關于委托合同13篇
在不斷進步的社會中,合同的類型越來越多,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的關于委托合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
關于委托合同 篇1
甲方(組團旅行社): 旅行社業(yè)務經營許可證號:
乙方(地接旅行社): 旅行社業(yè)務經營許可證號:
經平等友好協(xié)商,雙方就乙方地接甲方組織的國內游團隊,達成如下協(xié)議:
第一條 甲、乙雙方為組團地接業(yè)務而往來的電子信息及傳真件屬于本協(xié)議的有效附件,具有同等的法律效力。
第二條 甲方按計劃將組織成行的旅游團委托乙方接待,乙方同意按照甲方所提出的接待標準和行程安排,為旅游團安排旅行游覽活動。
第三條 甲方應在旅游團出發(fā)之日起10天前向乙方預報計劃;乙方接到甲方預報計劃之日起2天內予以確認,并將相關費用以單列的形式提供給甲方,如住宿、餐飲、門票、交通等費用。 甲方旅游團出發(fā)之日3天前,以書面形式向乙方確認下列資料:接待標準、行程安排、旅游者名單、所需房間數(shù)、航班(車次、船次)。甲方增加團隊,應在出發(fā)前提前3天將資料報乙方,由乙方按計劃落實各旅游服務項目。
第四條 在旅游團游程結束后,乙方應于一個月內把團隊結算單原件蓋章后寄給甲方,甲方核對無誤后,在7個工作日內將團款結清。乙方在收到團款后的7個工作日內將發(fā)票寄給甲方,如有逾期,甲方將順延下一團隊的團費支付。團隊團款的結算不超過三個月,如有非甲方原因造成團款結算滯后,甲方不承擔相應責任。
第五條 由于甲方原因造成旅游團行程延誤、更改、取消所產生的經濟損失由甲方承擔。 如乙方未按約定的接待標準和日程安排向旅游團提供服務,乙方應當將低于服務標準的.費用差額退還甲方,并承擔由此造成甲方或旅游者的經濟損失。如因乙方原因變更旅游行程、交通工具、食宿標準等所增加的費用由乙方承擔。
第六條 乙方必須委派持有導游證的導游人員提供服務。
乙方導游不得強迫或誘導旅游者到非旅游合同約定的商店購物或擅自增加購物次數(shù)、延長購物時間。乙方導游不得誘導旅游者涉足黃賭毒場所,不得強迫或誘導旅游者參加非旅游合同約定的自費項目。
第七條 甲、乙雙方必須高度重視旅游者安全。
乙方應保證交通、住宿、餐飲、景區(qū)等服務供應商具有合法資格、資質(由甲方直接采購的服務供應商由甲方自行負責)。甲方旅游團搭乘飛機、輪船、汽車或在飯店、餐廳等各項旅游設施(區(qū))中受到損害,如不屬乙方責任,乙方應積極協(xié)助處理;如屬乙方責任,乙方應當承擔損害賠償責任。
第八條 乙方應當在甲方委托范圍內向旅游者兌現(xiàn)甲方的服務承諾,發(fā)生意外情況、質量問題或旅游者投訴時主動、及時處理,并向甲方報告,因此出現(xiàn)取消行程、機票、酒店等情況的,事后雙方根據(jù)實際情況退賠差額。
第九條 甲、乙雙方因不可抗力原因不能履行協(xié)議的,不承擔違約責任,但應當及時通知對方,如有必要應當及在合理期限內提供相關證明。因不可抗力造成行程變更所增加的費用,由甲、乙雙方共同承擔。
第十條 合同履行過程中如發(fā)生糾紛或一方違約,應積極采取措施補救并防止損失擴大,如措施得當,減輕或避免了守約方的損失,本著友好合作的原則,雙方可協(xié)商減免違約方責任,協(xié)商不成,選擇其中之一(選中項打,不選項打╳):
1、依法向( )人民法院起訴;
2、提交廣州仲裁委員會仲裁。
第十一條 本合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十二條 本合同一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
本合同有效期為( )年,如有效期屆滿雙方未簽訂新合同并繼續(xù)有業(yè)務往來的,本合同延續(xù)有效。
第十三條 特別約定條款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于委托合同 篇2
委托方(甲方):______
受托方(乙方):______
甲方委托乙方實施項目。在合法、平等、自愿的基礎上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,經雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、甲乙雙方的權利和義務:
1。甲方為乙方提供完成項目所必要的條件和資料。
2。未經雙方協(xié)商一致,均不得無故變更合同條款。
3。甲方不得委托乙方從事違法的委托事項。
。1)招標代理的內容:填寫申請表格,編制招標文件(包括編制資格預審文件);審查投標人資格;組織投標人踏勘現(xiàn)場和答疑;組織開標、評標、定標;提供招標前期咨詢等業(yè)務。
4。乙方在甲方指導意見下,負責委托項目的`具體實施。并嚴格按照甲方的要求完成項目其他各方面工作。
5。乙方應按照合同約定方式和標準,交付項目實驗成果。
二、相關酬勞及給予方式:
雙方約定本項目合格完成后,甲方轉讓百分之三十的公司股權給乙方,自項目完成后個月之內完成股權交割登記。
三、違約責任:
如果因一方原因導致項目不能按期完成,則由其承擔相應違約責任,如有約定違約金應按照約定進行賠償。
四、合同糾紛的解決方式:
合同履行中如果發(fā)生爭議,雙方應首先通過友好協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商解決,則由進行仲裁或向法院提起訴訟。如對項目完成質量發(fā)生爭議,應由雙方共同約定的鑒定機構進行鑒定。
五、其它:
1。本合同自簽訂之日起生效,合同履行期間,雙方均不得隨意變更或解除合同。
2。如有未盡事宜,雙方本著誠實信用、公平友好的原則共同協(xié)商,以書面形式做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等法律效力。
本合同壹式份甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,從正式簽訂之日起生效。
委托方:______受托方:______
日期:_____年______月______日日期:_____年______月______日
關于委托合同 篇3
委托方(甲方):
地址:
受托方(乙方):
地址:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就甲方委托乙方編制 項目市場調查和可行性研究報告編制的相關事項,甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、項目概況
項目名稱:項目 項目估算投資: 萬元 二、工作內容
甲方委托乙方對本項目進行市場調查和可行性研究,提出合理性建議,編制并出具可行性研究報告,具體內容及要求詳見附件。
