工程居間合同(精選15篇)
隨著人們法律意識的建立,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同也是非常有必要的行為。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編精心整理的工程居間合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程居間合同1
委托人(甲方):__________________
居間人(乙方):__________________
依據(jù)《_____》及相關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,承租人與房地產經紀機構在平等、自愿的基礎上,就房屋承租居間的有關事宜達成協(xié)議如下:
第一條委托事項
甲方委托乙方為其居間尋找符合以下條件的房屋:
______________________________________________________.
第二條委托期限
自______年______月______日至______年______月______日。
第三條現(xiàn)場看房
本合同簽訂后乙方應陪同甲方到房屋現(xiàn)場看房。陪同看房后,乙方(是/否)可向甲方收取合理的看房成本費,每次不得超過______元。乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件的,甲方有權拒絕支付看房成本費。
第四條甲方義務
。ㄒ唬⿷鍪旧矸葑C、營業(yè)執(zhí)照、等真實的身份資格證明;
。ǘ⿷獙σ曳降木娱g活動提供必要的協(xié)助與配合;
(三)應對乙方提供的房屋資料保密;
。ㄋ模┎坏迷谖衅谙迌燃捌谙迣脻M后日內與乙方介紹的出租人進行私下交易。
第五條乙方義務
(一)應出示營業(yè)執(zhí)照、房地產經紀機構備案證明等合法的經營資格證明;
。ǘ⿷J真完成甲方的委托事項,按照本合同第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,并為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃合同提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務;
(三)應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實,并且甲方滿足出租人提出的.特別條件要求;
(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;
。ㄎ澹⿷WC為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份資格證明;
。┦杖】捶砍杀举M、必要費用、傭金的,應向甲方開具合法、規(guī)范的_____票據(jù);
。ㄆ撸┍竞贤炗喓,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預_____用;。
第六條傭金
委托事項完成后,甲方應按照實際月租金的______%(此比例不得超過100%)向乙方支付傭金。傭金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃合同后支付。傭金的支付方式:______,委托事項未完成的,乙方不得要求支付傭金。
第七條費用
委托事項完成的,居間活動的費用由乙方承擔,甲方支付的看房成本費抵作傭金。非因乙方過失導致委托事項未完成的,甲方應向乙方支付必要費用如下(必要費用包含已收取的看房成費。
第八條轉委托
甲方(是/否)允許乙方將委托事項轉委托給第三人處理。
第九條本合同解除的條件
______________________________________________________.
第十條違約責任
。ㄒ唬┘追轿慈缂s支付傭金、看房成本費、必要費用的,應按照______的標準支付違約金;
。ǘ┘追脚c乙方介紹的出租人進行私下交易的,應按照______的標準支付違約金,甲方與出租人私下成交的,乙方還有權取得約定的傭金;
(三)甲方違反保密義務的,應按照______的標準支付違約金;
。ㄋ模┮曳教峁┨摷傩畔、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的傭金外,還應賠償甲方因此受到的損失;
(五)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明的,由此造成的甲方一切損失,均由乙方承擔。
第十一條合同爭議的解決辦法
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商或申請調解解決;協(xié)商或調解解決不成的,按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):
。ㄒ唬┨峤籣__________委員會_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛴泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條其他約定事項
本合同在雙方簽字蓋章后生效。合同生效后,雙方對合同內容的變更或補充應采取書面形式,作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
委托人:__________________
居間人:__________________
______年______月______日
工程居間合同2
委托人:_________(以下簡稱甲方)
居間人:_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定精神,結合目前建筑市場中介的一般做法,就甲方擬施工承包_________項目工程委托乙方進行居間服務一事,經甲乙雙方協(xié)商一致,形成下列合同,供甲乙雙方共同遵守:
第一條:委托事項及具體要求
1、委托事項:甲方以直接承包施工以上項目。
2、具體要求:為甲方爭取較好的`合同環(huán)境。
第二條:居間服務期限
從工程項目跟蹤至合同簽訂。
第三條:報酬及支付方式
1、甲方與總包方簽訂該項工程的承包合同后乙方中介服務完成,甲方應付給乙方簽約合同中金額的2.5%(稅后)報酬。
2、支付方式:建設單位第二次撥款至工程總造價35%時,甲方三日內向乙方支付中介服務費。
第四條:乙方在居間服務期間發(fā)生的費用由乙方自行承擔。
第五條:合同爭議人解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方均可向人民法院提起訴訟。
第六條:其它約定事項
1、未盡事宜,雙方另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議;
2、如有其它工程項目合作另簽合同。
第七條:合同的生效與中止
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效,本合同明確的酬金支付完畢后自動失效;
2、如乙方未能使甲方未能簽訂施工合同,本合同自動失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程居間合同3
甲方(委托人): 江華縣人民政府移民局 法定代表人:住所地: 聯(lián)系電話: 乙方(居間人): 封 克 健身份證號碼/聯(lián)系電話: 432927196604140038 住址: 丙方(保證人一): 黃峻身份證號碼/聯(lián)系電話: 432925195609140056 聯(lián)系地址:
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的合作宗旨,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經三方充分協(xié)商,依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
乙方接受丙方委托,負責就江華縣水口移民工程一事(以下稱該工程項目),引薦丙方參加該項目的公開招投標,向丙方提供關于該工程項目的重要信息。若最終促成丙方中標并與該項目的建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包建筑工程合同,則視為乙方完成了委托事項。
二、甲方義務
2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程序和編制相關資料;負責標書的編制。
2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監(jiān)管等各項要求。
2.3 如果居間成功,則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。
2.4 如果居間成功,則丙方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
