裝飾工程合同匯編15篇
在人們?cè)絹碓较嘈欧傻纳鐣?huì)中,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編幫大家整理的裝飾工程合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
裝飾工程合同1
甲方(房主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定,結(jié)合家庭裝飾工程交易裝修合同報(bào)價(jià)清單規(guī)則及本工程具體情況,雙方裝修合同報(bào)價(jià)清單達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同主要內(nèi)容:
1、甲方將自己位于區(qū)(縣)小區(qū)(街道)樓門號(hào)室廳住宅的室內(nèi)裝飾工程裝修合同范本簡(jiǎn)單以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(jià)(大寫):
其中設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫):
3、工程款付款方式列下表:裝修合同報(bào)價(jià)清單工程款分四次付清付款時(shí)間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗(yàn)收合格三裝修合同書日內(nèi)裝修合同范本簡(jiǎn)單5%5、工程保裝修合同范本簡(jiǎn)單修期:一年
6、甲方代表:
7、裝修合同模板乙方代表:
8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報(bào)價(jià)單,并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見材料設(shè)備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,不得擅自變更或解除合裝修合同注意事項(xiàng)別忽視同、否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià)10%的違約金,并承裝修合同報(bào)價(jià)清單擔(dān)因此裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)造成的其它經(jīng)濟(jì)損裝修合同模板失。
9、獎(jiǎng)勵(lì)和違約裝修合同模板責(zé)任
(1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停裝修合同模板工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價(jià)款的.1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價(jià)款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一裝修合同模板天,乙方支付甲方付款額1‰的違約裝修合同報(bào)價(jià)清單金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費(fèi)用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
(3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自裝修合同同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)裝修合同書或設(shè)備管線,由此發(fā)生損失或事故(包括罰款),裝修合同范本簡(jiǎn)單由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的裝修合同模板損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
(5)未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
(6)因一方原因,合裝修合同簡(jiǎn)單版同無法繼續(xù)履行時(shí)裝修合同怎么寫,應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
10、爭(zhēng)議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),裝修合同簡(jiǎn)單版在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
(2)當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或裝修合同電子版者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同正、副本各貳份,甲方裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)、乙方各執(zhí)一份。
(2)本合同裝修合同簡(jiǎn)單版履行完成后自動(dòng)終止。簽(章)生效。
13、附件
(1)施工圖紙(含家俱圖紙)或作法說明
(2)工程預(yù)算書(附表一)
(3)甲方提供材料、設(shè)備清單(附表二)
(4)工藝及質(zhì)量說明(附表三,應(yīng)注明材料的型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、品牌或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))
(5)設(shè)計(jì)變更單(裝修合同范本簡(jiǎn)單附表四)
(6)工程驗(yàn)收單(附表五)
(7)工程結(jié)算單(附表六)
(8)工程保修單(附表七)
(9)其他甲方:
代表人:
家庭裝修合同注意事項(xiàng)別忽視地址:
郵政編碼:簽章:
電話:年月日
乙方:
法人代表:
代理裝修合同怎么寫人:
單位地址:簽章:
郵政編碼:
年月日
裝飾工程合同2
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點(diǎn):
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積12272。00平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);工程造價(jià)為:¥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、 工程期限
工程開工日期: 年 月 日工程竣工日期: 年 月 日
五、 質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、 甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、 本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的`材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱
。ㄉw公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日
裝飾工程合同3
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本省家庭裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事項(xiàng),達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程名稱:住宅裝修。
1.2工程詳細(xì)地點(diǎn):
1.3工程內(nèi)容及做法(詳見:家裝工程預(yù)算書)
1.4合同價(jià)款(此報(bào)價(jià)不含稅收)。
1.5工程承包方式種承包方式:
(1)基礎(chǔ)裝修部分,詳見(工程預(yù)算書)。
。2)588套餐,詳見(套餐表)
。3)整裝方式(包基礎(chǔ)施工材料、包部分或全部主材等),詳見(工程預(yù)算書)。
注:以上關(guān)于雙方承包方式,甲、乙雙方應(yīng)認(rèn)真按照預(yù)算書中明確的要求執(zhí)行,不經(jīng)雙方書面簽字同意,不得變更。
1.6合同工期
。1)開工進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲、乙雙方共同對(duì)原土建、水、電工程進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn),如有問題,由甲方負(fù)責(zé)解決后,乙方開始進(jìn)場(chǎng)施工,并從此時(shí)計(jì)算工期(超出確定開工日期的,工期順延)。
。2)合同工程期限__________天(不含國家規(guī)定的節(jié)假日,節(jié)假日工期順延)
開工日期:年 ___ 月__ 日,竣工時(shí)間為年 ___ 月__ 日;
1.7本工程建筑面積________平方,工程總造價(jià)為¥:___________元(人民幣);
。ù髮懀┰ㄈ嗣駧牛恢鞑牧硪娭鞑拇徢鍐渭埃üこ填A(yù)算書)。
詳見:工程預(yù)算書(預(yù)算由甲方簽字認(rèn)定,完工后乙方按實(shí)際成品工程量、按預(yù)算單價(jià)結(jié)算)。
第二條 甲方責(zé)任
2.1 開工前 3天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或室內(nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;乙方不對(duì)余留陳設(shè)損壞負(fù)責(zé)。
2.2 施工期間的水源、電源由甲方承擔(dān)其費(fèi)用。否則由此造成的工期拖延由甲方承擔(dān)。
2.3不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
