甲方：_________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_________________(以下簡稱甲方)

　　乙方于_____年_____月_____日與“_____________房地產(chǎn)有限公司”簽訂了《_______________工程承包合同及其補充協(xié)議》，包括本協(xié)議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協(xié)議書等合法有效文件(以下統(tǒng)稱為“原合同”)，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協(xié)商一致，達成以下協(xié)議。

　　一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。

　　二、乙方的關(guān)聯(lián)文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務(wù)各項合同、還包

　　括在執(zhí)行中甲方所擔(dān)保的責(zé)任項目同時解除。

　　三、乙方在本項目中所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)自行解決、并承擔(dān)因此所引起的一切責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

　　四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標(biāo)準(zhǔn)、必須急時采取相關(guān)措施、至到驗收合格為準(zhǔn)。

　　五、乙方必須按照甲方、監(jiān)理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內(nèi)已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經(jīng)監(jiān)理和職能部門審核簽章后、于_____年_____月_____日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。

　　六、乙方“原合同”中所承包的.工作內(nèi)容中已完成工作量經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場實測后以文書形式雙方簽字確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　七、工程結(jié)算按原合同所議定的條款執(zhí)行、以造價咨詢有限公司的審計結(jié)果，作為乙方“原合同”此期間所完成工作內(nèi)容的最終結(jié)算。

　　八、最終結(jié)算報告經(jīng)甲、乙雙方簽字認(rèn)同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協(xié)議書、確定還款時間。

　　九、工程款支付：甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用，包括甲方擔(dān)保費用、按財務(wù)要求對帳并予以確認(rèn)、并按要求開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、否則，甲方有權(quán)不支付有關(guān)工程款項。

　　十、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務(wù)要求確認(rèn)并完成本協(xié)議約定內(nèi)容后，與工程結(jié)算款一并返還。

　　十一、解除合同簽訂后，施工單位應(yīng)先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的工程量由雙方在場外進行結(jié)算。

　　十二、解除合同簽訂后，甲方重新安排施工單位進行本項目繼續(xù)施工、乙方不得以任何理由進入施工現(xiàn)場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負(fù)責(zé)。

　　十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任和保修責(zé)任以及合同履行過程中的違約責(zé)任。

　　十四、乙方已與相關(guān)班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協(xié)商解除，甲方不承擔(dān)乙方與班組之間因合同糾紛產(chǎn)生的一切后果

　　十五、本協(xié)議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十六、本協(xié)議書一式五份，甲方兩份，乙方兩份，監(jiān)理公司一份。

　　甲方(蓋章)：_________________

　　法定代表人(簽章)：_________________

　　乙方(蓋章)：_________________

　　法定代表人(簽章)：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

違約書合同5

xxxx：

　　貴我雙方于xx年xx月xx日簽訂了《xx租賃合同》，但貴方在合同履行過程中存在如下違約行為xx，根據(jù)□《xx租賃合同》第xx條/□《合同法》第xx條的規(guī)定，我方可解除《xx租賃合同》�，F(xiàn)我方?jīng)Q定自即日起解除雙方的`租賃合同，請貴方根據(jù)合同的約定，在接到本通知后xx日內(nèi)騰退房屋、付清費用，并根據(jù)《xx租賃合同》第xx條承擔(dān)違約責(zé)任。

　　特此通知。

通知人：xxx

xx年6月22日

違約書合同6

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　鑒于：

　　1、_____年_____月_____日，甲、乙雙方共同簽訂了《購銷合同》(合同編號：_________________)，乙方購買_________________材料

　　2、甲方應(yīng)于_____年_____月_____日前向乙方交付材料。

　　3、材料逾期完成，甲方未能按合同約定期限向乙方交付材料

　　4、乙方已收到甲方的材料，甲方愿意賠償乙方貨品庫存的50%的損失，金額__________

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成以下協(xié)議共同執(zhí)行：

　　一、甲方向乙方支付逾期交付材料違約金人民幣_______元，于_____年_____月_____日前以現(xiàn)金方式一次付清。

　　二、乙方收到甲方支付的.違約金給甲方開具收據(jù)。

　　三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責(zé)任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

　　四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　五、本協(xié)議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

違約書合同7

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　1、甲方自愿將____出兌給乙方，其中商場的床鋪押金歸乙方所有，更名費由甲方負(fù)責(zé)，檔口出兌協(xié)議書。

　　2、乙方現(xiàn)交付元全款，交完全款后，當(dāng)日點清一切屋內(nèi)設(shè)施。

　　3、甲方接到乙方交付的全款后，不得違約，如甲方違約需賠付乙方雙倍全款金額。

　　4、以上協(xié)議雙方同意，如有違約的.，由違約方負(fù)一切經(jīng)濟及法律責(zé)任。此協(xié)議從簽字之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方簽字：_______________

