- 裝飾公司合同書 推薦度：
- 相關(guān)推薦
裝飾合同書
隨著人們對法律的了解日益加深，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的裝飾合同書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同書 篇1
甲方：
乙方：
本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計、施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合裝修工程具體情況，雙方達(dá)成協(xié)議：
一、 工程概況
1. 工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. 工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. 工程價款（大寫金額）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，詳見本合同附件《報價表》。增加項目及費用經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計費。
4. 工期：雙方商定本工程工期為＿＿＿＿天，按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務(wù)。即自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（施工期以材料進(jìn)場第二天算起）。
二、 甲方工作
1. 開工前負(fù)責(zé)辦理好建設(shè)許可證，協(xié)助乙方辦理施工許可證及夜間許可證。及負(fù)責(zé)辦理因施工占用和共用空間報建手續(xù)。
2. 負(fù)責(zé)向乙方免費提供完工的建筑主體、并提供施工所需的水、電。
3. 開工前一天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所在地滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。若甲方不采取必要的保護(hù)措施，因而造成家具、陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。
4. 對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
5. 按時、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、 乙方工作
1. 指派＿＿＿＿＿＿＿＿為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。
3. 嚴(yán)格按照圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項選題檢查和施工記錄。
4. 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
5. 乙方有權(quán)拒絕不專業(yè)的違反規(guī)范的要求及非法要求。
四、 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
1. 方案設(shè)計確定后，甲方需交定金＿＿＿＿元，才能進(jìn)行施工圖設(shè)計。如因甲方原因，中止本協(xié)議，甲方所交定金作為乙方設(shè)計的補(bǔ)償。
2. 本合同簽訂后，甲方付給乙方雙方認(rèn)可的報價單上確定的工程款總額的40%（包括定金），乙方進(jìn)場施工。
3. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進(jìn)場前，甲方付給乙方第二批工程款，即報價單上確定的總金額與增加項目金額的和的30%。木工程基本完成，油漆、灰工進(jìn)場前，甲方付給乙方第三批工程款，即報價表確定的總金額和所有增加項目金額的和的20%。甲方所付工程款以乙方財務(wù)部開出的票據(jù)為準(zhǔn)。
4. 工程竣工后，甲方應(yīng)及時驗收、結(jié)算并于結(jié)算當(dāng)天內(nèi)付清全部結(jié)算款（包括增加項目金額之和）
五、 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1. 本工程所需的.按報價單規(guī)定應(yīng)由甲方自購的施工材料，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程開工之日前三天內(nèi)甲方采購供應(yīng)運(yùn)到工地現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異對工程造成損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管。乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2. 凡由乙方采購的材料，設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、 關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1、因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
a. 不能按期供水電；
b. 不有保證每天有8小時以上工作時間（含加班）
c. 不能按期提供自購材料、設(shè)備
d. 不能按期付款
e. 因甲方原因變更設(shè)計造成材料、人工浪費；
f. 因甲方原因終止協(xié)議，而總造價工程量未過半，乙方擁有收取工程總造價55的設(shè)計費權(quán)利
g. 逾期驗收
2、因乙方責(zé)任
a. 不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)；
b. 對竣工驗收后保修期＿＿＿＿月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方免費返修；
c. 由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害，責(zé)任乙方自負(fù)；
d. 由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)給予修復(fù)或賠償。
e. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負(fù)責(zé)，在工程結(jié)算款中扣除。
七、 設(shè)計與施工及驗收的約定
1. 乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)后簽字認(rèn)可，乙方方可施工。
2. 乙方發(fā)布嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙施工（安裝）
3. 在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計，停止施工或增減項目，應(yīng)以局面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項目的理由，工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變理所采取的措施，增減的造價，因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理、延誤工期、補(bǔ)嘗停工和已采取材料（因變更了無法再利用而造成的材料損耗）等費用清單。甲方收到報告后兩天內(nèi)作出答復(fù)或協(xié)商調(diào)整。
4. 隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，驗收期為兩天，甲方不按時驗收，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
5. 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，而影影響響工程質(zhì)量。其返工費用由甲方承擔(dān)，且工期順延。
6. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
7. 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后＿＿天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