2.4負(fù)責(zé)辦理物業(yè)部門或小區(qū)管委會(huì)和有關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用的開工手續(xù),并承擔(dān)物業(yè)部門的裝修期間管理費(fèi)、電梯使樓復(fù)費(fèi)、垃圾外運(yùn)費(fèi)、裝修押金(包含甲方、乙方)等任何名目的收費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)繳納,乙方不承擔(dān)小區(qū)物業(yè)方收取任何費(fèi)用,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中與鄰居之間的關(guān)系。(施工人員出入證費(fèi)用由乙方承擔(dān))。
2.5參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,積極配合材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收、分項(xiàng)驗(yàn)收以及工程竣工驗(yàn)收。
2.6 甲方因事不能參與驗(yàn)收,應(yīng)書面委托專人對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、隱蔽驗(yàn)收、分項(xiàng)驗(yàn)收以及工程竣工驗(yàn)收及工程變更進(jìn)行簽認(rèn)。
第三條 乙方責(zé)任
3.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),3.2嚴(yán)格執(zhí)行本省有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3.3 保護(hù)好原居室內(nèi)的`家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
3.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第四條 工程變更
4.1甲方變更或增減施工項(xiàng)目時(shí),應(yīng)與乙方協(xié)商,雙方簽署《工程變更單》并列明調(diào)整的價(jià)款和工期的相應(yīng)順延后,乙方按《工程變更單》執(zhí)行。(依照建筑裝飾行業(yè)慣例,減項(xiàng)不縮減工期)。
4.2合同履行中的各項(xiàng)協(xié)商事宜、項(xiàng)目變更等均須由乙方簽約代理人或監(jiān)理與甲方共同商定并簽署書面協(xié)議或《工程變更單》,任何口頭承諾或口頭協(xié)議均無效,任何非乙方簽約代理人簽署的協(xié)議及一切變更手續(xù)無效。
4.3施工中甲方與乙方施工人員違背4.2條約定所做的變更洽商內(nèi)容所引起的一切后果均由甲方承擔(dān),給乙方造成額外費(fèi)用和損失的應(yīng)予承擔(dān)和賠償。
4.4工程增項(xiàng)或變更應(yīng)適當(dāng)順延工期。
4.5合同簽訂后,如甲、乙兩方,其中任何一方要求解除合同,須按合同額的10%支付對(duì)方違約金。
4.6合同簽訂后,工程開工前,如甲、乙兩方,其中任何一方要求減少合同規(guī)定的項(xiàng)目時(shí),為部分違約,須向另一方支付減項(xiàng)全額10%的違約金。
4.7工程施工后,如甲乙雙方任何一方要求減少合同規(guī)定的施工項(xiàng)目時(shí),為部分違約,須向另一方支付減項(xiàng)全額30%的違約金。若甲方要求減掉的項(xiàng)目乙方材料已進(jìn)場(chǎng)或已經(jīng)施工,甲方須另外向乙方支付該項(xiàng)目所發(fā)生的費(fèi)用。
4.8如甲方增加項(xiàng)目,其價(jià)款應(yīng)由甲方先確認(rèn),并交納增項(xiàng)工程全款后,乙方方予施工。
第五條 材料供應(yīng)
5.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(甲方填寫裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。
5.2按合同約定由乙方提供材料、設(shè)備(乙方填寫裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢查確認(rèn)。
5.3如由乙方提供的材料,在使用中出現(xiàn)不符合預(yù)算要求的,甲方有權(quán)要求更換,乙方應(yīng)無條件予以更換。造成的工程質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)無條件整修并承擔(dān)其費(fèi)用。
5.4由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)及施工要求的合格產(chǎn)品,并按施工進(jìn)度送到工地現(xiàn)場(chǎng)。甲方應(yīng)在材料進(jìn)場(chǎng)前一天通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。因甲方供應(yīng)材料延誤或發(fā)生規(guī)格差異等質(zhì)量問題,造成工期延誤,由甲方承擔(dān)。
5.5甲方委托乙方代購材料的,須在合同中列明“甲方委托乙方代購材料清單”,并將代購全款交乙方財(cái)務(wù)部,需有乙方蓋章簽字,甲方未書面委托乙方代購而經(jīng)由其他任何個(gè)人(設(shè)計(jì)師、施工經(jīng)理)推薦或代購的,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
5.6甲方所提供的材料,設(shè)備經(jīng)乙方驗(yàn)收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 工期延誤
6.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,工期相應(yīng)順延。
、 設(shè)計(jì)變更和工程量增加;
、撇豢煽沽Γòǖ幌抻谧匀粸(zāi)害、政府行為等非人力所能控制的因素);
、峭K⑼k娀蛭飿I(yè)管理部門原因要求暫時(shí)停工。
⑷本合同所指“工期”指符合物管部門及國家有管規(guī)定的準(zhǔn)許施工的有效期(如靜音施工工期屬非有效工期,應(yīng)相應(yīng)順延)。遇國家法定節(jié)假日、物管部門禁止施工則工期順延。
、梢蚣追轿窗春贤s定未完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
⑹甲方未按期支付工程款,乙方有權(quán)停工,合同工期相應(yīng)順延,同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和損失。
、艘蛞曳截(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;工程完工驗(yàn)收時(shí)乙方工程質(zhì)量存在問題,由乙方返工或整改,其費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第七條工程驗(yàn)收與結(jié)算
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
、烹[蔽工程驗(yàn)收
中期驗(yàn)收(含水電隱蔽工程驗(yàn)收、防水工程、吊頂基層、其它木作基層)或(水電隱蔽工程驗(yàn)收、泥作工程過半)
、品猪(xiàng)驗(yàn)收
⑶竣工驗(yàn)收
7.2 中期驗(yàn)收結(jié)束后,甲方應(yīng)在接到乙方進(jìn)度款催款通知(口頭或書面)兩日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部交付工程進(jìn)度款。甲方未按約定交付足額工程進(jìn)度款,乙方有權(quán)暫停施工,同時(shí),由于甲方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元;由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金50元;工期延誤最高封頂為3000元。
7 .3工程驗(yàn)收前2日,乙方通過口頭或書面形式通知甲方對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收,甲方接到乙方驗(yàn)收通知單2日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。工程驗(yàn)收后,甲方對(duì)乙方提交的工程結(jié)算單進(jìn)行審核。自提交之日起二日內(nèi)無異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款,如果甲方未按上述時(shí)間足額支付尾款,每拖延一天應(yīng)乙方支付50元違約金。驗(yàn)收時(shí)甲方簽署驗(yàn)收單,付清尾款后,乙方簽署保修單,并與辦理工程移交手續(xù)。
裝飾工程合同4
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場(chǎng)施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對(duì)該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的'合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請(qǐng)求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號(hào)民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí),在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無效合同,不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中,明確確認(rèn)了以下事實(shí):其一,訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理,因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同5
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱:.
工程地點(diǎn):.