　　身份證：_______________

　　電話：_______________

　　日期：_______________

　　乙方簽字：_______________

　　身份證：_______________

　　電話：_______________

　　日期：_______________

違約書合同8

xxx：

　　貴我雙方于xxxx年xx月xx日簽訂了《xx租賃合同》，但貴方在合同履行過程中存在如下違約行為xx，根據(jù)□《xx租賃合同》第xx條/□《合同法》第xx條的規(guī)定，我方可解除《xx租賃合同》�，F(xiàn)我方?jīng)Q定自即日起解除雙方的.租賃合同，請貴方根據(jù)合同的約定，在接到本通知后xx日內(nèi)騰退房屋、付清費用，并根據(jù)《xx租賃合同》第xx條承擔(dān)違約責(zé)任。

　　特此通知。

　　通知人：xxx

xx年6月22日

違約書合同9

　　根據(jù)貴司與我司_____________年_____月__________日簽訂的《租賃合同補充協(xié)議》第一條，我司對于“_____________”的`租賃期限為“_____________年_____月_____日起至_____________年_____月_____日止”。_____________年__________月__________日，貴司來函稱，貴司需提前與我司解除_____________年_____月__________日簽訂的《_________________租賃合同》，并要求我司于_____________年__________月底前搬離。我司對于貴司配合_____________建設(shè)工作表示諒解，但是貴司作為違約方，應(yīng)當(dāng)按照貴司與我司于_____________年__________月__________日簽訂的《租賃合同》第_____條第_____款之約定，向我司承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。具體如下：

　　1、貴司因擅自終止合同，應(yīng)當(dāng)返還我司雙倍履約保證金，合計________________萬元；

　　2、貴司應(yīng)當(dāng)賠償我司的裝修損失，合計________________萬元；

　　3、貴司應(yīng)當(dāng)賠償我司的經(jīng)營損失，合計_____________萬元。

　　請貴司于_______________年___________月___________日之前支付上述違約金和賠償金總計___________萬元，否則我方將通過法律途徑追償全部損失。

　　_______________公司

　　___________年_______月_____日

違約書合同10

　　根據(jù)建設(shè)部頒布的《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及××××××物業(yè)管理有限責(zé)任公司制定的《裝修管理規(guī)定》之規(guī)定，為了更好地維護、保障廣大業(yè)戶的利益，特制定此《違約責(zé)任書》，如業(yè)戶或施工單位有以下違約行為，應(yīng)恢復(fù)整改，并視情節(jié)輕重，交納一定數(shù)額的違約金，其違約金的給付方式為從施工押金中扣除，情節(jié)特別嚴(yán)重的，應(yīng)于三日內(nèi)持《裝修整改通知單》到物業(yè)公司交納。

　　一 、施工過程中如發(fā)現(xiàn)以下行為應(yīng)立即停止施工，同時交納違約金5000——10000元，并應(yīng)提交由原設(shè)計單位或相應(yīng)資質(zhì)等級設(shè)計單位提出的恢復(fù)加固方案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可施工：

　　(一)未經(jīng)原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案，變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)的行為。

　　(二)將沒有防水要求的`房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間。

　　(三)擴大承重墻上原有門窗尺寸，拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體。

　　(四)損壞房屋原有節(jié)能設(shè)施，降低節(jié)能效果。

　　(五)其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。

　　二、未經(jīng)批準(zhǔn)，有下列行為的之一的，應(yīng)恢復(fù)整改，并交納違約金20xx——5000元：

　　(一)搭建建筑物、構(gòu)筑物。

　　(二)改變住宅外立面，在非承重墻上開門、窗的。

　　(三)拆改燃?xì)夤艿篮驮O(shè)施。

　　(四)拆改供暖管道和實施。

　　三、未經(jīng)申報批準(zhǔn)，私自進行戶室內(nèi)裝飾裝修活動，應(yīng)扣除違約金500——1000元;私自改動各專業(yè)系統(tǒng)隱蔽工程，扣除違約金20xx——5000元。

　　四、按消防規(guī)定應(yīng)辦理消防申報手續(xù)而未申報批準(zhǔn)私自開工，應(yīng)扣除違約金500——1000元。

　　五、未辦理《動用明火許可證》、《物品放行單》、《臨時出入證》，或者證件過期、使用假證、冒用他人證件的扣除違約金200元/人次/證。

　　六、稀料、油漆等易燃易爆材料超量堆放(限量標(biāo)準(zhǔn)：稀料1大桶，油漆2大桶，其它易燃液體2公斤)應(yīng)扣除違約金200元/次。

　　七、對消防設(shè)施遮擋、挪用、封堵等或在照明燈具2米之內(nèi)堆放可燃物者，扣除違約金500元。

　　八、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自動用消防報警設(shè)備(如噴淋、溫感、煙感)，私自移動消火栓、消防管線造成誤報、泡水的，扣除違約金500—1000元。