三、合同期限及編制成果的提交
1、乙方為本合同項目提供的服務至本項目編制成果經甲方及有關主管部門審查通過為止。
2、編制成果文件的份數(shù)及提交日期
四、合同價款及支付
經雙方商定,本合同編制費以包干的形式計。ㄒ寻斯べM、交通費、食
宿費、材料費等乙方為開展委托工作所需要的所有費用),甲方向乙方支付本項目的可行性研究報告編制費用為 元整(大寫: 元整),本費用為固定費用,在乙方全面履行本合同義務的前提下,上述費用為甲方應支付給乙方的全部費用,計費說明詳見附件。
1、本合同簽訂生效后元(大寫:元整)。
2、乙方向甲方提交符合本合同約定的可行性研究報告初稿后,日內,甲方向乙方支付款項 元(大寫: 元整)。
3、乙方向甲方提交符合本合同約定的可行性研究報告定稿后,經甲方書面認可且可行性研究報告通過審查之日起 工作日內,甲方向乙方支付元整(大寫: 元整)。
4、乙方應在甲方付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票,否則,甲方有權延期支付該期款項,直至乙方提供發(fā)票為止。
五、甲方的責任和義務
1、甲方應在合同簽訂之日起 個工作日內,提供與本項目相關的數(shù)據(jù)和資料,乙方收到甲方提供的數(shù)據(jù)和資料之日起個日歷天內一次性告知甲方需要補充的材料。
2、甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行編制。 3、配合乙方的現(xiàn)場調研工作。 4、配合乙方完成相關編制工作。
5、在乙方提交編制成果后,應盡快呈報相關部門審查。
6、因甲方對項目提出重大變更致使可行性研究報告必須進行重新編制的,雙方應另行協(xié)商確定費用和出具報告書的時間。
7、甲方對乙方可行性研究報告編制服務的進度享有知情權與監(jiān)督權。 8、甲方不提供乙方派駐施工現(xiàn)場的工作人員所需的工作及生活條件、通訊及交通工具及必要的勞動保護裝備等,費用由乙方自理。
六、乙方的責任和義務
1、依據(jù)有關政策和實際情況,對項目進行綜合研究、提出建議,按合同約定的內容、時間及份數(shù)向發(fā)包人交付編制成果,并對提交的編制成果的'質量負責。
2、出具的編制成果,應體現(xiàn)甲方要求,必須達到國家標準、行業(yè)標準及國家有關技術規(guī)范深度要求;乙方完成編制初稿后應按甲方提出的審查意見和修改意見無償進行修改,直至獲得甲方及有關主管部門審批通過。
3、對編制成果出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責無償修改或補充。
4、交付編制成果后,按規(guī)定參加審查,并根據(jù)審查結論做必要的解釋說明和調整補充,調整補充已包含在合同工作內容中,不再計付費用。
5、乙方的編制成果不得侵犯他人的知識產權,否則所引起的一切糾紛由乙方負責解決及承擔責任,乙方為本項目所完成的編制成果的所有權、知識產權歸甲方。
6、未經甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的工作全部或部分轉委托給任何第三方。
七、保密條款
1、乙方對于甲方提供的一切信息及資料負有嚴格的保密義務,不得以任何名義以此進行牟利活動,不得發(fā)表,也不得向任何第三方透露,否則應賠償由此給甲方造成的損失。
2、任何一方及其工作人員,對在就本項目進行洽談接觸及其后的工作開展過程中,所知悉的對方未公開的信息與資料(包括但不限于書面、光盤、電子數(shù)據(jù)
等任何形式),均應保密,否則,應賠償對方因此遭受的經濟損失。
八、違約責任
1、因甲方原因,未按合同約定時間提供本項目相關的數(shù)據(jù)和資料(工作用基礎資料),交付編制成果時間相應順延。
2、因甲方原因,未按合同約定時間支付相應階段款項,每逾期一天,按應付款的 1 ‰支付違約金。
3、因乙方原因,乙方逾期提交可行性研究報告的,每逾期一天,應向甲方支付合同總價款 1 ‰的違約金;遲延達到 7 日,甲方有權單方解除本合同,乙方應返還甲方已支付的所有款項。
4、乙方提交的可行性研究報告不符合同約定標準,乙方應無償修改至甲方確認為止,經兩次修改仍不符合約定標準的,甲方有權解除合同,且乙方應返還甲方已支付的所有款項。
5、由于乙方錯誤造成質量事故損失的,乙方除負責采取補救措施外,應免收直接受損失部分的編制費。損失嚴重的,應根據(jù)損失的程度和乙方責任大小向甲方支付賠償金。
九、爭議解決
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成可依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
1、本協(xié)議書一式肆份,經雙方簽字并加蓋公章后生效,其中甲方及乙方各執(zhí)貳份為憑。
2、未盡事宜,經雙方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等
效力。
十一、附件
1、編制計費說明
2、乙方資質文件
3、甲方編制任務要求
4、乙方編制工作方案
。ㄒ韵聼o正文)
甲方(蓋章):
法定代表人(或代理人):
開戶銀行:
銀行帳號:
開戶名稱:
電 話:
日 期:
乙方(蓋章):
法定代表人(或代理人):
開戶銀行:
銀行帳號:
開戶名稱:
電 話:
日 期:
關于委托合同 篇4
客戶(甲方):_________
受托人(乙方):___________
為了做好從_______________________________________________________________________的招商工作為明確雙方的權利和義務,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),經雙方充分協(xié)商,訂立本委托代理合同。
第一條委托事務
乙方以甲方的名義推薦______個商業(yè)項目,并獨立開展招商活動。
第二條委托期限
從_______________________________________________________________________________________
第三條分包(第______項)
(1)乙方不得委托第三人處理委托事務。
(2)乙方委托第三方處理委托事務,必須事先征得甲方同意。第三方處理委托事務時受本合同約束。第三方不得再委托。
第四條費用和支付
(1)在引進具體項目的談判過程中,甲方應承擔______的檢驗費用。具體:_________。上述金額的支付方式及時間:_________。
(2)乙方辦理委托事務時,一切其他費用和損失由乙方自行承擔。
第5條報告情況
乙方應每(周/月/季度/半年/年)向甲方書面匯報招商情況。
第六條委托交易結果的交付時間和方式
(1)乙方在辦理委托事務的過程中,如遇到有投資意向的商戶,必須在___________________________________________________________內向甲方報告