工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
工程期限歷天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計(jì)算)。
合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)詳見《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》,施工過程中有增減項(xiàng)目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認(rèn)后增減該部分費(fèi)用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)元,由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第三條甲方義務(wù)
開工前天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護(hù)措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負(fù)責(zé)。
負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報(bào)批的全部費(fèi)用
負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作;
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督,辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)
指派為乙方駐工地監(jiān)理,負(fù)責(zé)本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,嚴(yán)格按圖紙或說明進(jìn)行安全文明施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查和施工記錄;保護(hù)好原場(chǎng)所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第五條工程變更
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認(rèn),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見裝飾裝修工程增減項(xiàng)目單)。
第六條材料的提供
由甲方提供的材料、設(shè)備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的`由乙方負(fù)責(zé)。
第七條工期延誤
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程款支付方式
合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時(shí),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第二次:木工進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第三次:扇灰油漆進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗(yàn)收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的5%,即元。
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)算工程尾款。
工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款,以乙方財(cái)務(wù)部開出并蓋財(cái)務(wù)專用章收據(jù)為準(zhǔn)。
本工程驗(yàn)收合格后,保修期為自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理
以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負(fù)責(zé),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時(shí)以上工作時(shí)間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設(shè)備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗(yàn)收或無故怠于驗(yàn)收;
(8)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
對(duì)以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負(fù)責(zé);
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。
(6)乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。
第十條關(guān)于設(shè)計(jì)和施工及驗(yàn)收的約定
乙方設(shè)計(jì)師完成的施工圖,必須在商定的時(shí)間內(nèi)會(huì)同甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字后,乙方方可進(jìn)行施工。
乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。
施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單,并報(bào)告甲方。甲方收到報(bào)告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
隱蔽工程驗(yàn)收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收期為兩天。甲方未按時(shí)驗(yàn)收的,乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄,對(duì)乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
工程竣工后,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則視為甲方通過驗(yàn)收。如另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第十一條《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認(rèn)的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:(簽字)乙方:東莞______裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人:法定代理人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:____市____鎮(zhèn)______路______
電話:電話:______________
日期:____年____月____日
裝飾工程合同6
甲方____________________ 代表人__________________________
乙方____________________ 代表人__________________________
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、 工程地點(diǎn)______________。
2、 工程內(nèi)容及做法:詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。
3、 承包方式:雙方商定采取下列____種方式。
。1)包工包料;
(2)包工、包部分材料;
。3)包工不包料。
4、 工程期限及保修期:
工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。
保修期:_____月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,雙方簽字之日起計(jì)算,并由乙方開具工程保修單。
5、 合同價(jià)款及付款方式:
本合同總價(jià)為(大寫):_______________________(小寫)________________元,
合同生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:___________________
支付時(shí)間_________________________________
支付金額_________________________________
開工前三天
支付(合同總價(jià)60%)___________元
____年____月____日
支付(合同總價(jià)35%)___________元
雙方驗(yàn)收合格
支付(合同總價(jià)5% )___________元
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意,并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款,工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。
二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)
甲方:
1、 開工前_____天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,騰空房間,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆,遮蓋,采取保護(hù)措施;
2、 提供施工期間的水源、電源,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
3、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系;
4、 不得變動(dòng)建筑主體或者承重結(jié)構(gòu),如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6、 對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;
7、 甲方家庭成員對(duì)工程的意見,均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。
乙方:
1、 根據(jù)施工圖紙,提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方備案認(rèn)可;
2、 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
3、 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和工程成品的保護(hù),防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生,如有發(fā)生,應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);
4、 文明施工,佩證上崗,保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,盡量減少噪音,不擾民及污染環(huán)境,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
三、工程變更
1、 工程施工過程中,甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方聯(lián)系,并簽訂書面變更協(xié)議后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失,延誤工期的,還應(yīng)賠償。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、 由甲方提供的`材料設(shè)備,應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),并事先通知乙方,雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管,并收取一定的保管費(fèi)用,如造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、 甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用,乙方如挪用,按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設(shè)備,必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、品種、等級(jí)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
4、 乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí),禁止使用;如已使用,其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、 本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按XX年1月10日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
2、 工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分,其中對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理,以便進(jìn)入下道工序施工,甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)視作同意。工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。 如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方,另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用,驗(yàn)收合格簽字后,結(jié)清工程余款,工程保修單即行生效
3、 如未經(jīng)驗(yàn)收,甲方自行搬入家具或居住,則視為驗(yàn)收合格。
4、 施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量予以驗(yàn)證,經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量
乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局XX年1月1日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后,乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部XX年1月1日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范”,進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測(cè),并提供檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(XX)17號(hào)文件精神,室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié),應(yīng)列入工程預(yù)算中,檢測(cè)結(jié)果不合格,雙方應(yīng)分析原因,明確責(zé)任,責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。
6、 甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),并另簽補(bǔ)充合同。
六、工期延誤
1、 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字,工期相應(yīng)順延:
。1) 工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
。2) 不可抗力;
。3) 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、 因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延,因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
七、工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。
八、違約責(zé)任
1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
2、 合同生效后,在合同履行期間,任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同,應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金,會(huì)付給對(duì)方,因一方擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí),應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、 甲方責(zé)任:
(1) 未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備,應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。
。2) 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
。3) 工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
。4) 甲方未按約定期支付工程款的,每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。
(5) 甲方未辦理有關(guān)手續(xù),要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。
4、 乙方責(zé)任
(1) 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求無償修理或返工,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
。2) 乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。
。3) 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等,如有損壞,應(yīng)予賠償。
。4) 由于乙方原因,致使工期延誤的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款1‰的滯納金。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解,如調(diào)解不成的,可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
十、其它約定事項(xiàng)
1、 因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn),甲方可委托乙方負(fù)責(zé),其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、 施工期間,甲方將外屋鑰匙各1把,交乙方保箮,工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖,由乙方當(dāng)場(chǎng)安裝好后交付甲方使用。
十一、附則
1、 雙方另有約定,可簽訂補(bǔ)充合同。
2、 本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
3、 本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。
4、 本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。
5、 本合同一式______份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方:________________ 乙方:_________________
代表人(簽章):______ 法定代表人(蓋章):___ 經(jīng)辦人:_________
電話或手機(jī):___________ 電話或手機(jī):____________
______年______月_____日 ________年_____月_____日
裝飾工程合同7
發(fā)包方(甲方):_____________________ 身份證號(hào)碼:______________
聯(lián)系(通信)地址:_______________________________________________
電話:①_______________②____________ 手機(jī):____________________
承包方(乙方):_________________________________________________
公司總部地址:___________________________________________________
法定代表人:_________________________ 電話:____________________
法人營業(yè)執(zhí)照號(hào):_____________________ 資質(zhì)證號(hào):________________
分公司(分部)地址:_____________________________________________
營業(yè)執(zhí)照號(hào):_________________________ 電話:____________________
負(fù)責(zé)人:_____________職務(wù): _________ 電話:____________________
簽約代理人:_________________________ 電話:____________________
工程代表人(或項(xiàng)目經(jīng)理):___________ 電話:____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《湖北省合同監(jiān)督條例》、建設(shè)部第110號(hào)令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合家裝工程施工特點(diǎn),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況
1.工程地址:________________________________________________。
2.建筑面積:_______________㎡。
3.戶型: ______室______廳______衛(wèi),為平層□,或錯(cuò)層□,或復(fù)式□,或別墅□。(□為確定的內(nèi)容,以√或×表示,下同。)
4.承包方式:雙方商定采用下列第______種方式承包:
、僖曳桨、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委 托乙方代購主材清單”為準(zhǔn))。
②乙方包工、包輔助施工材料,甲方提供主材(見甲方提供材料明細(xì)表)。
③其他方式______________________________。
5.施工內(nèi)容:(附施工說明、施工圖及工程報(bào)價(jià)單)。
6.施工日期:________年_____月_____日至_______年____月_____日。
7.合同金額:(大寫)______________________元?⒐ず髶(jù)實(shí)復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。
8.支付方式:合同簽訂后,甲方按合同_____%首期預(yù)付________元;水電等隱蔽工程及中期驗(yàn)收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)支付尾款__________元。
9.甲方向乙方支付定金、預(yù)付款、工程款及其他款項(xiàng)時(shí),應(yīng)要求乙方提供蓋有乙方“財(cái)務(wù)專用章”的收據(jù)或發(fā)票等據(jù)。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供
1.甲方自行設(shè)計(jì)提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。
2.甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份。設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)_______________元。(此費(fèi)用由甲方支付□;此費(fèi)用予以減免□)。
三、甲方工作
1.若由甲方自行設(shè)計(jì)的 ,開工前向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2.審核和確定乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說明及工程報(bào)價(jià)單,雙方簽認(rèn)可。
3.開工前為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括搬清居室內(nèi)家具、陳設(shè),并歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關(guān)手續(xù)。
5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
6.及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)要求、具備合格證書、由正規(guī)廠家生產(chǎn)的自備材料和設(shè)備。
7.組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質(zhì)量驗(yàn)收。
四、乙方工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防和環(huán)境保護(hù)等規(guī)定。嚴(yán)格按雙方確定的設(shè)計(jì)圖紙和施工說明進(jìn)行施工,按期保質(zhì)完成裝修工程。
2.若由乙方設(shè)計(jì),開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
3.施工中不得拆改建筑主體或承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃?xì)庠O(shè)施,如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
4.確保裝修質(zhì)量,尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量,嚴(yán)防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生因施工造成的質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)返工返修,費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
5.遵守有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,做好現(xiàn)場(chǎng)安全及圍護(hù)工作,處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。
6.保護(hù)好原居室內(nèi)的'家具和陳設(shè),保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,負(fù)責(zé)將垃圾定點(diǎn)堆放。
7.組織好工程質(zhì)量的自檢,配合甲方(實(shí)行工程監(jiān)理的,應(yīng)有監(jiān)理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗(yàn)收。
五、工程監(jiān)理
本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方委托_______________監(jiān)理公司對(duì)本工程進(jìn)行監(jiān)理,甲方自行支付監(jiān)理費(fèi)用。
六、工期
1.乙方應(yīng)按合同期限完成整個(gè)工程,不得無故拖延工期,除甲方變更設(shè)計(jì)方案和因停電、停水及不可抗力因素導(dǎo)致停工_____小時(shí)以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。
2.由于甲方原因?qū)е轮型就9さ,工期順延。且每停工一天,由甲方按合同金額的__________%的比例補(bǔ)償乙方誤工費(fèi)。
3.若甲方增加工程內(nèi)容,經(jīng)雙方書面認(rèn)可后,按新增加工程量順延工期,費(fèi)用由甲、乙雙方協(xié)商支付。
七、材料供應(yīng)
