- 建筑工程承攬合同 推薦度:
- 規(guī)范的工程裝修承攬合同 推薦度:
- 承攬房屋裝修工程合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【精】工程承攬合同
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中,越來越多事情需要用到合同,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編為大家整理的工程承攬合同,希望對(duì)大家有所幫助。
工程承攬合同1
甲方:
乙方:
根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》,《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,結(jié)合本工程具體事項(xiàng),本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。
一、工程地點(diǎn):
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
二、承包范圍及內(nèi)容:
場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
三、承包方式:
挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式
按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求:
按照國家驗(yàn)收規(guī)范施工,驗(yàn)收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式:
土方挖運(yùn)完成支付3萬元人民幣,余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任
負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù),所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對(duì)已發(fā)生的`挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭(zhēng)議的解決
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日________年____月____日
工程承攬合同2
浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 (甲方)
建德市龍?jiān)措娏τ邢薰?(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作 。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料, 應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購, 并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20xx版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):102496元;
。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)
3、本工程款分 2次結(jié)清,其中:
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計(jì)70000元)
(2) 、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的`結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等) ,并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20xx年 月 日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。
3、施工期間, 甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全, 做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表: 代表:
工程承攬合同3
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個(gè)月,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì),并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的'情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合,對(duì)甲方提出的合理意見,要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場(chǎng)地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
工程承攬合同4
甲方:_________________廣告裝飾有限責(zé)任公司
乙方:_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過街廣告位寬________米,高_(dá)_______米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為________年________月________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的`材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________
工程承攬合同5
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責(zé)任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn):哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式:
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的 %保修金,保修到期后置留的.保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
工程承攬合同6
別墅裝修合同樣本 發(fā)包方:_____(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)與承包方:_____(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號(hào)_____室,(以下簡(jiǎn)稱“該房屋”)。該房屋竣工驗(yàn)收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬_____結(jié)構(gòu),房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內(nèi)容和做法說明如下(不夠可附頁):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(四)衛(wèi):地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見作為本合同附件(三)的《主要材料報(bào)價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報(bào)價(jià)單》,乙方的人工費(fèi)見作為本合同附件(五)的《人工費(fèi)報(bào)價(jià)單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用
第八條 該房屋工程總價(jià)款為_____元,其中材料費(fèi)_____元、人工費(fèi)_____元、管理費(fèi)_____元、設(shè)計(jì)費(fèi)_____元、垃圾清運(yùn)費(fèi)_____元、稅金_____元、其他費(fèi)用_____元。工程總價(jià)款是各分項(xiàng)價(jià)款的總和。前款所述的總價(jià)款和分項(xiàng)價(jià)款是乙方的預(yù)算價(jià)格。結(jié)算價(jià)格超出預(yù)算價(jià)格的,甲方按預(yù)算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結(jié)算價(jià)格低于預(yù)算價(jià)格的,甲方按結(jié)算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對(duì)材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)的報(bào)價(jià),不得超過本合同簽訂時(shí)該費(fèi)用的市場(chǎng)平均價(jià)格。乙方在本合同中的報(bào)價(jià)超過市場(chǎng)平均價(jià)格的,按市場(chǎng)平均價(jià)格結(jié)算。
雙方對(duì)前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的,可以委托價(jià)格評(píng)估部門評(píng)估,價(jià)格評(píng)估部門的評(píng)估結(jié)論,雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第十條 乙方應(yīng)在《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》中注明材料和設(shè)備的名稱、生產(chǎn)廠廠名、廠址、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定不符的,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,乙方應(yīng)當(dāng)接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的'材料和設(shè)備必須符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo),使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi),原工期不變。第十三條 甲方變更施工內(nèi)容的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的,經(jīng)甲方書面確認(rèn)后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備,乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價(jià)款為_____元,其中人工費(fèi)_____元、稅金_____、其他費(fèi)用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。第十六條 甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料和設(shè)備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十九條 雙方款項(xiàng)往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5%的保修基金?⒐を(yàn)收合格后一年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第二十一條 工程竣工,甲方驗(yàn)收后對(duì)價(jià)款有異議的,可以要求不超過七日的核價(jià)期,核價(jià)期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評(píng)估的,核價(jià)期至取得評(píng)估報(bào)告之日屆滿。