(2)乙方應根據(jù)甲方的通知和要求,在_________________________________________________________________________________________________________________內,將與委托事務有關的所有資料及相關事宜移交給甲方
第七條報酬和支付
乙方的報酬方式以實收資金為基礎,具體為:_______。上述金額的支付方式及時間:_________。
第八條雙方的權利和義務
一、甲方的義務:
(1)甲方應向乙方提供所有投資信息和政策,以及乙方要求的相關信息,并承諾政策的正確性。如遇政策調整,甲方應及時通知乙方。
(2)甲方應為乙方提供必要的工作設施和設備。具體:_____________。
二.乙方的義務:
(1)乙方在招商活動中必須嚴格執(zhí)行中國的相關招商政策。
(2)乙方不得以甲方名義作為代理人從事與招商無關的經濟和社會活動..
(3)乙方在招商活動中應保守甲方的投資秘密,不得向任何第三方泄露。
(4)乙方引進的項目必須符合_______的發(fā)展規(guī)劃。
(5)除甲方外,乙方不得從事與甲方代表第三方委托的業(yè)務相同或類似的業(yè)務。
第九條解除本合同的條件
(1)甲方應提前一個月通知乙方終止本合同,并賠償乙方相關費用。
(2)在合同有效期內,未經甲方同意,乙方不得提前解除合同..經甲方同意提前解除本合同的.,甲方應賠償相關損失。
第十條違約責任
(1)因乙方交付的委托事務結果不真實或與交付結果有關的一切原因給甲方造成損失的,乙方應賠償甲方所有直接和間接損失。
(2)一方違反本合同的規(guī)定和合同法的有關規(guī)定,應賠償另一方因此遭受的一切直接和間接損失。
第十一條合同爭議的解決
如因履行本合同發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決或向合同簽訂地法院提起訴訟。
第十二條其他
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同共三頁,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
代表:________________________________________________
關于委托合同 篇5
委托方:_______________(以下簡稱委托方)
受托人:_______________(以下簡稱籌建單位)
經協(xié)商,業(yè)主與編制單位就委托方委托編制工程招標達成如下協(xié)議:
一。受業(yè)主委托編制投標書的工程概況如下:
項目名稱:_______________
工程現(xiàn)場:_______________
工程內容:_______________
委托方委托的編制單位業(yè)主的內容是:編制工程招標的費用部分
二。雙方同意并由業(yè)主提供的相關工程資料及提供時間:施工圖、招標文件、答疑紀要等相關資料。
三、業(yè)主要求:在規(guī)定時間內完成合同,保證高質量和保密性。
四。雙方約定的支付方式、支付時間和收費標準;委托方應在完工后十五天內一次性支付準備費用。編制費按照物價部門核定的'標準執(zhí)行,以人民幣計算
五。本合同執(zhí)行過程中如有爭議,雙方應及時協(xié)商解決。如未達成一致意見,可提交招投標管理部門協(xié)調。協(xié)商不成的,由建設行政主管部門仲裁解決。本合同一式兩份,委托方一份,編制單位一份。雙方簽字蓋章。
委托方(蓋章):_______________編制單位(蓋章):_______________
代表:_______________代表:_______________
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
_______________年_______________月_______________日
_______________年_______________月_______________日
關于委托合同 篇6
甲方(廣告客戶或代理單位):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
乙方(廣告發(fā)布單位名稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
甲乙雙方根據(jù)國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于____年____月____日至____年____月____日期間發(fā)布____ 廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為________________________________。
三、單位廣告規(guī)格為________________________________。
四、廣告采用樣稿(樣帶),未經甲方同意,乙方不得改動廣告樣稿(樣帶)。
五、乙方有權審查廣告內容和表現(xiàn)形式,對不符合法律、法規(guī)的廣告內容和表現(xiàn)形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有權拒絕發(fā)布。
六、廣告樣稿(樣帶)為合同附件,與本合同一并保存。
七、廣告單價____ 元,加急費____ 元,其他費用____ 元,扣除優(yōu)惠____ 元,扣除代理費________元,播出(刊登)次數(shù)____ ,總計________元。
八、甲方應在____ 年____月____日前將廣告發(fā)布費付給乙方,付款方式____。
九、違約責任________________。
十、合同糾紛解決方式:(1)由____ 仲裁委員會仲裁;(2)向____ 人民法院起訴。
十一、其他:
十二、廣告的編排方式和發(fā)布時間表:
十三、本合同一式兩份,經雙方代表人簽字后生效。
甲方:____________________
代表人:________
乙方:____________________
代表人:________
____年____月____日
合同編號:_________
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,就乙方為甲方提供網絡廣告服務事宜達成合同如下:
一、合同內容
1.甲方為拓展商務、擴大影響,委托乙方進行網絡廣告宣傳。
2.甲方選擇_________廣告形式,發(fā)布位置:_________,發(fā)布時間:_________,投放期限:_________,廣告內容:_________,廣告超文本鏈接地址:_________,備注_________。
3.乙方為甲方提供網絡廣告服務,具體服務內容見附件。