八、裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題的協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決；如協(xié)商調(diào)解不成時，雙方同意由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會裁決。
甲方： 乙方：
裝飾合同書 篇2
發(fā)包人：
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程地點： 工程面積： 房屋戶型：
2、工程內(nèi)容及要求：(詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(zhǔn))。
3、工程承包方式：雙方商定采用下列 種方式
(1)包工包料
(2)包工不包料
(3)包工部分包料(預(yù)算范圍內(nèi)一次性包死)
二、工程期限及保修期：
1、工期 60 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、工程保修期： 月。保修期自本工程竣工發(fā)包人驗收合格之日起，由承包人開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
1、工程總造價：(大寫) (小寫) 元
2、合同簽訂時按以下方式付款：
4、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。
四、施工過程中的義務(wù)
1、發(fā)包人
(1)發(fā)包人應(yīng)在開工前，告知物業(yè)管理單位及相關(guān)權(quán)利人，并辦理好相關(guān)手續(xù)。
(2)開工前，發(fā)包人自行設(shè)計的相關(guān)要求應(yīng)向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。
(3)向承包人提供施工需用的水、電等必備設(shè)施，并說明使用注意事項，做好相關(guān)記錄，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
(4)施工中使用公用部位操作，由發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證承包人正常施工。
(5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環(huán)境)，經(jīng)乙方要求，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
(6)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。
(7發(fā)包人要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得承包人同意并應(yīng)支付趕工費，待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費后再行趕工。
(8)發(fā)包人對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)。
2、承包人
(1)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，承包人應(yīng)向發(fā)包人提供施工圖紙一份。
(2)組織施工圖紙或工藝質(zhì)量說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、進(jìn)度計劃，交發(fā)包人審定并簽字認(rèn)可。
(3)工程竣工未移交發(fā)包人之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
(4)承包人委派駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，協(xié)調(diào)由承包人負(fù)責(zé)的各項事宜。
(5)在開工前檢查水、電、燃?xì)�、房屋等事項，發(fā)現(xiàn)問題及時通知發(fā)包人，由發(fā)包人負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)
(6)承包人應(yīng)按工程進(jìn)度提前通知發(fā)包人供應(yīng)材料，并合理施工按期完成工程。
(7)負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護(hù)，防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發(fā)生，如有發(fā)生應(yīng)盡快修復(fù)并賠償損失(含有關(guān)部門的罰款)。
(8)降低噪聲(節(jié)假日及每日12時至14時19時至次日7時乙方不得使用噪聲震動工具進(jìn)行施工)，保護(hù)環(huán)境，裝飾垃圾由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)送到指定地點。
(9)由承包人施工不當(dāng)損害相鄰權(quán)利人利益的，承包人應(yīng)當(dāng)賠償損失。由發(fā)包人先行賠償?shù)�，有�?quán)向承包人追償。
六、施工安全
1、承包人提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明，應(yīng)符合《建筑內(nèi)部裝修防火施工及驗收規(guī)范》GB50354-20____和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2、承包人必須制定施工安全制度，施工人員必須嚴(yán)格遵守，如施工期間發(fā)生人身傷亡事故，由承包人自行解決由此引起的任何問題，承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任和費用。
七、工程變更
1、工程施工過程中發(fā)包人提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時，須雙方協(xié)商一致，簽訂變更單(附表四)和變更圖紙，作為竣工結(jié)算和工期調(diào)整的依據(jù)，后方能進(jìn)行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結(jié)束時，一并結(jié)算。
2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任，給承包人造成損失的，發(fā)包人應(yīng)賠償。
八、工程驗收
1、工程質(zhì)量按GB50210-20____《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》、GB50327-20____《住宅裝飾裝修工程規(guī)范》GB50325-20____《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》執(zhí)行
2、施工圖紙、工藝質(zhì)量說明，工程變更單的內(nèi)容作為驗收的依據(jù)。
3、承包人應(yīng)提前 2 天通知甲方對隱蔽工程、分項工程進(jìn)行驗收，如發(fā)包人在規(guī)定期限內(nèi)不組織驗收又不提出整改意見的視為驗收合格。雙方約定分下列階段對工程質(zhì)量和隱蔽工程進(jìn)行驗收：(1)電氣管線、給排水安裝工程(2)瓦木工程( 含防水、抹灰、吊頂、墻地磚、門窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墻紙等)(4)工程竣工驗收
4、承包人應(yīng)通知發(fā)包人竣工驗收。發(fā)包人自接到驗收通知 3 日內(nèi)組織驗收，驗收合格辦理移交手續(xù)。如發(fā)包人在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知承包人，另定驗收日期，但發(fā)包人應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)承包人的看管費用和相關(guān)費用。
5、驗收時，雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量進(jìn)行驗證，經(jīng)驗證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)，工程質(zhì)量符合約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗證費用由發(fā)包人承擔(dān)。
