裝飾工程合同(合集15篇)
在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中,合同起到的作用越來(lái)越大,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編精心整理的裝飾工程合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
裝飾工程合同1
合同編號(hào)
發(fā)包單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《裝飾裝修工程合同條例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的有關(guān)事項(xiàng),并結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同守約。
第一條工程概況
工程名稱(chēng):
地點(diǎn):
工程內(nèi)容(附工程設(shè)計(jì)圖紙及文字說(shuō)明和工程預(yù)算書(shū))
裝飾內(nèi)容以圖紙和預(yù)算為依據(jù),實(shí)際施工如有增減應(yīng)征得雙方同意,并以書(shū)面形式予以確認(rèn),增減部分按實(shí)際結(jié)算。
承包方式:經(jīng)充分協(xié)商雙方確定為類(lèi)承包方式。
a類(lèi)為包工包料b類(lèi)為包工不包料
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及工程預(yù)算書(shū)內(nèi)容和承包方式。
雙方確定合同額為元,金額大寫(xiě)(人民幣) 。
設(shè)計(jì)費(fèi)為元,金額大寫(xiě)(人民幣) 。
施工期限:根據(jù)國(guó)家建設(shè)裝飾工程工期定額、雙方商定。
自____年____月____日開(kāi)工至____年____月____日竣工。
如遇下列情況,工期相應(yīng)順延。
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地,電源線(xiàn)路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場(chǎng)施工。
2、不屬于系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)施變更,提供工程資料不準(zhǔn)致使設(shè)計(jì)方案改變或出于施工無(wú)法進(jìn)行而影響進(jìn)度。
3、在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。
4、甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工。
5、因甲方材料供應(yīng)不及時(shí)而影響施工。
6、未按合同規(guī)定撥預(yù)付款,工程進(jìn)度款或代購(gòu)材料差價(jià)款而影響施工。
7、因政府行為、自然災(zāi)害等人力不可抗拒的因素,而延誤工期。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂(工程監(jiān)理合同),并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條甲方義務(wù)
開(kāi)工前天,為乙方接通施工現(xiàn)場(chǎng)、電、水、交通、負(fù)責(zé)直協(xié)調(diào)工作。
施工期間:甲方需派現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人會(huì)同乙方對(duì)隱蔽工程進(jìn)行24小時(shí)檢查驗(yàn)收,合格后并簽署意見(jiàn),由乙方保存作為竣工驗(yàn)收依據(jù)。
不拆動(dòng)原建筑承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
做好及時(shí)供應(yīng)工作,發(fā)現(xiàn)材料不足時(shí)需立即補(bǔ)足。
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)理負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收。
第四條乙方義務(wù)
施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)保量完成工程。
保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔。嚴(yán)格執(zhí)行市(區(qū))縣有施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
第五條工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方協(xié)商一致,鑒定書(shū)面變更協(xié)議同時(shí)調(diào)相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第六條工程驗(yàn)收
隱蔽工程:甲方需派技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同乙方對(duì)隱蔽工程24小時(shí)進(jìn)行檢查,驗(yàn)收合格并簽署意見(jiàn),由乙方保存作為竣工驗(yàn)修依據(jù)。
工程竣工后:乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知后,兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)驗(yàn)收單,逾期即視為該工程驗(yàn)收合格,在工程款結(jié)清后辦理移交手續(xù)。
第七條工程款交付方式
第一次于合同簽訂之日,甲方支付合同總額的%,即元。
第二次于工程進(jìn)度的%時(shí),甲方支付合同總額的%,即元。
第三次于工程進(jìn)度的%時(shí),甲方支付合同總額的'%,即元。
工程驗(yàn)收合格后,由乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方,甲方接到資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意。雙方填寫(xiě)工程結(jié)算清單,七日內(nèi)付清余款。
第八條違約責(zé)任
合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
未辦理驗(yàn)收移交手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
因單方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向乙方支付違約金元。
由于甲方原因,工期延誤,每延誤一天向乙方支付違約金元。
由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理工期不予順延。
由于乙方原因,工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金元。
第九條保修
本工程保修期為壹年,自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起計(jì)算。
乙方提供終身維修服務(wù),保修期外的維修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
人為破壞及外來(lái)因素,甲方指定或提供材料的質(zhì)量原因,自然災(zāi)害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修范圍。
第十條糾紛解決方式
本協(xié)議執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,雙方可以提請(qǐng)經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)仲裁或直接向法院提起訴訟。
第十一條其它項(xiàng)目具體規(guī)定
1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)垃圾清運(yùn)費(fèi)(此費(fèi)用不在工程價(jià)內(nèi))
1工程竣工決算以實(shí)際工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
1增減項(xiàng)目由雙方協(xié)商,雙方簽證為依據(jù)。
第十二條附則
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
甲、乙雙方直接鑒定合同,本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
本合同在工程竣工驗(yàn)收和款項(xiàng)結(jié)清后自動(dòng)終止。
本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿簽證原則,可將合同文本提交所在市(區(qū))縣有關(guān)簽證部門(mén)進(jìn)行簽證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
第十三條其它約定條款
發(fā)包單位承包單位:
(蓋章) (蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:章國(guó)鵬
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
簽約地點(diǎn):簽約地點(diǎn):
簽約時(shí)間:____年____月____日簽約時(shí)間____年____月____日
裝飾工程合同2
發(fā)包方(甲方):______
承包方(乙方):______
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
1.3承包范圍:
1.4承包方式:包工包料
1.5工期:本工程自___年___月___日開(kāi)工,于___年___月___日竣工。
1.6合同單價(jià)______
第二條甲方工作
2.1向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場(chǎng)地等,電安裝電表?yè)?jù)實(shí)結(jié)算。
2.2指派為甲方住工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方住工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩⒃O(shè)備管線(xiàn)、做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線(xiàn)。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3.7工程竣工后甲方只要進(jìn)住后,乙方不負(fù)責(zé)此工程的設(shè)施保護(hù),由甲方負(fù)責(zé)。