4.在確定發(fā)布網絡廣告工作前,甲方必須將所需資料交給乙方,如因甲方提供資料不全或不及時,造成工作延誤,乙方不承擔任何責任。
5.如果由于乙方的原因造成工作的延誤,由乙方承擔責任。
二、甲方的義務
1.在本合同有效期間,甲方負責向乙方提供鏈接及發(fā)布需要的圖文信息文件;
2.甲方保證其所提供的鏈接圖文信息文件符合我國廣告法律法規(guī)的有關規(guī)定并且該文件本身并無瑕疵。
三、乙方的義務
1.乙方保證乙方是指定網站的合法所有者和經營者;
2.乙方保證指定網站在本合同的有效期內能夠正常運行;乙方保證將甲方提供的圖文信息文件置于指定網頁的指定位置;乙方保證不包括且不通過乙方網站提供任何被認為或可能認為屬于下述內容的材料:
a.中國的法律認為是色情,淫穢或誣蔑的內容;
b.侵犯任何第三方公眾形象或隱私的內容;
四、合同金額
經甲、乙雙方友好協(xié)商,本合同全部金額為_________元人民幣整。合同生效之日起3日內,甲方向乙方支付全款合同金額,即_________元人民幣整;
五、服務期限
自_________年_________月_________日至自_________年_________月_________日。
六、爭議解決
雙方因合同的解釋或履行產生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方均有權向有管轄權的人民法院起訴。
七、知識產權的保護
1.雙方使用的所有硬件、軟件、程序、密碼、商品名、技術、許可證、專利、商標、技術知識等皆歸各方所有,另一方對于此無任何權利或利益;
2.雙方在本合同有效期間獲知的對方的商業(yè)秘密,技術秘密等需雙方保密的`事項,在合同期間及合同終止后兩年內不得向第三方披露或公開;
3.以上第2款并不因本合同的解除、終止、撤銷而失效。
八、合同終止
雙方按照合同規(guī)定的條款履行合同后,即乙方在合同規(guī)定的時間內,按照雙方協(xié)商的廣告內容完成甲方的網絡廣告發(fā)布。
任何一方終止合同,需提前10個工作日書面通知對方,并說明正當終止理由,由雙方簽字代表協(xié)商終止合同。
因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能,不必要或者無意義的,任一方均可以解除本合同。雙方均不承擔責任,待條件恢復后,由雙方協(xié)商確定合同變更內容。
九、附則
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同附件是本合同不可分割的組成部分,附附件一份。
本合同一式_________份,雙方各持_________份,具有同等的法律效力,雙方授權代表簽字,蓋章后生效。
甲方(蓋章):_________甲方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
聯(lián)系地址:_________聯(lián)系地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
聯(lián)系電話:_________聯(lián)系電話:_________
傳真:_________傳真:_________
電子郵件:_________電子郵件:_________
廣告主或廣告代理商名稱(甲方):_________
廣告發(fā)布單位名稱(乙方):_________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》及相關法律,法規(guī)簽訂本合同,并共同遵守。
1.甲乙委托乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期間發(fā)布第_________期共_________期廣告,出版日期每月_________日。
2.廣告發(fā)布媒介為《_________》雜志。
3.甲方的廣告內容和表現(xiàn)形式必須通過乙方的審查,對不符合法律,法規(guī)的廣告內容和表現(xiàn)形式,乙方應要求甲方做出修改,甲方做出修改前,乙方有權拒絕發(fā)布,造成的一切后果由甲方承擔。
4.廣告樣稿作為合同附件,與本合同一并保存。
5.廣告單價_________元,設計費_________元,加急費_________元,其它費用_________元,扣除優(yōu)惠_________元,扣除代理費_________元,刊出次數(shù)_________,總計_________元。
6.甲方應在_________年_________月_________日前將廣告發(fā)布費付給乙方,付款方式_________。
7.廣告客戶應提供的證明文件:
(1)營業(yè)執(zhí)照以及其他生產,經營資格的證明文件;
。2)對廣告中注明認證,專利,獲獎,鑒定,注冊商標等需提供相應證明文件,對注冊統(tǒng)計數(shù)據(jù),調查結果等應表明出處并提供相應證明;
。3)確認廣告內容真實性及相關的其他證明文件。
8.甲方提供廣告資料
。1)廣告內容和表達方式必須符合國家有關廣告法規(guī)的規(guī)定和國家有關出版物的標準規(guī)定。
。2)提交軟片的客戶,務請在出片前將設計稿件傳真或寄至乙方,經審核通過后再出片。定稿后,請打印一份彩樣,并同該廣告光盤及軟件一起于截稿日前寄送乙方。
。3)需要乙方代為制作廣告的廣告客戶,請將廣告稿于截稿日前寄(送)至乙方。
。4)除已注冊商標外一律使用簡化字。
·廣告制作合同 ·小區(qū)廣告合同 ·電梯廣告租賃合同 ·廣告刊登合同
。5)廣告截稿日為預刊期前_________天。
9.交付廣告費用
。1)廣告收費見本合同附件(版面價格)。
。2)本刊實行廣告費預付制度,廣告費須在廣告截稿日之前寄(匯)至乙方指定帳號。
。3)廣告代理費按國家工商行政管理部門有關規(guī)定辦理。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
負責人(簽字):_________負責人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于委托合同 篇7
甲方:___________________(物業(yè)管理公司、受托方)
乙方:___________________(房屋出售單位、委托方)
甲、乙雙方根據(jù)_________頒發(fā)的_________的要求,議定以下條款共同信守。
一、房屋管理
。ㄒ唬┮曳礁鶕(jù)市____________文件規(guī)定將_________新村住房共計_________套_________平方米(建筑面積)出售給___________(說見清冊),現(xiàn)委托由甲方管理并按本合同第三條款規(guī)定向甲方支付委托管理費。
(二)上述房屋由甲方實行統(tǒng)一的專業(yè)化管理。
二、房屋修繕
