關(guān)于裝飾合同模板八篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的裝飾合同8篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

裝飾合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將人信陽光青年城17棟1門1602號房屋全權(quán)委托乙方進行家庭裝飾，乙方為甲方制定了全額為叁萬玖仟叁佰叁拾肆元(￥39334.00元)的家庭工程預(yù)算單，甲方認真閱讀后認可乙方制定的.家庭裝飾工程預(yù)算單，并同意實施該項工程，雙方協(xié)定如下：

　　一、工程施工前，甲方首先支付乙方30%全額工程款壹萬壹仟捌佰元(￥11800.00元);

　　二、工程施工中段，甲方再度支付乙方65%全額工程款貳萬伍仟伍佰陸拾柒元(￥25567.00元)。

　　三、工程施工結(jié)束后，甲方驗收全部工程，合格滿意后再將余下的5%全額工程款壹仟玖佰陸拾陸元(￥1966.00元)支付于乙方。

　　四、施工具體內(nèi)容以家庭裝飾工程預(yù)算單為準，如有問題，雙方可協(xié)商解決。

　　五、雙方不得以任何與工程無關(guān)的理由單方面終止合同，如有違約，違約方需支付兩萬元違約金于另一方。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

裝飾合同 篇2

　　發(fā)包方：(簡稱甲方)：

　　承包方：(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關(guān)事項，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、建筑面積:

　　4、工程項目內(nèi)容：

　　5、承包方式：

　　6、結(jié)算方式:

　　第二條 工 期

　　1、總施工工期：

　　2、開工日期： 年 月 日

　　3、竣工日期：開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期，工程竣工時，乙方發(fā)出書面竣工報告書)

　　第三條 工程價款及付款方式

　　本工程合同價款為人民幣：大寫：

　　付款時間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗收合格后五日內(nèi) 第四條 工程質(zhì)量要求

　　乙方施工嚴格按照國家規(guī)范進行，施工滿足設(shè)計要求，質(zhì)量達到《建筑裝飾工程質(zhì)量標準驗收標準》規(guī)定的合格標準。

　　第五條 雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方權(quán)利義務(wù)：

　　(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說明注意事項。配合辦理施工報批相關(guān)手續(xù)。

　　(2)本合同簽定起三日內(nèi)，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè))，工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。

　　(3)負責(zé)召集施工單位參加每周例會，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，施工過程中，如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　(4)交納應(yīng)負擔(dān)的相關(guān)費用，并按時支付裝修施工款項。

　　(5)辦理收樓手續(xù)，組織工程竣工驗收工作及做好結(jié)算工作。

　　(6)在施工過程中，如遇增減裝修項目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項目，則甲方不支付相應(yīng)費用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。

　　2、乙方權(quán)利義務(wù)

　　(1)提供其營業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。

　　(2)按照施工總進度計劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質(zhì)量，合理安排施工，按時完工。

　　(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計要求，必須是合格環(huán)保產(chǎn)品，經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。

　　(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定，文明施工，保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物，保證施工現(xiàn)場的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定，并保證在工程竣工后負責(zé)清理。

　　(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。

　　(6)施工過程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　(7)參加工程竣工驗收工作及做好結(jié)算。

　　(8)工程竣工未移交甲方前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。

　　第六條 工期提前或延誤

　　工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤，經(jīng)甲方代表確認后，工期才可相應(yīng)順延：

　　1) 甲方要求的設(shè)計及工程量變更：

　　2) 非乙方原因，一周內(nèi)累計停水、停電八小時以上的：

　　3) 不可抗力，是指戰(zhàn)爭和自然災(zāi)害：

　　4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進度：

　　5) 甲方分包的工程，拖延了施工進度：

　　6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：

　　除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期每延誤一天，乙方應(yīng)付違約金人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　工期提前 若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟支出，則每提前竣工一天，甲方應(yīng)支付乙方的獎勵金額人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　第七條 合同價款的調(diào)整

　　在施工過程中，因甲方要求增(改)項目造成的'成本增減，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實際發(fā)生為準，工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準。