第四條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因涉及變更或費(fèi)乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.3工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接收驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。不超過(guò)一星期(7天)。由乙方承擔(dān)工程的所有實(shí)驗(yàn)檢測(cè)。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的`約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用
(1)單價(jià)固定價(jià)格
(2)固定價(jià)格%包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干奉獻(xiàn)包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價(jià)格:按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料移送,其余5%的作為質(zhì)保金。壹年內(nèi)無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題并服務(wù)周到及時(shí)予以付清。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。在施工過(guò)程中如發(fā)生安全事故,甲方概不負(fù)責(zé)由乙方全部承擔(dān)。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條爭(zhēng)議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
9.2當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十條其他約定
10.1乙方按照?qǐng)D紙和規(guī)范進(jìn)行施工。施工過(guò)程中的不明確問(wèn)題,乙方需向甲方、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位和甲方上級(jí)單位主動(dòng)咨詢(xún)。
10.2甲方、乙方要主動(dòng)配合,乙方要接收工程甲方(監(jiān)督員)的監(jiān)督。乙方材料進(jìn)入施工場(chǎng)地和工程各個(gè)分目工程錢(qián)檢驗(yàn)規(guī)格、型號(hào)、是否符合要求,并對(duì)主要工程材料按照要求列清單簽字確認(rèn);工程每個(gè)分目施工前,需要由甲方或監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,并對(duì)上道工序質(zhì)量驗(yàn)收合格、確認(rèn)未有工程項(xiàng)目變更并且對(duì)所有隱蔽工程簽證確認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序施工,否則因返工形成的所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
10.3施工過(guò)程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
10.4工程竣工后審計(jì)時(shí),以實(shí)際平方數(shù)乘中標(biāo)單價(jià)結(jié)算。
10.5裝修改造工程保修期1年,在1年內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。
第十一條附則
11.1本工程需要進(jìn)行保修時(shí),應(yīng)另定協(xié)議。
11.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本甲方乙方執(zhí)。
11.3本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝飾工程合同3
發(fā)包單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、工程概況
1、亳州市南部新區(qū)拆遷安置小區(qū)A區(qū)42#—47#樓工程,鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)。
2、合同期限自至
3、為保證本工程進(jìn)度需要,乙方在進(jìn)行本工程裝飾裝修階段進(jìn)場(chǎng)人數(shù)根據(jù)甲方要求進(jìn)行調(diào)整。
二、承包方式
1、乙方包工包料、包做包交,除起重機(jī)械設(shè)備等大型工具外,所有小型工具及安全設(shè)備由乙方自備,價(jià)格為元/㎡。
2、工期要求:
三、承包內(nèi)容
亳州市南部新區(qū)拆遷安置小區(qū)A區(qū)42#—47#樓門(mén)窗工程。型材名稱(chēng),玻璃采用6+9A+6中空玻璃,屋頂天窗玻璃為6中透光LOW—E+12A+6,推拉門(mén)、平開(kāi)門(mén)玻璃材質(zhì)為鋼化玻璃。鋼化玻璃在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加/㎡。
四、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)和制度
執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量?jī)?yōu)良工程驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
五、付款方式
由乙方全墊資至工程竣工驗(yàn)收
六、結(jié)算方式
按門(mén)窗實(shí)際尺寸面積結(jié)算。
七、雙方職責(zé)
1、甲方應(yīng)向乙方做安全、技術(shù)質(zhì)量書(shū)面交底。
2、甲方組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全教育,乙方給予配合。
3、甲方應(yīng)對(duì)乙方提出的實(shí)際困難積極協(xié)調(diào)予以解決。
4、乙方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律,服從甲方調(diào)配指揮,文明施工,不損壞甲方的榮譽(yù)和形象。
5、在施工場(chǎng)地、生活區(qū)范圍內(nèi),因乙方原因造成的.火災(zāi)、偷盜、打架等安全事故,造成的損失由乙方自負(fù)。
6、乙方所有進(jìn)場(chǎng)材料及安裝均要符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及規(guī)范要求,包括門(mén)窗驗(yàn)收、檢測(cè)產(chǎn)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
7、乙方應(yīng)對(duì)甲方提供一切于本工程所關(guān)的門(mén)窗資料包括門(mén)窗指定安裝廠(chǎng)家資質(zhì)、門(mén)窗五金配件合格證、所有玻璃合格證、門(mén)窗三性試驗(yàn)報(bào)告。
8、由于門(mén)窗所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
9、因乙方自身原因違章作業(yè)、不服從指揮發(fā)生的安全質(zhì)量事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。
10、工期按甲方工期進(jìn)度確保質(zhì)量完成,如耽誤工期,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
11、工程竣工后,乙方對(duì)自己承包的工程保修二年,如果乙方的原因發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由乙方無(wú)償維修,造成的一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
12、工程安裝至工程竣工交付期間,由乙方自己實(shí)行成品保護(hù)。本合同一式兩份,經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方代表:
日期:
乙方代表:
日期:
裝飾工程合同4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng)
1.2 工程地點(diǎn):
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自 年 月 日開(kāi)工,于 年 月 日竣工。
1.6 工程質(zhì)量:
1.7 合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):
第二條 甲方工作
2.1 開(kāi)工前 天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說(shuō)明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2 指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 委托 監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4 負(fù)責(zé)保護(hù)好周?chē)ㄖ锛把b修、設(shè)備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6 協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2 指派 為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ、設(shè)備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝唬ㄗ?hù))的關(guān)系。
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的.措施費(fèi)用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300--88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1 雙方商定本合同價(jià)款采用第 種:
。1)固定價(jià)格。
。2)固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)容。
