商品房退房協(xié)議

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，協(xié)議起到的作用越來(lái)越大，簽訂簽訂協(xié)議可以使事務(wù)的結(jié)果更加完美化。到底應(yīng)如何擬定協(xié)議呢？以下是小編收集整理的商品房退房協(xié)議，僅供參考，歡迎大家閱讀。

商品房退房協(xié)議1

　　出賣(mài)人：_________________________________

　　買(mǎi)受人：

　　_________________________________

　　根據(jù)《中華人民共

　　和國(guó)合同法》及預(yù)售商品房退房若干規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：因

　　__________________________原因要求退房，該房屋座落于__________________________，

　　建筑面積_______________平方米，商品房預(yù)售許可證為 （ ）市房預(yù)準(zhǔn)字第（ ）號(hào)，

　　于____年____月____日簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同（合同編號(hào)_______________），并于______年

　　_____月_______日經(jīng)宜興市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理中心登記備案，備案號(hào)________________________。

　　出賣(mài)人（公章）： 買(mǎi)受人：

　　法定代表人：（簽字、私章）委托代理人：

　　簽訂日期：_______年______月_______日

商品房退房協(xié)議2

　　出賣(mài)人(甲方)：____有限公司

　　買(mǎi)受人(乙方)：____，

　　身份證號(hào)碼：

　　乙方于20____年9月29日與甲方就位于___苑室(含1層上樓梯層及地下車(chē)庫(kù))房屋的買(mǎi)賣(mài)簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(編號(hào)03333)，根據(jù)福建省廈門(mén)市湖里區(qū)人民法院民事判決書(shū)(20xx)湖民初字第3333號(hào)判決確定，雙方簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同已于20xx年11月11日解除，現(xiàn)雙方就合同解除后的.退房手續(xù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　�。ㄒ唬┘追接诒緟f(xié)議簽署之日起三日內(nèi)將伍佰萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入以下賬戶(hù)，以提前清償乙方按揭購(gòu)買(mǎi)上述房產(chǎn)的貸款。甲方支付該筆款項(xiàng)系對(duì)(20xx)湖民初字第3333號(hào)民事判決書(shū)的履行、為甲方退還乙方的購(gòu)房款的一部分：

　　戶(hù)名：柯總

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號(hào)：

　�。ǘ�）在甲方履行本協(xié)議第一條所規(guī)定的義務(wù)后三日內(nèi)，乙方應(yīng)積極促成：

　　1、按揭銀行提起注銷(xiāo)上述房產(chǎn)按揭抵押登記申請(qǐng)，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)依法受理;

　　2、____市湖里區(qū)人民法院解除本案中涉案全部房產(chǎn)的查封措施，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)依法受理。

　　（三）在___苑____室(含1層上樓梯層及地下車(chē)庫(kù))房屋的按揭抵押登記注銷(xiāo)后三日內(nèi)，乙方協(xié)助甲方辦理該房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)預(yù)告登記手續(xù)，并促成產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)依法受理。

　�。ㄋ模┩朔可暾�(qǐng)經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)受理當(dāng)日，甲方按(20xx)湖民初字第3333號(hào)民事判決書(shū)確定的金額向乙方結(jié)清應(yīng)退還的購(gòu)房款并支付違約金。

　　（五）乙方逾期履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔(dān)違約金;甲方逾期履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)應(yīng)付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔(dān)違約金。

　�。�六）本協(xié)議書(shū)一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，廈門(mén)市房地產(chǎn)交易權(quán)籍登記中心一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(簽字)：

　　20__年____月____日

商品房退房協(xié)議3

　　出賣(mài)人（甲方）：廈門(mén)V房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　買(mǎi)受人（乙方）：柯總，身份證號(hào)碼：

　　乙方于20xx年9月29日與甲方就位于***苑室（含1層上樓梯層及地下車(chē)庫(kù)）房屋的買(mǎi)賣(mài)簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》（編號(hào)03333），根據(jù)福建省廈門(mén)市湖里區(qū)人民法院民事判決書(shū)（20xx）湖民初字第3333號(hào)判決確定，雙方簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同已于20xx年11月11日解除，現(xiàn)雙方就合同解除后的退房手續(xù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方于本協(xié)議簽署之日起三日內(nèi)將伍佰萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入以下賬戶(hù)，以提前清償乙方按揭購(gòu)買(mǎi)上述房產(chǎn)的'貸款。甲方支付該筆款項(xiàng)系對(duì)（20xx）湖民初字第3333號(hào)民事判決書(shū)的履行、為甲方退還乙方的購(gòu)房款的一部分：