甲方委托第三方評(píng)估價(jià)格的,以《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》約定的價(jià)格作為計(jì)算總價(jià)款的依據(jù),按照評(píng)估結(jié)果結(jié)算總價(jià)款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時(shí)間為_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負(fù)責(zé)本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方對(duì)其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當(dāng)書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對(duì)原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第二十四條 乙方應(yīng)當(dāng)自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十五條 工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十八條 施工期間,甲方修改設(shè)計(jì)方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項(xiàng)目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項(xiàng)目變更單》。因甲方變更工種項(xiàng)目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫,或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全,和超過住宅原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實(shí)施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當(dāng)提供修改意見。
第三十條 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十一條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。第三十二條 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān),但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔(dān):水費(fèi)_____元/日,電費(fèi)_____元/日,煤氣費(fèi)_____元/日,電話費(fèi)_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場(chǎng)每日發(fā)生的各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項(xiàng)費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗(yàn)收
第三十三條 隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時(shí)間參加驗(yàn)收。甲方不能按時(shí)驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時(shí)間。
工程承攬合同7
委托單位:
承攬單位:
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附屬文件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)____________元,由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫金額:圓整。
二、施工時(shí)間
工程期限__日,時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的'損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
工程承攬合同8
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào):
乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào):
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》的有關(guān)規(guī)定,共同協(xié)商合同以下條款:
一、 工程概況
1、甲方將天朋日興養(yǎng)殖場(chǎng)辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目工作,交由乙方獨(dú)立完成。
2、工程總造價(jià):每平米260元。場(chǎng)地面積:長約30米,寬約10.5米。
3、工程量:以實(shí)際建造平米量為結(jié)算依據(jù)。
4、施工工期:合同簽訂起計(jì)算工期60 天,如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù)。
二、付款方式:
1、乙方建起基礎(chǔ)地基,由甲方支付工程寬款總價(jià)的 %。
2、工程主體建成后(一層),由甲方支付工程寬款總價(jià)的 %。
3、工程主體建成后(二層),由甲方支付工程寬款總價(jià)的 %。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 %。
3、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 %。
三、甲方責(zé)任
1、天朋日興養(yǎng)殖場(chǎng)辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程所需資源,如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠。
4、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰。
5、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
四、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方獨(dú)立承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包。
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞、丟失、不準(zhǔn)更換和變賣甲方提供的原材料及半成品,甲方提供的任何材料如不經(jīng)過甲方同意隨意變賣或丟失,乙方加倍補(bǔ)償甲方的所有損失。
4、乙方應(yīng)遵守土建施工方的相關(guān)規(guī)定,做到文明施工。
五、質(zhì)量要求
。薄⒁曳浇桓兜墓ぷ鞒晒环蠂业馁|(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,如造成經(jīng)濟(jì)損失的`應(yīng)當(dāng)賠償甲方的全部損失。
2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、安全施工與檢查
。、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患;否則,造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。
3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患;甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責(zé)任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失,同時(shí)支付違約金1萬元。
2、乙方未在約定的時(shí)間完成工作成果,除天影響,停水停電外。甲方有權(quán)終止合同,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
十、當(dāng)事雙方協(xié)商調(diào)解不成時(shí),可以按照本合同約定向
——仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或人民法院提起訴訟
甲方(手印): 乙方(手。
電話: 電話:
簽訂日期: 年 月 日
工程承攬合同9
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍
甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁巖綜合價(jià)每立方元整。大寫:元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的`10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
七、工程量計(jì)算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè),甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
八、工程驗(yàn)收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地,場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
十二、爭(zhēng)議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動(dòng)失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同10
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的`設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購,并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按<浙江省建設(shè)安裝定額20xx版、預(yù)算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):102496元;
。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計(jì)70000元) (2) 、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在______年______月______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
開戶行:
帳號(hào):
簽訂日期:______年______月______日
工程承攬合同11
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件,遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的'原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn):___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
。1)施工現(xiàn)場(chǎng)不符合安全施工;
(2)設(shè)計(jì)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動(dòng);
。3)人力自然災(zāi)害而影響工程進(jìn)度;
。4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;
六、合同價(jià)款
工程總價(jià):_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價(jià)格及支付方式
九、工程安全
乙方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責(zé)任和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責(zé)任、工程延誤違約
乙方在施工中,質(zhì)量,進(jìn)度,安全,服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對(duì)方的一經(jīng)濟(jì)損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔(dān)每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
工程承攬合同12
甲方:____________________________
乙方:____________________________
根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》,《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,結(jié)合本工程具體事項(xiàng),本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。
一、工程地點(diǎn):迎賓XX以西,西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
二、承包范圍及內(nèi)容:場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