。3)可調(diào)價(jià)格:按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2 本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
┌───────────────┬──────────┬───────┐
│ 撥款分 次進(jìn)行 │ 撥款 % │ 金額 │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────┘
6.3 工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在 天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表一),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值 %的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2 凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià)款外,甲方支付乙方 元,作為獎(jiǎng)勵(lì)。
9.4 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。
9.5 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8 因一方原因,合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條 爭(zhēng)議或糾紛處理
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方同意由 仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第十一條 其它約定
第十二條 附則
12.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2 本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
12.3 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4 附件
。1)施工圖紙或作法說(shuō)明
。2)工程項(xiàng)目一覽表
(3)工程預(yù)算書(shū)
。4)甲方提供貨物清單
。5)會(huì)議紀(jì)要
(6)設(shè)計(jì)變更
。7)其他
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代表人:
單位地址: 單位地址:
電話(huà): 電話(huà):
傳真: 傳真:
郵碼: 郵碼:
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
戶(hù)名: 戶(hù)名:
帳號(hào): 帳號(hào):
年 月 日 年 月 日
裝飾工程合同5
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》,協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場(chǎng)施工,在施工過(guò)程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱(chēng),由于被告沒(méi)有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對(duì)該辯稱(chēng)不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱(chēng):
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請(qǐng)求:
1、撤銷(xiāo)(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱(chēng):原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為:本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的.同時(shí),在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無(wú)效合同,不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中,明確確認(rèn)了以下事實(shí):其一,訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題,另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理,因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同6
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人室內(nèi)裝飾裝修工程有關(guān)事宜協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件(二)《裝飾工程預(yù)算書(shū)》所列項(xiàng)目。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工,發(fā)包人包料。
第二條 工程價(jià)款
工程價(jià)款(大寫(xiě)金額) 叁拾伍萬(wàn)壹仟玖佰伍拾肆元整 詳見(jiàn)合同附件(二) 《裝飾工程預(yù)算書(shū)》。
第三條 付款方式
1、雙方約定按以下第
2、特別費(fèi)用的約定
a、施工過(guò)程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
b、施工過(guò)程中,由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。
c、合同附件預(yù)算表中沒(méi)有列明稅費(fèi)的,稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)繳納。已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。
3、乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行,如甲方增加新的工程項(xiàng)目,經(jīng)雙方協(xié)商,另行簽署補(bǔ)充合同,其工程項(xiàng)目涉及的款項(xiàng),甲方應(yīng)先預(yù)付30%的工程款,工程進(jìn)度到50%時(shí),甲方在驗(yàn)收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%,甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料款。
第四條 質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)、經(jīng)雙方認(rèn)可。工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照三亞市地方標(biāo)準(zhǔn)DB31T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加或減少的費(fèi)用,應(yīng)另簽定補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),施工質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第五條 材料供應(yīng)
1、甲方所提供的材料均應(yīng)用于合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪做它用。
2、乙方提供的材料,未按附件(二)所報(bào)的價(jià)格或底于報(bào)價(jià)和品牌.設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備、,必須是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期,施工工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第六條 工程期限
1、工程期限天,開(kāi)工日期年日,竣工日期 年 11 月 01 日。
2、如果是乙方原因而延遲完工,每日按
3、甲方自行挑選的材料、設(shè)備、因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題,雙方意見(jiàn)不一致而造成停工,均不視為誤工或延遲工期,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以保證繼續(xù)施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方承擔(dān)全部施工費(fèi)用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
6、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條 工程驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,(按附件二圖紙報(bào)價(jià)材料等驗(yàn)收),除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方進(jìn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在十天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任,甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)間內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期,但甲方應(yīng)承擔(dān)工序及工程的竣工日期。
4、甲方驗(yàn)收工程合格后,雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。
第八條 其他事項(xiàng)
1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)。
2、乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、.嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
3 、乙方必須做好對(duì)施工人員參加各類(lèi)人身保險(xiǎn).一但發(fā)生事故乙方自己解決.對(duì)甲方無(wú)關(guān)系.
