清余欠工程款。

　　6、甲方在合同約定時間未對乙方的工程款及時付款而造成的工程進(jìn)度緩慢或停工，則由甲方承擔(dān)。

　　八、違約責(zé)任

　　(一)甲方責(zé)任

　　1、施工中與有關(guān)部門單位的協(xié)調(diào)由甲方負(fù)責(zé)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其它工種之間的施工配合。

　　2、甲方中途退貨或違約拒收的，應(yīng)按所退貨款或拒收部分貨款的 80 % 向乙方支付違約金，并承擔(dān)退貨的運(yùn)輸費(fèi)用及產(chǎn)品損耗。(由乙方產(chǎn)品質(zhì)量造成的除外)。

　　3、甲方未按本合同約定的時間付款，視為違約。甲方應(yīng)按日向乙方支付逾期應(yīng)付款 1 % 的違約金，在甲方應(yīng)付款未付清之前，乙方有權(quán)暫停下一批次材料的.供應(yīng)。依據(jù)本合同向乙方支付工程進(jìn)度款，因款項不到位影響工程工期的由甲方承擔(dān)。

　　4、甲方在乙方進(jìn)場前2日，為乙方提供施工用水和用電，滿足乙方用水用電。

　　(二)乙方責(zé)任

　　1、乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方支付不能交貨部分貨款 20 % 的違約金。

　　2、乙方交付材料品種、規(guī)格、型號、顏色、厚度、質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負(fù)責(zé)重新更換，所產(chǎn)生的費(fèi)用乙方自行承擔(dān)。

　　3、乙方應(yīng)按照項目部和監(jiān)督單位的要求和相應(yīng)國家施工規(guī)范及外保溫施工工藝施工。乙方依據(jù)甲方的施工進(jìn)度合理安排施工，服從項目管理，不得以任何理由拖延工期。如由于客觀原因需順延工期的，需和項目部和監(jiān)理單位溝通協(xié)調(diào)。

　　4、乙方不得將承包的工程轉(zhuǎn)包給第三方，否則由此致使工期延誤一天罰款 元，甲方有權(quán)終止此合同。

　　5、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員，必須熟悉外墻外保溫施工工藝并能熟練操作，非專業(yè)人員禁止外墻操作。乙方作業(yè)人員的吃住由甲乙方共同協(xié)商，如遇甲方無法提供的條件，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　6、乙方在施工過程中，要建立完整的安全保障體系，安排專人定時定點檢查施工機(jī)械和施工操作人員的安全防護(hù)用品。依據(jù)安全技術(shù)規(guī)程正確施工，嚴(yán)禁違規(guī)操作，否則發(fā)生的一切安全事故由乙方全部承擔(dān)。

　　7、乙方應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)國家安全操作規(guī)程及文明施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，否則甲方有權(quán)依據(jù)項目管理處罰管理辦法對乙方采取處罰措施。乙方在工程完成后，及時清理施工現(xiàn)場的建筑垃圾，保持施工現(xiàn)場的清潔，做到工完場清。

　　九、爭議解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決或請有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商、調(diào)解不成的，可依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　十、合同的解除

　　(一)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。

　　(二)有下列情形之一的，雙方可以解除合同

　　1、因不可抗力致使合同無法履行的;

　　2、因一方違約(包括因工程停建或緩建、混凝土生產(chǎn)運(yùn)送設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重故障)致使合同無法履行的;

　　3、法律規(guī)定的其他情形。

　　(三)合同解除后，有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失，雙方均有過錯的按各自過錯承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　十一、合同效力及變更

　　1、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同如有未盡事宜，雙方可另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同自雙方簽字或蓋章后之日生效，材料款結(jié)清之日失效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：新疆新雅泰建材有限公司

　　甲方代表(簽字)： 乙方代表(簽字)：

　　簽訂日期： 簽訂日期： 電話：

　　電話： 開戶行： 戶名：

　　賬號：

裝飾合同 篇2

　　甲方(發(fā)包方)：

　　身份證號碼：

　　乙方(承包方)：

　　身份證號碼：

　　雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。如下：

　　一、工程項目：

　　1、三個房間(兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。

　　3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整，客廳門后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。

　　5、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的.所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負(fù)責(zé)施工。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。

　　四、施工期限：

　　二○ 年八月二十日至二○ 年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。

　　七、其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。

　　甲方： 乙方：

　　簽(蓋章)： 簽(蓋章)：

　　年 月 日 年 月 日

　　個人裝修合同樣本(三)

　　委托方(甲方)： 承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室

　　二、形式結(jié)構(gòu)：____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_____ ____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)，