　　第八條 保修及范圍

　　1、自本工程完工驗收合格之日起，一年內(nèi)為保修期限。期滿后負責(zé)終身維修。

　　2、保修范圍：在保修期內(nèi)，屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質(zhì)量問題造成的，乙方負責(zé)24小時內(nèi)免費維修，若甲方使用不當造成的，乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi)，如燈泡、日光燈等。

　　第九條 爭 議

　　甲、乙雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向 仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向 甲、乙雙方注冊地的任何

　　一方人民法院起訴。

　　雙方約定按第 種爭議解決方式解決。

　　第十條 違 約

　　甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　第十一條 合同份數(shù)及有效期

　　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.

　　第十二條 附 件

　　1：施工圖紙

　　2：裝修預(yù)算書

　　3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件

　　發(fā)包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　承包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　簽訂日期

裝飾合同 篇3

　　(發(fā)包人)甲方：

　　(承包人)乙方：

　　項 目 名 稱：

　　甲乙雙方為進一步明確雙方的責(zé)任，確保合同的順利履行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1、工期

　　本工程工期為__天，從__年__月__日至__年__月__日止(遇

　　陰雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承擔(dān)責(zé)任)，乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同相關(guān)規(guī)定，在正常情況下，乙方不得以任何理由推違。

　　2、腳手架

　　由甲方免費提供鋼管，并免費搭建腳手架，因特殊原因造成腳手架無法搭建，需甲方通知乙方進行協(xié)商，采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢，甲方需通知乙方共同進行檢查，消除安全隱患。需整改的要進行整改，然后乙方施工隊才可進行施工。每幢外墻施工結(jié)束，由乙方通知甲方拆除腳手架，拆除期間嚴禁乙方施工隊在腳手架上施工。

　　3、施工工藝

　　A.內(nèi)外墻因破損嚴重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴重的，業(yè)主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿，乙方自行處理。

　　B.因業(yè)主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩子)

　　油漆工只負責(zé)用乳膠漆刷到，乙方不負責(zé)墻體的光潔質(zhì)量責(zé)任。

　　C.外墻乳膠漆按兩遍膩子，乳膠漆抹一底兩面施工，樓梯按先補灰后批膩，再刷乳膠漆的順序進行施工(局部墻體脫落嚴重由瓦工先行修補，油漆工再進行施工)，施工質(zhì)量應(yīng)規(guī)范標準。

　　D.陽臺欄桿油漆用調(diào)和漆，先除銹，刷防銹漆__道，刷面漆__ 道，木門窗外現(xiàn)刷調(diào)和漆__道。

　　E.施工工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求按圖紙和清單施行。

　　以上工藝流程必須達到驗收合格標準，如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔(dān)。

　　4、合同價款

　　本工程包工包料，造價為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。

　　無腳手架為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷，乙方自行處理。

　　內(nèi)墻乳膠漆為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。 圍墻粉刷__元/㎡，陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡

　　二、 工程質(zhì)量

　　按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)

　　乳膠漆顏色一致，一年內(nèi)不空鼓脫落，保修期為__年。

　　三、 安全管理

　　乙方必須按照國家相關(guān)安全制度規(guī)范進行施工，不準酒后上班，不準穿拖鞋、光腳上班，施工現(xiàn)場工人必須按規(guī)定戴好安全帽，確保安全施工。施工現(xiàn)場造成一切安全事故，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　四、 物料進場

　　需甲方提供倉庫免費存放(材料應(yīng)按甲方要求提供合格產(chǎn)品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承擔(dān)。

　　五、 付款方式

　　按進場人數(shù)每星期支付一次生活費，每人一天40元標準，施工到二十天時，支付(材料費、人工費)工程造價的40%，工程完工支付總造價的75%，驗收合格后支付總工程款的95%，余下的5%作為保證金，待一年后無質(zhì)量問題一次性付清。

　　六、乙方工人進場時，由甲方負責(zé)安排住宿(水電費由乙方承擔(dān))同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中，乙方要做到文明施工，少擾民。