4、乙方嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期。
5、乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起,為12個(gè)月。在保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件進(jìn)行維修,如果由于甲方使用不當(dāng),造成的'裝飾面損壞或不能使用,乙方酌情收費(fèi)進(jìn)行維修。
第九條 違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使雙方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條 爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間。雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同和乙方開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票向三亞市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商,調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向雙方當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁,向人民法院提起訴訟。
第十一條 合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式通知對(duì)方,應(yīng)按合同總價(jià)款的30%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式通知對(duì)方,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條 合同生效
1、本合同和合同附件雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補(bǔ)充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同7
合同編號(hào):_________
施工合同發(fā)包方(甲方):_________
住所地址:_________
聯(lián)系方式:_________
手裝修合同報(bào)價(jià)清單機(jī)號(hào)(bp機(jī)號(hào)):_________
施工合同承包方(乙方):_________
單位地址:_________
法裝修合同簡(jiǎn)單版定代表人:_____裝修合同模板____
工程監(jiān)理人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
本工程設(shè)計(jì)人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
本工程項(xiàng)目裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)經(jīng)理:_________
聯(lián)系電話(huà):_________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)裝修合同報(bào)價(jià)清單合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在裝修合同怎么寫(xiě)平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
1.1工程地點(diǎn)及面積:_________
1.2工程造價(jià):¥______裝修合同電子版___元,大寫(xiě)(人民幣):_________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種裝修合同注意事項(xiàng)別忽視承包方式。
(1)乙方包工、包裝修合同模板電子版全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部裝修合同模板分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4工程期限_________天;開(kāi)工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________裝修合同怎么寫(xiě)月_________日
若本工程實(shí)行工程裝修合同怎么寫(xiě)監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)________月____裝修合同模板電子版_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
3.2裝修合同模板電子版甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見(jiàn)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)附件六:家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此裝修合同模板電子版費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
3.3施裝修合同電子版工圖紙雙方簽后生效。
4.1開(kāi)工前______裝修合同范本簡(jiǎn)單___天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰裝修合同范本簡(jiǎn)單空房屋,清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施,以不影裝修合同報(bào)價(jià)清單響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方簽訂“物品清單”;
4裝修合同模板電子版.2開(kāi)工前將原有的電話(huà)設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);
4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰裝修合同里之間的關(guān)系;
4.4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆、改建筑的承裝修合同書(shū)重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線(xiàn),應(yīng)負(fù)裝修合同書(shū)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門(mén)規(guī)定,甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫(xiàn);裝修合同簡(jiǎn)單版
4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、裝修合同模板電子版施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;
4.6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。
5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關(guān)部裝修合同模板門(mén)的審批文件前,嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫(xiàn)裝修合同注意事項(xiàng)別忽視等,否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;
5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4保護(hù)好原居室裝修合同范本簡(jiǎn)單室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);
5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲裝修合同電子版方提供咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系,以確保裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)工程中的統(tǒng)一裝修合同模板電子版指揮和管理。
6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或裝修合同注意事項(xiàng)別忽視施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見(jiàn)附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)裝修合同報(bào)價(jià)清單用及工期,口頭承諾或口頭裝修合同書(shū)協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
6.2合同簽訂后,甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退裝修合同范本簡(jiǎn)單貨費(fèi)用;若甲方要求減少的'施工項(xiàng)目已施工,甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲裝修合同簡(jiǎn)單版方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。
7.1由甲方提供的材裝修合同怎么寫(xiě)料、設(shè)備,其規(guī)格、裝修合同注意事項(xiàng)別忽視質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將裝修合同書(shū)材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗(yàn)裝修合同書(shū)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)裝修合同模板電子版提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符裝修合同合設(shè)計(jì)要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān);
7.2由裝修合同注意事項(xiàng)別忽視乙方裝修合同簡(jiǎn)單版提供的材料、設(shè)備的(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符,甲方有權(quán)拒絕使用,由此裝修合同模板而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購(gòu)),在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使裝修合同用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔(dān)任;
7.4除合同注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購(gòu)買(mǎi)并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu),加收所購(gòu)材料款_________裝修合同簡(jiǎn)單版%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
8.1對(duì)以裝修合同范本簡(jiǎn)單下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(3裝修合同)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成裝修合同模板電子版的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按裝修合同簡(jiǎn)單版約定完成其應(yīng)負(fù)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)責(zé)的工作而影響工期裝修合同模板電子版的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承提,工期不順延裝修合同。