三、乙方的義務
3.1 乙方向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
3.2 乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
3.3 丙方中標后,在丙方工程施工過程中,乙方應該協(xié)調好甲方施工中非因丙方過錯而發(fā)生的與建設單位之間經濟糾紛,促進工程順利進行。
3.4 該工程項目結算審計后,乙方應該配合丙方共同追回工程余款。
四、丙方的義務
4.1 乙方對甲方的'債權提供連帶責任和義務追討。
4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用(包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公告費用等)時,丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須復印一份給乙方。
五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
5.1 本項目首期居間報酬為:丙方中標后十日內一次性付給乙方居間報酬,按工程量提取1.5,第二次甲方撥款再付0.5%。
5.2 剩余居間報酬為:發(fā)包方與丙方簽訂建筑工程承包合同后,待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準,剩余居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一(1%);丙方應隨著項目建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬(除首期居間報酬外)。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一(1%)作為居間費付給乙方,并在建設單位撥款到施工單位后五日內必須轉付到乙方賬上。
5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶:
乙方賬戶名:
開戶行:
帳號:
六、違約責任
6.1 依據(jù)5.1條,如丙方逾期支付首期居間報酬,則丙方應按逾期天數(shù)每天向乙方支付人民幣壹萬元(¥10000)的違約金。
6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實,應承擔丙方及施工方造成的全部損失。
七、合同終止
乙丙雙方協(xié)議解除合同或本合同履行完畢時,本合同終止。
八、丙方保證責任
8.1 丙方的保證為連帶責任保證
8.2 保證的范圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現(xiàn)債權的費用。實現(xiàn)債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費用(或仲裁費用)、保全費、公告費、執(zhí)行費、律師費、差旅費及其他與實現(xiàn)債權有關的費用。
8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。
十、其他事項
10.1 乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
10.2 本合同一式四份,三方各持一份,自甲、乙及丙方(保證人一)共同簽字或蓋章后生效。
甲方(簽章):
法定代表人或委托代理人:
乙方(簽字):
丙方(保證人一簽字):
合同簽訂地:
合同簽訂日期:
工程居間合同4
甲方委托方(蓋章):乙方居間方(蓋章):法人代表或委托代理人:法人代表或委托代理人:聯(lián)系地址:聯(lián)系地址:
電話:電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第二款執(zhí)行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂,并入場施工,視為居間成功,那么在甲方的.工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后,在甲方進入施工現(xiàn)場內,甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后,內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現(xiàn)金的方式支付,由乙方提供指定賬戶轉賬或現(xiàn)金支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付違約金,同樣甲方違反保密義務,應向乙方支付的違約金。
六、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
1、如果發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
工程居間合同5
委托人: __________________________(以下簡稱甲方)
地址: ____________________________
身份證號:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
居間人: ____________________________(以下簡稱乙方)
地址: ______________________________
身份證號:___________________________
聯(lián)系方式:___________________________
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的經營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業(yè)的經濟效益和社會效益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方在平等自愿、公平和誠實信用、等價有償原則的基礎上,經協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就_____________________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
風險告知:居間事項應當約定清晰明確,關鍵注意是否符合法律規(guī)定,如以居間方式幫助招投標雙方違規(guī)中標的,會被認定無效。居間成功具體指向何種狀態(tài),作為居間合同中居間方的核心義務,實踐中因為約定不清或者不夠明確而導致糾紛的頗為常見。尤其對于居間成功如何界定,分為提供機會和提供中介服務、促成洽談和促成簽約、簽訂框架協(xié)議還是實現(xiàn)款項支付、款項支付是部分還是全部等,關鍵事項約定的越清楚、明確越能減少糾紛的出現(xiàn)。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
2.4乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協(xié)助甲方做好標書的'編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬
4.3甲方可以轉賬或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
風險告知:合同法規(guī)定,在居間不成功的情況下,居間費用可以由委托方承擔,對此,一是可以約定居間費用由誰承擔;二是可以可以明確具體承擔的標準。
六、保密事項
6.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
風險告知:合同法規(guī)定居間方有如實報告的義務,相比較而言,審慎審查的義務則對居間方的要求更加嚴格?梢愿鶕(jù)具體居間內容,考慮居間事項的難易、居間報酬的高低等,具體明確居間方的義務層級。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后,如果_______年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式二份,雙方各持一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
委托人(簽章):__________________居間人(簽章):__________________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
工程居間合同6
委托方:_______________
居間方:_______________
身份證號:_______________
身份證號:_______________