　　戶(hù)名：柯總

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號(hào)：

　　二、在甲方履行本協(xié)議第一條所規(guī)定的義務(wù)后三日內(nèi)，乙方應(yīng)積極促成：

　　1、按揭銀行提起注銷(xiāo)上述房產(chǎn)按揭抵押登記申請(qǐng)，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)依法受理；

　　2、廈門(mén)市湖里區(qū)人民法院解除本案中涉案全部房產(chǎn)的查封措施，并經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)依法受理。

　　三、在***苑室（含1層上樓梯層及地下車(chē)庫(kù)）房屋的按揭抵押登記注銷(xiāo)后三日內(nèi)，乙方協(xié)助甲方辦理該房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)預(yù)告登記手續(xù)，并促成產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)依法受理。

　　四、退房申請(qǐng)經(jīng)產(chǎn)權(quán)登記管理機(jī)關(guān)受理當(dāng)日，甲方按（20xx）湖民初字第3333號(hào)民事判決書(shū)確定的金額向乙方結(jié)清應(yīng)退還的購(gòu)房款并支付違約金。

　　五、乙方逾期履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)甲方已付款金額按照銀行同期貸款利率向甲方承擔(dān)違約金；甲方逾期履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)應(yīng)付款金額按照銀行同期貸款利率向乙方承擔(dān)違約金。

　　六、本協(xié)議書(shū)一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，廈門(mén)市房地產(chǎn)交易權(quán)籍登記中心一份。

　　甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：

　　20xx年月日 20xx年月日

商品房退房協(xié)議4

_________________有限責(zé)任公司：

　　本人于去年在貴公司購(gòu)買(mǎi)一套商品房，位于_______苑_______幢_______單元_______房，建筑面積_______平方米，已經(jīng)全部付款_______萬(wàn)人民幣整。根據(jù)本人與貴公司簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(合同編號(hào)：_________________字號(hào))，貴公司應(yīng)于年月日前交付該套商品房給我，現(xiàn)已逾期交房達(dá)天，仍未能交房。依據(jù)合同中第九條第1種(2)方法規(guī)定“逾期超過(guò)30天，本人有權(quán)解除合同”。請(qǐng)您在收到該通知書(shū)起至15日內(nèi)，根據(jù)該合同第九條第1種(2)方法規(guī)定給本人辦理退房手續(xù)。望給予退房為盼，謝謝!

　　退房人：_________________

　　(本人聯(lián)系電話：_________________)

　　__________年_____月_____日

商品房退房協(xié)議5

　　出賣(mài)人：

　　買(mǎi)受人：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及預(yù)售商品房退房若干規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　因 原因要求退房，該房屋坐落于 ，建筑面積 ，商品房預(yù)售許可證為溫房售許字 ，于 年 月 日簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同（合同編號(hào)：

　�。�，并于 年 月 日經(jīng)溫州市房屋交易產(chǎn)權(quán)登記管理中心登記備案，備案號(hào) 。現(xiàn)雙方一致達(dá)成協(xié)議，同意解除該商品房買(mǎi)賣(mài)合同。

　　該協(xié)議書(shū)簽訂后出賣(mài)人將原購(gòu)房款 元退還給買(mǎi)受人，并開(kāi)據(jù)紅字沖銷(xiāo)收據(jù)。

　　協(xié)議雙方以上所簽真實(shí)準(zhǔn)確，如有不實(shí)，愿承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 本協(xié)議書(shū)自雙方簽訂之日起生效。

　　該協(xié)議書(shū)生效后，由出賣(mài)人及時(shí)向溫州市房屋交易產(chǎn)權(quán)登記管理中心申請(qǐng)辦理退房注銷(xiāo)備案手續(xù)。

　　出賣(mài)人（簽章）：

　　買(mǎi)受人（簽章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　簽訂時(shí)間：

【商品房退房協(xié)議】相關(guān)文章：

退房協(xié)議書(shū)12-13

退房協(xié)議書(shū)06-10

退房協(xié)議書(shū)范本12-15

租房合同退房熱門(mén)10-29

退房標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議書(shū)范文02-06

退房申請(qǐng)書(shū)06-30

退房申請(qǐng)書(shū)04-01

購(gòu)買(mǎi)商品房協(xié)議03-23

商品房預(yù)訂協(xié)議04-19