(一)甲方負責乙方委托房屋共用部位及設施的維修及日常養(yǎng)護,保證房屋共用部位設施的完好和正常使用。
。ǘ┩泄芊课菔覂茸杂貌课坏恼A阈奕粑屑追截撠煟M用由購房人自理。
三、托管費用
。ㄒ唬└鶕(jù)市政府文件關于“建立房屋共用部位設施維護基金”的規(guī)定,乙方向甲方支付優(yōu)惠出售房或補貼出售房房價款______%共計人民幣(大寫)_________元、_________元,作為房屋委托管理費。乙方在本合同簽字后15天內,將上述款項金額撥入甲方“房屋共用部位設施維護基金”帳戶,帳號_________,甲方保證?顚S茫⒔邮芤曳綄彶。
。ǘ┘追截撠熞曳椒课莨灿貌课辉O施的日常維修,所需費用從上述房屋共用部位設施維護基金的增值部分中開支。遇有中、大、修以上項目,若上述基金增值部分不足時,不足部分由乙方按實分攤。
。ㄈ┘追綄ν泄芊课莨灿貌课辉O施提供及時的`維修、養(yǎng)護。若因甲方維修不及時等原因造成不良后果的,由甲方承擔責任。
四、其它
。ㄒ唬榱吮阌谕泄芊课莸墓芾砗途S修,乙方將有關房屋檔案、圖紙及其它技術資料移交給甲方存檔備查(合同終止,一并返回)。
(二)遇有人力不可抗拒的自然災害造成房屋損壞、倒塌等、非甲方責任。
(三)本合同在簽訂后到“房屋共用部位設施維護基金”到位之日起生效。
。ㄋ模┍竞贤行赺________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
(五)本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,一份報市物業(yè)主管部門備案。
。┍竞贤m用優(yōu)惠和補貼出售兩類房屋。
。ㄆ撸┢渌s定:________________________________________________。
甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________
法人代表(簽字):_________法人代表(簽字):_________
_________年______月______日_________年______月______日
關于委托合同 篇8
委托人(甲方):
受托人(乙方):
甲方與勞動爭議糾紛本訴及反訴案,委托乙方代為處理仲裁事項,雙方達成協(xié)議如下:
一、甲方同意乙方指派黃彬律師為甲方與李珍勞動爭議糾紛二案一審階段的代理人。
二、乙方律師代理事項:調查、收集和整理證據(jù),起草法律文件,進行庭前準備,出庭參加訴訟活動等,甲方應根據(jù)乙方代理事項需要向代理律師出具《授權》。
三、代理律師進行的一切代理活動,必須嚴格按照甲方授權,并在法律規(guī)定的范圍內最大限度地保護甲方利益。同時,根據(jù)法律的規(guī)定和律師執(zhí)業(yè)道德的標準,選擇完成或者實現(xiàn)委托目的。
四、甲方應當向代理律師如實陳述一切事實,及時提供確屬真實的有關證據(jù)。如甲方不能按照人民法院指定的舉證期限提供真實有效證據(jù)而導致訴訟不利或敗訴的,甲方自行承擔舉證不能的后果。如甲方虛假陳述事實或提供假證,甲方自行承擔其法律責任,且乙方有權決定解除。如因此解除代理合同,乙方已收取的代理費不予退還;甲方尚未給付的,乙方有權收取。
五、本合同生效后,雙方不應因合同規(guī)定以外的事由終止代理。甲方終止代理而與合同規(guī)定不符的,應全額支付合同約定的代理費,乙方終止代理而與合同規(guī)定不符的,乙方應退還收取的全部代理費,甲方尚未給付的,乙方不得索要。如委托案件調解或撤訴,甲方不得要求乙方退還所收取的`代理費。
六、根據(jù)律師收費管理辦法,經雙方協(xié)商同意,甲方應向乙方支付代理費陸仟元(¥6000.00),并在合同生效后叁天內支付現(xiàn)金或轉賬至乙方賬號。甲方無故延期履行付款義務的,乙方有權要求甲方按逾期金額每天萬分之五支付利息。甲方未按期支付律師費的,乙方有權暫停代理工作;至開庭前甲方仍未支付的,乙方有權終止代理,并有權收取已完成部分代理工作的律師費。
七、甲方向乙方支付的任何代理費須直接匯入乙方賬戶,或直接交于乙方財務。只有當代理律師持有乙方特別授權時,甲方方可請代理律師轉交。代理律師不得向甲方索取其他任何個人報酬。
八、本合同經雙方蓋章后生效,有效期至委托案件一審訴訟終結(包括法院判決、當事人達成調解協(xié)議、法院裁定本次訴訟程序終結)。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
關于委托合同 篇9
甲方:防城港市港口區(qū)城市建設投資有限責任公司
乙方:廣西創(chuàng)新建筑工程質量檢測咨詢有限公司
甲方委托乙方對其建設防城港市北港永久安置住宅區(qū)進行外窗三性及玻璃節(jié)能檢測,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,特簽訂本協(xié)議如下,甲乙雙方必須嚴格執(zhí)行。
一、 檢測依據(jù) 1、《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》(GB 50411-20xx); 2、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB 50300-20xx); 3、“關于轉發(fā)建設部發(fā)布國家標準《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》公告的通知”(桂建管[20xx]20號); 4、“關于加強建筑施工階段執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準管理的通知” (桂建管[20xx]26號); 5、“關于進一步加強民用建筑節(jié)能工程質量監(jiān)管的`通知” (桂建科[20xx]36號);
6、設計要求。
二、 檢測內容、數(shù)量及相關費用、支付方式
1、 檢測費用按桂建質檢協(xié)字[20xx]第003號文規(guī)定的收費標準下浮5%后執(zhí)行。
2、 檢測費金額為:
3、 檢測費用的支付:本合同簽訂后一周內甲方先支付檢測費的60%,余款提交檢測報告
后一周內支付。
三、 甲方責任
1、 負責提供檢測所需的試樣、設計圖紙及計算書等技術資料。
2、 按本合同規(guī)定的時間和方式向乙方支付檢測費用及按約定領取檢測報告。
四、 乙方責任
1、 按國家現(xiàn)行有關規(guī)范、規(guī)程、標準進行檢測,按時提供真實、客觀的檢測報告。
2、 在甲方送樣且滿足相應項目的檢測條件后
3、 乙方對檢測報告本身的真實性、合法性負責,如因乙方檢測報告的結論錯誤給甲方造成損
失的,由乙方承擔相應的賠償責任。
五、 本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等效力。
六、 本合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