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　簽(蓋章)： 簽(蓋章)：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇3

　　合同編號：_________

　　甲方(發(fā)包方)：_________

　　單位名稱：_________

　　住址：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　資質(zhì)證書號：

　　法定住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務(wù)：_________

　　身份證號碼：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　聯(lián)系人：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　帳號：_________

　　電子信箱：_________

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

　　1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下：總價款：_________元,大寫(人民幣)：_________。其中：材料費(fèi)：_________,人工費(fèi)：_________,管理費(fèi)：_________,設(shè)計費(fèi)：_________,垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________,稅金：_________,其他費(fèi)用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)

　　(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

　　1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　第二條施工單位資格

　　2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。

　　2.2乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償損失。

　　2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者,應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)登記備案,實行“登記注冊、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。

　　2.4凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

　　第三條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

　　第四條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　4.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　4.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi));

　　4.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第五條甲方權(quán)利義務(wù)

　　5.1開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;

　　5.2開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;

　　5.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　5.4禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　5.5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收;

　　5.6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;

　　5.7未經(jīng)原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu);

　　5.8甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃?xì)夤芫�;

　　5.9房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放,并按有關(guān)規(guī)定清運(yùn);

　　5.10甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據(jù)住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議的約定,對住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的監(jiān)督檢查;

　　5.11甲方進(jìn)行裝修不得損壞房屋原有節(jié)能設(shè)施,降低節(jié)能效果;

　　5.12未經(jīng)批準(zhǔn),甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴(kuò)大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內(nèi)砌墻或者超負(fù)荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經(jīng)穿管直接埋設(shè)電線或者改線;

　　5.13未經(jīng)批準(zhǔn),甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設(shè)施,不得損壞他人的房屋及物品。

　　5.14因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　第六條乙方權(quán)利義務(wù)

　　6.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;

　　6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;

　　6.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的.家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;

　　6.5乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理;

　　6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標(biāo)的,造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　6.8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;

　　6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;

　　6.10乙方不得欺行霸市、強(qiáng)迫交易;

　　6.11乙方不得冒用其他企業(yè)名稱和商標(biāo);

　　6.12乙方不得損害居民和其他經(jīng)營者權(quán)益;

　　6.13在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

　　第七條工程變更

　　7.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單),同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);

　　7.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);

　　7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第八條材料的提供

　　8.1由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);

　　8.2由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;

　　8.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四

　�。杭追教峁┭b飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;

　　8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運(yùn)到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。

　　第九條工期延誤

　　9.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　9.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;

　　9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;

　　9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

　　第十條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　10.1工程質(zhì)量

　　(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。

　　(2)乙方所承包的工程,必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),工程一次驗收合格率達(dá)到100%,優(yōu)良率達(dá)到_________。

　　(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。

　　10.2雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第_________項標(biāo)準(zhǔn)驗收：

　　(1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規(guī)范》

　　(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)定》

　　(3)其它驗收標(biāo)準(zhǔn)：_________

　　10.3施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時：

　　(1)可向_________市消費(fèi)者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協(xié)會投訴進(jìn)行調(diào)解;

　　(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十一條工程驗收和保修

　　11.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

　　(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(3)竣工驗收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);

　　11.2保修

　　(1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。

　　(2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第十二條工程款支付方式

　　12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;

　　(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款;

　　(3)竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。

　　(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。

　　甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。

　　12.2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　12.3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

　　12.4竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

　　第十三條違約責(zé)任

　　13.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。

　　13.2工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利。

　　13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。

　　13.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。

　　13.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。

　　第十四條合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第_________種方式解決：

　　14.1向_________仲裁委員會申請仲裁;

　　14.2向人民法院起訴。

　　第十五條其他具體規(guī)定

　　15.1工程地在_________市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);

　　15.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_________元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));

　　15.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人_________負(fù)責(zé)保管。工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把,由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;

　　15.4施工期間,乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十六條附則

　　16.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　16.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。

　　16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。

　　16.4合同履行完后自動終止。

　　16.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　16.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。

　　第十七條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　甲方(簽字)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　家庭裝飾裝修市場合同認(rèn)證意見(商場合同認(rèn)證章)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　簽訂地點：_________

　　_________年____月____日

　　附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表(略)

　　附件二：家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表(略)

　　附件三：家庭裝飾裝修工程報價表(略)

　　附件四：甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表(略)

　　附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表(略)

　　附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙(略)

　　附件七：裝飾裝修工程變更單(略)

　　附件八：工程驗收單(略)

　　附件九：工程結(jié)算單(略)

