建筑裝飾工程合同(15篇)

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，它可以保護民事法律關系。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的建筑裝飾工程合同，歡迎大家分享。

建筑裝飾工程合同1

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結。

　　原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內容見工程預（結）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質。

　　原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的'義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質量問題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請求；

　　3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

　　本院對于原審認定的事實予以確認。

　　本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

　　首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經完工，且其已經入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

　　至于訟爭工程的質量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。

　　本判決為終審判決。

建筑裝飾工程合同2

　　發(fā)包方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第1條 工程概況

　　1.1、 工程名稱：

　　1.2、 工程地點：

　　1.3、 承包范圍：

　　1.4、 承包方式：

　　1.5、 工期：

　　1.6、 工程質量：合格

　　1.7、 合同價款(人民幣大寫)：

　　第2務 甲方工作

　　2.1、開工前7天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明貳份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損失，并承擔所相應費用。

　　2.4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應申批手續(xù)。

　　2.5、協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條 乙方工作

　　3.1、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結算。

　　3.3、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條 關于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)工期相應順延。

　　第5條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的.施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5.2、本工程質量應達到國家評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應負擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承擔竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第6條 關于工程價款及結算的約定

　　6.1、雙方商定本合同價款采用第 (3)種：

　　(1)固定價格

　　(2)固定價格 %包干風險系數(shù)計算。包干風險包括 內容。

　　(3)可調價格：

　　6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%進行付款。

　　6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料

　　第7條 有關安全生產和防火的約定

　　7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　7.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　7.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　7.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　第8條 獎勵和違約責任

　　8.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方20xx元。甲方不按合同約定撥付款，每拖期一天，按付款額的3 %支付滯納金。

　　8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方20xx元違約金 。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方5000元，作為獎勵。

　　8.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同 5.2款增加優(yōu)質價款外，甲方支付乙方 / 元，作為獎勵。

　　8.4、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　8.5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故 (包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　8.6、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　第9條 爭議或糾紛處理

　　9.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或清有關部門進行調解。

　　第10條附則

　　10.1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲乙雙方各執(zhí) 份。

　　10.2、本合同履行完成后自動終止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑裝飾工程合同3

　　委托人（甲方）：

　　住址：

　　設計人（乙方）：

　　設計證書等級：

　　住址：

　　甲方因____________________項目的裝飾裝修工程需要，特委托乙方進行該設計工作，為明確雙方的權利義務，結合本工程的具體情況，簽訂本協(xié)議，供雙方遵照執(zhí)行。

　　一、設計工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍：

　　4、承包方式：

　　二、工程步驟

　　1、設計期限：

　　設計期限暫定為_________天，從乙方收到甲方支付的定金后開始計算，乙方完成全套設計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設計要求或遲延答復，其耽誤的時間應從合同約定的設計期限中相應扣除。

　　2、設計流程：

　�。�1）甲、乙雙方簽訂本合同時，同時支付設計款的______%，作為定金。乙方收到定金后______天內，向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖，如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖，則雙倍向甲方返還定金。

　�。�2）甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設計概念后，同時支付首期設計費______元，乙方收到設計費后______天內，向甲方提交較詳細裝修設計方案。

　�。�3）甲方確認立面方案、天花方案即支付第二期設計費______元，乙方收到二期設計費后______天內，向甲方提交詳細裝修施工圖及效果圖。

　�。�4）甲方簽字確認設計施工圖后即支付第三期設計費______元，乙方向甲方提供全套正式設計施工圖紙。

　�。�5）工地開工后，設計師配合施工隊現(xiàn)場指導并對業(yè)主提供材料及工程質量咨詢服務。

　　三、甲方職責

　　1、甲方應按合同規(guī)定及時支付設計費。

　　2、甲方應將設計要求簡明扼要的告知乙方，若甲方中途需要對所提供資料作較大修改，造成乙方設計返工，除雙方需協(xié)商簽訂補充合同（或另訂合同），重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。

　　四、乙方職責

　　1、乙方須按合同規(guī)定的時間提交設計圖紙。

　　2、乙方應本著認真負責的精神，按照甲方的要求完成設計，并不得對甲方的要求進行較大修改，除非必要，應與甲方協(xié)商。

　　3、若甲方未能按時支付設計費，乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。

　　風險提示：設計費

　　合同當事人在確定設計費時，應遵循以下原則：

　　首先，設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的，應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統(tǒng)一定額并非強制性規(guī)范，而是發(fā)包人與設計人之間協(xié)商約；

　　其次，在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下，可以根據(jù)《工程設計收費標準》確定設計費，避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。

　　五、設計費金額與支付

　　1、設計費總額：人民幣____________元。

　　2、支付時間：

　　風險提示：定金

　　定金兼有成約定金和解約定金的性質，如果當事人雙方同意對定金額度進行修改，該數(shù)額不能超過總設計費的20%，超過20%的部分只能作為預付款，而不具有定金的.效力。當事人不完全履行合同時，可按比例適用定金罰則。

　　在發(fā)包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的，應當按照未履行部分所占約定內容的比例，適用定金罰則。只不過在實踐中，當事人往往沒有注意到這一點，在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求，造成自己的權利未得到全面保護，如果您對這部分還有疑問，您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師。

　�。�1）雙方簽訂委托設計合同時，甲方即應向乙方支付定金，即人民幣____________元；

　�。�2）甲方支付第一期的設計費即人民幣____________元；

　�。�3）甲方支付第二期的設計費即人民幣____________元；

　�。�4）甲方支付第三期的設計費即人民幣____________元；

　　六、違約責任和爭議解決

　　1、甲方在乙方提供有關設計圖紙后，未在合同規(guī)定的期限內支付設計費，或乙方無故延遲交付圖紙，均視為違反合同約定。逾期一日，處以設計費_______%的違約金。

　　風險提示：賠償金的確定

　　由當事人協(xié)商確定賠償金金額，實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定，或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規(guī)定。

　　如果發(fā)包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法，應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例，值得注意的是，在約定的賠償金不過分高于實際損失時，法律應當首先尊重當事人雙方的意思自治，承認雙方約定的正當性。

　　若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失，基于公平原則，法律應予以必要干涉。因此，當事人在約定賠償金時，應充分考慮設計文件錯誤給發(fā)包人造成的損失，慎重填寫賠償金金額。

　　2、合同生效后，任何一方無故要求提前終止或解除合同的，應支付定金的雙倍賠償給無過錯方。

　　3、甲、乙雙方在合同履行過程中，產生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。

　　七、附則

　　1、本合同經雙方簽字后生效，自雙方義務履行完畢后終止。合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份，交給建筑單位備案________份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商達成一致的，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　代表人：

　　身份證號：

　　聯(lián)系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年_______月_______日

　　乙方：

　　負責人：

　　身份證號：

　　聯(lián)系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：________年_______月_______日

建筑裝飾工程合同4

　　發(fā)包人： （以下簡稱甲方） 承包人：

　�。ㄒ韵潞喎Q乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程名稱：辦公室裝飾

　　2.工程地點：

　　3. 工程范圍：室內裝修（見預算清單）

　　4. 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單）

　　5.工程造價：

　�。�1）工程預算總造價為￥ 元，大寫人民幣： 元整。 （2）本工程總造價計算依據(jù)：

　　A、以工程設計施工圖紙及設計變更、現(xiàn)場簽證為依據(jù)。

　　B、施工中甲、乙雙方確認的施工障礙引起的變更或增加措施等費用。 C、施工中甲方要求新增加的項目費用。

　　第二條：工程期限

　　1.經甲、乙雙方商定：本工程合同工期為 天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的開工報告為準。

　　2.本工程計劃開工日期為 年 月 日，計劃竣工日期為 年 月 日。

　　3.本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期：

　�。�1） 由于不可抗力造成無法正常施工的；

　　（2）由于甲方原因影響連續(xù)施工的（包括工程付款不到位）；

　　（3） 由于設計變更或設計未確定的；

　�。�4）由于未辦妥相關物業(yè)或行政審批手續(xù)的；

　�。�5） 由于施工工地（非乙方原因）一月內停電停水停氣造成停工累計超過8小時；

　�。�6）由于甲方原因不能及時配套或配套單位不能配合而影響施工的。

　　第三條：工程施工準備與雙方責任

　　1.甲方責任：

　�。�1）開工前甲方協(xié)調各方面的關系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔進場手續(xù)費用。

　�。�2）組織好設計交底及圖紙會審工作。

　�。�3） 委托 為甲方代表，實行工程質量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。

　�。�4） 開工前 1 天，甲方騰空裝修場地以便工程開工。

　　（5） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗收。

　　2.乙方責任：

　�。�1）提供完整的施工圖紙及施工技術資料。

　�。�2）開工前組織有關人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

　�。�3）做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進場、采購、供應和管理。

　�。�4）嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關規(guī)定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。

　�。�5）委托 為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。

　　第四條：工程價款及支付

　　1.本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。

　　2.由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關費用，由甲方支付。

　　3.本工程合同總價為￥ （ ）。

　　4. ******支付采取 按工程進度分段付款 方式。

　　5.分段付款的時間及相應金額為：

　�。�1）合同簽訂時付合同價 50 %，計￥ （ 元整 ）；

　�。�2）玻璃進場時付合同價 45 %，計￥ （ 元整 ）；

　�。�3）工程竣工時，付總價的 5 %， 計￥ （ 元整 ）； 工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

　　第五條：施工質量與設計變更 1. 堅持按圖施工，任意一方不得隨意變更設計，如遇下列情況給乙方造成損失，應由責任方負擔。

　�。�1）發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理，乙方通知甲方后，甲方應在三天內與設計單位商定，發(fā)出變更設計文件，甲、乙雙方簽協(xié)后方準施工。

　�。�2）設計變更超出原設計標準或規(guī)模時，甲方必須按審批程序重新報批，甲、乙雙方簽協(xié)后方準施工。

　　（3）如因甲方投資不足，不能及時撥付工程進度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，并由甲方承擔乙方的經濟損失。

　　（4）如因乙方施工技術、質量和原材料不達標，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應商定對在建工程做到安全到位，并由乙方承擔甲方的經濟損失。

　　2.乙方如遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，可通知甲方共同驗收，如甲方未按時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。

　　第六條：工程竣工驗收及結算

　　1. 乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

　　2. 甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

　　3. 工程未經驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質量問題，由甲方承擔責任。

　　4. 乙方于工程竣工后，提供一年的'免費維修服務，但不包含人為原因造成的損壞部分。

　　第七條：工程安全生產、文明施工

　　1. 甲方對乙方承擔的工程要做好安全交底，明確安全要求并進行監(jiān)督檢查，雙方應按規(guī)定協(xié)商相關安全生產責任和治安消防事宜。

　　2.乙方必須認真貫徹安全生產、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產、文明施工教育工作，嚴格安全操作規(guī)程、文明施工要求及嚴格執(zhí)行治安消防條例。

　　3.工程在施工期間，乙方人員發(fā)生工傷和急病等，甲方有提供方便、協(xié)助搶救義務，責任和費用均由責任方負擔。

　　第八條：工程處罰及仲裁

　　1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之二進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價的30%的違約金。

　　2. 甲方拖延結算及付款，按國家現(xiàn)行有關規(guī)定執(zhí)行。

　　3. 本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生合同糾紛，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請雙方上級主管部門或建設主管部門進行調解，調解不成時可向工程所在地的仲裁委員會提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第九條：附則