9.1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下裝修合同電子版列第項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收:
(1)《gb50210-___建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修裝修合同簡(jiǎn)單版工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(裝修合同書(shū)3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):裝修合同報(bào)價(jià)清單_________裝修合同怎么寫(xiě)
9.2裝修合同模板電子版施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí):
(1)可向成都市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解;
(2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒裝修合同怎么寫(xiě)定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
1裝修合同電子版0.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)水、電管線(xiàn),防水層裝修合同電子版及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收;
(3裝修合同電子版)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二裝修合同模板天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收,各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附件八:工程驗(yàn)收單)。若甲方接裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)到通知后,未按時(shí)參加驗(yàn)收,乙方有權(quán)停工裝修合同等待,由此裝修合同模板電子版給乙方造成的裝修合同模板電子版工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);
10.2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)裝修合同模板電子版(見(jiàn)附件九:工程結(jié)算單),并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十:工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_______裝修合同模板電子版__種方式支付工程款:
(1裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié))合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支裝修合同范本簡(jiǎn)單付裝修合同報(bào)價(jià)清單工程款:
(2)支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式:_________
11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見(jiàn)附件九:工程結(jié)算單裝修合同范本簡(jiǎn)單)上簽,甲方并同時(shí)向乙方結(jié)裝修合同注意事項(xiàng)別忽視清工程尾款。
11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工裝修合同注意事項(xiàng)別忽視程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)穨甲方開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成裝修合同范本簡(jiǎn)單損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
12.1裝修合同電子版合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造裝修合同成合同無(wú)法履行的,應(yīng)及時(shí)裝修合同模板通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償;
12.2工程未驗(yàn)收合裝修合同電子版格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方使裝修合同模板用裝修合同范本簡(jiǎn)單或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé),裝修合同報(bào)價(jià)清單并視為裝修合同甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;
1裝修合同模板電子版2.3甲方未按期支裝修合同模板電子版付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總裝修合同報(bào)價(jià)清單造價(jià)2‰的違約金;
12.4由于乙裝修合同方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量裝修合同標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延裝修合同模板電子版。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
雙裝修合同范本簡(jiǎn)單方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_________種方式解決:
(1)向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);
14.2因工程施裝修合同報(bào)價(jià)清單工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)裝修合同模板電子版費(fèi)用(人民幣)_______裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)__元,(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));
14.3施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙_________把,交給乙方施工負(fù)責(zé)人___裝修合同模板______負(fù)責(zé)保管。工程竣工移交后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_裝修合同注意事項(xiàng)別忽視___裝修合同_____點(diǎn)_________分至____裝修合同簡(jiǎn)單版_____點(diǎn)_________分。
15.1裝修合同怎么寫(xiě)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門(mén)簽(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動(dòng)終止;
15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十六條其它約定條款_________
甲方(簽):_________裝修合同怎么寫(xiě)乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽):_________委托代理人(簽):_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認(rèn)證章):_________
委托代理人(簽):_________
聯(lián)系電裝修合同注意事項(xiàng)別忽視話(huà):_________
_________年____月____日
裝飾工程合同8
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:____室_____廳____廚_____衛(wèi)。
3、建筑面積________平方米。
第二條:施工工期
總工期:_______天;
工程開(kāi)工日期:_____年____月____日;
工程竣工日期:_____年____月____日。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止,如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第三條:工程價(jià)格
工程款:本合同工程造價(jià)為(人民幣):____________元;
金額大寫(xiě):____________。
第四條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)、經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門(mén):市家居裝飾專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。
5、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第五條:乙方義務(wù)
1、乙方應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的'證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。
2、指派(姓名)_______為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4、嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第六條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第七條:工程驗(yàn)收
1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(____年____月____日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價(jià)款,乙方開(kāi)具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更報(bào)告,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向_____仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
第十一條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方:
_____年____月____日
乙方:
_____年____月____日
裝飾工程合同9
發(fā)包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):
電話(huà): 法定代表人:
電話(huà): bp機(jī)號(hào):
委托代理人: 電話(huà):
本工程設(shè)計(jì)人: 電話(huà):
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人: 電話(huà):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):____________________________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見(jiàn)附表1:家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見(jiàn)附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________________天,開(kāi)工日期_________年_______月_______日, 竣工日期_________年_______月_____日;