　　七、乙方必須給予現(xiàn)場所有參與施工的`人員購買意外保險

　　八、因甲方原因造成中途停工時，超過兩天，甲方要補償乙方在場人員的生活費，每天15元/人

　　九、補充

　　因甲方未按照合同規(guī)定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方無責(zé)任，同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。

　　若乙方違背上述條款任意一項，甲方有權(quán)終止其所參與的施工項目并追究

　　其相關(guān)違約責(zé)任。

　　此合同一式兩份，甲方乙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字生效，兩份合同具

　　有同等的法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法人： 法人：

　　電話： 日期：

　　電話： 日期：

裝飾合同 篇4

　　本合同雙方當事人：

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　姓名(名稱)： 工程代表姓名;

　　住所;

　　工作單位：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　名稱：

　　聯(lián)系電話:

　　工程負責(zé)人：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定、結(jié)合家庭裝飾的特點，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方承包甲方發(fā)包的家庭裝飾工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條、 工程概況：

　　1.1工程地點

　　2.1.2工程內(nèi)容(見預(yù)算)

　　1.3工程承包方式:方包工甲方負責(zé)全部供料的三種方式：

　　1.4工程期限天

　　第二條、甲方工作

　　2.1開工前5天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：物業(yè)部辦理開工手續(xù)及繳納相關(guān)費用，以不影響施工。

　　2.2負責(zé)提供水源、電源為乙方使用。

　　2.3負責(zé)協(xié)調(diào)鄰居關(guān)系。

　　2.4如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)(包括梁、柱、板、墻等)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

　　2.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

　　2.6負責(zé)工程質(zhì)量和進度的`監(jiān)督及竣工驗收。

　　第三條、乙方工作

　　3.1施工中嚴格執(zhí)行有關(guān)工程安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程，

　　3.2嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。

　　3.3負責(zé)保護好被裝飾居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)。

　　第四條、工程變更

　　工程項目及做法如需變更，雙方必須協(xié)商一致，同時調(diào)整相關(guān)費用。

　　第五條、工程工期

　　5.1因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作影響工期的，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.2因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期，工期順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在的問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期順延。

　　第六條、工程驗收和保修

　　6.1工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　第七條、工程價款結(jié)算按下款約定程序：

　　7.1雙方商定，本工程的預(yù)算價款暫定為人民幣(大寫)(詳見預(yù)算書)

　　7.2本合同生效后，甲方按下表直接向乙方支付工程款項：

　　第一次 支付金額占總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 開工前三日

　　第二次 支付金額占總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 工程日期過半

　　第三次 支付金額占總金額的 支付金額：￥ (大寫：) 線灰工程入場

　　第四次 支付金額占總金額的10% 支付金額：￥ (大寫：) 驗收合格后

　　注：本表金額單位為人民幣元

　　7.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后三日內(nèi)如未異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。甲方應(yīng)在簽字后支付第四次工程余款，以結(jié)清工程全部款項。

　　第八條、違約負責(zé)

　　8.1凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)，并賠償給對造成的損失。

　　8.2因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

　　第九條、幾項具體規(guī)定。

　　9.1應(yīng)裝飾居室而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場，甲方負責(zé)支付清運費用(此費用在工程價款內(nèi))

　　9.2施工期間，甲方將門裝修鑰匙交給乙方的負責(zé)保管。工程竣工驗收后，甲方負責(zé)持主人鑰匙開鎖，交付驗收。

　　第十條、其它約定條款

　　第十一條、附則

　　11.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　11.2本合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包。

　　11.3甲乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　姓名： 姓名：

　　(蓋章) (蓋章)

　　年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇5

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。

　　20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當制止，并及時向有關(guān)行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進行教育制止，提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構(gòu)造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應(yīng)當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責(zé)，拒絕履行自己應(yīng)當負擔(dān)的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。

　　2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現(xiàn)目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設(shè)崗兩個，保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運行�！钡�是，原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護公用設(shè)施的義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的'《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設(shè)施的義務(wù)。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復(fù)，致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。

　　4、不維護消防設(shè)施，甚至破壞消防設(shè)施。

　　依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應(yīng)當保障消防設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務(wù)，甚至破壞消防設(shè)施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。