　　1.本合同未盡事宜，雙方及時協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式 貳 份，雙方各執(zhí) 壹 份；工程預算書 貳 份，雙方各執(zhí) 壹 份。

　　3.本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結清自動終止。

　　4.本合同有效附件。

　�。ㄒ唬� 乙方提供平面圖紙；

　�。ǘ�） 工程預算書；

　　（三） 補充條款；

　�。ㄋ模� 其他。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人： 代理人：

　　代理人： 單位地址：單位地址： 電話：

　　電話：

建筑裝飾工程合同5

　　委托方：_________________

　　承接方：_________________

　　工程項目：_______________________

　　分公司系_________________公司依法設立的分支機構，具有獨立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司系根據(jù)我國法律注冊的合法組織，具有簽訂履行本合同的資格和能力。

　　甲方根據(jù)通信建設需要將_________________工程發(fā)包給乙方建設施工，乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務，保證本工程順利完成，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方友好協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：______________________________。

　　工程地點：_______________________________。

　　總計：施工面積_____________________平方米。

　　施工內容：

　　本工程項目如下：

　　1.拆除維修

　　2.建筑裝修

　　3.電氣照明

　　4.綜合布線

　　5.配電工程

　　6.消防工程及報批驗收

　　7.工程開工日期：________年____月____日

　　8.工程竣工日期：________年____月____日

　　9.工程總天數(shù)：________________________________天

　　第二條工程價款

　　包括為實施和完成合同所需的勞務、材料、機械、安裝、質檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調價、施工措施費用、市場變化以及合同所含的所有責任、義務和風險等各項應有費用

　　工程總價款_________元。

　　第三條質量要求

　　工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可

　　施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同

　　甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接

　　所有隱蔽工程必須經甲方代表簽證認可后方可隱蔽。

　　第四條材料供應

　　本工程系包工包料工程，在裝修工程承包范圍內施工所需材料或產品原則上由乙方采購，乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符，達到合格以上，其材料、產品品牌、型號、規(guī)格、質量、性能等必須符合設計要求和防火要求，嚴禁使用改制鋼材材料

　　在承包范圍內施工所需的主要材料，其品牌、等級、價格等進場前必須經甲方委托的監(jiān)理簽字確認

　　乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件

　　《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪

　　作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方

　　乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責

　　乙方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件預算單的`內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條付款方式

　　因本工程需要進行拆除修補裝修，裝修工程總價款定為_________元，先預付裝修總價款的_____%，合計元，于簽定合同后____天內支付

　　工程進度款：待裝修工程完成達到_____%，經監(jiān)理單位和發(fā)包人審核確認后支付合同價的_____%，合計元，工程驗收合格后再付____%，合計元，工程決算審計后___天內按審定數(shù)留下的____%質保金后付清余款，合計元，質保金___%待保修期滿后支付保修期為____月合計元

　　第六條施工技術要求

　　施工工期：承包人可根據(jù)自身技術力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內，發(fā)生連續(xù)停水、停電________小時，工期可順延，以當?shù)刈詠硭�、電力公司的停水、停電通知為準，雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進行________元罰款

　　由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變

　　在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　第七條工程驗收

　　工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，

　　乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)

　　驗收標準按照國家有關標準執(zhí)行。

　　第八條其他事項

　　乙方應根據(jù)施工現(xiàn)場條件，合理制定施工組織設計，施工圖以外所發(fā)生的按規(guī)定非甲方原因的費用由乙方自行負責

　　乙方需午間、夜間加班施工，所引起的噪音超標費由乙方自行承擔

　　乙方應協(xié)調好當?shù)赜嘘P部門的關系，出現(xiàn)問題由乙方自行協(xié)調

　　建設單位可以根據(jù)需要增加或減少工作量

　　乙方不得將工程轉包或分包

　　本裝修工程的施工圖，由乙方按施工價的________%一次性支付設計費，交由我公司轉交設計者，

　　乙方應在接到施工通知書之日起________內辦妥所需手續(xù)并與我公司簽定施工合同，并在約定的開工日期內及時組織施工，否則乙方承擔一切責任，并取消施工資格，終止施工合同

　　嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處

　　在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為________個月。

　　第九條違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起訴訟。

　　第十一條合同的變更和終止

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的________%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)

　　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條合同生效

　　本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效

　　補充合同與本合同具有同等的法律效力

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　第十三條補充改動事項

　　甲方：________

　　乙方：________

　　簽約日期：________年____月____日

建筑裝飾工程合同6

　　發(fā)包人：(甲方)

　　承包人：(乙方)注意事項別忽視

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程安裝承包合同規(guī)定》、《居室裝飾裝修管理實行辦法》以及有關法律法規(guī)的的規(guī)定，結合本裝修項目具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公開和誠實報價清單守信的原則，為保質保量地完成施工任務，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同：

　　第1版條工程概況：

　　1.1工程名稱：裝飾工程

　　1.2工程注意事項別忽視地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.3.1裝修方面：二期客房樓1F-5F客房，樓層走道、樓梯等公共區(qū)域裝飾工程;1F-5F樓層服務室，強、弱電室墻面及頂面涂料等(具體內容詳見施工圖、樣板間效果圖、設計師提供的材料樣品等)。

　　1.3.2怎么寫家私方面：根據(jù)施工圖配置的固定及活動家具(不含床具)。

　　1.3.3水、電、空調、消防安裝方面：施工圖中所涉及的開關、插座、燈具的預埋管線及控制面板、燈具安裝，不含空調、消防、弱版電系統(tǒng)

　　1.4承包方式：包工包料、包工期、包質量(施工圖及報價清單內所含之項目)達到營業(yè)標準。

　　1.5工期：本工程自年月日開工，年月日竣工。合同工期總日歷天數(shù)為天。

　　1.6合同價款：￥書元(大寫：元整)

　　1.6.1本合同價款采用固定總價包干合同方式確定。即對施工圖范圍內的總價包干。承包人如有缺項、漏項視為此項費用已包含在投標書工程量清單的其它單價和合價中。所有可能發(fā)生的風險費用都應包含在投標報價中，如：人、材、機因市場波動的風險、政簽訂需要注意的細節(jié)策性調整的風險等，承包人在投標時已納入投標報價中。

　　1.6.2采用固定總價包干合同，只有發(fā)包人指令和發(fā)包人同意的設計變更才能產生造價變更。經發(fā)包人書面確認后作為結算依據(jù)。

　　1.7工程質量：合格。

　　1.8保修：根據(jù)國家《建設工程質量管理條例》，本工程質保期兩年(自驗收合格之日起算)。

　　第2條甲方工作：

　　2.1負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變

　　2.2協(xié)助辦理施工圖審查及報監(jiān)手續(xù)(證明承包人自身資質的證件除外)。

　　第3條乙方工作：

　　3.1嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照施工規(guī)范進行施工，隱蔽工程怎么寫應于48小時前以書面形式通知監(jiān)理及甲方檢查驗收，驗收合格方能進行隱蔽和繼續(xù)施工，驗收不合格乙方在限定時間內修改后重新驗收，若因此造成工期延誤，乙方承擔第9條約定的違約責任。工程完工先先自檢合格再申請竣工驗收。

　　3.2嚴格依照設計文件怎么寫、圖書樣及說明書進行施工，接受設計師、監(jiān)理和甲方的監(jiān)督和檢查，確保工程其材料之質量、尺寸、規(guī)格等符合設計要求。

　　3.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)書場保版衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.4 精心組織施工嚴格管理自身施工人員。維持現(xiàn)場清潔，創(chuàng)建文明的施工現(xiàn)注意事項別忽視場。做好成品和半成品的保護工作。

　　3.5乙方負責全部工程實施及現(xiàn)場施工進度、協(xié)調、品質、安全的管理。

　　3.6乙方須選擇一間標準間先于其他房間裝修完畢，時間約45天，供設計、監(jiān)理及甲方檢查，通過后再全面進行裝飾施工，同一時間內其他房間作基書礎施工。上述施工包含在總工期內。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1因甲方原因，影響工期的，工期順延。

　　4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，承包人承擔違約責任。

　　4.3非乙方原因造成的停電、停水，及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　4.4承包人因上述情況要求順延工期書應在情況發(fā)生后7天內以書面形式向甲方提出延期報告，甲方收到報告后14天內予以確認。若承包人逾期未提出延期報告。則不得就該情況要求順延工期;若甲版方收到報告后逾期不予以確認也不提出修改意見，視為同意順延工期書。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程質量應依據(jù)《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安報價清單裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準，達到國家質量評定合格標準。

　　5.2乙方應對竣工工程質量進行自檢并達到合格標準。同時應于竣工驗收前10日向甲方提供完整的竣工資料(一式兩份)及竣工驗收申請報告，甲方收到竣工驗收申請報告后組織驗收。

　　第6條關于工程價款支付方書式的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用固定價格。如果甲方有變更或新增項目，則費用另計。施工用水、電費由甲方負

　　6.2本合同生效后，甲方支付工程款的方式為：

　　6.3工程竣工甲方組織驗收報價清單小組進行預驗收，同時申請政府質監(jiān)部門辦理工程正式驗收，驗收合格并所有手續(xù)完結，付至工程總價90%，余款10%作保修金，保修期兩年(自驗收合格后起算)，保修金分兩次支付，保修期滿一年付5%，保修期滿兩年復驗合格后付清(5%)。

　　6.4每次付款前乙方應提供同額發(fā)票，甲方于15日內支付。

　　第7條履約保證金

　　承包人于合同協(xié)議簽字生效后10日內向發(fā)包人支付合同價款2%的履約保證金，保證金的保證期自開出之日至整個工程辦完竣工驗收手續(xù)后一個月止。工程竣工驗收合格后一個月無息退還。

　　第8條關于裝修材料的約定

　　8.1裝修材料的`燃燒性能等級要求必須符合GB5222《建筑工程內部裝修設計防火規(guī)范》的有關規(guī)定及機電配套安裝的燈、線、開關、插座等必須滿足規(guī)范及驗收的要求。版

　　8.2裝修材料應選用低毒性、低污染、低放射，即住宅裝飾裝修室內環(huán)境污染控制應符合GB50325-20__《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》的規(guī)定。

　　8.3本工程所用主要材料需經設計師、監(jiān)理及甲方選樣確認后方能使用。

　　8.4主要材料乙方應先報詳細清單一覽表和樣品，并標明尺寸、規(guī)格、材質、性能、價格、品牌、顏色、產地、以及圖案作為裝飾施工合同的一部分，主要材料應有產品合格證書，有特殊要求的應有相應的性能報價清單檢測報告和中文說明書、以及環(huán)保檢測報告。

　　8.5怎么寫若承包人的施工材料不符合合同要求應無條件予以更換至符合要求。因此造成的財力損失及工期延誤損失由承包人承擔。

　　第9條有關安版全生產和防火的約定

　　9.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全版技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　9.2應注意安全施工，若發(fā)生一切事故，責任由承包人自負，工程施工人員的人身保險和人身安全由承包方自報價清單行負責。

　　第10條違約責任處理

　　10.1因承包人原因造成的報價清單工期延誤，每延遲一天按合同價的萬分之三處罰。

　　10.2若承包人施工的工程質量不能達到合格要求按違約處理，發(fā)包人沒收其履約保證金，若承包人整改仍不能達到合格要求則應終止合同并追究承包人違約責任，承包人賠償一切損失。