　　附件十：工程保修單(略

裝飾合同 篇4

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程實際情況，雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議，以便共同遵守：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容：施工圖范圍內(nèi)，詳見施工預(yù)算單

　　4、總造價：

　　5、承包方式：乙方包清工，甲方提供所有工程材料

　　6、開工日期：

　　7、竣工日期：

　　第二條工地代表

　　1、甲方：

　　2、乙方：

　　第三條甲方工作

　　1、清理施工場地，為乙方創(chuàng)造入場開工條件。

　　2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。

　　3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，

　　4、甲方保證材料的及時供應(yīng)，不得出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時，影響乙方施工，如出現(xiàn)材料短缺影響的工期與誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方負(fù)責(zé)圖紙設(shè)計方案的確定與會審，如有施工變更甲方應(yīng)提前三天通知乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場簽證。

　　6、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場不同工種班組之間的協(xié)調(diào)。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。

　　7、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的外部施工環(huán)境，確保乙方施工不受周圍其它因素的.干擾（包括各級行政管理部門）。

　　第四條乙方工作

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范和防火規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程任務(wù)。

　　2、嚴(yán)格依據(jù)圖紙進(jìn)行施工，不得隨意更改施工方案

　　3、施工期間，對甲方原不動結(jié)構(gòu)和陳設(shè)予以保護(hù)。

　　4、保證各工種之間合理有序的安排施工，不得影響到其他施工班組的正常施工。

　　5、因拖欠民工工資引起的后果，由乙方負(fù)責(zé)。

　　第五條本工程由甲方采購的各類材料設(shè)備，應(yīng)為符合國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，如由于材料質(zhì)量原因造成的后果有甲方負(fù)責(zé)。

　　第六條乙方應(yīng)按雙方認(rèn)可的形象方案和工程項目內(nèi)容清單組織施工。如甲方提出設(shè)計變更或增減工程項目時，必須提前與乙方代表聯(lián)系，進(jìn)行項目變更。變更單由甲方作為增減工程造價和結(jié)算的依據(jù)。項目若無變更，工程總造價以本合同所簽價款為終最結(jié)算價

　　第七條工程竣工驗收

　　1、未經(jīng)交工驗收，而由甲方單方面使用者，視為交工驗收合格。

　　2、工程交工后由于施工工藝造成的返修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修，費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。

　　第八條付款方式

　　第九條違約責(zé)任

　　1、甲方不按合同約定時間付款，每逾期一天，向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。

　　2、由于乙方原因而延誤工期，每逾期一天，向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。

　　第十條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)至一樓，由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場并負(fù)責(zé)處理。

　　第十一條合同爭議解決方式

　　如對工程質(zhì)量或工程造價雙方發(fā)生爭議，可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，工程質(zhì)量爭議可申請工程質(zhì)量監(jiān)理部門或裝飾裝修行業(yè)管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定。工程造價爭議可申請審計部門審計結(jié)論還可通過法律渠道解決。

　　第十二條補(bǔ)充條款：

　　第十三條簽字蓋章

　　第十四條合同份數(shù)

　　本合同一式二份，;甲、乙雙方各執(zhí)一份

　　第十五條本合同經(jīng)雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動終止。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

裝飾合同 篇5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》十項標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方就綠色環(huán)保裝修問題，達(dá)成如下協(xié)議：中顧法律網(wǎng)南昌律師為您提供免費(fèi)法律咨詢。

　　1、乙方保證工程實行環(huán)保設(shè)計、采用環(huán)保材料、進(jìn)行環(huán)保施工、裝修后室內(nèi)空氣質(zhì)量達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、可檢測工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)驗收后，甲方如果認(rèn)為有必要對室內(nèi)空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測，可以委托下列具有國家資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測，檢測費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　國家建筑材料檢測中心-室內(nèi)環(huán)境檢測總站

　　地址：_________

　　電話：_________

　　3、室內(nèi)環(huán)境空氣檢測項目為"甲醛"、"苯"、"tvoc"三項，檢測數(shù)據(jù)以本合同列出的，上述具有國家資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)出具的《環(huán)境檢測報告》為準(zhǔn)。

　　4、甲方同意在室內(nèi)空氣進(jìn)行檢測時，必須符合以下條件，否則檢測結(jié)果無效，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。

　　4.1 檢測須在未搬入家具，未配置木地板、櫥柜等項目的情況下進(jìn)行;室內(nèi)所有對環(huán)境能產(chǎn)生影響的材料(如板材，涂料等)均須為乙方報價明細(xì)上和增減項單上的項目，且為乙方提供。