　　根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權(quán)，在原告糾正錯誤履約行為前，有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝飾合同 篇6

　　建設(shè)單位： (以下簡稱甲方)

　　施工單位： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　l、工程名稱：eps/grc線條裝飾工程

　　2、安裝種類：eps線條編號______，顏色編號_______

　　其它： _____________________________

　　3、噴漆種類：____________________________

　　4、工程范圍：裝飾工程施工合同

　　____________________________

　　5、工程價格及付款方式：eps線條共計___米，每米單價____元，羅馬柱共計____米，每米單價_____元，其它： ___________________工程總價________元。合同簽訂之日支付工程總價30%，工程竣工后結(jié)清工程款。

　　6、工程質(zhì)量：要求刷面不脫皮，不變色，光澤均勻，顏色一致。

　　二、乙方的'責(zé)任

　　l、嚴格按照規(guī)范設(shè)計和甲方確認的施工方案施工，要求工程質(zhì)量達到合格。

　　2、嚴格按照設(shè)定的竣工日期完成全部施工任務(wù)。

　　3、保證文明施工、安全施工。

　　三、甲方的責(zé)任

　　L、做好施工前準備工作，保證安裝處墻體平直，做好安裝處所需前期工程。

　　2、保證施工所需的水電、腳手架，保證水電暢通，腳手架穩(wěn)固、達到乙方安裝所需高度，負責(zé)協(xié)商有關(guān)部門的關(guān)系，保證乙方正常施工。

　　3、按照約定支付工程款。

　　四、違約責(zé)任

　　1、乙方安裝如未達到約定工程質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方返工。

　　2、甲方如未按照本合同約定做好安裝前準備工作，則竣工日期相應(yīng)順延。

　　五、其他約定：

　　______________________________________

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

裝飾合同 篇7

　　發(fā)包人 (甲方):

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　1. 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程內(nèi)容：華諾國際酒店室內(nèi)所有裝飾裝修工程

　　1.4承包范圍：華諾國際酒店室內(nèi)裝飾裝修工程的施工圖全部施工內(nèi)容,包括裝飾裝修工程、給排水工程，電氣（強電、弱電）工程，中央空調(diào)，電視電話，智能監(jiān)控系統(tǒng)，公共廣播、單視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備（承包范圍不包含所有消防的設(shè)計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分）。

　　1.5承包方式：固定總價承包。乙方包工包料（除附件所列甲供材料外，其余材料全部由乙方提供），即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化，固定總價不做任何調(diào)整。

　　1.6預(yù)決方式：綜合單價

　　1.7工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)

　　2. 工程質(zhì)量

　　2.1本工程以施工圖紙、設(shè)計變更和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50210-20xx）、《建筑內(nèi)部裝飾防火規(guī)范》、《室內(nèi)裝修空氣質(zhì)量標準》（GB/T18883-20xx）、《民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）、《建

　　筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（GBJ300-88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準，如工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標準，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并在合同工期內(nèi)整改合格。全部返工費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　3.工期

　　3.1開工日期：年月日，竣工交付使用日期： 年 月 日。

　　3.2在約定工期內(nèi)，乙方必須無條件執(zhí)行經(jīng)甲方批準的施工進度計劃并嚴格遵守階段性時間節(jié)點要求。

　　3.3因甲方原因而產(chǎn)生的設(shè)計變更或工程量變化，如單項變更價格未超過5萬元，則工程費用和工期不變；如單項變更價格超過(含)5萬元的，則經(jīng)甲方代表和監(jiān)理工程師簽證、甲方蓋章確認，相應(yīng)調(diào)整工程費用和工期，乙方須相應(yīng)地調(diào)整施工計劃，并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。

　　3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可，乙方不能中途停工而延誤工期，工期不予順延。

　　3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期，工期順延。

　　4. 設(shè)計變更

　　4.1乙方會同甲方、設(shè)計人員提出合理的方案優(yōu)化和設(shè)計變更，乙方應(yīng)按照優(yōu)化后的設(shè)計進行施工調(diào)整。