1.本工程甲方采購的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品,并按時(shí)供應(yīng)施工現(xiàn)場(chǎng)。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失,由甲方自行承擔(dān)。
2.凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)向甲方提供其品牌、規(guī)格、單價(jià)、產(chǎn)地及產(chǎn) 品合格證等,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)后才能使用,否則造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
八、工程變更
1.工程項(xiàng)目及施工方式如需要變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(附:設(shè)計(jì)(施工)變更單);
2.無故未按期支付工程款的,工期相應(yīng)順延。
3.若甲方中途要求變更設(shè)計(jì),影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工,且無法調(diào)整的,損失由甲方承擔(dān)。
九、工程質(zhì)量驗(yàn)收及保修
1.工程以雙方確認(rèn)的施工圖紙、施工說明、設(shè)計(jì)變更等內(nèi)容為依據(jù),以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(gb50210-XX)及《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-XX)為質(zhì)量評(píng)定的標(biāo)準(zhǔn);以《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325—XX)為室內(nèi)環(huán)境達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
2.在水、電等隱蔽工程完工后,甲、乙雙方應(yīng)共同進(jìn)行中期驗(yàn)收(實(shí)行工程監(jiān)理的,監(jiān)理方應(yīng)參加驗(yàn)收)。
3.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方接到驗(yàn)收通知后應(yīng)按通知時(shí)間參加驗(yàn)收,辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。(實(shí)行工程監(jiān)理的,應(yīng)有監(jiān)理方參加)。
4.在隱蔽工程和中期驗(yàn)收過程中,甲、乙雙方(實(shí)行工程監(jiān)理的,應(yīng)有監(jiān)理方參加)確認(rèn)的質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)返修(返工)并承擔(dān)費(fèi)用和工期;在竣工驗(yàn)收中確認(rèn)的質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)返修(返工)和承擔(dān)費(fèi)用,并重新約定返修(返工)工期。
5.未辦理驗(yàn)收交付手續(xù),甲方使用房屋視為質(zhì)量驗(yàn)收合格,由此引起的后果由甲方負(fù)責(zé)。
6.工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)對(duì)所施工項(xiàng)目進(jìn)行保修,并出具《工程保修單》,保修期按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、違約責(zé)任
1.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),未辦理有關(guān)手續(xù),乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管、采暖、給排水主要管線,造成的損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3.在施工過程中,甲方未與乙方主要負(fù)責(zé)人協(xié)商,私自要求工人更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4.若因違反施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、消防法規(guī)、環(huán)保規(guī)定及雙方其他約定,對(duì)乙方自身和對(duì)甲方造成損失,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
5.因一方原因,合同無法履行和繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方辦理合同終止手續(xù),并賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若不辦理合同終止手續(xù),擅自停止 履約,違約方應(yīng)承擔(dān)違約金,并賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,違約金按合 同金額的______%支付。
十一、爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議應(yīng)優(yōu)先協(xié)商解決;當(dāng)事人協(xié)商不成時(shí),甲乙雙方同意以第_____種方式解決:
①__________仲裁委員會(huì)仲裁;
、谙蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
十二、其它___________________
十三、附則
1.本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則合同無效,由此造成的一切損失由轉(zhuǎn)包方承擔(dān)。
3.合同附件為本合同的有效組成部分。
附件1:補(bǔ)充協(xié)議;
附件2:設(shè)計(jì)、施工圖紙、施工說明;
附件3:工程報(bào)價(jià)單;
附件4:設(shè)計(jì)(施工)變更單;
附件5:驗(yàn)收單(含隱蔽工程、中期和竣工驗(yàn)收);
附件6:甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細(xì)表;
附件7:工程結(jié)算單;
附件8:工程保修單。
甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_______________
法定代表人:_______________ 簽約代理人:_________________
合同簽訂日期:_______________年_____________月__________日
裝飾工程合同8
合同編號(hào):_________
甲方(發(fā)包人):_________
法人執(zhí)照號(hào)碼:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份證號(hào):_________
聯(lián)系電話:_________
乙方(承包人):_________
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_________
法定代表人:_________
地址:_________
委托代理人:_________
身份證號(hào):_________
聯(lián)系電話:_________
行業(yè)準(zhǔn)入證號(hào)碼:_________
工程設(shè)計(jì)師:_________
身份證號(hào):_________
施工負(fù)責(zé)人:_________
身份證號(hào):_________
丙方:_________
社團(tuán)登記證號(hào)碼:_________
地址:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代理人:_________
身份證號(hào):_________
合同簽訂地址:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(建設(shè)部第110號(hào)令)及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點(diǎn),三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成以下協(xié)議:
第一條、工程概況
1.施工地點(diǎn):_________。
2.工程裝飾裝修面積:_________。
3.工程戶型(以房管局登記備案為準(zhǔn)):_________。
4.施工內(nèi)容及做法(見附件1:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工項(xiàng)目確認(rèn)表》、附件2:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
5.工程承包方式,經(jīng)商定采取下列第_________種方式:
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設(shè)備明細(xì)表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件4及附件5:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設(shè)備明細(xì)表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。
6.工程期限:
開工日期:_________年_________月_________日;
竣工日期:_________年_________月_________日。
7.工程款:本合同工程造價(jià)為人民幣_(tái)________元,金額大寫:_________(見附件6:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報(bào)價(jià)單》)。
若變更施工內(nèi)容或材料等,變更部份對(duì)應(yīng)的工程款按實(shí)際發(fā)生另計(jì)。
第二條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.本工程質(zhì)量執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB50096-1999《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》、GB50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行GB50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關(guān)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。
3.其它約定標(biāo)準(zhǔn)(在"是"或"否"對(duì)應(yīng)的"□"中打"√"或填寫其它標(biāo)準(zhǔn)):
(1)GB/T18883-20xx《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》□是□否執(zhí)行;
(2)_________。
第三條 丙方的責(zé)任
1.根據(jù)甲方的需要,負(fù)責(zé)組織不少于_________家具備資質(zhì)的裝飾裝修設(shè)計(jì)和施工單位為甲方進(jìn)行工程方案的設(shè)計(jì)與工程報(bào)價(jià),供甲方擇優(yōu)選擇;若甲方對(duì)以上丙方組織的設(shè)計(jì)和施工單位均不滿意時(shí),丙方有義務(wù)再次組織新的設(shè)計(jì)和施工單位與甲方接洽。在甲方與設(shè)計(jì)施工單位接洽過程中,丙方可向甲方提供中立的免費(fèi)咨詢服務(wù),以協(xié)助甲方挑選實(shí)用、符合甲方需求的設(shè)計(jì)和施工方案,并在可能的情況下,爭(zhēng)取設(shè)計(jì)施工單位的免費(fèi)設(shè)計(jì)。甲方亦可另尋設(shè)計(jì)單位或自帶設(shè)計(jì)方案。由甲方與設(shè)計(jì)單位簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托設(shè)計(jì)合同》,約定具體事宜。
2.根據(jù)甲方的需要,組織材料供應(yīng)商為甲方配售建筑裝飾材料,同時(shí)組織具備資質(zhì)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)以上材料進(jìn)行免費(fèi)驗(yàn)收,確保達(dá)到相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。甲方亦可自行選購材料,并選擇丙方組織的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行有償驗(yàn)收。
材料驗(yàn)收單位為_________,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程材料委托驗(yàn)收合同》(合同編號(hào):_________)。
3.根據(jù)甲方的需要,組織具備資質(zhì)的工程監(jiān)理單位有償為甲方作工程投資、質(zhì)量、進(jìn)度等方面的監(jiān)理和驗(yàn)收服務(wù)。由監(jiān)理單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》,約定具體事宜。
工程監(jiān)理單位為_________,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》(合同編號(hào):_________)。
4.根據(jù)甲方的需要,在本工程竣工后,組織具備資質(zhì)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行有償檢測(cè)驗(yàn)收,以確保達(dá)到GB50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》及其它約定標(biāo)準(zhǔn)的要求。丙方保證其所組織的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)收費(fèi)不高于市場(chǎng)平均價(jià)。由環(huán)境檢測(cè)驗(yàn)收單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)委托合同》,約定具體事宜。