　　10.3本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　10.4當事人不愿通過協(xié)簽訂需要注意的細節(jié)商、怎么寫調解解決或書者協(xié)商調解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由上海仲裁委員會仲裁。

　　第11條附則

　　11.1本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份

　　11.2本合同有未盡事宜，由合同書雙方協(xié)商解決，必要時可簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　11.3本合同需要進行保險時，應另訂協(xié)議。

　　11.4本合同經雙方蓋章簽字后生效。

　　發(fā)包方：法人代表：

　　承包方：法人代表：

　　年月日：

建筑裝飾工程合同7

　　__________(以下簡稱甲方)

　　__________(以下簡稱乙方)

　　一、 工程概況：

　　1. 工程地點：巫溪縣司法局綜合辦公樓

　　2. 建筑面積：400平方米

　　3. 使用性質：辦公室

　　4. 房屋結構：框架

　　二、 設計程序：

　　1.甲乙雙方經協(xié)商設計費按建筑面積__________400M2，元/M2計取。

　　2.設計協(xié)議簽訂后，即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的，即3.乙方在收到甲方提供的有關圖紙，對工程進行實地勘測后在構想，形成設計方案平面圖，創(chuàng)意透視草圖，由甲方審閱。

　　4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設計費即總設計費的元后，乙方在_____天內完成施工圖設計，包括平面布置圖，天花平面圖，效果圖(共公區(qū)域效果圖一張)，立、剖面圖等。

　　5.施工圖由甲方負責確認，確認后甲方在索取圖紙時，須支付尾款，即設計費的元。

　　6.甲方如需乙方提供2個區(qū)域以上的效果圖應事先說明，并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖_____元/張)�，F(xiàn)甲方要求繪制部位效果圖_____張，總計______元。

　　7.施工圖由甲方簽字確認后，并由乙方蓋好公司公章后，施工圖才算正式有效。否則應為無效，乙方不對所有施工圖負責。

　　8.其它約定：

　　三、 雙方責任：

　　甲方責任：

　　1. 甲方保證提交的資料真實有效，若提交的.資料錯誤或變更，引起設計修改，須另付修改費。

　　2. 在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應書面通知乙方，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金已開始設計的，甲方應根據(jù)乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　3. 事先經甲乙雙方確認的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相應增加設計費。

　　4. 對未經甲方確認的，或未付清設計費的圖紙均不能外帶。

　　5. 施工中，甲方要求更改設計圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構，乙方不同意修改，而甲方執(zhí)意要改的，其一切后果均由甲方自負。

　　6. 甲方有責任保護乙方的設計版權，未經乙方同意，甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目，如發(fā)生以上情況，乙方有權按設計費雙倍收取違約金。

　　7. 負責承擔要求設計師外出考察或選料時所需的出差費用。

　　8. 凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。

　　乙方責任：

　　1. 乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。

　　2. 乙方對設計文件出現(xiàn)的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費。

　　3. 合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還設計定金。

　　4. 乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協(xié)助解決技術上的疑難問題。

　　四、 其它：

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議履行完后自行終止。

　　甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________

　　法定代表人(簽字)：__________ 法定代表人(簽字)：__________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

建筑裝飾工程合同8

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：身份證號：(以下簡稱乙方)家庭地址：

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，甲、乙雙方經過友好協(xié)商，簽訂以下條款，并嚴格執(zhí)行。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：工程地點：結構形式：框剪

　　第三條承包方式和范圍

　　3.1承包工程范圍：

　　3.2承包方式:施工范圍內勞務承包、易耗品、電動工具、手動工具、所有材料水平搬運、班組所有工人路費及食宿費。

　　第四條承包單價

　　甲方根據(jù)本工程施工工藝和質量標準及施工進度要求情況，特與乙方制訂承包單價：詳見后附清單

　　第五條、工期要求：

　　5.1開工日期：_____年____月____日

　　完工期限：_____年____月____日

　　第六條工程質量

　　6.1工程質量標準為:按照設計及行業(yè)標準。

　　6.2工程驗收以國家頒布的施工驗收規(guī)范、施工圖紙、說明、設計要求、甲方質量交底等為依據(jù)。

　　6.3乙方應對工程質量負責。因乙方原因造成工程質量不合格而返工，則由乙方承擔一切損失與責任，因甲方原因造成返工，甲方除支付相應人工費外，工期相應順延。

　　6.4甲方交給乙方的施工圖紙、說明、安全技術交底等簽字齊全的數(shù)據(jù)，均作為施工生產的有效依據(jù)，乙方應妥善保管，并按要求，合理組織施工，對于隨便更改、自作主張、違章施工所產生的后果，乙方自負，并承擔一切損失。實際施工過程中，若發(fā)現(xiàn)圖紙、交底與實際情況不符時，應及時通知甲方并暫停施工，待甲方明確的書面答復后方可繼續(xù)施工。如乙方擅自施工，責任由乙方自負。

　　6.5質量檢查程序:乙方必須保證其施工質量達到甲方和規(guī)范的要求。每道工序開始前，必須對上道工序進行檢查和驗收。如上道工序有質量問題，乙方應及時向甲方提出，如未經整改，擅自施工，后果有乙方負責。每道工序結束后，乙方必須進行嚴格的檢查，并作好如實的、正規(guī)的自檢記錄及時交給甲方(作為工資結算的必備件之一)，若發(fā)現(xiàn)質量問題應及時修改。

　　第七條結算辦法

　　7.1結算前提:是乙方必須按時按質完成雙方簽定的施工內容。

　　7.2工程完畢后,乙方根據(jù)實際完成工程量向甲方提交結算資料(工程量計算書、質量檢測記錄、本合同、甲方下發(fā)的各項獎罰單具),按項目部結算程序進行審核,經專業(yè)工長、生產主管、安全員、質量員、倉庫保管員、預算員、項目經理、上級管理部門相關人員簽字后生效。

　　第八條付款辦法

　　8.1付款標準：勞務工資以現(xiàn)金或支票支付。每月25日前乙方將當月完成工程量上報項目部，項目部人員核實后由項目負責人及技術負責人簽字。甲方結算完畢后于次月5日內向乙方支付結算金額的80%勞務工資。

　　8.2乙方職工工資表由乙方編制,甲方進行審核整理,由乙方職工和乙方負責人簽字,甲方按名單進行發(fā)放工資,職工工資發(fā)放完畢后,乙方全部結算的人工費中剩余的人工工資款全部歸乙方負責人所有。

　　8.3竣工驗收格及甲乙雙方結算合同后，一個星期內按照完成工程量的95%支付工程款。

　　8.4 5%尾款在一年內付清。

　　第九條施工組織管理

　　9.1乙方按甲方劃分的施工部位和施工工期自行組織熟練的技術施工人員。18周歲以下，50歲以上人員不得使用。殘疾、疾病和高度近視人員不得使用。如有違反必須乙方承擔全部責任，甲方有權進一步追究乙方責任。

　　9.2乙方自行配備專業(yè)管理人員以保證工程的正常施工。

　　9.3乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，如有違反現(xiàn)場管理的行為，甲方有權采取必要措施，乙方應承擔法律責任，并負責賠償經濟損失。

　　9.4乙方作業(yè)人員要保障相對穩(wěn)定(穩(wěn)定率在90%以上)。

　　9.5乙方應根據(jù)勞動法的有關規(guī)定，在本項目所在地為職工辦理相應安全生產保險，其費用由乙方承擔。

　　9.6乙方在工地所派的代表為：_____，履行乙方的權利和義務。施工期間必須全天侯在工地。如有外出必須向甲方請假。

　　第十條安全生產

　　10.1乙方進場時與甲方簽訂安全施工生產協(xié)議書(作為合同的補充件)，甲方負責對乙方進場的全部人員進行安全教育，監(jiān)督乙方施工人員在施工中必須遵守現(xiàn)行操作規(guī)程。

　　10.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。甲方安全人員有權按現(xiàn)行規(guī)章制度對乙方違反規(guī)定的施工人員實施罰款。

　　10.3乙方人員發(fā)生傷亡事故時，雙方應盡力施救，同時保護好現(xiàn)場，以便有關部門進行勘察、鑒定。傷亡事故定性后，屬乙方責任或乙方工人違章操作發(fā)生事故，由乙方自行按國家有關規(guī)定對傷亡職工或家屬進行經濟補償，甲方不負責經濟和法律責任。因甲方原因造成的事故，甲方不直接對乙方及家屬，善后工作由乙方負責，相應費用由甲方承擔。

　　10.4 、在日常安全生產檢查中，因乙方責任受到上級主管部門的罰款，將由乙方承擔此項經濟支出。

　　10.5、對乙方在施工場地以外及現(xiàn)場內違規(guī)產生的安全事故甲方不負任何責任。

　　10.6、乙方所自備的所有機械設備、照明設施必須符合現(xiàn)行的安全生產要求，違者勒令停工，工期不予順延，相應處罰按第七條有關條款執(zhí)行。

　　10.7 、乙方人員進場必須佩帶項目部統(tǒng)一發(fā)放的安全帽、胸卡等，在領用安全帽和胸卡時，每頂安全帽折價10元賣與乙方。

　　10.8 、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　10.9 、乙方承諾同意，由于乙方人員違章指揮或操作、違反消防條例等所發(fā)生的'安全事故,甲方將按事故所造成的經濟損失以同樣的金額向乙方作出罰款。并追加法律責任。

　　第十一條文明施工

　　11.1甲乙雙方均應嚴格遵守北京市對施工現(xiàn)場各項管理制度的要求，在甲方現(xiàn)場負責人的統(tǒng)一領導下，相互密切配合、合理安排，保證工程的順利進行。

　　11.2在施工過程中,乙方必須嚴格執(zhí)行甲方有關現(xiàn)場文明施工管理的有關規(guī)定,每日完工后,工完場清,現(xiàn)場施工垃圾、施工廢料堆放到甲方指定的現(xiàn)場某地,如不按此執(zhí)行,項目部將對施工組進行處罰。

　　11.3在日常文明工地檢查中，因乙方責任而受到上級主管部門或其它職能部門對工地及生活區(qū)的罰款，將由乙方承擔此項經濟支出。

　　11.4在生產和生活過程不得和項目部管理人員或其他施工班組發(fā)生打架斗毆的的情況,如發(fā)生類似情況,項目部將對乙方按每次500元的處罰,群架罰乙方1000元，并承擔一切損失和經濟支出。

　　11.5乙方人員必須遵守甲方所制訂的安全文明施工管理條例,如有違反,甲方將按相應的規(guī)定給予處罰.