1.5 合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):_______________________元(詳見(jiàn)附表3:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見(jiàn)附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))______________________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開(kāi)工前_______天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條 工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)附表7:家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見(jiàn)附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條 工期延誤
8.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更:
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______________________________________________
施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由_____________________________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的`標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)_______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________________;
(3)_______________________________________________________________。
承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。
10.2 工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單(見(jiàn)附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見(jiàn)附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)。
10.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽之日起保修期為_(kāi)_________________________月。驗(yàn)收合格簽后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按下列第_______種方式支付工程款:
(1) 合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù) 支付時(shí)間 支付金額
第一次 開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
第二次 開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
第三次 開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格 支付 ____元
工程進(jìn)度過(guò)半指:___________________________________________________________
(2) 其他支付方式:_______________________________________________________
11.2工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單(見(jiàn)附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽,發(fā)包人應(yīng)在簽時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
11.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3 因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
12.5 由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
12.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_____________種方式解決:
(一)提交_________ _____________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
14.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫(xiě))_____________________________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
14.2 施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙________把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3 施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:
上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;
第十五條 其他約定事項(xiàng)________________________________________________
第十六條 附則
16.1 本合同經(jīng)雙方簽(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3 本合同一式_________份,雙方各執(zhí)____________份,___________部門(mén)_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表1-1:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(一)
附表1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(二)
附表1-3:家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表(三)
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單
附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙
附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表 8:家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單
附表 9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單
附表 10:家庭居室裝飾裝修工程保修單
發(fā)包人 (簽):_____ 承包人(蓋章):______
法定代表人:__________
委托代理人:__________
________年____月____日 ________年____月____日
鑒證意見(jiàn):____________
鑒證機(jī)關(guān)(章)________
經(jīng)辦人:______________
________年____月____日
裝飾工程合同10
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):__________
委托代理人(姓名):__________
單位:__________
住所地址:__________
聯(lián)系電話(huà):__________
承包方(以下稱(chēng)間乙方):__________
注冊(cè)地址:__________
法定代表人:__________
聯(lián)系電話(huà):__________
委托代理人:__________
聯(lián)系電話(huà):__________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的,規(guī)定結(jié)合本市家庭裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):__________
2、工程地點(diǎn):__________
3、合同總價(jià):__________
4、承包范圍:__________
5、承包方式:__________
6、工期:本工程自__________年__________月__________日__________日開(kāi)工,預(yù)計(jì)于__________年__________月__________日竣工,合計(jì)總工期:__________天。
第二條工程監(jiān)理
若本工程衽工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
1、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份。
2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份,設(shè)計(jì)費(fèi)元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條甲方工作
1、前天,向乙方提供確認(rèn)的土建結(jié)構(gòu)圖,水電線(xiàn)路圖,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水、電等;并辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)手續(xù)。
2、甲方要改變房屋結(jié)構(gòu)的,應(yīng)提供相關(guān)部門(mén)的合法手續(xù),乙方方能開(kāi)工。如無(wú)合法手續(xù)甲方要強(qiáng)行施工的,所造成的一切損失由甲方承擔(dān)。
3、就提供相關(guān)部門(mén)的保衛(wèi)、消防、垃圾處理、物業(yè)管理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
4、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和進(jìn)度的監(jiān)督及驗(yàn)收。
第五條乙方工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定、擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定簽字后實(shí)施。
2、確保工作的質(zhì)量及安全,乙方負(fù)責(zé)在施工工地的安全措施的落實(shí),因乙方施工造成的安全后果,由乙方負(fù)責(zé)。
3、裝飾施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn),不得任意改變審定的設(shè)計(jì)方案及作法。
4、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工作成品進(jìn)行保護(hù)。
第六條關(guān)于工期的約定
1、乙方嚴(yán)格按預(yù)定工期完工,因乙方責(zé)任不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工影響工期,工期不順延。