環(huán)境檢測(cè)單位為_________,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)委托合同》(合同編號(hào):_________)。
5.對(duì)檢測(cè)驗(yàn)收室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量不合格的'項(xiàng)目,丙方應(yīng)督促乙方進(jìn)行治理或返工,直至達(dá)標(biāo)為止。
6.合理監(jiān)控工程款,向甲方保證工程款的安全;在乙方順利履行職責(zé)時(shí),按約定及時(shí)向乙方出示同意撥款證明材料;工程款有結(jié)余時(shí),及時(shí)同意甲方取走工程結(jié)余款。在施工項(xiàng)目變更時(shí),負(fù)責(zé)督促甲方補(bǔ)交增加項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的工程款或保證甲方能取回剩余的工程款。在甲乙兩方出現(xiàn)糾紛、甲乙兩方尚未對(duì)糾紛達(dá)成統(tǒng)一意見并提供有效書面材料時(shí),不得同意甲方提走剩余的工程款(具體可參見4.1款)。
7.負(fù)責(zé)與合同有關(guān)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)工作。當(dāng)甲方委托丙方組織相關(guān)建材配售、工程監(jiān)理及環(huán)境監(jiān)測(cè)單位或委托丙方組織工程驗(yàn)收時(shí),丙方應(yīng)及時(shí)履行職責(zé),以不影響工期為準(zhǔn)。因丙方原因造成工程延期的,責(zé)任由丙方承擔(dān)。
第四條 甲方責(zé)任
1.本合同簽定后_________日內(nèi),甲方需將全部工程款項(xiàng)存繳于丙方指定的特約帳戶,并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認(rèn)可,甲方或丙方無權(quán)單方面提取款項(xiàng)。
若甲方委托乙方購買材料,則乙方購買材料對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)屬本工程款的一部分,應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工,增加工程對(duì)應(yīng)的材料和施工等費(fèi)用款項(xiàng)應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡(jiǎn)工程,除非另有約定,減少施工所對(duì)應(yīng)的費(fèi)用款項(xiàng)不得提前從該特約帳戶提出,須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項(xiàng)特約帳戶為:
開戶名:_________
開戶行:_________
帳號(hào):_________
2.開工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采用保護(hù)措施。若甲方自帶設(shè)計(jì)方案,在現(xiàn)場(chǎng)交底前還應(yīng)向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工說明文件_________份。
3.向乙方提供施工所需水、電等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng),水電費(fèi)用由_________方承擔(dān)。負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批文等手續(xù)及應(yīng)當(dāng)由甲方支付的相關(guān)費(fèi)用。
4.遵守物業(yè)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
5.甲方不得有下列行為:
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)夤艿涝O(shè)施。
(5)強(qiáng)令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
6.凡涉及4.5款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房管部門批準(zhǔn)。
7.施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
8.指派_________為甲方駐工地代表(如有需要),負(fù)責(zé)合同履行和對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為甲方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。
甲方(簽章):
時(shí)間: 年 月 日
乙方(簽章):
時(shí)間: 年 月 日
裝飾工程合同9
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):______________________________
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《_____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點(diǎn):____區(qū)(縣)______路______弄(村)______號(hào)____樓______室。
3.住房結(jié)構(gòu):__________房型________房______廳______套,施工面積______平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價(jià)款:¥________元,大寫(人民幣):__________其中:
材料費(fèi):____________,人工費(fèi):____________
管理費(fèi):____________,設(shè)計(jì)費(fèi):____________
垃圾清運(yùn)費(fèi):____________,稅金(3.41%):________,其他費(fèi)用:__________
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7.工期:自______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》略。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》略。
3.乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由______方設(shè)計(jì)施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件略)后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的'施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
6.工程驗(yàn)收。甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收,由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,若甲方要求復(fù)驗(yàn),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》略)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
五、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的,亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理。
1.工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》略。
2.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七略),保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。
3.雙方款項(xiàng)往來,均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項(xiàng)
1.甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明________份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項(xiàng)。
(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。
2.乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場(chǎng)交底。
(2)指派________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。
(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、糾紛處理方式
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向_____市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向__________市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁______人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款______%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:_____________________________________________________________
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):____________
委托代理人:____________ 法定代表人:______________
住址:__________________ 地址:____________________
電話:__________________ 電話:____________________
郵編:__________________ 郵編:____________________
簽訂日期:______________
簽訂地點(diǎn):______________
裝飾工程合同10
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點(diǎn):________________________
三、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容:________________________
四、工程期限
本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價(jià)為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng),開工兩天,甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2.開工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額預(yù)付款,余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)際工程量結(jié)算)
七、材料設(shè)備:本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購,及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng),材料設(shè)備保管場(chǎng)地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的`垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì),雙方認(rèn)可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計(jì)時(shí)材料計(jì)劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3.施工中甲方提前增改項(xiàng)目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負(fù)責(zé)。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗(yàn)收
由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng),按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后,雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可,如工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。
十一、違約責(zé)任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款,如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________
代表人:__________________
乙方單位(蓋章):________
代表人:__________________
日期:____________________
簽訂合同地點(diǎn):____________
裝飾工程合同11
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和建設(shè)部《建筑裝飾修管理?xiàng)l例規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)義
第一條工程概況
1、工程名稱2、工程地點(diǎn)3、工期工作日
本工程自年月日開工,于年月日竣工
第二條承包項(xiàng)目
1、2個(gè)衣柜:(其中推拉門限240/平方)
2、鞋柜
3、廚房隔斷
4、廚柜門、一面吊頂
5、廚房衛(wèi)生間PVC扣頂
6、電視柜、電視背景墻
7、客廳、餐廳局部吊頂
8、全屋雙飛粉、墻漆
注:所用材料①夾心板為帝森元福E1級(jí)
、诰爬灏澹ǖ凵1級(jí))
③石膏板(泰山五星)
、苡推幔櫜疲
⑤墻漆(鴻昌牌大桶)
第三條關(guān)于工期約定
1、因甲方原因未按約定完成工作,影響工期:工期順延。
2、因乙方原因未按約定完成施工,按延誤工期50/天計(jì)算賠償。