三、承包方式:挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求:按照國家驗(yàn)收規(guī)范施工,驗(yàn)收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式:土方挖運(yùn)完成支付3萬元人民幣,余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù),所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測(cè)繪人員所提供的.挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭(zhēng)議的解決
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同13
甲方:
乙方: 住址:
身份證號(hào)碼:
甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程,經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務(wù)分包給乙方施工,并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況:
框架 結(jié)構(gòu),層數(shù): 四層,總高度: 40 米,建筑面積約? 90000? 平方米。
二、工程地址:
雙流縣文星鎮(zhèn)物流大道
三、承包形式:
1、本工程中的 砌體,二次構(gòu)造砼 勞務(wù)工程,以分項(xiàng)包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品: 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動(dòng)棒、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個(gè)人安全防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。
四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價(jià):
1、工作內(nèi)容:
。1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體,包括主體構(gòu)造,零星砌體等所有內(nèi)容;
(2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;
(3)、現(xiàn)場(chǎng)所有二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁,零星等;
。4)、現(xiàn)場(chǎng)的砌體所需砂漿,二次構(gòu)造砼的自拌,攪拌機(jī)由甲方提供,乙方負(fù)責(zé)機(jī)操人員安排,人員必須持證上崗且到項(xiàng)目部登記記錄,經(jīng)檢查合格后方可上崗,乙方負(fù)責(zé)機(jī)器日常保養(yǎng),大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理,其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無專業(yè)機(jī)操人員,甲方將另行安排,其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé);
。5)、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn),所搭架體必須滿足安全需要,嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架;
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范,同時(shí)按項(xiàng)目部的具體要求進(jìn)行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機(jī)具費(fèi),承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費(fèi),搶工費(fèi)及輔料費(fèi)、民工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),暫住證費(fèi)用,交通費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、烤火費(fèi)及相關(guān)管理費(fèi)用,按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式。
3、承包單價(jià):
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達(dá)到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費(fèi)中扣除)。
5、計(jì)量方式:計(jì)算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行,無約定的按現(xiàn)行計(jì)算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式: 每月25日計(jì)量,次月15日按計(jì)量的75%~80%支付乙方,余款在主體驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項(xiàng)目工期進(jìn)度要求進(jìn)行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度情況,配合項(xiàng)目部進(jìn)行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計(jì)劃、周計(jì)劃作為本協(xié)議附件,乙方必須遵照?qǐng)?zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計(jì)劃,組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個(gè)工期計(jì)劃不能按時(shí)完成,造成工期拖延,按500元/天進(jìn)行處罰,此款項(xiàng)將在工程結(jié)算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場(chǎng)塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費(fèi)。
6、如乙方勞動(dòng)力不足,達(dá)不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權(quán)另請(qǐng)人員協(xié)助施工,其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求:
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外,同時(shí)還要嚴(yán)格按照業(yè)主、甲方項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標(biāo);
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查工作,配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴(yán)格工程質(zhì)量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題,由甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個(gè)工作日內(nèi)必須整改完備,如乙方超出規(guī)定的時(shí)效,即不返工又不整改,甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰,并承擔(dān)由此返工造成的全部工時(shí)及材料費(fèi)。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項(xiàng)目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故,除負(fù)責(zé)本次事故所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失外,還要給予1000~5000元罰款,情節(jié)嚴(yán)重的要追究當(dāng)事人及責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任,構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責(zé)任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費(fèi)用(包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、違約金及返工費(fèi)等一切費(fèi)用)均由乙方承擔(dān),方單結(jié)算時(shí)在乙方工程款中扣除;
8、本工程質(zhì)量等級(jí)為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責(zé)任:
1、安全學(xué)習(xí)及交底:乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項(xiàng)目部制定的'各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作,嚴(yán)禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報(bào)告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)處理、及時(shí)整改消除事故隱患。隨時(shí)接受和配合項(xiàng)目部、業(yè)主單位及上級(jí)主管部門的各項(xiàng)安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責(zé):乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作,對(duì)本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
4、嚴(yán)禁違章指揮,違章作業(yè):正確使用和佩戴個(gè)人防護(hù)用品,嚴(yán)禁酒后上班,嚴(yán)禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個(gè)人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。
5、安全防范:乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理,必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項(xiàng)目部、業(yè)主單位、地方各級(jí)政府制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方:
乙方:
時(shí)間:
工程承攬合同14
甲方:蘄春縣可為廣告裝飾有限責(zé)任公司
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過街廣告位寬14米,高4米的'廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià): 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
工程承攬合同15
承攬方: 以下簡(jiǎn)稱甲方;
定作主: 以下簡(jiǎn)稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)等。
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗(yàn)的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間 。
第七條 乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的.數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的 ‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值 %的違約金。
6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值 %的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處、物價(jià)局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方: 定作方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
【工程承攬合同】相關(guān)文章:
工程承攬的合同12-19
工程承攬合同11-03
工程承攬合同01-27
工程承攬合同【薦】10-23
工程承攬合同【精】11-12
工程承攬合同【熱】11-13
【熱】工程承攬合同06-25
[精]工程承攬合同02-27
工程安裝承攬合同03-08