　　11.6在工地期間吸煙者罰款200元，在乙方施工現(xiàn)場范圍內發(fā)現(xiàn)煙頭每個扣除工程款50元;喝酒違者罰款100元;隨地大便違者罰款100元。

　　11.7工地現(xiàn)場生產材料及生產垃圾如發(fā)現(xiàn)亂堆亂放或不按指定地點堆放的，每次罰款500元。

　　第十二條材料管理

　　12.1乙方必須注意節(jié)約材料,掌握好施工工序，合理化利用材料。

　　12.2乙方向甲方借用的所有設備、設施、材料，必須有返還計劃時間，如不按時返還，將收取每天的租賃計算，如不返還按價賠償，并收取租賃費用。

　　12.3、屬項目部提供的材料項目部將按合理用料發(fā)放給乙方,超額部分由乙方負責。由于乙方質量等責任造成返工的，乙方需向甲方賠償材料費等損失。

　　12.4、甲方向乙方所發(fā)放的材料，乙方必須嚴格的妥善的保管，如發(fā)生丟失、被偷、損壞、失效、變質等現(xiàn)象，乙方將承擔全部損失。

　　12.5甲方所發(fā)放的任何材料(包括廢料)和機械，乙方人員不得以任何理由帶出工地或做為非工程所用，如發(fā)生此類現(xiàn)象，甲方將按偷盜對乙方進行處理。

　　第十三條雙方責任與權限

　　13.1甲方的責任和權限：

　　13.1.1為乙方創(chuàng)造良好的施工條件，滿足施工和生活的需要。

　　13.1.2對乙方分部、分項工程施工技術、安全、質量交底進行監(jiān)督。

　　13.1.3組織對工程的竣工驗收工作進行督促。

　　13.1.4如乙方在施工過程中，有不按甲方要求或規(guī)范要求進行施工，或不服從甲方的其它合理要求的情況，甲方有權根據(jù)實際情況按相關規(guī)定對乙方進行經濟處罰甚至令乙方停工退場，乙方必須無條件接受，不得有異議。因乙方不服從管理，造成嚴重損失時，乙方負責賠償。

　　13.1.5甲方應根據(jù)進度計劃提供材料。

　　13.1.6甲方負責提供現(xiàn)場的臨時施工用水和施工用電，并負責作好其管理工作。

　　13.1.7甲方應負責做好各專業(yè)工種間的施工穿插及協(xié)調管理工作。

　　13.1.8負責乙方在施工期間的材料使用、施工質量、施工工期的監(jiān)理工作。

　　13.2乙方的責任和權限：

　　13.2.1積極做好分部、分項施工技術、安全、質量交底工作。嚴格按施工圖、說明、技術交底進行施工，確保工程質量、按甲方的計劃完成分部、分項工程的施工。

　　13.2.2積極做好工程竣工驗收的各項數(shù)據(jù)準備工作。

　　13.2.3做好料、具、周轉材料的保管工作。

　　13.2.4保證施工現(xiàn)場清潔，文明施工，符合國家、市府的有關規(guī)定。

　　13.2.5服從甲方管理人員的管理和安排。

　　13.2.6乙方對甲方的指令應予執(zhí)行(指令以書面形式通知乙方，情況緊急時，可發(fā)出口頭指令，但口頭指令發(fā)出2天內，必須補寫書面指令，無故違反指令造成后果，乙方自負)。

　　13.2.7負責好本施工范圍內的清理工作，所用材料按甲方要求堆放整齊。

　　13.2.8遵紀守法，嚴格教育施工人員遵守社會公德。

　　13.2.9乙方在施工前必須熟悉和理解各項施工規(guī)范和甲方的技術交底資料，嚴格按施工規(guī)范和技術交底資料施工。對有疑義的地方及時向甲方提出，不得隨意施工，如未得到甲方同意，隨意施工所造成的返工，材料及人工均由乙方承擔。如乙方在施工工藝上有合理的建議可以向甲方提出,經甲方采納同意后方可施工.

　　13.2.10乙方必須根據(jù)其施工內容和施工工期，自行組織足夠的操作人員進場施工，以保證按質按期完成任務。

　　13.2.11乙方必須合理使用和節(jié)約其領用的施工工具和施工材料，否則甲方有權視情況對乙方進行處罰。

　　13.2.12乙方必須遵守所有的國家法律，負責承擔所屬人員的保險、福利、安全等，并遵守當?shù)氐囊?guī)章管理制度以及業(yè)主、甲方的所有的現(xiàn)場施工管理制度。

　　13.2.13乙方必須保證其所屬人員身體健康無疾病、技術熟練、能勝任本職工作。

　　13.2.14乙方承擔其下屬人員的安全、保險及各項福利待遇。(在勞務單價中已包含了)

　　13.2.15乙方必須提供班組職工身份證復印件一套及編制成冊的花名冊一份，不提供按違約執(zhí)行。

　　第十四條合同生效與終止

　　14.1本合同自訂立之日起生效。

　　14.2完成合同約定的全部內容并付清勞務工資價款、交付竣工工程后，本合同即告終止。

　　14.3本合同共二份，甲方一份，乙方一份具有同等法律效力。;

　　14.4未盡事宜，雙方經友好協(xié)商后另補充條款。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑裝飾工程合同9

　　合同編號：

　　需方(以下稱甲方)：簽訂日期：年月日供方(以下稱乙方)：簽訂地點：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜，達成如下協(xié)議，以資共同遵守。

　　一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物：

　　1：不銹鋼地腳線及修邊線2：信報箱3：電梯門套

　　二、數(shù)量、單價及合同預算金額

　　備注：

　　1．以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工

　　圖紙為準，此圖紙將作為附件一附于此份合同后。

　　2．此報價包括為成品加工價，已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅，如需含稅則另加5％。

　　3．以上三類產品中，地腳線、修邊線及信報箱僅供材料，不包安裝。電梯門套為包工包料。

　　四、加工及驗收：甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整，尺寸

　　準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執(zhí)行，所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮（或泡沫紙）包裝（運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后，交由甲方負責保管。

　　五、驗收手續(xù)：供貨方貨到現(xiàn)場，甲方或其工作人員只對外觀可視

　　面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收，甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質量問題時通知乙方后，乙方須在8小時內到達現(xiàn)場進行鑒定，情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。

　　六、乙方送到現(xiàn)場之貨物，甲方授權為指

　　定簽收人，若授權有變更，以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式

　　（1）自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方，定金最后一批貨款沖抵結清。（2）乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認，甲方在確認后簽字回傳給乙方，乙方在收到發(fā)貨單確認的當天發(fā)貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后，如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料，那么乙方需安裝完畢，甲方驗收合格后結算貨款。（3）甲方付款方式可為支票或網銀結算，收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加

　　蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時，必須提供等額的相應票據(jù)，否則甲方有權拒付材料款項。

　　九、乙方責任及違約責任：按時保證質量交貨，提供產品質量合格

　　證及產品質量保證書，乙方的產品在質量保證期內出現(xiàn)的任何質量問題均視為該產品不合格，甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的，每逾期一日按合同暫定價款的1‰向甲方支付違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；乙方產品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的，甲方有權解除本合同，且乙方應承擔由此給甲方造成的損失。

　　十、甲方責任及違約責任：負責工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同

　　規(guī)定日期支付貨款，否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金，違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙雙方任一方由于不可抗力（如嚴重自然災

　　害、戰(zhàn)爭、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同時，應盡快向對方通報理由，經有關主管機關證明后，可允許延期履行、部分履行規(guī)定的，不以違約論。對這些貨物的'處理方法，可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責任：

　　1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙，乙方需安排設計到現(xiàn)場測量出圖，在接到甲方要求一天內到場，在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。

　　2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出，否則，應當賠償乙方因此承受的實際損失（當乙方收到甲方書面指令時，乙方已經開始生產的，應立刻停止生產，否則甲方不予以承擔責任及損失）。

　　3、因甲方確定的加工圖紙不清楚，經乙方審查（須在收到圖紙后二個工作日完成）書面通知仍不能修改，致使乙方無法生產的，乙方供貨期順延，乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的，乙方須對此承

　　擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任，由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責

　　(1)甲方：提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。

　�。�2)乙方：根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。

　　十四、產品的圖紙變更：在執(zhí)行合同過程中，產品加工圖紙變更需

　　雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準，則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。

　　十五、爭議解決：基于本合同產生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決，

　　協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效，乙、

　　甲雙方各執(zhí)兩份，每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分，與本合同具相同效力。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　代表人：（簽章）代表人：（簽章）

　　開戶銀行:開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　十七、其他約定：

建筑裝飾工程合同10

　　發(fā)包單位（甲方）：

　　承包單位（乙方）： （全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就廣州市越秀區(qū)冠城大廈裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：路

　　1.3 工程內容：施工圖紙內的室內裝修工程及配套附屬工程（機電類除外，以甲乙雙方簽字確定的預算書為準。

　　1.4 承包范圍：包工包料，設計費用另計。

　　1.5 承包方式：□乙方包工、包料□乙方包工、包部分料（見附件）□乙方只包工。

　　1.6 工程結構：框架

　　1.7 裝飾裝修施工總面積：約為25，000 平方米。

　　1.8 總工期：暫定10個月（為日歷工期，并包括法定節(jié)假日）。

　�。�樣板房裝修時間除外，以樣板房驗收后進場時間為準）

　　1.9 開工日期：甲方開出進場施工通知書為準。

　　第二條 工程價款

　　非招標工程以審定的工程預（概）算書為準。按照《廣東省建筑裝飾工程綜合定額》（20xx）、《廣州市建筑裝飾工程消耗量標準》、《廣州市安裝工程消耗量標準》及20xx年相關費用及結算當期市場信息價。

　　2.1 本工程價根據(jù)甲方提供的材料明細表及工程量清單的預算報價，作為本項目的結算單價（甲方蓋章確認），涉及到設計變更的，以現(xiàn)場簽證為準。

　　2.2 預結算編制依據(jù)：按業(yè)主提供的施工圖紙、承包范圍、設計變更、現(xiàn)場簽證、圖紙會審記錄、工程聯(lián)系單等相關附件及相應施工標準圖集和施工規(guī)范。

　　2.3 本合同價款暫約定為人民幣：（大寫） 約柒仟伍佰萬元整。 （小寫） ￥75，000，000.00萬元。

　　2.31本合同的造價為稅前造價，如甲方需要開具相關稅票，所產生的費用由甲方承擔。

　　第三條 工程進度款

　　3.1樣板房驗收合格后，乙方全面施工的五個工作日內甲方支付工程總造價的5%（￥3，750,000）給乙方作為原材料備料款，以后按工程形象進度付款，

　　每月25日前乙方提交已完工工程量報告給甲方，次月5日前甲方按監(jiān)理工程師核實的已完成工程量的85%支付工程款，工程竣工驗收合格后，三十個工作日內付至合同價的97%,留3%作為質量保修金，質量保修金一年內付清（不計息）。主材采購由甲乙雙方共同認定品牌、等級，由乙方統(tǒng)一采購。

　　3.2 樣板房的材料按施工圖，經雙方認定品牌、等級、質量等，由乙方自行采購，封樣，作為后續(xù)施工材料參照。樣板房施工完工，經甲方驗

　　收合格后，在五個工作日內甲方付樣板房總工程款的85%,余款在下次工程進度款中結清。

　　3.3 工程進度款的撥付包括洽商款項（如設計變更、工程量增加等）。

　　3.4 乙方未經甲方監(jiān)理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

　　3.5 經乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；如果甲方延期付款超過乙方的預期，甲方則按同期銀行貸款利率四倍計算利息，從應付未付之日（每月的5號）算起。

　　3.6合同簽訂三日內，乙方向甲方支付叁佰萬元現(xiàn)金的合同履約保證金，當乙方完成施工工程量30%時甲方退回給乙方。

　　3.7如乙方同意，可將該項目商品房以銷售價的70﹪轉給乙方，作為工程結算款支付給乙方（銷售價上限價為30000元/㎡）。

　　第四條 雙方權利及義務

　　4.1 甲方派駐本工程項目的代表為 ，職務：，職稱：。

　　4.2 本工程項目甲方委托公司依法對工程施工實施監(jiān)理。監(jiān)理工程師：_________，職務：_________，職稱：______，注冊證書號：________。