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項,經協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、合同標的物
居間方向委托方提供珠江新城裝修工程,合同標的物具體情況
2、居間方義務
A、居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況,并及時溝通情況;
B、居間方協(xié)助委托方做好該項目的前期溝通工作;
C、居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖;
D、居間方應協(xié)調有關矛盾,促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。
3、委托方義務
A、委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同,委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。
B、委托方在施工期間出現(xiàn)質量及有關施工所有問題,委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。
4、居間服務費
A、居間服務費(即是中介服務費)的標準;
B、委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額(不論何種形式)的`6%,此居間費包括所有居間人的費用在內。
C、居間服務費支付方法:
委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價10%以上時,委托方支付居間服務費30%,委托方收到工程費達到50%以上時,付居間服務費30%,委托方收到工程費達到70%,付居間服務費40%(即付清)。
5、誠信原則
。1)、委托方在本合同委托期內,沒有征得居間的書面同意,委托方不能與該人項目方進行協(xié)商中簽訂項目轉讓合同,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
。2)、委托方不能以相關企業(yè)或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
(3)、委托期內委托方未能與該項目達成協(xié)議時,委托方將不支付居間服務費。
(4)、委托方在簽訂裝修工程,在施工期間或之后,該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。
6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意,任何方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執(zhí)行。本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。
委托方:_______________
居間方:_______________
代表人:_______________
代表人:_______________
聯(lián)系地址:_______________
聯(lián)系地址:_______________
___年___月__日___年___月__日
簽訂地點:_______________
簽訂地點:_______________
工程居間合同7
甲方:____
身份證號碼:____(以下簡稱甲方)
乙方:____
身份證號碼:____(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮(zhèn)農副產品批發(fā)大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發(fā)包,施工等真實信息資訊,協(xié)助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協(xié)調工作,及時傳達第三方發(fā)包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的`3日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內,乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規(guī)定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優(yōu)先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續(xù)與第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月__日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執(zhí)一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):_______________
乙方(章印):_______________
聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
甲方鑒證人:_______________
乙方鑒證人:_______________
聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
身份證號碼:_______________
身份證號碼:_______________
____年____月____日____
年____月____日
工程居間合同8
甲方(委托人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
乙方(居間人):身份證號碼:聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
甲乙雙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》經雙方充分協(xié)商。依平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯(lián)絡協(xié)助,撮合等服務,均視為委托事項完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向運輸單位提供的關于該工程項目的.上述信息真實可靠。
三、運輸方的義務
1、運輸單位負責提供營業(yè)執(zhí)照等相關材料,負責和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業(yè)施工合同,運輸單位所履行施工合同而產生的權力和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付_______元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費/天_____每車總趟數(shù)/天______車輛總數(shù)。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現(xiàn)金支付。
五、運輸單位
在該項目提供的車輛最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的車輛為主
六、本協(xié)議所述項目的工期
為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準,如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續(xù)簽合同期限的,本合同有效期限同步延續(xù)到運輸單位與甲方徹底不再有業(yè)務關系時,該協(xié)議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業(yè)秘密作出不利于對方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發(fā)生協(xié)議爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意提交協(xié)議簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本協(xié)議委托事項進行轉委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
________年______月______日________年______月______日
工程居間合同9
甲方:
乙方:
依照民法典、建設法及相關法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎上,雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項,訂立合同如下:
一、綠化地點與范圍:_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土,提供綠化水源,協(xié)調相關事宜。
三、乙方負責按照本區(qū)的`綠化規(guī)劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、;睢C客瓿梢欢伪仨毎牙s物清理干凈。并服從甲方負責人員的監(jiān)督和管理。
四、如出現(xiàn)因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經甲方同意后,所栽苗木品種可根據(jù)具體現(xiàn)狀作部分適當調整。綠化品種、規(guī)格、數(shù)量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法:各種苗木栽植完成后付實際栽植數(shù)量款額的50%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的20%,剩余款額________年后經甲方驗收按成活數(shù)量以實結算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數(shù)量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務,如單方違約或樹苗質量達不到合同約定,違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:XX公司代表
乙方:代表
工程居間合同10
根據(jù)中華人民共和國民法典第二十三章居間合同協(xié)議書第四百二十四、第四百二十六條規(guī)定,經委托方和居間方當事人協(xié)商一致,本著誠實信用、互惠互利的原則,雙方訂立以下合同條款,共同遵守并執(zhí)行。
委托方:_____________居間方:_____________
工程名稱:_____________工程地點:_____________
第一條:事項確認
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方__________公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條:委托方責任:
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的.居間協(xié)議,誠實信用履行該工程項目的居間協(xié)議。
第三條:居間方責任:
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方______公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協(xié)調工作。
第四條:委托方與礦主方
_______________有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協(xié)議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
第五條:付款方式
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,仲裁或申請支付令。
按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協(xié)議自然失效。
委托人:_____________居間人:_____________
身份證:_____________身份證:_____________
電話:_____________電話:_____________
______年____月____日
工程居間合同11
甲方:(居間人)
聯(lián) 系 地 址: 乙方:(委托人) 聯(lián) 系 地 址:
甲乙為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,向乙方提供關于工程項目的信息并最終促成乙方與建設單位簽訂工程項目的專業(yè)承包合同。
二、甲方的義務
1、甲方須向乙方提供有關工程項目的.信息,并有義務協(xié)助乙方對該工程項目進行實地考察及相關商務事宜。
2、甲方承諾向乙方提供的關于工程項目的有關信息真實可靠。
三、乙方義務
1、乙方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)承包合同。乙方因履行合同而產生的權利和義務,與甲方無關。
3、如果居間成功或提供工程信息有效,則乙方應按本協(xié)議約定,向甲方支付居間報酬。
四、居間報酬金額、支付時間和支付方式
1、 項目居間費用總額 = 項目信息費 + 項目提成。
A、項目信息費
裝修面積300㎡-700㎡(含)/項目,1000元/項目;裝修面積700㎡/項目,1500元/項目。
B、 項目提成:凈合同額的3%,5%
1) 居間人僅提供工程信息,不引薦和建設單位直接洽談,居間成功提成3%。
2) 居間人,引薦和建設單位直接洽談并參與到合同談判中,居間成功提成5%。
3) 凈合同額指除去建設單位等返點,3.41%稅金后的合同額。
4)居間人能協(xié)助洽談,獲得較高利潤時,可協(xié)商項目提成額度。
2、 項目信息費發(fā)放:乙方參與建設單位報價,且報價后客戶可跟蹤,報價后兩周內發(fā)放。
3、 項目提成發(fā)放:項目簽訂合同后按照進度款比例逐次發(fā)放,每次發(fā)放為進度款入賬一周內,或項目驗收完畢后一次性發(fā)放,具體采用那種方式甲乙雙方可另行約定。
4、 乙方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
六、協(xié)議終止
1、本協(xié)議簽字生效后,有效期一年。
七、其他事項
1、甲方不得將本協(xié)議委托事項進行轉委托。
2、本協(xié)議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章) 法定代表人或委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
協(xié)議簽訂地: 協(xié)議簽訂日:
工程居間合同12
合同編號:___
甲方:___
乙方:________________
身份證:__________________
身份證:______________________________________________ __________________
職位:____________________________________
通訊地址:________________________________________
郵政編碼:________________________________________
聯(lián)系人:______________________
聯(lián)系人:______________________
電話:________________________
電話:________________________
傳真:________________________
傳真:________________________
E—mail:______________________
E—mail:______________________
鑒于甲方自有合法的工程承接資質,甲方委托乙方為該公司尋找工程項目;乙方亦獲知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。雙方愿意簽訂正式合同,并嚴格履行,以達到雙方目的。鑒于此,雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協(xié)商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
第一條委托事項
1.甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目,甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核,乙方接受甲方委托。
2.乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目,并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接,其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。
第二條居間人的權利和義務
1.乙方在履行本合同的過程中,可以向第三方表明其為甲方的居間人,并可以向第三方介紹該公司的相關情況,但甲方書面確認為是商業(yè)秘密的除外。
2.乙方應認真完成甲方的委托事項,按照合同第一條所規(guī)定的內容積極為甲方尋求機會,并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協(xié)議提供聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務。