3、因施工變更,停電及不可抗力因素影響已致停工累記8小時(shí)按一天工期相應(yīng)順延。
第四條付款方式及訣算
1、乙方木工材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)付________元。
2、乙方要木工工程進(jìn)度一半時(shí)付。
3、乙方木工完工,油漆進(jìn)場(chǎng)付。
4、雙飛粉進(jìn)場(chǎng)付________元。
5、竣工驗(yàn)收完工后三個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方付合總金額及余款
第五條違約責(zé)任
1、合同生效后任何一方解除合同應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方辦理合同中止協(xié)義,并向?qū)Ψ街Ц豆こ填A(yù)算總價(jià)的10%違約金。
第六條其他條款
1、工程施工中甲方需修改方案增加項(xiàng)目,必須提前三天或項(xiàng)目未下料前與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方同意后乙方予以安排施工,增加項(xiàng)目的金額在油漆之前付清。
2、工程合同生效后甲、乙雙方均不得借故減少合同裝修項(xiàng)目。如遇特殊情況雙方必須同意認(rèn)可。違約方承擔(dān)變更項(xiàng)目300元作為損失賠償給對(duì)方。
3、本工程完工驗(yàn)收前三日由乙方能知甲方按時(shí)給收,不得借故拖延。因不能按時(shí)驗(yàn)收,超過約定時(shí)間,則本工程視為合格雙方不再驗(yàn)收
4、本合同一式二份與合同正本具有同等效力,雙方簽字之日起生效。
甲方簽名:電話手機(jī)年月日
乙方簽名:電話手機(jī)年月日
裝飾工程合同12
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方商定,簽定《家庭居室裝飾裝修工程施工合同書》(以下簡(jiǎn)稱"合同")
第一條:
乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)為甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等服務(wù),并代表乙方與甲方簽定"合同"。合同簽訂后,乙方執(zhí)行"合同"的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。"合同"及工程中的協(xié)商事宜、項(xiàng)目變更由乙方設(shè)計(jì)師或工程監(jiān)理與甲方協(xié)商解決并簽署書面協(xié)議,口頭承諾或口頭協(xié)議均無效。施工中甲方直接與乙方工人變更、增加施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān),給乙方造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。甲方變更或增減"合同"中約定的施工內(nèi)容時(shí),應(yīng)與乙方協(xié)商,雙方簽署變更單后,乙方按變更單實(shí)施;雙方未簽署書面變更協(xié)議之前,乙方仍執(zhí)行原"合同"。
第二條:
工期過半(木工收口完成視為工期過半),乙方通知甲方進(jìn)行中期驗(yàn)收及中期預(yù)決算(根據(jù)"合同"預(yù)算、工程變更洽商單及水、電施工單核算中期款,項(xiàng)目變更的增加款項(xiàng)及水、電施工款,按100%與中期款一并結(jié)算)。甲方應(yīng)在接到乙方中期款預(yù)決算單三日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部交納中期款。甲方未按約定交納中期款,乙方可以暫停施工,由此延誤的工期及給乙方造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
第三條:
為保證甲、乙雙方利益,工程款由甲方交到乙方財(cái)務(wù)部,蓋有乙方財(cái)務(wù)章的收據(jù)為有效付款憑證。如甲方將款項(xiàng)交與財(cái)務(wù)部以外的人員,造成款項(xiàng)差錯(cuò)、遺失等,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第四條:
甲方房產(chǎn)所在物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)管理費(fèi)(除出入證外),由甲方自行處理。如乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定,須承擔(dān)由此而引起的罰款及賠償責(zé)任。
第五條:材料供應(yīng)
1.由乙方采購的主要材料須列"合同"中注明規(guī)格、參考品牌及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可。如施工中使用的材料與"合同"中約定不符,甲方有權(quán)要求更換,對(duì)工程造成損失的,乙方負(fù)賠償責(zé)任。
2.由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料須列"合同"中,應(yīng)是符合設(shè)計(jì)與施工要求的合格產(chǎn)品,并按施工進(jìn)度送到工地現(xiàn)場(chǎng)。因甲方供料延遲或發(fā)生質(zhì)量問題、規(guī)格差異造成工期延誤對(duì)工程造成損失的,由甲方承擔(dān)。
3.如甲方指定材料供應(yīng)商,而材料發(fā)生質(zhì)量問題,造成退換貨、延誤工期,均由甲方承擔(dān)責(zé)任,造成損失的負(fù)責(zé)賠償。
第六條;有關(guān)施工項(xiàng)目
1.根據(jù)有關(guān)規(guī)定,乙方在施工中不能拆改承重墻、燃?xì)夤芫、暖氣管片,甲方若要進(jìn)行以上項(xiàng)目施工,須持有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件并與乙方簽定"施工責(zé)任保證書"。乙方在改造驗(yàn)收后,負(fù)責(zé)維修不承擔(dān)其他責(zé)任。
2.房屋墻面如為砂灰墻(含加油灰的混合砂漿、麻刀灰等)或輕質(zhì)隔墻、保溫墻,因其建筑工藝存在較嚴(yán)重的墻面開裂因素,需在整個(gè)墻面加貼玻璃絲布進(jìn)行防裂處理,此項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。未對(duì)墻面進(jìn)行防裂處理的,在工程驗(yàn)收后,乙方不對(duì)墻面負(fù)保修責(zé)任。
第七條:"合同"變更
1.工程施工后,甲方要求減少"合同"規(guī)定的施工項(xiàng)目時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)金額5%的`損失費(fèi)。若甲方要求減掉的項(xiàng)目乙方已經(jīng)施工,甲方須另外向乙方支付該項(xiàng)目的施工費(fèi)用。
2.中期款結(jié)算后增加施工項(xiàng)目,甲方在交納增項(xiàng)95%的工程款后,乙方方予以施工。
3."合同"簽訂后,甲乙方中一方單方面要求解除合同,須按合同額的10%賠付對(duì)方違約金。如甲方要求解除合同,還須承擔(dān)乙方因簽定本合同發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)(按50元/平方米計(jì)算)。
第八條:
乙方應(yīng)提前兩日通知甲方參加竣工驗(yàn)收及竣工結(jié)算。工程竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)當(dāng)即與乙方敲定工程結(jié)算歀,并于三日內(nèi)將結(jié)算歀交到乙方財(cái)務(wù)部。乙方在收到甲方結(jié)算歀后,向甲方交回鑰匙、開具工程保修單(未出現(xiàn)在報(bào)價(jià)單及變更單上的項(xiàng)目,乙方均不予保修及承擔(dān)任何責(zé)任)。
第九條:
在工程保修期內(nèi),甲方通知乙方維修時(shí),乙方須在48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)察看,并于察看后5天內(nèi)修理(如有改變,雙方商定具體時(shí)間)。
第十條:
甲方對(duì)乙方人員的工作、施工質(zhì)量、服務(wù)等不滿意,如向乙方代表提出仍未得到解決,請(qǐng)與乙方客戶服務(wù)部聯(lián)系,聯(lián)系電話: 。
備注:
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
裝飾工程合同13
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,實(shí)驗(yàn)室裝修承包合同范本。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:1.2、工程地點(diǎn):
1.3、承包方式:1.4、施工面積:
1.5、工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.6、合同價(jià)款(人民幣大寫):
第2條甲方工作
2.1、開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明1份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件的手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,定施工方案計(jì)劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方的同意,并支付乙方趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,合同范本《實(shí)驗(yàn)室裝修承包合同范本》。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.2、甲、乙應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程及中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按時(shí)辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工、工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。 5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工工期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用。
第6條付款方式
6.1、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次付清。
備注:
6.2、本工程裝修保修期為12個(gè)月。
第7條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
7.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的`%支付滯納金。
7.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
7.3、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
7.4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
7.5、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
7.6、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由負(fù)責(zé)方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第8條爭(zhēng)議或糾紛處理
8.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工作進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
8.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第9條其它約定
本工程施工內(nèi)容以《工程預(yù)算單》的內(nèi)容為準(zhǔn),如施工中有增加項(xiàng)目應(yīng)在單項(xiàng)施工完成后簽定項(xiàng)目增減單,按市場(chǎng)價(jià)結(jié)算。如報(bào)價(jià)單中有未施工項(xiàng)目應(yīng)在工程結(jié)算后扣除。本工程以項(xiàng)目單價(jià)為準(zhǔn),數(shù)量按實(shí)結(jié)算。工程施工時(shí)甲方如對(duì)施工成品提出修改,由此產(chǎn)生的延誤工時(shí)及材料損耗費(fèi)由甲方承擔(dān)。
第10條附則
10.1、本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
10.2、本合同正本倆份,雙方各執(zhí)一份。副本叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。 10.3、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
第11條附件
施工圖紙或作法說明工程預(yù)算書
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
年月日
裝飾工程合同14
承包方(甲方):
代表人:
分包方(乙方):
責(zé)任人:
甲乙雙方以合同法為依據(jù),本著誠實(shí)信用的原則進(jìn)行協(xié)商,現(xiàn)協(xié)商一致簽訂本合同,并遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍
4、承包內(nèi)容:
5、建筑面積:
6、承包方式:
二、合同工期
1、乙方進(jìn)場(chǎng)前須提前______天通知甲方。
2、合同工期:本工程于______年______月______日開工,至______年______月______日竣工,共______日歷天。
三、預(yù)付款擔(dān)保及履約擔(dān)保
乙方同意以下列第()種方式對(duì)甲方支付乙方預(yù)付款、乙方履行合同進(jìn)行擔(dān)保,乙方須在簽訂本合同的同時(shí),向甲方提供預(yù)付款銀行擔(dān)保、分包履約擔(dān)保書。
(1)預(yù)付款銀行保函:在甲方支付乙方預(yù)付款前,乙方需出具與預(yù)付款同等金額即______萬元的預(yù)付款銀行保函給甲方,預(yù)付款銀行保函的期限為從預(yù)付款支付前開始到預(yù)付款在每月甲方支付給乙方工程款中全部回扣完為止。