6、裝修后的室內(nèi)環(huán)境必須達(dá)到GB-50325《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的要求，在裝修過程中應(yīng)使用符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料，可以在工程完成后由相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境檢測并出具檢測報告(監(jiān)測室內(nèi)環(huán)境時應(yīng)在工程完工至少7天后，監(jiān)測時，家具、窗簾等含污染源的物品不得進(jìn)入施工現(xiàn)場)，如檢測不合格，應(yīng)分析原因，如果是承包人造成的，承包人應(yīng)承擔(dān)治理費用。
7、驗收合格后，雙方應(yīng)填寫工程驗收單(附表六)及保修單(附表八)，承包人應(yīng)提交工程結(jié)算單(附表七 )及有關(guān)資料給發(fā)包人，發(fā)包人自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并內(nèi)結(jié)清尾款。
九、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人應(yīng)與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名告知承包人，承包人應(yīng)配合監(jiān)理公司的工作。
十、違約責(zé)任
1、發(fā)包人責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由發(fā)包 人引起的其它原因影響了工程施工，除工程日期得以順延外，還應(yīng)償付承包人因此造成停 工、誤工的實際損失。
(2)由于發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質(zhì)量，承包人向發(fā)包人提出，發(fā)包人仍表示使用的造成工程質(zhì)量問題，其返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
(3)工程未經(jīng)驗收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。
(4)發(fā)包人未按合同的約定付款，承包人有權(quán)解除合同。
(5)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，或改變房間使用功能造成損失或事故的，發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
(6)違反本合同約定的`其他條款給承包人方造成損失的，甲方應(yīng)賠償損失。
2、承包人責(zé)任
(1)承包人原因造成工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，發(fā)包人有權(quán)要求限期無償修理或返工，所造成損失由承包人負(fù)責(zé)賠償。
(2)由承包人原因逾期竣工，承包人應(yīng)將發(fā)包人支付的全部款項如數(shù)退還發(fā)包人。
(3)承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備、材料及現(xiàn)場陳設(shè)和其他物品，如有損壞，應(yīng)予以賠償。
(4)未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)。
(5)承包人提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及不符合雙方約定的，應(yīng)無條件更換為符合要求的材料和設(shè)備，由此產(chǎn)生的費用由承包人承擔(dān)，給發(fā)包人造成損失的承包人應(yīng)賠償損失。
(6)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，承包人有權(quán)拒絕，如承包人不拒絕，造成損失或事故的承包人承擔(dān)連帶責(zé)任。
(7)由于承包人在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
(8)違反本合同約定的其他條款給發(fā)包人造成損失的，承包人應(yīng)賠償損失。
3、本合同生效后雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自解除合同，開工前一方要解除合同，違約方將付給對方工程預(yù)算總造價 %的違約金，開工后一方要解除合同，違約方將付給對方工程預(yù)算總造價 %的違約金。
4、如一方要變更合同內(nèi)容須雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議
十一、爭議或糾紛的處理
1、合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請建設(shè)主管部門及有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
2、雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，按下列第 種方式解決
(1) 雙方同意由南京市仲裁委員會仲裁
(2) 依法向南京市人民法院起訴。
十二、附則
1、本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
3、雙方另有約定可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
十三、其它約定
發(fā) 包 人：承包人 ：
年 月 日
裝飾合同書 篇3
委任單位：
施工單位：
就裝飾裝修工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內(nèi)容：
四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。
五、工程造價為人民幣：××
六、付款方式：
1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
2、開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn)，以實際工程量結(jié)算)
七、材料設(shè)備：
本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購，及時組織進(jìn)場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
八、工程施工：
1、乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的.損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。
4、乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負(fù)責(zé)。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
九、工程質(zhì)量：
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔(dān)。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗收，驗收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責(zé)任：
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。
十二、備注：
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
簽訂合同地點：
裝飾合同書 篇4
甲方（委托單位）：
乙方（承建單位）：濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司
以上雙方就店面裝飾工程一事，經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。
一、乙方工作范圍：
甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商，負(fù)責(zé)甲方店面裝飾工程。
二、工程概況：
1．工程各稱：
2．工程地點：
3．工期：
4．XXX字的項目增加單追加工程款。
5．工程造價：元。
三、雙方責(zé)權(quán)
1．乙方負(fù)責(zé)按照甲方確認(rèn)的設(shè)計圖紙完成店面裝飾工作。
2．店面裝飾期間的`電費、場地管理費、由甲方承擔(dān)，甲方還需協(xié)助乙方辦理進(jìn)場手續(xù)。
3．乙方在店面裝飾過程中派專業(yè)工作人員負(fù)責(zé)巡場維護(hù)，如在無外力情況下， 展臺倒塌，乙方應(yīng)承擔(dān)一切損失。