3.乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發(fā)包意向的第三方的情況。
4.乙方在前期辦理本受托事項過程中,因甲方過錯造成其損失時,將由甲方承擔責任。
5.乙方僅為甲方和上述公司的居間方,不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協(xié)議以及債權債務承擔任何責任。
第三條居間報酬與費用
1.若乙方促成有發(fā)包意向的第三方與甲方簽署承包合同,甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五(5%),即合人民幣_____________________________________元整(¥:__________)作為乙方酬金,(該項目所產生的營業(yè)稅由方承擔,若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔);該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為:現(xiàn)金或個人賬戶劃賬;
2.付款時間:甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后,支付合同總價的百分之三(3%),即合人民幣____________________元整(¥:__________)作為居間首期款,其余2%(合同總價)的居間費,根據(jù)發(fā)包方工程進度按比例分兩次支付,所收款以收據(jù)為憑。
3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方無權要求甲方支付酬金,其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)
乙方自行承擔。
第四條合同的解除
1.委托期限屆滿,約定目的未能實現(xiàn)而甲乙雙方不再續(xù)簽本合同將自動解除;
2.本合同約定目的已經實現(xiàn),乙方收到甲方按照本合同第三條約定的.酬金后,甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除;
3.委托期限屆滿之前,不論任何原因,甲乙雙方通過書面協(xié)議同意解除本合同的;
4.委托期限屆滿之前,因不可抗力致使本合同約定目的不能實現(xiàn)的;
5.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.在本合同履行過程中,乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用),因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。
7.______________________________________________________。
第五條違約責任
甲方應按時支付相應費用,若違反本合同的約定則視為違約行為,則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金,乙方協(xié)助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。
第六條聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有能力簽署并履行本合同;
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續(xù)均已辦妥并真實合法有效;
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書),本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力;
5.甲方保證自有資質的真實性及合法性。
乙方:
1.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效;
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為;
3.本合同的簽署人是合法公民或授權代表人,本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第七條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業(yè)或企業(yè)秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業(yè)務有關或有損客戶利益的活動。
第八條通知
1.根據(jù)本合同需要,一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用、書信快遞、傳真、E—mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.一方變更通訊方式或通訊地址,應自變更之日起三日內,以書面或短信形式通知對方,否則,由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。
第九條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第___種方式解決
、伲峤挥泄茌牂嗟闹俨梦瘑T會仲裁;
、冢婪ㄏ蚝贤炇鹚诘厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除本合同
或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。
4.本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第十一條合同的解釋、補充與附件
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十二條合同效力
本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式____份,雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
第十三條備注
_______________________________________________________________________________________________________________
甲方(簽章):______________
乙方簽字(指。篲_____________
法定代表人:_______________ _______________
委托代理人:_______________ _______________
_________年______月______日
_________年______月______日
工程居間合同13
甲方(委托人):
地址: 電話:
法定代表人:
乙方(居間人):
地址: 電話:
法定代表人:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就秦俑館綜合服務樓改造項目標段1—建筑改造施工標段工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項:甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等與工程相關的信息及資料。乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金 萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的15%。
2、居間成功后,在甲方簽訂合同時向乙方支付 整,正常施工的一個月內,應向乙方支付 元整;在正常施工的'兩個月內,應支付 ;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按 %的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式:如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地人民法院依法解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日________年____月____日
工程居間合同14
發(fā)包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包范圍:建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方:
(1)工程開工前負責做好施工現(xiàn)場水源、電源和運輸?shù)缆窌惩?