　　4.2如有設(shè)計變更，則乙方應(yīng)按照甲方要求進行施工調(diào)整，并按照甲方核定的單價進行核算以調(diào)整總價。

　　5.工程價款及支付方式

　　5.1本工程價款總計：（人民幣）萬元（大寫： 元整），該工程價款為固定總價包干，（如出現(xiàn)3.3條需調(diào)整工程費用情況，乙方憑甲方簽字蓋章的設(shè)計變更單簽證、核價，進入決算）。乙方應(yīng)認真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙設(shè)計做法不清楚需完善的內(nèi)容，乙方應(yīng)在技術(shù)交底答疑時以書面形式提出，由設(shè)計單位明確做法并調(diào)整合同總價。在施工過程中乙方發(fā)現(xiàn)

　　甲方提供的現(xiàn)有設(shè)計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標準的，由甲方以書面形式補充提出說明及要求，不再計入工程變更，合同總價不做調(diào)整。

　　5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款

　　5.2 工程價款支付

　　5.2.1本工程工程款支付方式為按月進度付款。

　　5.2.2 在工程質(zhì)量、進度滿足要求并經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表驗收合格的前提下，乙方每月日向甲方現(xiàn)場代表送交當月已完分部分項工程或經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表確認的工程量進度報表，經(jīng)甲方審核后于當月日前按當月進度款總額的50%向乙方支付進度款。按月進行支付，以此類推。

　　5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結(jié)算資料（均為一式三份并制成電子文檔），甲方在收到乙方齊全的竣工結(jié)算資料后兩個月內(nèi)審核、結(jié)算完畢。

　　5.2.4 工程竣工驗收合格并交付使用后第一年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的75%。

　　5.2.5 工程竣工驗收合格并交付使用后第二年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的100%。

　　6. 材料設(shè)備供應(yīng)

　　6.1本工程由乙方采購的材料、設(shè)備、成品、半成品，應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙、材料清單和有關(guān)技術(shù)資料標準進行采購，提供材料、設(shè)備產(chǎn)品的.質(zhì)量、環(huán)保證明合格證明，并對所采購材料設(shè)備質(zhì)量負責(zé)。

　　6.3甲方供應(yīng)和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達指定地點前應(yīng)通知對方，雙方應(yīng)對材料設(shè)備進行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后，乙方負責(zé)保管。

　　6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標準。

　　6.5雙方所提供工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》。

　　7.雙方派駐本工程的代表

　　7.1甲方派駐本工程項目的代表為： 。

　　7.2本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監(jiān)理。

　　監(jiān)理工程師： 注冊證書號。

　　7.3乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為：，是乙方在本工程項目中的代表，項目經(jīng)理必須專職且每日駐工地。

　　7.4雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。

　　7.5甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，乙方項目經(jīng)理應(yīng)參照本合同8.2.2款約定執(zhí)行。

　　8.雙方權(quán)利

　　8.1甲方權(quán)利

　　8.1.1發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的項目經(jīng)理或其他任何成員，承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面通知后7日內(nèi)將更換的人員名單及其任職資質(zhì)的材料告之發(fā)包人并得到發(fā)包人的認可。

　　8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務(wù)。

　　8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進度計劃。乙方在施工組織計劃中應(yīng)明確各階段分專業(yè)進駐施工場地的人員數(shù)量并經(jīng)甲方審核，乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工，確保按期完工。

　　8.1.4有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)督，參加材料、設(shè)備驗收，隱蔽工程驗收、分部分項工程驗收、竣工驗收。

　　8.1.5由乙方采購的主要材料（設(shè)備）必須先送樣，由甲方代表和監(jiān)理工程師按規(guī)定檢驗其規(guī)格、型號、質(zhì)量符合設(shè)計要求并能滿足工程需要才能采購和投入使用。如果材料不合格，甲方有權(quán)要求乙方進行更換，或另行指定供貨商供貨，所發(fā)生的費用均由乙方承擔(dān)且不再調(diào)整合同價格。

　　8.1.6合同范圍內(nèi)未包括的室內(nèi)裝飾工程項目，如甲方交由乙方施工，乙方須無條件執(zhí)行。新增加的工程及設(shè)計變更、簽證發(fā)生的費用，按照本合同相對