　　4.2 如果有非乙方施工項目，或有未與乙方書面約定(指合同或變更單)而進(jìn)行施工的項目(包括數(shù)量增加而未有書面約定的)，檢測結(jié)果無效。

　　4.3 檢測時間應(yīng)在可檢測工程完工驗收_________天(不算做工程延期)之后進(jìn)行，在此期間，室內(nèi)必須每天24小時通風(fēng)換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。

　　4.4 檢測由乙方專職人員(非施工人員)、檢測中心專業(yè)人員、客戶三方同時在場的情況下進(jìn)行，唯此情況下進(jìn)行的檢測視為有效。

　　4.5 符合本合同列出的，具有國家資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)所要求的室內(nèi)、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。

　　5、由于裝修引起室內(nèi)空氣不合格的主要原因是使用了環(huán)保不合格的材料，因此如果室內(nèi)空氣經(jīng)檢驗不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發(fā)現(xiàn)有本合同4.1及4.2條款的情況或行為，室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的.責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。如沒有發(fā)現(xiàn)本合同4.1及4.2條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料，責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

　　6、室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格的原因除裝修污染外，還有建筑主體、家具等污染，對裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　7、由于乙方原因?qū)е率覂?nèi)空氣不合格，乙方按下列步驟解決：

　　7.1 進(jìn)行綜合治理，治理期限為一個月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價的3‰承擔(dān)違約金。檢測機(jī)構(gòu)出具檢測報告之前的時間(以檢測報告上標(biāo)明的出具時間為準(zhǔn))，不算做工程延期。

　　7.2 治理結(jié)束后，經(jīng)檢測室內(nèi)空氣仍不達(dá)標(biāo)的，乙方為甲方辦理退單，并退還甲方已交全部施工款。

　　7.3 乙方退還甲方已交全部施工款后，本合同自動終止，乙方不再負(fù)有其他責(zé)任。

　　8、由于室內(nèi)空氣中有害物質(zhì)含量會因揮發(fā)越來越少，因此空氣質(zhì)量不存在保質(zhì)期。

　　9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權(quán)。

　　10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

　　甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

裝飾合同 篇6

　　發(fā)包人（甲方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　委托代理人：________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　承包人（乙方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　法定代表人：________________電話：____________

　　本工程設(shè)計人：______________電話：____________

　　施工隊負(fù)責(zé)人：______________電話：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1。 工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點：__________________________________ 。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

　�。�1）承包人包工、包料；

　�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；

　�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。

　�。ǜ郊�即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。）

　　第二條 施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

　　（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(fèi)（大寫）____________ 元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價款內(nèi)）。

　　施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條 甲方工作

　　1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　第四條 乙方工作

　　1。 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2。 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3。 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4。 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5。 對于施工過程中的有關(guān)事項（如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

　　6。 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　7。 工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第五條 關(guān)于工期

　　1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。

　　2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。

　　3。 因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：

　�。�1）遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力的；

　�。�2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更；

　�。�3）因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（�。﹨^(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為；

　�。�4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費(fèi)；

　　（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

　　第六條 關(guān)于材料供應(yīng)和保管

　　1。 任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場，并通知對方當(dāng)事人驗收簽確認(rèn)。

　　2。 對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分，有提供方承擔(dān)。

　　3。 材料和設(shè)備進(jìn)場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條 關(guān)于質(zhì)量和驗收

　　1。 工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb 50327—XX）為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2。 甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù)；甲方不按時參加驗收的，工期應(yīng)予順延。

　　3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　4。 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗收通知后 天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。

　　5。 驗收時，工程項目合格率達(dá)到____________ %時（以上程價款比例為準(zhǔn)），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。

　　6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的`損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________

　　____________________________________________________________________ 。

　　8。 工程未驗收的，甲方不得先行使用。

　　第八條 關(guān)于工程價款及結(jié)算

　　1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：

　�。�1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次數(shù)____________ 支付階段或時間____________ 支付金額

　　第一次______________________ 支付____________ 元；

　　第二次______________________ 支付____________ 元；

　　第三次______________________ 支付____________ 元；

　　第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。

　　（2）其他支付方式：______________________ 。

　　2。 雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結(jié)算：

　�。�1）固定價格，本工程總價款為____________元；

　　（2）單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。

　　a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

　　b。 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；

　　c。 實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；

　　d。 木工衣柜類面積為：實際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0。5平方米按0。5平方米計算，超出0。5平方米的按1平方米計算）；

　　e。 其他按項項目按項計算；

　　f。 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；

　　g。 估價項目測量后再具體報價；

　　h。 經(jīng)甲方同意代購的項目按預(yù)算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

　　3。 特別費(fèi)用的約定：

　　（1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　（2）施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。