2、因設(shè)計(jì)變更或甲方原因或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗拒因素影響,導(dǎo)致停工,一周內(nèi)累計(jì)八小時(shí)以上,工期相應(yīng)順延。
3、因甲方未按期付款待料等原因,造成停工,工期順延。
4、甲方要求此合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取措施的`費(fèi)用。
5、甲方后期負(fù)責(zé)安裝的項(xiàng)目,不納入工期考核。
第七條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、合同約定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)變更以,附,件為準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、乙方提供的材料的質(zhì)量要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),要符合預(yù)算清單上標(biāo)明的品牌、規(guī)格、價(jià)格。如不符合,乙方承擔(dān)責(zé)任。
3、由于甲方提供的材料質(zhì)量規(guī)格不合格而影響工程質(zhì)量的,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。由于乙方原因造成的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、乙方負(fù)責(zé)的施工項(xiàng)目全部完工,應(yīng)通知甲方即時(shí)驗(yàn)收。甲方接到通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù),結(jié)算清所有款項(xiàng)。如甲方未能在三日內(nèi)組織驗(yàn)收。甲方承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的保管費(fèi),每日50元,辦理移交手續(xù)后,甲方三日內(nèi)沒(méi)結(jié)清所有款項(xiàng),每超過(guò)一天向乙方交納滯納金30元,特殊原因經(jīng)雙方協(xié)商后,可不執(zhí)行本條例。
第八條關(guān)于售后服務(wù)的約定
1、水電氣線(xiàn)路部分免費(fèi)保修半年。
2、裝飾工程保修一年。如因甲方使用造成的損壞(無(wú)乙方責(zé)任),乙方負(fù)責(zé)維修并收取工本費(fèi)。由不可抗拒的因素引起的損傷,由乙方負(fù)責(zé)維修,甲方支付成本費(fèi)用。
3、保修期結(jié)束后,甲方可委托乙方負(fù)責(zé)維修并支付相應(yīng)費(fèi)用。
4、乙方保修期內(nèi)采用定期回訪(fǎng)(包括電話(huà)回訪(fǎng),現(xiàn)場(chǎng)回訪(fǎng)),甲方也可電話(huà)通知乙方的方式進(jìn)行售后服務(wù)。
5、在竣工交付使用后,甲方要對(duì)裝飾工程改動(dòng)的,由乙方負(fù)責(zé)施工,甲方支付其費(fèi)用。
6、單包工程的保修由甲方提供材料,乙方負(fù)責(zé)施工。
第九條關(guān)于工程價(jià)款支付及結(jié)算的約定
其它支付方式:
3、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提供工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
第十條違約責(zé)任
1、凡因本合同雙方中任一方不履行合同或違反國(guó)家法律法規(guī)受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)責(zé)由此造成的損失。
2、在合同履行中,乙方單方面終止合同的,應(yīng)向甲方支付違約金,違約金按合同預(yù)算工程總金額的10%支付,并結(jié)算已發(fā)生項(xiàng)目的金額。
3、在合同履行中,甲方單方面終止合同的,應(yīng)向乙方支付違約金,違約金按合同預(yù)算工程總金額的10%支付,并結(jié)算已發(fā)生項(xiàng)目的金額。
4、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提供使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。
5、如因乙方原因未按期完工的,按每天30元罰款,如因乙方提供材料不符造成的損失由乙方承擔(dān)責(zé)任及損失。
6、如因甲方不按期付款,乙方有權(quán),在三日內(nèi)后停工。甲方支付每天30元違約金。
7、裝修各項(xiàng)目按預(yù)算書(shū)執(zhí)行,否則承擔(dān)違約責(zé)任。
第十一條爭(zhēng)議或糾紛處理
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第種方式解決;
1、向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十二條幾項(xiàng)具體規(guī)定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
2、施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同生效后乙方方能施工,工程竣工后失效。
2、附件與合同具有同等法律效力(附件包括設(shè)計(jì)方案、預(yù)算書(shū)、施工進(jìn)度表)。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4、其它未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝飾工程合同11
委托方(甲方):_____________
承接方(乙方):_____________
工程項(xiàng)目:_________________甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:_________________工程概況
1.工程地址:_____________
2.居室規(guī)格:_________________房型______層(式)______室______廳_____廚______衛(wèi)總計(jì):_________________施工面積_______________平方米;
3.施工內(nèi)容:_________________詳見(jiàn)________________和施工圖。
4.工程開(kāi)工日期:_____________年_____月_____日竣工日期:_____________年_____月______日工程總天數(shù):_____________天
第二條:_________________工程價(jià)款
1、材料款___________________元;2、人工費(fèi)___________________元;
第三條:_________________質(zhì)量要求裝飾裝修合同范本
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)、liu_____經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)___________________。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門(mén):_________________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。
5.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:_________________材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的`材料、設(shè)備,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:_________________付款
第六條:_________________工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的__________作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條:_________________工程驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見(jiàn)本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。
第八條:_________________其他事項(xiàng)
1.甲方
1.1必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
1.2二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
1.3如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線(xiàn),應(yīng)向所在地房管部門(mén)辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
2.1應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。
2.2指派(姓名)為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2.3負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
2.4嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
2.5在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月。
第九條:_________________違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條:_________________爭(zhēng)議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專(zhuān)業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向—仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:_________________合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:_________________合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式份,甲乙雙方及見(jiàn)證部門(mén)各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):_________________(簽章)
乙方:_________________(簽章)
住所地址:_________________
企業(yè)地址:_________________
郵政編碼:_________________
郵政編碼:_________________
工作單位:_________________
法人代表:_________________
裝飾工程合同12
發(fā)包人(全稱(chēng)):__________________________________________________________________
承包人(全稱(chēng)):__________________________________________________________________
依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱(chēng):______________________________________________________________________
工程地點(diǎn):______________________________________________________________________