　　應(yīng)的條款及計算方式計算相關(guān)費用（按照11.2.3、19.2條款執(zhí)行）。

　　8.2乙方權(quán)利

　　8.2.1乙方如需要更換項目經(jīng)理，應(yīng)至少提前7天以書面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　8.2.2乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，應(yīng)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應(yīng)予執(zhí)行，但由于指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　9.雙方義務(wù)

　　9.1甲方義務(wù)

　　9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。

　　9.1.2本工程由甲方報建，并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。

　　9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套，組織乙方和設(shè)計單位、監(jiān)理單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。

　　9.1.4提供施工場地，并清除影響施工的障礙物。

　　9.1.5提供房屋主體結(jié)構(gòu)、水、電、暖風(fēng)機電設(shè)備的技術(shù)資料。

　　9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現(xiàn)場（乙方裝表計量，水電費由乙方承擔(dān)）。

　　9.1.7協(xié)調(diào)施工期間進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保障工程有序進行。

　　9.1.8嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。

　　9.2乙方義務(wù)

　　9.2.1乙方在收到施工圖紙后應(yīng)認真核對圖紙，如有漏項或錯誤在開始實施前應(yīng)以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應(yīng)在本合同生效后三日內(nèi)提交詳細工程進度計劃，編制施工計劃和材料計劃（包括：周、旬、月，以及總進度計劃和報表）。進度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃，并組織落實施工進度計劃。發(fā)包人、監(jiān)理在接到正式的施工方案和計劃后的10日內(nèi)對施工方案和進度

裝飾合同 篇8

　　一、本合同文本是依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定制定的示范文本，供雙方當事人約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。

　　二、為維護雙方當事人的合法權(quán)益，雙方簽訂合同時應(yīng)慎重，力求內(nèi)容具體、全面、嚴密，正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業(yè)應(yīng)當格守誠實信用，負有對合同條款正確說明的義務(wù)。

　　三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環(huán)境，委托他人對居住的房屋，進行修繕處理的工程建設(shè)活動。本合同文本由使用說明、12項協(xié)議條款和7個附件組成，對雙方當事人均有約束力。文本共25頁，每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監(jiān)制”章。

　　四、簽訂合同前發(fā)包人（業(yè)主、甲方）要驗看承包人（裝飾裝修企業(yè)、乙方）的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和企業(yè)資質(zhì)證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗看其《營業(yè)執(zhí)照》及企業(yè)資質(zhì)證書外，合同應(yīng)加蓋該分公司（分部）上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。

　　五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修；包清工是指甲方自己購買裝飾材料，委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確，該條款關(guān)系到違約責(zé)任的認定。

　　六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款，甲乙雙方如另有協(xié)商約定，可在合同中寫明。

　　七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程（指隱蔽在裝飾表面內(nèi)部的電器回路、上下水、煤氣、地?zé)岬裙芫�工程）結(jié)束都需進行驗收，并須在驗收單上簽字確認�？⒐た傭炇�，甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標，乙方應(yīng)予整改，直到達標為止。

　　八、工程竣工通過驗收交付塑時，乙方應(yīng)同甲方簽署工程保修單，保修期從竣工驗收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修，部分包工包料的工程對相關(guān)部分實行保修，包清工的`工程僅對施工質(zhì)量實行保修。

　　九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定，不得含有不合理減輕或免除乙方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任的內(nèi)容；與本合同的其他條款不一致的，以本合同的其他條款為準。

　　十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責(zé)解釋。

　　遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號：_____________

　　發(fā)包人（簡稱甲方）：________________

　　承包人（簡稱乙方）：________________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監(jiān)督條例》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

【裝飾合同】相關(guān)文章：

裝飾的合同02-09

裝飾公司合同07-24

裝飾設(shè)計合同06-06

裝飾工程合同12-15

裝飾裝修合同05-29

裝修裝飾合同02-21

裝飾裝修合同04-18

建筑裝飾合同05-04

裝飾施工合同02-18

關(guān)于裝飾合同03-05