法人代表/或委托代理人:
聯(lián)系電話:
法人代表/或委托代理人: 月 日 201 年 聯(lián)系電話:開戶行: 帳號 :
20xx年XX月XX日
關于委托合同 篇10
甲、乙雙方于 年 月 日簽訂委托代理合同,甲方委托乙方指派律師xxx處理事宜,F(xiàn)甲方提出解除委托代理合同,雙方通過協(xié)商達成以下協(xié)議:
1、雙方一致同意解除。
2、 本協(xié)議簽訂生效時,乙方退還甲方繳納的律師費。(注:乙方實際收取律師費計人民幣 )。同時,本協(xié)議也作為收據(jù)使用,甲方不另外出具收據(jù)。
3、 乙方辦理案件所需的調查復印查檔差旅及其他開支計人民幣由甲方承擔。(注:甲方已經交納)
4、 本協(xié)議簽訂生效時,乙方即終止代理關系,甲方委托的一切代理事務自行負責,與乙方無關;乙方不得再繼續(xù)代理甲方事務,如乙方違反本協(xié)議約定的義務給甲方造成損失的,甲方將依法追究乙方法律責任。
5、本協(xié)議生效時,乙方應將甲方簽字或蓋章的授權委托書的 份除外)返還乙方(注:乙方已經返還)。
6、乙方仍對甲方所委托事務有保密義務,該義務不因甲乙雙方代理關系終止而終止。
7、 雙方的其他事宜自行負責,如有損失各自承擔,并不爭議。
8、 本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方: 律師事務所
年 月 日
拓展閱讀
除委托合同的注意事項
1、解除合同應該明示通知對方
當事人合同解除權的行使,應以明示的方法通知他方,該通知自到達對方當事人時生效。合同當事人的一方有數(shù)人的,該項意思表示應由其全體或向其全體作出。同時,解除合同的通知一旦生效后不可撤銷。
2、委托合同解除的效力
在委托人或受托人一方為數(shù)人的情況下,數(shù)人中的`部分人解除合同,其解除的效力是否及于其他人?這應區(qū)分不同情況判斷:若委托事務依其性質是不可分割的,那么部分人的解除對其他人也應有效。在委托事務可分割執(zhí)行的場合,各當事人解除合同的行為獨立地發(fā)生效力,其他當事人之間的委托關系繼續(xù)存在,不受影響。
3、委托合同的任意解除權
委托合同的任意解除權是否可由雙方當事人通過特別約定加以限制或者排除?雖無明文規(guī)定,通常從尊重當事人意思自治的角度
出發(fā),對此應做肯定的回答。不 過當事人依據(jù)《合同法》第95條到第102條的規(guī)定解除合同的權利仍然存在。此外,若在委托事務的處理過程中發(fā)生當初未曾料到的情事變更,使得對任意解除 權的限制或排除條款顯失公平的,這樣的約定是可撤銷的。在委托事務已經處理完畢的情況下,任何一方不得再行使解除權。
4、委托合同解除不當?shù)馁r償責任
當事人一方在不利于另一方當事人的情形下終止委托合同時,應對因此而給雙方當事人造成的損失承擔賠償責任。因解除委托合同給對方造成損失的,除不可歸 責于該當事人的事由以外,應當賠償損失!安豢蓺w責于該當事人的事由”,是指不可歸責于解除合同一方當事人的事由。即只要解除合同一方對合同的解除沒有過 錯,那么他就不對對方當事人的損失負責,而無論合同的解除是否應歸咎于對方當事人或第三人或外在的不可抗力。
關于委托合同 篇11
委托方(甲方):______
承接方(乙方):______
工程項目:______
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢,裝修合同。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1。工程地址:___________________________________
2。居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3。施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4。委托方式:____________________________________________
5。工程開工日期:______年______月______日
6。工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1 、材料款__________元;2 、人工費__________元;
3 、設計費__________元;4 、施工清運費__________元;
5 、搬卸費__________元;6 、管理費__________元;
7 、其他費用(注明內容)______________元,合同范本《裝修合同》。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,甲方即應付100 %工程材料款和施工工費的'50 %;當工期進度過半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的40 %。剩余10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1 %支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
關于委托合同 篇12
原告楊林,男,1966年5月20日出生,漢族,湘潭市人,住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉,女,1972年3月26日出生,漢族,長沙市人,住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司,住所地:廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉,該公司總經理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案,于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后,依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭,于__年9月15日公開開庭進行了審理,書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚,無正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結。