　　4.3 乙方派駐本工程的項目經理為_________，是乙方在本工程項目中的代表。

　　4.4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權利，履行派出方的義務。

　　4.5 甲方代表在授權范圍內向乙方項目經理發(fā)出的合理書面條件和指令，乙方項目經理應予配合執(zhí)行。

　　4.6 甲方權利

　　4.6.1 有權根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表和監(jiān)理工程師，但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權責不變。

　　4.6.2 有權監(jiān)督乙方履行各項合同義務。

　　4.6.3 有權審批乙方編制的'施工進度計劃。

　　4.6.4 有權對工程質量、施工進度進行監(jiān)督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　4.7 乙方權利

　　4.7.1 有權根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應提前7日書面通知甲方，撤換后代表的權責不變。

　　4.7.2 有權監(jiān)督甲方履行各項合同義務。

　　4.7.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應予執(zhí)行，但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失全部由甲方承擔。

　　4.8 甲方義務

　　4.8.1 按合同約定向乙方支付工程款。

　　4.8.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。向乙方提供項目真實有效的規(guī)劃許可證、建設用地使用證 、 施工許可證、國有土地使用證、商品房銷售許可證，驗原件，復印件加蓋公章。

　　4.8.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術交底工作。

　　4.8.4 提供施工場地，并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。

　　4.8.5 提供房屋主體結構，水、電、暖風機電設備的技術資料。

　　4.8.6 提供施工所需水、電設備，保證施工期間的需要。

　　4.8.7 協(xié)調施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關系，保證工程有序進行。

　　4.8.8 嚴格執(zhí)行國家安全生產和環(huán)境保護的有關規(guī)定。

　　4.8.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程，要保證建筑結構的安全，并不得有下列行為：

　�。�1）隨意改動房屋主體和承重結構；

　�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體；

　　（3）增加樓、地面荷載；

　�。�4）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為；

　　凡必須涉及以上所列內容的，應有涉及改動方案的設計圖紙，并對安全使用性出具書面說明。

　　4.9 乙方義務

　　4.9.1 制定并組織落實施工進度計劃。

　　4.9.2 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產等管理規(guī)定。

　　4.9.3 安全施工。

　　4.9.4 應按有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產損失；非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。不得由乙方承擔。

　　4.9.5 發(fā)生傷亡事故，應在第一時間報有關部門及通知甲方，并按政府有關部門的要求處理；甲方應提供搶救搶險的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。

　　4.9.6 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協(xié)商安全防護措施，經甲方同意后實施，防護措施費用由甲方承擔。

　　4.9.7 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內財產和人身安全；以上措施應報甲方同意，并由甲方承擔相關費用。

　　4.9.8 已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方應負責工程成品保護工作。非乙方原因造成的損失，由相應責任人承擔，不得由乙方承擔。

　　4.9.9 負責施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。

　　第五條 關于工程價款和相關費用的約定

　　5．1 雙方商定本合同價款采用（ （1） ）種

　　(1) 本工程價款根據(jù)甲方提供的材料明細表、工程量清單及預算單價，經雙方確認后，作為本工程項目的施工造價。暫定價為：￥3000/M2根據(jù)增刪項確定最終價。

　　5．2 工程竣工驗收后，乙方提供工程結算并將有關資料（不報建的資料）送交甲方。甲方自接到上述資料15天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在10天內，結清尾款。

　　第六條 關于工程質量及驗收的約定

　　6.1 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-20xx）、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》（GB5021-20xx）、《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》（GB50222-95）、《建設工程質量管理條例》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等國家制定的施工及驗收規(guī)范、規(guī)章為質量平定驗收標準。

　　6.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，影響乙方支付由此增加的費用，約定按合同價款的 1 %計付 人民幣： 750,000.00 元。

　　6.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程的中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方自約定工程驗收時間內未接到甲方另定驗收日期通知的情況下可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　6.4 甲方提供的材料必須保證質量并承擔其相應的質量檢測費，因設備質量不合格而影響工程質量，返工費由甲方承擔，工期順延。有關質量、安全、環(huán)保需要的檢驗、檢測，參照國家有關規(guī)定，甲乙雙方各自負責自身該承擔的相關費用。

　　6.5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　6.6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知書七日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第七條 材料設備供應

　　7.1 本工程由甲方供應主要材料設備的，雙方約定編制甲方供應《裝飾工程主材確認表》作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、品牌、規(guī)格、型號，且甲方應在規(guī)定時間內按質按量運至施工現(xiàn)場等。

　　7.2 本工程由乙方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關技術資料標準要求進行采購，提供材料設備產品的品牌、型號、等級質量、環(huán)保合

建筑裝飾工程合同11

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1．1 工程名稱

　　1．2 工程地點：

　　1．3 承包范圍：

　　1．4 承包方式：

　　1．5 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1．6 工程質量：

　　1．7 合同價款（人民幣大寫）：

　　第二條 甲方工作

　　2．1 開工前 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2．2 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2．3 委托 監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方 份。

　　2．4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2．5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

　　2．6 協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條 乙方工作

　　3．1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3．3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3．4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的.關系。

　　3．5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3．6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條 關于工期的約定

　　4．1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4．2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4．3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4．4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第五條 關于工程質量及驗收的約定

　　5．1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－－91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300－－88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5．2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5．3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5．4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5．5 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5．6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條 關于工程價款及結算的約定

　　6．1 雙方商定本合同價款采用第 種：

　�。�1）固定價格。

　�。�2）固定價格加 ％包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內容。

　　（3）可調價格：按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價，并按有關規(guī)定進行調整和竣工結算。

　　6．2 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　┌───────────────┬──────────┬───────┐

　　│ 撥款分 次進行 │ 撥款 ％ │ 金額 │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　├───────────────┼──────────┼───────┤

　　│ │ │ │

　　└───────────────┴──────────┴───────┘

　　6．3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在 天內，結清尾款。

　　第七條 關于材料供應的約定

　　7．1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 ％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7．2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條 有關安全生產和防火的約定

　　8．1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　8．2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　8．3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8．4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　第九條 獎勵和違約責任

　　9．1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 ％支付滯納金。

　　9．2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　9．3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5．2款增加優(yōu)質價款外，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　9．4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9．5 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。

　　9．6 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　9．7 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9．8 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條 爭議或糾紛處理

　　10．1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　10．2 當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。

　　第十一條 其它約定

　　第十二條 附則

　　12．1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。

　　12．2 本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

　　12．3 本合同履行完成后自動終止。

　　12．4 附件

　�。�1）施工圖紙或作法說明

　�。�2）工程項目一覽表

　　（3）工程預算書

　�。�4）甲方提供貨物清單

　�。�5）會議紀要

　�。�6）設計變更

　　（7）其他

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代表人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵碼： 郵碼：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　戶名： 戶名：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日 年 月 日

建筑裝飾工程合同12

　　發(fā)包人：__________(以下稱甲方)

　　承包方：__________(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方承擔__________(項目名稱)工程設計，為明確雙方責任和義務，本著公平公正的原則，經雙方友好協(xié)商，一致擬定以下合同條款，并要求雙方共同遵守。

　　第一條 本合同簽訂論據(jù)

　　1.1《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規(guī)定》。

　　1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。

　　1.3建設工程批準文件。

　　第二條 設計依據(jù)

　　2.1甲方給乙方的委托書或設計中標文件

　　2.2甲方提交的基礎資料

　　第三條 合同文件的優(yōu)先次序構成合同的文件可視為是能互相說明的，如合同文件存在歧義或不一致，則根據(jù)如下優(yōu)先次序判斷：

　　3.1合同書

　　3.2中標函(文件)

　　3.3甲方要求及委托書

　　3.4投標書

　　第四條 本合同項目的名稱、規(guī)模、階段、投資及設計內容(根據(jù)行業(yè)特點填寫)甲方向乙方提交的有關資料/文件及時間：乙方向甲方交付的設計文件、份數(shù)、地點、時間：

　　4.1如果上述費用為估算設計費，則雙方在初步設計審批后，按批準的初步設計概述算設計費。工程建設其間如遇概算調整，則設計費也應做相應調整。

　　4.2如果上述費用為估算設計費。則雙方在初步設計審批后，按批準的初步設計概算設計費。工程建設其間如遇概述算調整，則設計費也應做相應調整。

　　第五條 支付方式

　　5.1本合同生效后三天內，甲方支付給乙方設計總額的%，計______萬元作為定金(合同結算時，定金抵作設計費)。

　　5.2本合同設計費為乙方提交設計文件后三天內，甲方支付給乙方設計費總額的_______%，計______萬元之后，甲方應按乙方所完成的施工圖工作量比例，分期分批向乙方支付總設計費的______%，計______萬元，施工圖完成后，甲方結清設計費，不留尾款。

　　第六條 雙方責任

　　6.1甲方責任

　　6.1.1甲方按本合同第五條規(guī)定的內容，在規(guī)定時間內向乙方提交基礎資料及文件，并對其它完整性,正確性及時限負責。甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行設計。甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內，乙方按本合同第六條規(guī)定的交付設計文件時間順延;甲方交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時，乙方有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.2甲方變更委托設計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料修改較大，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。在未簽訂合同前甲方同意，乙方為甲方所做的各項設計工作，甲方應支付相應的設計費。

　　6.1.3在合同發(fā)行其間，要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的，甲方應根據(jù)乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　6.1.4甲方必須按合同規(guī)定支付定金，收到定金作為乙方設計開工的標志。未收到定金，乙方有權推遲設計工作的開工時間，且交付文件的時間順延。

　　6.1.5甲方應按合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額千分之二的逾期違約金，且乙方 提交設計文件的時間順延。逾期超過30天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知甲方。甲方的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，甲方均應支付應付的設計費。

　　6.1.6甲方要求乙方比合同規(guī)定的時間提前交付設計文件時，須征得乙方同意，不得嚴重背離合理設計周期，且甲方應支付趕工費。

　　6.1.7甲方應為乙方派駐現(xiàn)場的工作人員提供工作，生活及交通等方面的便利條件及必要的勞動保護裝備。

　　6.1.8設計文件中選用的國家標準圖，標準圖及地方標準圖由甲方負責購買解決。

　　6.1.9甲方應承擔本項目來乙方辦公室工作的接待費(包括傳真、電話、復印、辦公等費用)。

　　6.2乙方責任

　　6.2.1乙方應按國家規(guī)定和合約規(guī)定的技術規(guī)范，標準進行設計，且不涉及原土建結構的改造，乙方不承擔由此引出的合部責任;按本合同第六條規(guī)定的內容，時間及份數(shù)向甲方交付設計文件(出現(xiàn)9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5規(guī)定有關交付設計文件順延的情況除外)，并對提交的設計文件的質量負責。

　　6.2.2設計合理使用年限為年。

　　6.2.3負責對外商的設計資料進行審查，負責該合同項目的設計 聯(lián)絡工作。

　　6.2.4乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充，由于乙設計錯誤造成工程質量事故損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的`設計費。