。2)履約保函:在合同簽訂后______天內(nèi),并在第一筆工程款支付前,乙方需出具合同金額的______%,計(jì)____________萬元的銀行保函給甲方,履約保函期限從本合同內(nèi)容開工到乙方完成合同規(guī)定全部義務(wù)(除保修義務(wù)外)為止。
。3)提交履約保證金:在合同簽約后______天內(nèi),乙方須提交合同金額的______%的履約保證金____________萬元于甲方的指定銀行,至乙方完成合同約定全部義務(wù)(除保修義務(wù)外)為止返回保證金。
四、工程款支付
1、工程預(yù)付款:____________萬元。
2、乙方須在每月______日將當(dāng)月實(shí)際完成工作量上報(bào)甲方。經(jīng)甲方審核后,由甲方提交監(jiān)理、業(yè)主,在得到監(jiān)理、業(yè)主批準(zhǔn)后,在業(yè)主向甲方支付工程款到賬后______天內(nèi),甲方按被批準(zhǔn)的每月實(shí)際完成工作量和相應(yīng)的到賬工程款,扣除甲方代扣代繳的.稅金、甲方供材料、甲方管理費(fèi)、質(zhì)量保修金、履約保證金、甲方管理人員費(fèi)用、各類罰款等相關(guān)費(fèi)用后,按______%進(jìn)行支付。工程竣工驗(yàn)收通過后,工程款累計(jì)支付不超過累計(jì)完成工作量的______%,竣工驗(yàn)收完成并辦理好工程結(jié)算手續(xù)后______天內(nèi)支付______%,留______%作為保修金,等______年保修期滿無質(zhì)量缺陷且業(yè)主保修金到位后支付。
五、甲方工作
1、甲方應(yīng)在乙方隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前,組織對(duì)乙方隊(duì)伍人員崗位資質(zhì)、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收,并做好相應(yīng)臺(tái)賬。
2、開工甲方項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核乙方提交的施工組織設(shè)計(jì)或?qū)m?xiàng)施工方案。
3、工程完工時(shí),甲方要及時(shí)組織人員驗(yàn)收。
4、要及時(shí)支付工程價(jià)款,不得延期支付。
六、乙方工作
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按施工圖和經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工方案和施工規(guī)范組織施工,確保工程質(zhì)量、工期、安全與文明,按合同約定完成全部義務(wù)。
2、乙方應(yīng)按甲方項(xiàng)目部的要求,認(rèn)真做好臺(tái)賬工作,并保存和管理好各種原材料的質(zhì)保書、合格證和檢測(cè)、檢驗(yàn)、復(fù)試等報(bào)告,遵守地方建設(shè)交易中心的規(guī)定負(fù)責(zé)到交易中心辦理交易手續(xù)并付清相關(guān)費(fèi)用。
3、遵守國家和地方現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全的法律、法規(guī)。乙方在施工過程中嚴(yán)格控制好施工噪聲、揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境影響,遵照甲方現(xiàn)行的一體化管理體系程序文件規(guī)定組織施工。
4、對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底。
5、甲方驗(yàn)收工程時(shí),須積極配合。
七、隱蔽工程和中間及分項(xiàng)驗(yàn)收
1、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間及分項(xiàng)驗(yàn)收條件,乙方自檢互檢合格后,通知甲方代表組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格,經(jīng)各方代表在驗(yàn)收記錄簽字同意后,方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。工程質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方應(yīng)按甲方要求的時(shí)間內(nèi)予以修復(fù),直到符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止,其費(fèi)用與工期拖延的損失由乙方承擔(dān)。如工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗(yàn)收24小時(shí)后,各方代表不在驗(yàn)收記錄上簽字,可視為各方代表已認(rèn)可驗(yàn)收記錄,乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
2、若甲方未能按時(shí)組織驗(yàn)收、乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,若由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予延順。對(duì)事后無法判斷質(zhì)量的工序應(yīng)作為特殊過程加強(qiáng)控制。
八、違約責(zé)任
在本合同的履行過程中,任何一方無故違約,都應(yīng)向守約方承擔(dān)違約行為造成的所有損失。并承擔(dān)合同價(jià)款_______%的違約金。
因一方的行為嚴(yán)重違約,導(dǎo)致合同無法履行的,守約方可要求終止合同的履行,通知到達(dá)責(zé)任方時(shí)生效。
九、爭(zhēng)議解決
合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均可向合同履行地的法院起訴。
十、附則
1、本合同自簽字日起生效,合同一式______份,雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
合同履行地:
______年______月______日
乙方:
責(zé)任人:
地址:
聯(lián)系方式:
合同履行地:
______年______月______日
裝飾工程合同15
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):委托代理人:聯(lián)系電話:
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):委托代理人:聯(lián)系電話:風(fēng)險(xiǎn)提示:發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市實(shí)際,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方承包甲方的室內(nèi)親子主題樂園裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn):_______________。
2、施工項(xiàng)目及要求:________________________。
3、工程承包方式,雙方商定采取下列第______種承包方式:
。1)乙方包工、包全部材料;
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
。3)乙方包工、甲方包全部材料。風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
4、工程期限_________天;開工日期________年____月____日;竣工日期________年____月____日;
5、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_________元,金額大寫:_________元。
第二條 工程監(jiān)理若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份;
2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份,設(shè)計(jì)費(fèi)元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 甲方工作
1、開工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4、如需拆改原建筑的結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,按本合同
第七條、
第十條約定負(fù)責(zé)材料及工程竣工驗(yàn)收。
第五條 乙方工作
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
2、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng),交付前應(yīng)打掃衛(wèi)生一次。
第六條 工程變更工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第七條 材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提示:對(duì)于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
第八條 工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的.,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以鑒定,經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),鑒定過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn),鑒定過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:_________,乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單;
2、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛(wèi)生間等保修期為________年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
第十一條 工程款支付方式
1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
。1)此合同簽訂地為:本市_________住宅裝飾裝修市場(chǎng),工程款分兩次支付:
第一次開工前____日,甲方向乙方支付合同總金額的60%,即_________元;
第二次于工程進(jìn)度過半,將剩余工程款的40%,即_________元,由市場(chǎng)的有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)代收。(注:此種工程款支付方式僅限于在市場(chǎng)內(nèi)簽訂的合同使用,合同需經(jīng)市場(chǎng)有關(guān)管理部門認(rèn)證)
。2)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:支付次數(shù)支付時(shí)間支付金額(元)
第一次開工前____日
第二次工程進(jìn)度過半
第三次雙方驗(yàn)收合格
。3)其它支付方式:____________。
2、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后____日后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單、并簽字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)間向乙方結(jié)清工程尾款。
3、工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
1、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償對(duì)方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失;
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;
4、甲方未按期支付
第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元;
5、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;
6、由于乙方原因致使工程延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_________種方式解決:
1、向岳陽仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
2、向_________人民法院起訴。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的_________地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
2、施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人_________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3、施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條 其它約定條款________________。
第十六條 附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后,經(jīng)房地產(chǎn)管理部門鑒證之日起生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、凡在本市住宅裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的,本合同一式______份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)管理部門各執(zhí)_____份。
4、合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(簽章):委托代理人:________年____月____日
乙方(簽章):委托代理人:________年____月____日
【裝飾工程合同】相關(guān)文章:
裝飾工程合同12-15
【熱】裝飾工程合同10-09
【薦】裝飾工程合同08-24
建筑裝飾工程合同10-06
裝飾工程承攬合同07-12
裝飾裝修工程合同08-17
住宅裝飾工程合同10-25
裝修裝飾工程合同09-04
裝飾工程補(bǔ)充合同03-22
外墻裝飾工程合同03-25