原告楊林訴稱: 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據(jù)約定,原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》確認了與原告的加盟合作關系,并對原告開具了《授權書》,授權原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作,包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后,卻突然接到步步高華隆店通知:被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權,并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告,被告承認了上述行為,卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求,向法庭提交以下證據(jù):
1、 被告單位注冊登記資料,證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》,證實原、被告之間的加盟合作關系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》,證實原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單,證實原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據(jù)》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系;
6、被告開具的《授權書》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系,確定了加盟經營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》,證實原告依證據(jù)2、6已經完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權書》,證實被告無故終止和原告的加盟合作關系,又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱:《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證,因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過,因此本院對上述證據(jù)1-8的真實性、合法性、關聯(lián)性予以確認。
根據(jù)以上認定的證據(jù),以及原告的陳述和被告的.書面答辯意見,本院認定以下事實:
年 月 日,原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份,原告依《確認單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》,隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商,終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實,了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下,單方取消了對原告的授權,終止了和原告的加盟合作關系,重新對另一加盟商出具了《授權書》,原告對此向被告提出異議,但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴,提出如訴稱之請求。
本院認為, 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱,但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數(shù)量,具備合同成立的基本要件,同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款,原告只能表示全部同意或者不同意,《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式,要約到達受要約人時生效,承諾到達要約人時生效,承諾生效時合同成立,該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元,被告認可了雙方的加盟關系,且原告為履行合同完成了基本準備工作,應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,與本案實際情況不符,被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同,但被告未提供證據(jù)證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定,對解除合同有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此,被告辯稱其依據(jù)《確認單》中的約定,有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查,《確認單》中對此約定的內容為:“在簽訂此合作確認單后一個月,被告若無法與原告確認最終合作事宜,則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款,該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖,該條款為無效條款,對原告沒有約束力,故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約,原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據(jù)此,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效,被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元,由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
關于委托合同 篇13
甲方: (代表簽字)
乙方: (代表簽字)
甲方委托乙方開發(fā)制作網站,為明確雙方責任,根據(jù)國家法律法規(guī)經雙方協(xié)商,簽訂此合同。
本合同書內容除包括合同正文外,還包括:
附件一:《網站建設步驟》
附件二:《網站建設需求說明書》
附件三:《網站設計報告》
附件四:《網站建設客戶確認單》
附件是本合同的重要組成部分。
一、 甲方的權利和義務
1. 甲方委托乙方進行網站開發(fā)設計。
2. 甲方根據(jù)自身的需要,應提出對網站的總體設計風格及功能要求。
3. 甲方有對網站整體設計方案(其內容包括:頁面設計的構圖、色調、排版、網站結構、欄目設置、動態(tài)效果等)提出修改要求的權利,并有義務對修改后的最終設計方案予以確認。