　　6.2.5合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還發(fā)包人(甲方)已支付的定金。

　　6.2.6乙方交付設計文件一，按規(guī)定參加有關上級的設計審查，并根據(jù)審查結論負責不超出原定范圍的內容做必要的調整補充。乙方按合同規(guī)定時限交付設計文件一年內項目開始施工，負責向甲方及施工單位進行設計交底，處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，乙方仍負責上述工作，可按所需不工作量向甲方適當收取到咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　第七條 保密

　　雙方均應保護對方的知識產權，未經對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改，復制或向第三人或用于本合同項目外的項目，如發(fā)生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。

　　第八條 仲裁

　　本建設工程設計合同發(fā)生爭議，甲方與乙方應及時協(xié)商解決。也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，當事 人又未達成仲裁書面協(xié)議的，可向項目所在地人民法院起訴。

　　第九條 合同生效及其他

　　9.1甲方要求乙方派專人長期駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關問題時，雙方應另得簽訂技術咨詢服務合同。

　　9.2乙方為本合同項目的服務至施工安裝結束為止。

　　9.3本工程項目中，乙方不得指定建筑材料，設備的生產廠或供貨商。甲方需要乙方配合建筑材料。設備的加工訂貨時，所需費用由甲方承擔。

　　9.4甲方委托乙方承擔本合同內容以外的工作服務，另得簽訂協(xié)議并支付費用。

　　9.5由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協(xié)商解決。

　　9.6本合同雙方簽字蓋章即生效，一式______份，甲方______份，乙方______份。

　　9.7本合同生效后，按規(guī)定應到項目所在地省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案;雙方認為必要時，到工商行政管理部門鑒證。雙方履行完合同規(guī)定義務后，本合同即行終止。

　　9.8雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　9.9未盡事宜，經雙方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等效力。

　　甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________

　　法定代表人(簽字)：__________ 法定代表人(簽字)：__________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

建筑裝飾工程合同13

　　甲方：________代表：________

　　乙方：________代表：________

　　甲方委托乙方承包下列工程，為了明確雙方責任，保證工程建設的順利進行，根據(jù)本工程的具體情況，雙方特簽訂本合同，以資共同遵守。

　第一條、承包工程概況

　　1、工程名稱：________

　　2、施工地點：________

　　3、工程總造價(大寫)：________承包方式：________

　　第二條、工程期限：

　　1、乙方在收到首期預付款后三天內開工，全部工程在________日內完成，即自20________年________月________日開工至20________年________月________日竣工。

　　2、凡遇風水、冰凍、高溫等自然因素影響施工進度的，按實際天數(shù)順延工作日。

　　第三條、工程款的撥付與結算：

　　1、裝飾工程款按四期撥付，按以下欄目進行：

　　第四條、設計變更：

　　1、如本工程設計變更而項目增加部分，甲方應簽定增補單，根據(jù)增補但規(guī)定的付款期限進行撥款。

　　2、如本工程由于設計變更或甲方要求項目減少部分，甲方可根據(jù)補充協(xié)議，在第二期進度款中一次性扣除。

　　第五條、在甲方代表認可簽字或附加說明后的本工程的設計及預算方案，可作為本合同的附加，具有同樣的法律效用。

　　第六條、甲方責任：

　　1、本工程開工前，負責做好施工現(xiàn)場的清理，運輸?shù)缆�、電源、水源的接通等一切準備工作�?/p>

　　2、負責辦理在工程所在地一切有關本工程施工前需辦理的施工手續(xù)。

　　3、施工中使用公用部位操作，由甲方負責協(xié)調鄰里關系，保證乙方正常施工。

　　4、甲方代表對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更登記手續(xù)，甲方其他成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。

　第七條、乙方責任：

　　1、在不影響甲方正常經營的情況下，合理組織施工。

　　2、組織施工圖紙或工藝質量說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、進度計劃，交甲方審定并簽字認可。

　　3、嚴格遵守操作規(guī)程，按設計和預算方案進行施工，確保工程優(yōu)質，按期完工和交付使用。

　　4、作好施工安全和保衛(wèi)工作，加強工程管理，謹防事故發(fā)生。由于乙方在施工過程中違反有關操作規(guī)程而導致的安全事故或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　5、施工內容按照預算清單及施工說明要求施工，材料進場搬運費、垃圾袋裝后清理出酒店外所產生的費用均由己方全權負責。其次負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護，謹防設施損壞和失竊事故發(fā)生。

　　6、乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》、《中華人民共和國消防條例》注意施工安全。

　　第八條、竣工驗收：

　　1、合同范圍的工程項目按規(guī)定竣工后，乙方應在三天內要求甲方驗收，驗收合格后甲方按時給付相應的款。

　　2、甲方驗收后方能入住。

　　第九條、質量保修：

　　1、雙方客戶可享受一年質保(不包括人為損壞)

　　2、單包客戶屬甲方自供材料問題有償維修，施工問題免費維修。

　　第十條、違約責任：

　　1、工程質量不符本合同及附件的規(guī)定，由乙方無償修理且給甲方造成損失的.乙方應作經濟賠償;

　　2、工程交付時間不符合合同及附件的規(guī)定，每逾期一天，按工程價款萬分之三償付甲方違約金;

　　3、甲方未能按時驗收或因其他原因而使竣工期得以順延，應賠償乙方由此造成的實際損失;

　　4、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自使用，由此發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任;

　　5、甲方接到乙方的驗收通知后，不按要求而推遲驗收，每推遲一天按工程價款的萬分之三償付逾期違約金給乙方。

　　第十一條、合同份數(shù)及有效期：

　　1、本合同一式________份，甲、乙雙方各執(zhí)________份。

　　2、合同自雙方簽訂后蓋章之日起生效。

　　第十二條、附則

　　甲方：________乙方：________

　　甲方代表：________乙方代表：________

　　簽訂地點：________簽訂日期：________

建筑裝飾工程合同14

　　發(fā)包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____________

　　2、工程地點：_____________

　　3、承包范圍：_________________按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。

　　4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)

　　5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當天計，即從__________年__________月__________日起計)

　　6、工程質量：_________________按圖紙保質保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。

　　7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________

　　二、甲方工作

　　1、開工前，向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。

　　2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。

　　3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。

　　4、協(xié)調辦理有關的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。

　　5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續(xù)，協(xié)調物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。

　　三、乙方工作

　　1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。

　　2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。

　　5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。

　　8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。

　　9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責。

　　四、關于工期的約定

　　1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。

　　2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。

　　3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。

　　4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　五、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期一年。

　　2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的.檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。

　　六、關于工程價款及結算的約定

　　1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。

　　2、在預算項目內有發(fā)生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。

　　3、增加的工程項目按甲方簽認計算。

　　4、工程款的支付方式：_________________

　　(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。

　　(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。

　　(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。

　　(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后天內，甲方支付5%工程款。

　　5、本工程項目的增減約定

　　工程所發(fā)生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù)，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。

　　七、有關材料供應的約定

　　1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現(xiàn)場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現(xiàn)場。

　　2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。

　　八、有關安全生產和防火的約定

　　1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。

　　九、違約責任、爭議或糾紛處理

　　1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　3、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。

　　十、附則

　　1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應服從物業(yè)管理公司的管理。

　　2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執(zhí)二份，具同等效力。

　　3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。

　　甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

　　發(fā)包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：__________________

　　1.2工程地點：__________________

　　1.3承包范圍：__________________

　　1.4承包方式：__________________

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。

　　1.6工程質量：合格

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預算清單作為合同附件)

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。

　　2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

　　第3條乙方工作

　　3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意。

　　4.2非因甲方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5.2隱蔽工程驗收：

　　(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關資料)通知公司簽字確認。

　　(2)經驗收合格，甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內未到場驗收，則視為合格。

　　(3)無論甲方代表是否參加驗收，當提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求剝露，并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。

　　(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經濟損失和工期拖延均由乙方承擔。

　　5.3本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

　　5.4工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。驗收合可后，辦理移交手續(xù)。

　　第6條關于工程價款結算及付款方式的約定

　　6.1雙方商定本合同價款：

　　(1)暫定價格：_________(見預算)

　　(2)竣工結算：按預算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價，以實際發(fā)生工程量結算。

　　(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格后付至_________%，質保期為一年，一年期滿后一次性結清。

　　6.2工程完工后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結清工程款。

　　第7條有關質保期內的維修約定

　　7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內各部位、部件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。

　　7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。

　　7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知后在約定時間24小時內給人修理，否則甲方有權通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除，并按甲方的工程制度進行相應處罰。

　　7.4材料采購與檢驗：

　　a甲方采購的材料或設備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔賠款。

　　B乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設計、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應重新采購并報驗，并承擔由此發(fā)生的一切費用。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.2乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔一切責任，甲方不負責賠償。

　　8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　第9條爭議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　第10條合同生效與終止

　　10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關約定事項，未經本合同確認的，一律無效。

　　10.2本合同簽訂后，有關合同條款的變更應訂書面補充協(xié)議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。

　　10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內容后即告終止。

　　第11條合同份數(shù)

　　本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　第12條其它約定

　　因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質不明確，故所有工程量以清單單價為準，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結算。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑裝飾工程合同15

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________________

　　經______建設局批準，本工程于______ 年______月______日邀請投標、協(xié)商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，依據(jù)建設部和國家工商管理局頒發(fā)的（gf--96--0205）《建筑裝飾工程施工合同》示范文本，并結合深圳市有關規(guī)定及本工程的具體情況，簽訂本合同。

　　一、詞語含義及合同文件

　　第一條 詞語含義

　　在本合同中，下列詞語具有本條所賦予的含義：

　　1．1 合同：是指發(fā)包方和承包方之間為實施工程達成的明確相互權利和義務關系的協(xié)議，以及雙方協(xié)商同意的與合同有關的全部文件。

　　1．2 發(fā)包方（簡稱甲方）：合同約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權限、性質均需在合同條款中約定。

　　1．3 承包方（簡稱乙方）：合同約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。

　　1．4 甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：合同約定甲方在相應條款內指定的履行合同的負責人。

　　1．5 乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：合同約定乙方在相應條款內指定的履行合同的負責人。

　　1．6 社會監(jiān)理：合同約定甲方委托具備法定資格的工程建設監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。

　　1．7 總監(jiān)理工程師：合同約定工程建設監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。

　　1．8 設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。

　　本合同裝飾工程，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

　　1．9 裝飾工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環(huán)境質量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。

　　1．10 工程造價管理部門：深圳市建設工程造價管理站。

　　1．11 工程質量監(jiān)督部門：按《深圳經濟特區(qū)建設工程質量條例》執(zhí)行。

　　1．12 合同價款：甲、乙雙方在合同相應條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格、措施費、工期補償費等。

　　1．13 追加合同價款：在施工中發(fā)生圖紙及措施以外的工程量，經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1．14 費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。

　　1．15 工期：按國家有關規(guī)定，甲乙雙方在合同相應條款約定的、按總日歷天數(shù)（包括一切法定節(jié)假日在內）計算的工期天數(shù)。

　　1．16 開工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程開工日期（約定期不能開工的，由責任方負責）。

　　1．17 竣工日期：甲乙雙方在合同相應條款約定的工程竣工日期。

　　1．18 圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）

　　1．19 分段或分部工程：在合同相應條款（或補充條款）約定構成全部工程的任何分段或分部工程。

　　1．20 施工場地：由甲方提供，并在合同相應條款（或補充條款）內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。