4．甲方在施工過程中需要增加項目，需與乙方協(xié)商，簽定了工程追加項目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔(dān)。
5．因商場客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導(dǎo)致乙方未能按原計劃完成施工，乙方不承擔(dān)責(zé)任，甲方不以此為由扣款。
6．甲方因不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付工程款，導(dǎo)致乙方不能按時開工或工期延誤，因此造成的損失、后果由甲方自行承擔(dān)。
7．工程開工日期為合同簽定日期。
四、雙方違約責(zé)任：
1．甲方如未能按合同約定付乙方合同款，每遲1工作日，甲方將向乙方支付合同總價 1%的違約金。
2．乙方如未能按本合同規(guī)定的時間完成店面裝飾工作，每遲1工作日，乙方將向甲方支付合同總價1%的違約金。
五、驗收標(biāo)準(zhǔn)：
以甲方簽字確認(rèn)的設(shè)計圖紙制作要求為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
六、付款方式：
1．合同簽定后，甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 （大寫 ）作為裝修材料預(yù)付款。
2．乙方完成店面裝飾后，甲方于工程結(jié)束第2天將總工程余款付清給乙方，即工程總額 %人民幣 元。（大寫 ）
七、本合同不因簽約當(dāng)事人離職或變動而改變。在甲方未付清全部工程款之前，店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權(quán)歸乙方所有。
八、未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等效力。
九、雙方如有異議，雙方協(xié)商解決。
十、合同附件：設(shè)計圖紙（效果圖、施工圖）
十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效，履約完畢后自動終止。
甲方：乙方：濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司
甲方代表人：乙方代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日期：日期：
裝飾合同書 篇5
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進(jìn)行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認(rèn)定的事實予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的'一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
裝飾合同書 篇6
甲方（委托方）:___________
乙方（施工方）:___________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)或個體工商戶。
2、裝飾施工地點：_______縣（市、區(qū)）______路（小區(qū)）____幢____號（單元）____室。
3、住房結(jié)構(gòu)：_____室______廳______結(jié)構(gòu)，建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容：詳見《工程施工報價單》（附件一）和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式：
�。�1）乙方包工、包全部材料（見附件三）；
�。�2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附件二、三）；
（3）乙方包清工。
6、本工程由__________設(shè)計。
7、工期：工程期限______天，從_____年_____月_____日開工，至_____年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式
1、總價款：（大寫）_______元（其中：人工費_____元，材料費______元，設(shè)計費______元，管理費_____%，計_____元，稅金_____%，計______元）。如雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
（1）合同簽訂后_____天內(nèi)，甲方支付總價款的____%計_____元；
�。�2）木工進(jìn)場當(dāng)天，甲方支付總價款的_____%計_____元；
�。�3）油漆進(jìn)場當(dāng)天，甲方支付總價款的_____%計______元；
（4）尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后_______日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
�。ㄒ唬┘追焦ぷ�
1、甲方在開工前，應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位登記；確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后，領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應(yīng)在開工前，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備，并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4、指派_______為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
（二）乙方工作
1、對甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
2、指派______為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門或物業(yè)管理單位批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和賠償責(zé)任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1、甲方提供的材料：詳見《甲方提供的材料、設(shè)備表》（附件二）。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經(jīng)書面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的.，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、乙方提供的材料：詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料，均應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)和防火要求
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項的發(fā)生。如上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)賠償；屬乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期的變更
在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
七、材料供應(yīng)
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化或設(shè)計變更；
（2）不可抗力；
�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
1、《岳陽市住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》。
2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以鑒定，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，鑒定過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：_________，乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為5年。驗收合格簽字后，填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：____________________