工程內(nèi)容:______________________________________________________________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):___________________
資金來(lái)源:______________________________________________________________________
二、工程承包范圍承包范圍:______________________________________________________________________
三、合同工期:開(kāi)工日期:______________________________________________________________________竣工日期:______________________________________________________________________合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________________天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_________________________________________________________________
_
五、合同價(jià)款金額(大寫(xiě)):_____________________________元(人民幣):_____________________________元
六、組成合同的文件組成本合同的`文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標(biāo)通知書(shū)
3、投標(biāo)書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
裝飾工程合同13
發(fā)包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和建設(shè)部《建筑裝飾修管理?xiàng)l例規(guī)定》結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)義
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)2、工程地點(diǎn)3、工期工作日
本工程自年月日開(kāi)工,于年月日竣工
第二條承包項(xiàng)目
1、2個(gè)衣柜:(其中推拉門(mén)限240/平方)
2、鞋柜
3、廚房隔斷
4、廚柜門(mén)、一面吊頂
5、廚房衛(wèi)生間PVC扣頂
6、電視柜、電視背景墻
7、客廳、餐廳局部吊頂
8、全屋雙飛粉、墻漆
注:所用材料①夾心板為帝森元福E1級(jí)
、诰爬灏澹ǖ凵1級(jí))
、凼喟澹ㄌ┥轿逍牵
、苡推幔櫜疲
⑤墻漆(鴻昌牌大桶)
第三條關(guān)于工期約定
1、因甲方原因未按約定完成工作,影響工期:工期順延。
2、因乙方原因未按約定完成施工,按延誤工期50/天計(jì)算賠償。
3、因施工變更,停電及不可抗力因素影響已致停工累記8小時(shí)按一天工期相應(yīng)順延。
第四條付款方式及訣算
1、乙方木工材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)付________元。
2、乙方要木工工程進(jìn)度一半時(shí)付。
3、乙方木工完工,油漆進(jìn)場(chǎng)付。
4、雙飛粉進(jìn)場(chǎng)付________元。
5、竣工驗(yàn)收完工后三個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方付合總金額及余款
第五條違約責(zé)任
1、合同生效后任何一方解除合同應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方辦理合同中止協(xié)義,并向?qū)Ψ街Ц豆こ填A(yù)算總價(jià)的10%違約金。
第六條其他條款
1、工程施工中甲方需修改方案增加項(xiàng)目,必須提前三天或項(xiàng)目未下料前與乙方聯(lián)系,經(jīng)雙方同意后乙方予以安排施工,增加項(xiàng)目的金額在油漆之前付清。
2、工程合同生效后甲、乙雙方均不得借故減少合同裝修項(xiàng)目。如遇特殊情況雙方必須同意認(rèn)可。違約方承擔(dān)變更項(xiàng)目300元作為損失賠償給對(duì)方。
3、本工程完工驗(yàn)收前三日由乙方能知甲方按時(shí)給收,不得借故拖延。因不能按時(shí)驗(yàn)收,超過(guò)約定時(shí)間,則本工程視為合格雙方不再驗(yàn)收
4、本合同一式二份與合同正本具有同等效力,雙方簽字之日起生效。
甲方簽名:電話(huà)手機(jī)年月日
乙方簽名:電話(huà)手機(jī)年月日
裝飾工程合同14
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及國(guó)家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱(chēng):
2、 工程地點(diǎn):
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為:¥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、 工程期限
工程開(kāi)工日期:年月日
工程竣工日期:年月日
五、 質(zhì)量要求
按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無(wú)償保修,保修期為一年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)30%
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 70%
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 100%
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、 甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、 本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報(bào)價(jià)外的.工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、 工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、 如甲方或乙方違約,而沒(méi)有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門(mén)或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱(chēng)(蓋公章): 乙方單位名稱(chēng):(蓋公章)
法人代表:法人代表:
年 月 日
裝飾工程合同15
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守
第一條工程概況和工程價(jià)款
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi),總計(jì):施工面積_________平方米
3.施工內(nèi)容:詳見(jiàn)本合同附件《家庭裝潢施工內(nèi)容單》
4.委托方式:_________
5.工程總天數(shù):_________天
工程開(kāi)工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
6.工程價(jià)款(金額大寫(xiě))_________元
第二條質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認(rèn)可詳見(jiàn)本合同附件《家庭裝潢施工內(nèi)容單》
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照廊坊市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)
第三條材料供應(yīng)及付款方式
1.甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方
2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償
3.合同一經(jīng)簽訂,甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算并付清工程價(jià)款,乙方開(kāi)具收條,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修書(shū)甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)不交付使用
4.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清
第四條工程工期及工程驗(yàn)收
1.假如因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止假如因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方_________元
2.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工
3.工程質(zhì)量驗(yàn)收,隱蔽工程需乙方通知甲方分段驗(yàn)收,其它待工程全部結(jié)束后,乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)
第五條其他事項(xiàng)
1.甲方
甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線(xiàn)路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線(xiàn),應(yīng)向所在地房管部門(mén)辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用施工中如需
2.乙方
應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它說(shuō)明,指派(姓名)_________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地定期完成施工任務(wù)
按照小區(qū)物業(yè)要求,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的'安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償
第六條違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償
第七條爭(zhēng)議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的條件下,雙方應(yīng)協(xié)商解決當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟
第八條合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除
第九條合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力
3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式貳份,甲乙雙方及見(jiàn)證部門(mén)各執(zhí)壹份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【裝飾工程合同】相關(guān)文章:
裝飾工程合同12-15
【熱】裝飾工程合同10-09
【薦】裝飾工程合同08-24
建筑裝飾工程合同10-06
裝飾工程承攬合同07-12
裝飾裝修工程合同08-17
住宅裝飾工程合同10-25
裝修裝飾工程合同09-04
裝飾工程補(bǔ)充合同03-22
外墻裝飾工程合同03-25