　　九、施工人員不按規(guī)定時間、規(guī)定路線出入工作區(qū)域，或不注意保護公共區(qū)域物品，扣除違約金50—200元。

　　十、因違反操作規(guī)程或有關(guān)規(guī)范造成設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常、大面積停電泡水的，除交納違約金20xx—5000元以外，還應(yīng)賠償相應(yīng)損失。

　　十一、施工中應(yīng)自備施工配電箱，擅自從強電井亂拉臨時電或使用客區(qū)電的，除應(yīng)扣除違約金100—500元以外，還應(yīng)補交電費。

　　十二、施工中由于噪音影響其他業(yè)戶辦公、休息，經(jīng)勸阻不改的，扣除違約金200元/次。 十三、任何單位及個人不得侵占、損壞公共區(qū)域，不得堆放施工材料和垃圾，不得破壞公共區(qū)域衛(wèi)生，違者扣除違約金200--500元/次。

　　十四、施工物品/垃圾未按規(guī)定進行袋裝、包裹，造成遺灑、刮蹭現(xiàn)象或者將施工垃圾私自傾倒在非指定區(qū)域的，扣除違約金500—20xx元/次。

　　十五、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，如有違反扣除違約金100元/人/次。

　　違約責(zé)任書范本

　　十六、施工現(xiàn)場應(yīng)配備足夠的滅火器(3個/100平米)，每缺少一個扣除違約金200元。

　　甲方：××××××物業(yè)管理有限責(zé)任公司

　　年 月 日

　　乙方：(業(yè)戶)

　　年 月 日

　　丙方：(裝修單位)

　　年 月 日

違約書合同11

　　原告：羅XX，身份證號碼：XXXXXXXXX ，男，回族，54歲，住址：XX縣XX鎮(zhèn)XX村，聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXX.

　　委托代理人：黃xx律師

　　被告：馬XX，身份證號碼：XXXXXXXXXXX，男 ，回族，45歲，住址：XX縣XX鎮(zhèn)XX村，聯(lián)系電話：XXXXXXXX.

　　案由：借款合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、判令被告返還借款490000元；

　　2、判令原告對拍賣、變賣抵押物土地使用權(quán)（循集開（99）字第005號證）價款享有優(yōu)先受償權(quán)；

　　2、判令被告承擔(dān)本案訴訟費。

　　事實和理由：

　　20xx年5月15日，原告與被告經(jīng)過平等協(xié)商達成借款協(xié)議，約定被告從原告處借款49萬元，歸還期限為兩年，即到20xx年5月15日被告必須歸還借款，并約定了以被告合法擁用有的土地使用權(quán)證（循集開（99）字第005號證）為債務(wù)設(shè)定了抵押�，F(xiàn)已經(jīng)到了還款期限，可是被告至今沒有還款給原告，并且將設(shè)定已經(jīng)設(shè)定抵押的土地使用權(quán)由他人經(jīng)營使用，嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，侵害原告對抵押權(quán)的行使。經(jīng)原告多次找被協(xié)商交涉，但被告置之不理。

　　綜上，根據(jù)《民法通則》、《物權(quán)法》及《擔(dān)保法》的相關(guān)法律規(guī)定，原告今特具訴狀于法院，請求人民法院依法保護原告的'合法權(quán)益，支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　XXXX族自治縣人民法院

　　具狀人：羅XX

　　二0一一年五月三日

違約書合同12

　　甲方（出租方）： 乙方（承租方）： 甲方雙方本著平等自愿的原則，就有關(guān)車輛承包事項達成如下協(xié)議。

　　一、甲方同意將車號，發(fā)動機號 ，出租車承包給乙方，掛靠鄭州市 出租車公司，該車的價值元整（不含手續(xù)），如有丟失或事故造成車輛報廢的誰的責(zé)任誰負(fù)責(zé)。

　　二、乙方承保日期為 年月日至 年 月 日，合同到期后如不承包，應(yīng)提前一個月通知甲方，承包期內(nèi)雙方不得違約，否則，違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金元人民幣同。

　　三、乙方承包期間內(nèi)，如發(fā)生車輛丟失，交通事故情況，除保險公司賠償外，不足的部分和保險公司免賠的`部分由乙方承擔(dān)。乙方只負(fù)責(zé)元以下的修車（人為除外）。

　　四、乙方承包期內(nèi)接車后發(fā)生車輛碰撞、違章罰款、扣車造成事故使車輛無法正常營運，乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任，每天賠償甲方營運損失元。車輛違章、事故交車晚等原因，按每小時元交租金。