乙方：____________________
日期：____________________
裝飾合同書 篇7
本合同雙方當(dāng)事人：
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_______________
單位（名稱）住所聯(lián)系電話：_______________
承包方（以下簡稱乙方）：_______________
名稱：_______________
工程責(zé)任人聯(lián)系電話根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
1、工程地點：_______________
2、工程承包方式：_______________
3、工程期限：_________天，開工日期_________年______月___日，竣工日期_________年______月___日。
4、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）______元。首付______元，第二次付_____元，第三次付______元。
5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修______年。雙方應(yīng)在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、施工范圍：
8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的`損失。
9、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。
10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年______月___日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年______月___日
裝飾合同書 篇8
發(fā)包人(簡稱甲方)___________________________________
承包人(簡稱乙方)___________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1、甲方室內(nèi)裝飾裝修的室內(nèi)空間系合法擁有甲方承諾有權(quán)對該建筑室內(nèi)空間進(jìn)行裝飾裝修，由此而造成的一切后果由甲方承擔(dān)責(zé)任。
乙方為經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的企業(yè)，企業(yè)施工資質(zhì)等級_____。
2、裝飾裝修施工地址____________區(qū)(縣)________路_______弄(村)_______號_______樓_______室;小區(qū)或樓盤名稱：_________。
3、住宅建筑結(jié)構(gòu)_______房型_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)_______陽臺,套內(nèi)施工面積_______平方米。
4、公共建筑結(jié)構(gòu)：______________________________。
5、施工承包方式______________(包工包料、清包、部分承包)。
6、總價款:￥_______元;
總價款是甲、乙雙方對當(dāng)前的設(shè)計方案、工程預(yù)算價己互相確認(rèn)后的金額，在一般情況下，竣工結(jié)舞的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過總價款(預(yù)算價)的_____%。
施工期間如甲方變更施工內(nèi)容和材料的，工程款按實結(jié)算。
7、工期：
本工程自_______年____月____日開工,至_______年____月____日竣工，總工期為_____天。
第二條材料供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時送達(dá)現(xiàn)場。甲、乙雙方對材料應(yīng)辦妥交接手續(xù)，如甲方委托乙方負(fù)貴保管的，其保管費、保管要求等可由雙方書面約定。
2、甲方提供的材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用，如乙方違反此規(guī)定，按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3、乙方提供的主材料、設(shè)備,應(yīng)提前_____天通知甲方驗收。
4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，如甲方仍堅持使用的.，由此造成工程質(zhì)量問題，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、甲方或者乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)》。
第三條工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執(zhí)行地方、國家現(xiàn)行的《上海市住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》(31/30-20__)、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(50210-20__)標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程由_____方提供施工圖紙，一式_____份。
3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
4、由于乙方原因造成工程質(zhì)量事故的，其一切返工費用由乙方承擔(dān)，原定工期不變，如需變化的，由甲、乙雙方協(xié)商確定。
5、合同生效后，甲方如提出修改設(shè)計、增減工程項目或變更主材料、設(shè)備，須提前與乙方協(xié)商，在簽訂《工程項目變更單》后正式生效，方能進(jìn)行施工，由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。
6、甲、乙雙方均有責(zé)任及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，并共同開展現(xiàn)場驗收。
甲方不能按預(yù)約日期參加驗收的，可先由乙方組織人員進(jìn)行驗收,對驗收結(jié)果甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)予以配合辦理復(fù)驗。
若復(fù)驗通過，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延;若復(fù)驗不通過，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。
7、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方在_____日內(nèi)組織驗收。
驗收通過的，由甲方按照約定付清全部價款，并辦理工程項目移交手續(xù)(見附件三《工程質(zhì)量驗收單》)，如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收的，須及時通知乙方，另定驗收日期。
8、工程竣工驗收通過，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》。保修期按甲、乙雙方確定。清包工的工程，僅對施工質(zhì)量實行保修。局部室內(nèi)裝飾翻新工程，甲、乙雙方應(yīng)根據(jù)施工項目的實際情況對相關(guān)部分實行保修。
9、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測費用的支付，由甲、乙雙方在本合同第八條中約定。
第四條安全生產(chǎn)和消防
1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃?xì)夤艿馈⒔o排水和其它管道暢通、合格，乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰的安全，防止相鄰住宅或公共空間的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償;屬于乙方貴任的，乙方負(fù)貴修復(fù)或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守室內(nèi)裝飾和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，施工中不得改變或損壞房屋承重結(jié)構(gòu)與拆改公共管線、設(shè)施。