　�。�3）合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi)，稅費(fèi)由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門交納；已經(jīng)列明稅費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。

　�。�4）物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。

　　4。 乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料。

　　5。 工程驗收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條 工程預(yù)算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條 責(zé)任與罰則

　　1。 施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。

　　2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。

　　3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。

　　4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

　　5。 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。

　　6。 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴(kuò)大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十一條 雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條 附 則

　　1。 本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。

　　2。 本合同履行完成后自動終止。

　　甲方（簽）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________

　　現(xiàn)場代表（簽）：___________________ 現(xiàn)場代表（簽）： ____________

　　證件名稱：______________________ 證件名稱：_____________________

　　頒發(fā)機(jī)構(gòu)：______________________ 頒發(fā)機(jī)構(gòu)：_____________________

　　證件號碼：______________________ 證件號碼：_____________________

　　__________ 年 ____月____ 日

裝飾合同 篇7

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。

　　三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的.賠償責(zé)任。

　　被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業(yè)資質(zhì)，沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書，但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗，因此，答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。

　　根據(jù)上述法律規(guī)定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任

　　1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任�！钡�是答辯人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系，而非建設(shè)工程合同關(guān)系，我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象，因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。

　　2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規(guī)定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。

　　3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費(fèi)用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。

　　4、本案中，法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小，將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　此致

　　深圳市龍崗區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

裝飾合同 篇8

　　本合同雙方當(dāng)事人：

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　姓名(名稱)： 工程代表姓名;

　　住所;

　　工作單位：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　名稱：

　　聯(lián)系電話:

　　工程負(fù)責(zé)人：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定、結(jié)合家庭裝飾的特點，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方承包甲方發(fā)包的家庭裝飾工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條、 工程概況：

　　1.1工程地點

　　2.1.2工程內(nèi)容(見預(yù)算)

　　1.3工程承包方式:方包工甲方負(fù)責(zé)全部供料的三種方式：

　　1.4工程期限天

　　第二條、甲方工作

　　2.1開工前5天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：物業(yè)部辦理開工手續(xù)及繳納相關(guān)費(fèi)用，以不影響施工。

　　2.2負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用。

　　2.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰居關(guān)系。

　　2.4如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　2.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

　　2.6負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督及竣工驗收。

　　第三條、乙方工作

　　3.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程，

　　3.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3.3負(fù)責(zé)保護(hù)好被裝飾居室室內(nèi)的'家具和陳設(shè)。

　　第四條、工程變更

　　工程項目及做法如需變更，雙方必須協(xié)商一致，同時調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。

　　第五條、工程工期

　　5.1因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.2因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期，工期順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在的問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期順延。

　　第六條、工程驗收和保修

　　6.1工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　第七條、工程價款結(jié)算按下款約定程序：

　　7.1雙方商定，本工程的預(yù)算價款暫定為人民幣(大寫)(詳見預(yù)算書)

　　7.2本合同生效后，甲方按下表直接向乙方支付工程款項：

　　第一次 支付金額占總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 開工前三日

　　第二次 支付金額占總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 工程日期過半

　　第三次 支付金額占總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 線灰工程入場

　　第四次 支付金額占總金額的10% 支付金額：￥ (大寫：) 驗收合格后

　　注：本表金額單位為人民幣元

　　7.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后三日內(nèi)如未異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。甲方應(yīng)在簽字后支付第四次工程余款，以結(jié)清工程全部款項。

　　第八條、違約負(fù)責(zé)

　　8.1凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)，并賠償給對造成的損失。

　　8.2因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

　　第九條、幾項具體規(guī)定。

　　9.1應(yīng)裝飾居室而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，甲方負(fù)責(zé)支付清運(yùn)費(fèi)用(此費(fèi)用在工程價款內(nèi))

　　9.2施工期間，甲方將門裝修鑰匙交給乙方的負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗收后，甲方負(fù)責(zé)持主人鑰匙開鎖，交付驗收。

　　第十條、其它約定條款

　　第十一條、附則

　　11.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　11.2本合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包。

　　11.3甲乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　姓名： 姓名：

　　(蓋章) (蓋章)

　　年 月 日 年 月 日

【裝飾合同】相關(guān)文章：

裝飾的合同02-09

建筑裝飾合同09-01

裝飾施工合同02-18

裝修裝飾合同02-21

裝飾公司合同07-24

裝飾裝修合同04-18

關(guān)于裝飾合同03-05

裝飾裝修合同05-29

2022裝飾合同06-05

裝飾設(shè)計合同06-06