　　五、合同期內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方交納風(fēng)險保證金 元整。（此合同不作為收取押金憑證）合同期滿后，甲方應(yīng)退還乙方風(fēng)險保證金 元。甲方另收取乙方電子違章押金 元 月后退還。

　　六、承包期內(nèi)，乙方開車時間為每日點，每日交納承包金元，油補歸甲方所有。

　　七、承包期內(nèi)，乙方必須遵守國家有關(guān)規(guī)定，法令，遵守客運管理處和出租汽車公司的規(guī)章制度，依法經(jīng)營，嚴(yán)禁運輸贓物和參與違法活動，否則，一切后果乙方自負(fù)，其它經(jīng)濟責(zé)任和民事責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。

　　八、每月車輛的各項費用由甲方支付，因費用不交造成的罰款停運歸甲方負(fù)責(zé)。乙方在承包期間內(nèi)，如發(fā)生交通事故等對乙方本人或第三方造成人身傷害，死亡和財產(chǎn)損失的由乙方全部負(fù)責(zé)，如車輛因事故造成貶值的，甲方不負(fù)責(zé)連帶責(zé)任。

　　九、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽名后生效，如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方姓名： 乙方姓名：

　　身份證號： 身份證號：

　　電話號碼： 電話號碼：

　　年 月 日

違約書合同13

　　原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。

　　法定代表人：______________，_____________有限公司董事長。

　　被告：_________________，男，________年________月________日出生，漢族，住__________市__________區(qū)__________路_________號。

　　訴訟請求

　　一、判令被告支付原告工程款_________元，違約金_________元;

　　二、本案訴訟費由被告承擔(dān)。

　　事實與理由

　　原告于________年________月________日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的_____________項目，合同價款為人民幣_________萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當(dāng)日支付_________萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付_________萬元;項目整體完工后三個月至一百天內(nèi)支付_________萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照_________元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗收_________個月后_________天內(nèi)支付剩余_________萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即_________萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，為維護原告的`合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規(guī)定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權(quán)益。

此致

　　__________市__________區(qū)人民法院

　　具狀人：______________

　　________年________月________日

違約書合同14

　　原告：張XX，女，198X年X月X日生，漢族，住XX省XX市XX區(qū)XXX，聯(lián)系電話：XXXXXX

　　被告：王XX，女，198X年X月X日生，漢族，住XX省XX市XX街道XX號，聯(lián)系電話：XXXXXX

　　請求事項

　　1、請求判令被告立即償還原告借款XXXXX元，并按銀行同期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)支付上述借款自20xx年1月1日起至實際清償之日止的逾期利息；

　　2、被告承擔(dān)本案訴訟費用。

　　事實與理由

　　此致

　　XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：

　　年月日

違約書合同15

　　原告__________某有限公司，住所地_______________，電話：_______________。

　　法定代表人：_______________職務(wù)：_______________

　　被告___________有限公司，住所地，電話：_______________。

　　法定代表人：_______________

　　訴訟請求

　　1、判令被告立即向原告返還貨款人民幣___________元及支付違約金、利息(計至被告付清全部貨款之日止，暫計至___________年________月_______日違約金及利息共計為人民幣___________元。計算方式：_______________編號NO.01合同的違約金=___________元_____3%_____49天=___________元;編號NO.02合同的'逾期利息=___________元_____日萬分之二點一_____54天=___________元);

　　2、判令本案的訴訟費等費用由被告承擔(dān)。

　　事實和理由

　　原告因承接甲工程項目需要向被告訂購變壓器，雙方于__________年________月_______日、__________年________月_______日先后簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》(合同編號為NO.01、NO.02.以下簡稱《合同》)�！逗贤�》約定全款到提貨以及其他原被告之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

　　《合同》簽訂后，原告于__________年________月_______日向被告全額支付了《合同》總貨款人民幣____________元，而被告卻不履行交貨義務(wù)。原告多次通過電話催促和致函等方式通知被告在合理期限內(nèi)履行交付貨物義務(wù)，但被告仍拒絕交貨，導(dǎo)致原告工期延誤，訂立涉案合同目的無法實現(xiàn)。被告行為已構(gòu)成根本違約，原告依法通知被告解除合同，并要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但被告還是置之不理。無奈，原告只能訴諸法律，懇請貴院依法支持原告上述訴訟請求。謝謝！

此致

　　_______________某區(qū)人民法院

　　具狀人：_______________

　　__________年________月_______日

【違約書合同】相關(guān)文章：

合同違約起訴書02-10

違約書合同15篇04-20

違約合同的協(xié)議書02-17

醫(yī)療合同違約起訴書10-28

違約賠償協(xié)議書11-06

合同違約起訴書8篇03-23

合同違約起訴書9篇03-26

合同違約起訴書6篇03-26

婚內(nèi)違約責(zé)任合同書04-12