3、由于甲方提供的圖紙或施工說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第五條工程價款及結(jié)算
1、雙方約定按下列第_____種方式支付工程款：
甲方(簽章)：________
乙方(簽章)：________
法定代表人(簽字)：________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
地址：________
地址：________
電話：________
電話：________
郵編：________
郵編：________
簽訂日期:_______年_____月_____日
簽訂地點:_______________________
裝飾合同書 篇9
甲方： 身份證號：
乙方： 身份證號：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1. 工程地點：
2. 工程面積：
3. 工程內(nèi)容及做法：
4. 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。 (1)乙方包工、包料
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料 (3)乙方包工、甲方包料
5. 工程期限_________天，開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。
6. 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_________元
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1. 甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。
2. 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設(shè)計費_________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第三條 甲方義務(wù)
1. 開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;2. 提供施工期間的水源、電源;
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4. 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審
3.甲方在結(jié)清工程尾款時,留5%的滯納押金在三個月之內(nèi)退還給乙方。
第四條 違約責(zé)任
1. 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的'經(jīng)濟(jì)損失。
2. 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4 甲方未按期支付第二(三)(四)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。12.5 由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
第五條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條 幾項具體規(guī)定
1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費用(大寫)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。
2 施工期間，甲方將外屋鑰匙_________把，交給乙方保管。工程竣工驗收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
3 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
身份證復(fù)印件
工程單價報價表
甲方代表(簽字)：_________
乙方代表(簽字)：_________
裝飾合同書 篇10
甲方：
乙方：
簽約地：
為了發(fā)揮甲、乙雙方各方的優(yōu)勢，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，甲方（資質(zhì)方）經(jīng)與乙方（掛靠方）經(jīng)充分協(xié)商，就雙方合作事宜達(dá)成以下協(xié)議：
一、合同標(biāo)的
乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經(jīng)營資質(zhì)范圍，乙方以甲方名義及其提供的經(jīng)營、資質(zhì)文件承攬施工，并接受甲方的行業(yè)指導(dǎo)意見，甲方向乙方收取項目管理費用。
二、合作期限
本合同項下合作期限為：自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。
三、管理費
1、管理費用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計收。
2、該管理費用，若乙方從甲方賬面過賬的，甲方可以從到賬金額中扣除；或甲方開具委托收款書由乙方收款時，由乙方交付給甲方。
3、若建設(shè)方支付的工程款轉(zhuǎn)入甲方帳戶的，在三日內(nèi)轉(zhuǎn)給乙方；涉及甲方開出發(fā)票的，稅金由乙方承擔(dān)；
四、稅費及權(quán)益
1、凡由施工單位負(fù)責(zé)交納的稅費等有關(guān)費用，均由乙方負(fù)責(zé)；
2、需由甲方開具發(fā)票的，稅金包括：營業(yè)稅 %。
3、除涉及甲方的稅金及管理費外，工程所獲權(quán)益均屬乙方；
五、經(jīng)營管理
1、甲方必須合法經(jīng)營，維護(hù)現(xiàn)行的商業(yè)信譽(yù)，提高企業(yè)競爭力，確保市場主體地位，確保并逐步提高相應(yīng)的資格、資質(zhì)；不得干預(yù)乙方的經(jīng)營；
2、甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程項目協(xié)議的簽訂、蓋章等相關(guān)手續(xù)；
3、乙方掛靠在甲方名下，在工程業(yè)務(wù)上自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、獨立核算，嚴(yán)格執(zhí)行以甲方名義與建設(shè)方簽訂的項目協(xié)議并自覺維護(hù)雙方的信譽(yù)，；
4、合作期間，若乙方因承攬業(yè)務(wù)之需，需要招用、雇傭員工，由乙方自主決定；
5、乙方須對自行招用的工人應(yīng)加強(qiáng)管理、教育，在上崗前必須接受各項培訓(xùn)和安全教育；
6、乙方在施工過程中，要嚴(yán)抓工程質(zhì)量，若因乙方原因?qū)е鹿こ舔炇詹缓细竦模湄?zé)任由乙方自行處理、承擔(dān)，與甲方無關(guān)；工程結(jié)束后的質(zhì)量保修責(zé)任亦由乙方全部負(fù)責(zé)；
7、因業(yè)務(wù)上產(chǎn)生的.糾紛（包括與建設(shè)方之間發(fā)生的糾紛），由乙方負(fù)責(zé)處理，責(zé)任亦由乙方承擔(dān)；若因業(yè)務(wù)上的糾紛未能協(xié)調(diào)解決而在訴訟程序中解決的，甲方須配合乙方共同處理，甲方不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
六、施工安全
1、乙方必須嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、施工技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，并盡到安全施工、文明施工等作為施工人應(yīng)盡的責(zé)任，避免安全事故的發(fā)生；
2、在施工過程中，乙方的施工組織管理行為均由乙方獨立完成并完全負(fù)責(zé)；
七、違約責(zé)任和爭議的解決方式
本合同項下的相關(guān)事宜，若出現(xiàn)爭議糾紛時，雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方有權(quán)向其駐地人民法院起訴。
八、其他
1、本協(xié)議雙方簽名蓋章生效，相應(yīng)工程合同執(zhí)行完畢，本合同自動終止。
2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
3、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