4. 在整體設計方案確定后,有提出局部修改完善意見的權利,但每次提出的修改意見應盡可能不違背已經確立的整體設計方案。
5. 乙方按照甲方的要求,完成網站設計制作全部工作后,甲方應在雙方約定的時間和地點,并在規(guī)定的時限內進行驗收(3個工作日內)。
6. 甲方應對其網站所登載內容的真實性、準確性、合法性負全面責任,并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法權利,一切由此所引起的糾紛、爭議及所涉及的法律責任均由甲方承擔;甲方有義務保證乙方不會因此而受到任何損害。
二、 乙方的權利和義務
1. 乙方為甲方提供網站開發(fā)設計的服務。
2. 乙方在履行本合同時經甲方授權,在此項網站設計開發(fā)范圍內可以使用甲方的名稱、商標、域名、標識等,但不得損害甲方的利益。否則,由此產生的一切法律責任由乙方承擔。
3. 乙方根據(jù)甲方提出的總體設計風格及功能要求,為甲方提供設計方案。
4. 在最終設計方案確認后,乙方應嚴格按照設計方案進行網站開發(fā)及制作。
5. 乙方在完成網站設計開發(fā)后的3個工作日內,嚴格按照甲方的要求,將全部網頁上傳至甲方指定空間,或安裝在指定服務器并調試運行成功,經甲方確認后,按照本合同第五項要求,予以支付款項。
6. 乙方在取得甲方另行書面同意后,經甲方許可有權在甲方的主頁中注明該主頁由乙方制作或技術支持等字樣或標識。否則不得在網頁中進行標示。
三、網頁制作
1. 甲方應對網站總體風格設計、欄目設置及功能要求等提出書面需求材料,如甲方無法提供書面材料,乙方設計人員可以到甲方進行調研(合同簽訂后3個工作日內),在充分了解甲方的設計需求后,提交書面的設計方案。乙方在收到需求材料或到甲方進行調研后,完成網站初稿設計方案并交甲方簽字認可,針對甲方提出的修改意見,乙方在2個工作日內完成修改,并和甲方磨合以確定最終方案。
2. 甲方應對修改后的最終設計方案和前臺風格予以簽字確認。
3. 乙方應嚴格按照甲方簽字確認后的網站設計方案進行網站設計開發(fā)。
4. 甲方簽字確認后,在不違背已經確立的整體設計方案的情況下,可以提出修改意見,乙方應無條件滿足甲方的`修改要求。
5. 甲方確認最終設計方案和首頁樣稿后,乙方在____個工作日內完成所有子頁面制作。
6. 在網站制作過程中,對甲方陸續(xù)提出的修改要求,在不違反總體設計方案的情況下,乙方應積極配合予以實現(xiàn),并交甲方驗收通過。對有可能影響雙方約定的完成時間的要求,乙方有權提出延期請求,由雙方協(xié)商確定具體時間。
7. 對于在乙方設計過程中,甲方后續(xù)提出的功能升級或者其他造成工作量大幅度增加的情形,乙方有權提出增加合同金額,由雙方協(xié)商確定。對于協(xié)商未果等情形,則乙方有權堅持原有方案,并完成合同。
四、驗收確認:
1. 甲方須在乙方交付網站制作成品后5個工作日內進行驗收。
2. 驗收合格后,甲方應以書面方式簽收《網站建設客戶確認單》。
3. 在驗收中發(fā)現(xiàn)問題,甲方應及時提出,有乙方負責解決,如乙方未按要求解決,甲方有權拒簽《網站建設客戶確認單》。若超過驗收期,甲方既不簽收、又不提出書面異議,應視為甲方默認。
4. 甲方可通過任何與因特網進行網絡連接的計算機瀏覽合同規(guī)定的網頁,以進行驗收。
5. 驗收時,以甲方提供的材料為標準核對,包括頁面無文字或圖片錯誤,以及實際制作頁數(shù)及功能和其它效果的確認。
6.驗收合格后,網頁設計與制作階段工作結束,系統(tǒng)進入售后服務期,免費服務期限自驗收合格日起,時間為1年。
五、費用及付款
本項目的網站項目開發(fā)制作費用為____元,人民幣大寫:____。
乙方提供設計方案,雙方簽訂合同后的3個工作日內,甲方支付乙方總款額的50%,計____元,人民幣大寫:____;網站驗收合格后的3個工作日內,甲方支付乙方總款額的50%,計____元, 人民幣大寫:____。
六、服務與支持
雙方就本協(xié)議未盡事宜另行協(xié)商所產生之合約,為本協(xié)議不可分割之組成部分,因履行本協(xié)議而發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,由深圳市仲裁委員會裁決。
1. 乙方免費為甲方提供網站系統(tǒng)使用培訓和解說。
2. 乙方為甲方免費提供一年技術支持(QQ、電話及Email等)。
3. 乙方負責對甲方網站管理系統(tǒng)在一年內可以免費進行簡單維護和修復BUG,但如果涉及功能升級和模塊增加,則根據(jù)雙方約定增收相應費用。
4. 其他服務甲乙兩方協(xié)商解決,最后由甲方填寫《網站建設客戶確認單》,進行確認。
七、 違約責任
1、 甲方違約或拒不付款時,乙方除有權不開通或關閉已開通的網站。另由此造成的損失,由甲方負責。
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業(yè)務,雙方經友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規(guī)的有關規(guī)定,現(xiàn)甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
2、 乙方因不可抗拒原因造成不能為甲方提供以上某項服務,乙方向甲方返還該項費用。
3、 任何一方違反本合同中任一條款,違約方必須向另一方支付違約金。(違約金為本合同總金額的33%)。
八、不可抗力
在合同有效期內,因不可抗力而造成一方不能履行合同規(guī)定的責任和義務,不視為違約。不可抗力系指:戰(zhàn)爭、火災、水災、地震、臺風及其他不可預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事故。
九、爭議解決
本合同在其履行過程中如有未盡事宜,雙方應本著友好精神協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方均可訴請法院裁決。
十、其他
1. 本合同書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
3. 本合同未盡事宜,雙方可進一步協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議或附件,補充協(xié)議或附件與本合同具有同等法律效力。
4. 《網站建設步驟》、《網站建設需求說明書》、《網站設計報告》、《網站建設客戶確認單》作為本合同附件,是本合同不可分割的一部分。
甲 方:
簽字蓋章:
年 月
乙 方:
簽字蓋章:
年 月 日 日
【委托合同】相關文章:
檢測委托合同04-03
法律委托合同03-02
拆遷委托合同04-19
期貨委托合同04-09
委托合同模版12-23
公司委托合同01-29
關于委托合同02-04
簡單委托合同10-12
律師委托合同02-24
進口委托合同03-08