　　1．21 施工設備和設施：按雙方協(xié)議約定，由甲方提供給乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的設備或設施。

　　1．22 工程量清單：發(fā)包方在招標文件中提供的、按深圳市的工程量計算方法（規(guī)則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

　　1．23 書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。

　　1．24 不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任所造成的爆炸、火災，以及相應條款約定的自然災害等。

　　1．25 利息：合同中所指的利息，為單位向銀行貸款利息。

　　1．26 合同條款中，部分甲方職責由其甲方委托的社會監(jiān)理機構代為行使的，應在補充條款中明確其代為行使的內容、范圍。

　　第二條 合同文件組成及解釋順序

　　合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　2．1 協(xié)議條款；

　　2．2 合同條件；

　　2．3 建設工程施工合同，補充合同；

　　2．4 洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議；

　　2．5 合同約定的標準、規(guī)范和有關的技術經濟標準、資料；

　　2．6 招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

　　2．7 工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

　　2．8 監(jiān)理合同

　　當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，按第三十六條約定的辦法解決。

　　第三條 合同使用標準及法律

　　合同必須首先約定使用國家標準、規(guī)范。其次約定使用行業(yè)標準、規(guī)范；再次約定使用地方的標準、規(guī)范。甲方應按約定的時間向乙方提供一式兩份標準、規(guī)范。

　　國內沒有相應標準、規(guī)范時，設計方應提供施工工藝，經甲、乙、丙三方代表批準后執(zhí)行。設計要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。所發(fā)生購買、翻譯的費用，均由甲方承擔。

　　適用于合同文件的法律、法規(guī)是國家的法律、法規(guī)和深圳市的地方法規(guī)及規(guī)章。

　　深圳市建設主管部門的有關規(guī)定對雙方也具有約束力。

　　第四條 工程概況

　　4．1 工程名稱：____________________________________

　　工程地點：____________________________________

　　承包范圍：________________________

　　4．2 承包方式：____________

　　4．2．1 按定標（或邀請協(xié)商議標）價及措施費、工期補償費、包人工、包材料、包工期、包質量、包安全。

　　4．2．2 按國家規(guī)定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價內，由乙方向稅務機關繳納。

　　4．2．3 招標工程除涉及變更外，總價、單價均以定標價為準，一次包定，結算時按4．5條的約定辦理。

　　4．3 工期：

　�、砰_工日期：______年____月____日

　�、瓶⒐と掌冢篲_____年____月____日

　　總日歷工期天數(shù)：______天。

　　4．4 質量等級：______

　　4．5 合同價款：人民幣（ 幣） __________元，大寫：__________________其中含措施費______元。

　　4．5．1 上述造價為固定價格加風險系數(shù)之和。其中，甲方給予乙方的風險金額為：______元，或合同價款 ％的金額。風險承擔的范圍：

　　4．5．2 上述造價為可調價格合同。調整的方式為：________________________

　　4．5．3 全部工程造價按下列規(guī)定計算：________________________________

　　第五條 圖紙

　　5．1 甲方于合同簽訂后三日內向乙方提供完整的裝飾施工圖紙 單套（包括標準圖及有關資料兩套）。乙方需要超過雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　5．2 甲方提供國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，甲方應負責復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用。

　　5．3 本合同的裝飾工程施工圖紙，甲方委托乙方部分或全部設計，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。

　　二、雙方一般責任

　　第六條 甲方代表

　　6．1 甲方代表姓名：____________；職稱（職務）：____________

　　6．2 甲方代表可委派有關具體管理人員，對本合同約定的工程，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。

　　6．3 甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內做出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　6．4 甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。

　　甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同約定的前任的權利和義務。

　　第七條 監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師

　　7．1 本工程甲方委托______監(jiān)理。

　　7．2 總監(jiān)理工程師姓名：____________；職稱：____________

　　7．3 總監(jiān)理工程師職責：______________________________

　　非經甲方代表同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。

　　合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應做出公正的處理。

　　總監(jiān)理工程師易人，甲方代表接到監(jiān)理單位通知后同時通知乙方，后任繼續(xù)履行甲方賦予前任的權利和義務。

　　第八條 乙方駐工地代表

　　8．1 乙方駐工地代表姓名：____________；職務：____________

　　8．2 乙方任命的駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　8．3 乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名及收到時間后生效。

　　8．4 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　乙方代表易人，乙方應于易人前7天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第九條 甲方工作

　　甲方按該裝飾工程合同約定的內容，一次或分階段完成以下工作：

　　9．1 合同開工日期前 天，提供施工所需的場地，并清除場地內一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場地內施工采取的相應措施所發(fā)生的費用，均計入合同價款內；

　　9．2 合同開工日期前______天，向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至條款約定的地點，并保證乙方施工期間的需要；

　　9．3 負責本工程涉及的市政配套部門及當?shù)馗饔嘘P部門的聯(lián)系和協(xié)調工作；

　　9．4 甲方進行分部工程招標，施工中甲方應協(xié)調施工場地內交叉作業(yè)及施工單位之間的關系，保證合同按約定順利施工；

　　9．5 合同開工日期前 天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續(xù)；

　　9．6 合同開工日期前 天，組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；乙方負責設計的，組織由設計人員向施工人員進行技術交底。

　　9．7 向乙方有償提供的施工設備和設施有：

　　甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方有關損失，工期相應順延。

　　第十條 乙方工作

　　乙方按約定的時間和要求做好以下工作：

　　10．1 甲方委托乙方設計的'，在其設計資格證書允許的范圍內，按合同約定完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批準后使用；

　　10．2 向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統(tǒng)計報表和工程事故報告；

　　10．3 在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用；

　　在新建工程或不騰空的建筑物內施工時，上述設施和人員由工程發(fā)包單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。

　　10．4 遵守深圳市政府和有關部門對施工場地交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定。經甲方代表同意，需辦理有關手續(xù)的，由甲方承擔由此發(fā)生的費用。因乙方違章責任造成的罰款由乙方負責；共12頁，當前第4頁123456789101112

　　10．5 遵守深圳市政府和有關部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款；

　　10．6 按約定保護好建筑物結構和相應管線、設備；

　　10．7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調，由責任方負責修復；或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用，發(fā)生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。

　　三、施工組織設計和工期

　　第十一條 施工組織設計及進度計劃

　　乙方在合同簽訂生效后 日內，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表收到施工組織設計后日內予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已經批準。乙方必須按批準的施工組織設計（或施工方案）和進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與計劃不符時，乙方應按甲方代表的要求提出趕工和施工安全的措施，甲方代表批準后執(zhí)行。

　　第十二條 延期開工

　　乙方不能按時開工，應在條款約定的開工日期3天前，向甲方代表提出延期開工的理由和請求。甲方代表在3天內答復乙方，甲方代表3天不予答復，視為已同意乙方請求，工期相應順延。甲方代表認為乙方提出的理由證據(jù)不足，不同意延期請求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工請求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求乙方推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。

　　第十三條 暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未給予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十四條 工期順延

　　14．1 以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：

　　14．1．1 由于設計變更、工程量變化，引起施工程序變化；

　　14．1．2 一周內非乙方原因停電、停水造成停工累計超過八小時；

　　14．1．3 甲方不能按約定期限交出（騰空）施工場地、清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、電；

　　14．1．4 由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、水災、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。

　　14．1．5 甲方不按合同規(guī)定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；

　　14．1．6 甲方分包或分部招標的工程，拖延了工程進度。共12頁，當前第5頁123456789101112

　　14．1．7 甲方提供的設備、材料等，未按乙方計劃進場或交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷，需要更換而耽誤施工進度。

　　14．1．8 其它非乙方原因的停工。

　　14．2 上述情況發(fā)生后七天內，乙方就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出，向甲方代表提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認、答復。

　　14．3 非14．1列出的原因造成的工期拖延，乙方承擔違約責任；或每延期 天，由乙方付給甲方罰金 元。罰金不超過合同總造價的 ％。

　　第十五條 工期提前

　　15．1 工程若需提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議內容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等。

　　15．2 乙方按合同規(guī)定的工期提前竣工，每提前______天，甲方獎給乙方______元。

　　四、質量與檢驗

　　第十六條 工程樣板

　　16．1 根據(jù)裝飾需要，甲方可要求乙方制作樣板間。乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

　　16．2 乙方報價時提供的樣板，由甲乙雙方封存，作為工程驗收樣品。

　　第十七條 檢查和返工

　　乙方應認真按照標準、規(guī)范、設計和樣板間（樣品）標準的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

　　以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由于乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔返工的全部費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

　　第十八條 工程質量等級

　　18．1 工程質量要求達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定的 標準。

　　18．2 工程質量經驗收評定為優(yōu)良標準，并按合同工期竣工，增加工程費用 元。

　　18．3 工程質量不符合規(guī)范、標準和設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　18．4 雙方對工程質量有爭議，按照職能分工由市（或區(qū)）建設行政主管部門進行裁決，因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

　　第十九條 隱蔽工程和中間驗收

　　19．1 工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件，乙方自檢合格后，于驗收前24小時通知甲方代表。經驗收合格，甲方代表簽字后即可進行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時內未到場驗收，則視為驗收合格，甲方必須補簽驗收手續(xù)。

　　19．2 隱蔽工程質量符合規(guī)定要求，驗收24小時后甲方代表不簽字，視為甲方代表已批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。甲方驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。

　　第二十條 重新檢驗

　　無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。

　　五、合同價款的支付方式

　　第二十一條 合同價款之調整

　　合同價款為有條件之可調價款，發(fā)生下列情況之一的可作調整：

　　21．1 甲方代表確認的工程量增減；

　　21．2 甲方代表確認的設計變更或工程洽商；

　　21．3 甲方代表確認的工藝標準變化或材料更換；

　　21．4 合同雙方確認的市工程造價管理部門公布的價格調整文件；

　　21．5 雙方約定的其它增減或調整。

　　雙方在約定的調整合同價款的范圍內，需要調整合同價款時，乙方在上述情況發(fā)生后 天內，將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內不作答復，視為已經批準。

　　第二十二條 工程預付款

　　22．1 合同生效后五天內，甲方付給 價款的 ％預付款，計人民幣（幣） 萬元。

　　22．2 乙方在完成合同價款60％時（以甲方代表簽證的工程量為準），甲方開始按比例每月抵扣預付款的______％，在完成合同總造價的______％時抵扣完。

　　甲方不按協(xié)議條款約定預付工程款，乙方在約定預付時間7天后向甲方發(fā)出要求預付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方從應付之日起向乙方支付應付款當時的利息并承擔違約責任。

　　第二十三條 工程量的核實確認

　　23．1 乙方于每月二十五日后三天內向甲方代表遞交已完工程量報表，甲方接報表后三天內按圖紙核實已完工程量，并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。

　　23．2 乙方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據(jù)。甲方代表收到乙方報表后三天內未進行計量，從第四天起，乙方報表中的工程量視為已被確認，作為支付工程款的依據(jù)。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結果乙方不同意時作為無效。

　　23．3 甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予計量。

　　23．4 不符合工程質量標準的工程量，不計入工程量統(tǒng)計范圍。

　　第二十四條 工程款支付

　　24．1 甲方根據(jù)核實確認的工程量，并按構成合同價款相應項目的綜合單價計算的款額，經甲方代表簽字后 支付。

　　24．2 乙方按合同約定向甲方遞交已完工程量報表后，甲方在六天內未核實完畢及未支付工程進度款，乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)生通知七天后停止施工，甲方承擔違約責任。