甲方（章）： 乙方（章）：
締約代理人： 締約代理人：
日期： 日期：
附：甲、乙雙方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
裝飾合同書 篇11
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù)；
工程造價為：￥ 元。（以甲方認(rèn)定的單價為準(zhǔn)，工程量竣工后以審計為準(zhǔn)）
四、 工程期限
工程開工日期：年月日
工程竣工日期：年月日
五、 質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價30%
2、工程進(jìn)展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的 70%
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的 100%
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、 甲方：負(fù)責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運(yùn)輸通道、必要的.材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明；施工場地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認(rèn)定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。（ 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）
3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準(zhǔn)。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱（蓋公章）： 乙方單位名稱:（蓋公章）
法人代表：法人代表：
年 月 日
裝飾合同書 篇12
甲方：_______
乙方：_______
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達(dá)成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、合作材料：“____”
二、合作期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、____________：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關(guān)系;
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議;
四、產(chǎn)品價格：
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標(biāo)價;
2、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的價格制度，不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售，否則視為無效合同，因此而造成的后果，由乙方自負(fù);
3、甲方保留對向乙方供應(yīng)材料價格的調(diào)整權(quán)，并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式：
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算，而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認(rèn)單，以便進(jìn)一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、權(quán)利：
(1)對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為，甲方有權(quán)向乙方提出警告，直至終止協(xié)議;
(2)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補(bǔ)償;
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權(quán)向乙方提出索賠;
(4)對于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品，損壞甲方品牌形象的行為，甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋，情形嚴(yán)重的，終止合作協(xié)議;造成甲方損失的，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任;
(5)如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的'其它機(jī)密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權(quán)追究乙方的法律責(zé)任。
2、義務(wù)：
(1)甲方應(yīng)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料;甲方應(yīng)指定專人與乙方進(jìn)行接洽;
(2)甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
(3)甲方在產(chǎn)品裝卸、運(yùn)輸及安裝過程中，應(yīng)遵守雙方約定的要求，并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求;
(4)甲方應(yīng)對所供產(chǎn)品的安裝承擔(dān)保修義務(wù)，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方向終端用戶履行保修責(zé)任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)
1、權(quán)利：
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進(jìn)行合作;
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，有權(quán)向甲方提出索賠;
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按__________的約定，提出賠償。
2、義務(wù)：
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品;
(2)乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜;
(3)乙方按終端用戶需求，應(yīng)提前七天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會員店訂購所需產(chǎn)品，按甲方制定的標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行填寫，注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點、聯(lián)系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于貳佰元人民幣)等;
(4)乙方應(yīng)授權(quán)指定專人(含分部)與甲方進(jìn)行接洽，代表乙方行使權(quán)利并對行為負(fù)責(zé);如被授權(quán)人發(fā)生變故(調(diào)離崗位、離職等)，乙方必須及時書面通知甲方;如因乙方未能及時通知甲方所引起的后果，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任;
(5)乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機(jī)密給予保密。
八、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜;
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除;
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除;
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴(yán)重自然災(zāi)害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