　　24．3 經甲乙雙方同意并簽訂延期付款協(xié)議，甲方可延期付款。

　　24．4 工程款支付達工程總造價的95％時，不再按進度付款，其余工程款待竣工驗收后辦理竣工結算時支付3％，剩余2％價款作為質量保修金驗收半年后付清。

　　六、材料供應

　　第二十五條 材料樣品和樣本

　　本裝飾工程除大型和特殊設備外，其它設備、材料由乙方采購。

　　不論甲乙任何一方供應材料都應事先提供材料樣品或樣本，經雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調和規(guī)格的樣品或樣本。

　　第二十六條 甲方提供設備

　　甲方按照協(xié)議提供的設備型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供設備及其產品合格證明。甲方代表在所提供設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，甲方并按“深建字[1991]234號”文的規(guī)定，另付設備價款_____％的管理費給乙方發(fā)生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規(guī)定通知乙方驗收，非合同約定的設備乙方不負責設備的保管，損壞或丟失由甲方負責。

　　甲方供應的設備與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：

　　26．1 設備的型號、規(guī)格、質量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接受保管，由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購；

　　26．2 到貨地點與約定不符，甲方負責倒運至約定地點；

　　26．3 供應數(shù)量少于清單約定數(shù)量時，甲方將數(shù)量補齊。多于清單數(shù)量時，甲方負責將多余部分運出施工現(xiàn)場；

　　26．4 供應時間早于約定時間，甲方承擔因此發(fā)生的保管費用。

　　因以上原因或遲于約定時間供應而導致的追加合同價款，由甲方承擔。工期相應順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。

　　乙方檢驗通過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質量等級不符的情況，甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款，并相應順延工期。

　　第二十七條 乙方采購材料設備

　　乙方按照設計、規(guī)范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產品合格證明。在材料、設備到貨24小時前通知甲方代表共同驗收。對與設計、規(guī)范和樣品要求不符的產品，甲方代表應禁止使用，乙方按要求重新采購符合要求的產品，承擔由此發(fā)生的一切費用。甲方未能按時到場驗收，以后發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)范、設計和樣品要求，乙方仍應拆除、修復及重新采購，并承擔發(fā)生的費用。由此延誤的工期可相應順延。

　　第二十八條 材料試驗

　　對于必須經過試驗才能使用的材料、設備，不論甲乙雙方任何一方供應，由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委托專業(yè)機構進行測試，費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現(xiàn)場的，應立即由采購方運出現(xiàn)場，因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格，由甲方（或設計單位）承擔全部材料采購費用。

　　七、設計變更

　　第二十九條 甲方變更設計

　　甲方變更設計，應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程，甲方應及時通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

　　由于設計變更造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

　　由于設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失均由甲方承擔，相應順延工期。

　　第三十條 乙方變更設計

　　乙方提出合理建議涉及到變更設計和對原定材料的代換，必須經甲方代表及有關部門批準。合理化建議節(jié)約的金額，甲乙雙方協(xié)商各按_____％和_____％分享。

　　第三十一條 設計變更對工程的影響

　　所有設計變更，雙方均應辦理變更洽商簽證。發(fā)生設計變更后，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：

　　31．1 增減合同中約定的工程數(shù)量；

　　31．2 更改有關工程的性質、質量、規(guī)格；

　　31．3 更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸；

　　31．4 增加工程需要的附加工作量；

　　31．5 改變有關工程施工時間和順序。

　　第三十二條 確定變更合同價款及工期

　　發(fā)生設計變更后，乙方在接到變更 天內，按下列方法提出變更價格，送甲方代表批準后調整合同價款：

　　32．1 合同附件中報價單已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有報價單的價格變更合同價款；

　　33．2 合同附件中報價單只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款；

　　33．3 合同附件中報價單沒有適用和類似的價格，由乙方按修改時的深圳市信息價或市場價變更價格，送甲方代表批準后執(zhí)行。

　　設計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調整竣工日期。

　　甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期可以修改，修改后7天內將修改情況通知乙方。雙方仍有異議時，可按第三十六條約定的方法解決。

　　八、竣工與結算

　　第三十三條 竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。在工程竣工 天內向甲方提交竣工圖_____套。甲方代表收到竣工驗收報告后，在 天內向所屬建設行政主管部門提交驗收申請，由甲方組織、建設行政主管部門主持進行驗收，并在驗收3天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告 天內無正當理由不申請驗收，或驗收3天內不予批準且不能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續(xù)。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按期申請驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。工程保管費的計算，每天按承包工程造價的_____分之_____計算。

　　因特殊原因，部分工程或部位須單項竣工時，雙方訂立單項竣工協(xié)議，明確各方責任。

　　第三十四條 竣工結算

　　竣工報告批準后，乙方應按國家有關規(guī)定在交工驗收后 天內向甲方代表提出結算報告和工程結算書，辦理竣工結算。甲方代表收到工程結算書后應在15天內審核完畢或提出審核意見，在 天內將撥款通知送經辦的銀行支付工程款，并將副本送乙方。乙方收到工程款10天內將竣工工程交付甲方。

　　甲方收到工程結算書后 天內無正當理由不辦理結算，從第______天起按施工企業(yè)向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息，并承擔每日按拖欠總額的_____分之_____的罰金。

　　采取按合同價款約定比率，在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的，甲方應在保修期滿后20天內結清。

　　第三十五條 保修

　　35．1 保修責任范圍：除甲方使用過程人為損失、原設計錯誤隱患、甲方要求的材料代用原因、第三者故意或非故意損壞、自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位、部件、整體或單體、整件或單件的損壞、脫落、變質、丟失、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。

　　35．2 保修內容包括：合同條款（含補充合同條款）所包含的工程項目、設計變更或修改、現(xiàn)場簽證或文字約定、雙方或多方會議紀要約定的全部內容。

　　35．3 保修期限：以單位工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行，保修期限為半年。

　　35．4 保修費用：從工程結算款中截留。即：按合同總價款計算，為合同價款的2％。若發(fā)生的累計保修費超過截留的保修款總額，超過部分仍由乙方支付。

　　35．5 保修期間，乙方應在接到甲方書面通知后7天內派人修理，否則甲方可委托其它單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支付。

　　九、爭議、違約和索賠

　　第三十六條 爭議

　　36．1 履行合同過程中發(fā)生爭議，首先本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經協(xié)商仍不能解決，經雙方同意可向市（或區(qū)）建設主管部門或其授權的造價管理部門或工商局合同管理部門申請調解。如調解不成，當事人可以選擇下列一種方式解決：

　　36．1．1 向深圳仲裁委員會申請仲裁；

　　36．1．2 向人民法院起訴。

　　36．2 發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程：

　　36．2．1 合同確已無法履行；

　　36．2．2 雙方協(xié)議停止施工；

　　36．2．3 調解要求停止施工，且為雙方所接受；

　　36．2．4 仲裁委員會要求停止施工；

　　36．2．5 法院要求停止施工。

　　第三十七條 違約

　　37．1 甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定支付工程預付款或工程進度款或履行自己的其它義務而發(fā)生的使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括因違約導致乙方增加的費用和從支付之日計算的應支付款項的利息等），相應順延工期，支付合同價款 ％的違約金給乙方，賠償因其違約給乙方造成的損失。

　　37．2 乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，支付合同價款 ％的違約金給甲方，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　37．3 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。

　　37．4 因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起7天內做出答復，超過7天不予答復視為同意中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　第三十八條 索賠

　　38．1 甲方未能按合同約定提供條件、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：

　　38．1．1 甲方在圖紙修改、材料變更、未付工程款或其它原因，而引起賠償事件發(fā)生，可依照合同有關條款進行賠償；

　　38．1．2 索賠事件發(fā)生7天內，向甲方代表發(fā)出要求索賠的意向；

　　38．1．3 乙方在發(fā)出索賠意向7天內，向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額；

　　38．1．4 甲方在接到索賠資料后5天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據(jù)，甲方在5天內未作答復，視為該索賠已經認可；

　　38．1．5 雙方協(xié)議實行一攬子索賠，索賠意向不得遲于工程竣工驗收合格后20天提出。

　　38．2 乙方未按合同約定交付裝飾產品或未全面履行合同約定的全部責任、義務而造成甲方經濟損失，甲方可按以下規(guī)定向乙方索賠：

　　38．2．1 因乙方開工不及時、工程款挪作他用或其它原因引起索賠事項發(fā)生，甲方于事件發(fā)生7天內向乙方發(fā)出要求索賠的通知；

　　38．2．2 乙方在接到索賠通知7天內給予書面答復或要求甲方進一步補充索賠理由和證據(jù)，乙方接通知7天內未答復，則視為該項索賠已被乙方認可。

　　38．3 損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失、再加上以經辦的銀行計劃外貸款利率計算的利息。

　　十、其它

　　第三十九條 安全施工

　　乙方應按國家及廣東市深圳市勞動部門和建設主管部門有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任與費用。非甲乙雙方責任造成的財產損失和傷亡事故，財產損失甲方承擔，乙方的傷亡事故由乙方承擔。

　　發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。

　　乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。

　　在不騰空和繼續(xù)使用的建筑物內施工時，乙方應制定周密的安全保護和防火措施，確保建筑物內的財產和人員的安全，并報甲方代表批準。安全保護措施費用，由甲方承擔。

　　在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關費用。

　　第四十條 專利技術、特殊工藝及合理化建議

　　40．1 甲方要求采用專利技術和特殊工藝，必須負責辦理相應的申報、審批手續(xù)，承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作；乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按以上約定辦理。

　　40．2 乙方提出合理化建議涉及對圖紙、施工組織設計的更改及對原材料、設備的費用，須經甲方批準，以修改后的圖紙、材料、設備作價，調整合同價格。

　　40．3 甲方要求采用專利和特殊工藝，發(fā)生的一切費用由甲方承擔，獲得的收益甲方分享_____％；乙方提出使用專利技術和特殊工藝及合理化建議，發(fā)生的一切費用由乙方承擔，獲得的利益按第三十條標準分享。

　　第四十一條 不可抗力

　　41．1 不可抗力原因和因素的認定標準：

　　41．1．1 級以上的地震；

　　41．1．2 級以上的持續(xù) 天的臺風；

　　41．1．3 年以上未發(fā)生過、持續(xù) 天的高溫天氣；

　　41．1．4 自然原因發(fā)生的火災；

　　41．1．5 其它不可抗力原因。

　　41．2 上述不可抗力因素出現(xiàn)，乙方應立即采取措施并向甲方通報受災情況，在上述因素引起的損害終止后三日內向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。若災害呈間歇形式繼續(xù)發(fā)生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情況，直至災害結束。甲方應對災情處理提供必要條件。

【建筑裝飾工程合同】相關文章：

建筑裝飾工程合同10-12

建筑裝飾裝修工程合同11-11

建筑裝飾工程的施工合同04-15

建筑裝飾工程施工合同10-14

建筑裝飾工程合同15篇03-09

建筑裝飾工程設計合同04-14

建筑裝飾施工工程合同范文推薦10-22

建筑裝飾工程合同集合15篇03-13

建筑工程裝飾裝修合同03-14