九、其他條款：
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方可協(xié)商解決，簽署補(bǔ)充協(xié)議作為;補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力;
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，參照本協(xié)議第九條第1款解決;如經(jīng)協(xié)商不能解決時，可提交_______區(qū)人民法院，采取法律訴訟解決;
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方：______________乙方：______________
地址：______________地址：______________
授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_______
電話：_______電話：_______
日期：_______日期：_______
裝飾合同書 篇13
合同編號:____________
簽訂日期:________________
甲方（委托人）：_________ 代表人：_________
乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：
______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結(jié)構(gòu)：_________________ 。
3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準(zhǔn)，見附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）
自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。
2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元
其中：設(shè)計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據(jù)施工進(jìn)度計劃分期支付：
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應(yīng)出具發(fā)票（或正式收據(jù)）。
四、材料、設(shè)備的供應(yīng)
1、甲方提供的材料、設(shè)備（見附表二）
本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的`材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場。
甲方提供的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收簽字，并由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方采購的材料、設(shè)備（見附表一）
凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、計量標(biāo)準(zhǔn)相符，并提交購貨發(fā)票，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。
乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應(yīng)禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
裝飾合同書 篇14
甲方:
乙方:
本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計、施工、安裝任務(wù)(包工包料) 為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合裝修工程的具體情況，雙方達(dá)成如 下協(xié)議：
一、工程概況
工程地點：
房屋結(jié)構(gòu)：
1、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式：
(1) 乙方包工、包料(乙方提供裝修材料明細(xì)表);
(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
2、工程總造價和工程內(nèi)容:，設(shè)計費元，管理費_____________元，稅金________元，工程內(nèi)容見工程預(yù)算清單、施工圖。
3、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費用以本工程報價單為準(zhǔn)。增加項目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計費。
4、工期：雙方商定本工程工期為，按時按質(zhì)完成全部施工及安裝任務(wù)，即簽定開工報告之日起。
二、甲方工作
1、對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
2、甲方向乙方提供施工所需的水、電。
3、甲方在開工前到物業(yè)辦理好一切裝修手續(xù)。
三、乙方工作
1、指派工地施工監(jiān)理，按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
2、按照國家建設(shè)部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，做好防火工作。
3、按照施工圖紙進(jìn)行施工。
4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
四、關(guān)于工程款結(jié)算的約定
1、簽訂施工合同當(dāng)日付整。
2、工程進(jìn)場木工完工付整。
3、工程驗收后全部結(jié)清計元尾款。
五、關(guān)于材料的約定
1、乙方根據(jù)圖紙的要求供應(yīng)材料。
六、關(guān)于雙方責(zé)任的約定
1、甲方責(zé)任
A、不能按期付款而造成的損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
B、因甲方原因變更設(shè)計造成材料、人工浪費，損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
C、因甲方原因(乙方違約除外)終止合同而工程量未過半，乙方應(yīng)收取實際工程款。
2、乙方責(zé)任
A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。
B、在施工中違反操作規(guī)則造成人員傷害，責(zé)任由乙方自負(fù)。
C、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費用，由乙方負(fù)責(zé)在工程結(jié)算款中扣除。
D、其它未約定事項由雙方協(xié)商解決。
七、關(guān)于設(shè)計與施工及驗收的約定
1、乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的`時間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)后簽字認(rèn)可，乙方方可施工。
2、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙施工(安裝)。
3、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計，停止施工或增減項目，應(yīng)
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。
八、違約責(zé)任
按《合同法》有關(guān)規(guī)定。.
九、裝飾工程報價單，施工圖經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成一致的其他具體問題協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙各執(zhí)一份。
十一、本合同一經(jīng)雙方簽章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【裝飾合同書】相關(guān)文章：
裝飾合同書03-28
裝飾工程合同書04-07
裝飾施工合同書04-19
2023裝飾工程合同書02-13
裝飾材料購銷合同書03-07
裝飾裝修工程合同書03-06
裝飾合同書15篇03-10
裝飾工程合同書15篇05-27
裝飾材料墻紙購銷合同書11-10