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派為現(xiàn)場代表,對工程質量進行監(jiān)督。檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區(qū)域的臨時設施、水、電、道路接入施工現(xiàn)場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派為現(xiàn)場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期:竣工日期:20xx年2月2日
合同工期總日歷天數(shù):180日歷天。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續(xù)履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發(fā)包方要求將所屬機械設備和人員撤出現(xiàn)場。
4、經發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協(xié)商,簽字生效。
四、質量標準
工程質量標準:達到國家施工驗收規(guī)范合格標準。
1、工程質量應當達到協(xié)議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據(jù)。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受發(fā)包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分,發(fā)包方一經發(fā)現(xiàn),應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發(fā)包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數(shù)量須經發(fā)包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經發(fā)包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規(guī)的規(guī)定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規(guī)定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責,與發(fā)包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業(yè)人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
七、合同價款與結算:
總合同價款約150萬元。
本工程結算:
(1)套用xx省20xx年工程定額(《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額xx省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執(zhí)行x建價[20xx]8號文件:建筑、安裝、市政、市政設施養(yǎng)護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元/工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元/工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后,經發(fā)包方驗收合格后7日內,付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質保金,工程質保金在工程竣工驗收合格后1年內無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內,組織有關人員進行驗收。發(fā)包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延?⒐を炇請蟾媾鷾嗜掌跒榭⒐と掌。
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現(xiàn)場人員的管理,遵守發(fā)包方管理規(guī)定,承包人施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現(xiàn)場進出口交通、環(huán)境衛(wèi)生、施工噪音等管理規(guī)定。
(3)施工現(xiàn)場按發(fā)包方指定的'位置堆放材料、搭設臨時設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產損害的,承包人承擔相關責任,并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現(xiàn)場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經發(fā)包人及業(yè)主方及有關部門批準,不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的,每逾期一日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發(fā)包人有權將剩余工程另行發(fā)包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發(fā)包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質量經驗收不合格,承包方應返工,返工后經再次驗收不合格,發(fā)包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發(fā)包人造成其他損失的,發(fā)包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包,若發(fā)現(xiàn)承包方違約,發(fā)包方有權責令承包方立即退場,并賠償發(fā)包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時:本合同發(fā)生爭議,雙方當事人應及時協(xié)商解決。也可由寧都縣建設行政主管部門調解,調解不成時,由發(fā)包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:20xx年XX月XX日
合同訂立地點:xx售樓部
本合同一式四份,發(fā)包方執(zhí)二份,承包方執(zhí)二份,經發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同15
甲方(委托人):____________
聯(lián)系電話:____________
乙方(居間人):____________
聯(lián)系電話:__________________
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
第一條、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就蘭海鐵路隧道工程(以下稱該工程項目)引薦甲方和該項目的發(fā)包單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方或關聯(lián)組織與發(fā)包單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方或其有關聯(lián)關系的公司、其他組織與該建設工程發(fā)包方或所有人簽訂施工合同或實際參與施工。關聯(lián)關系,則是指公司、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關系,以及可能導致公司利益轉移的其他關系。
第二條、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察,協(xié)助甲方與該工程負責人員的洽談與溝通。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與發(fā)包單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎重嚴謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調好甲方與發(fā)包單位的關系。
第三條、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責與發(fā)包單位進行合同談判;在必要條件下,甲方同意授權乙方就該工程項目與發(fā)包單位進行合同談判,但合同相關條款的確定必須經過甲方同意。
2、如果居間成功,則由甲方或其有關聯(lián)關系的組織全面履行和發(fā)包單位所簽訂的專業(yè)施工合同,甲方及關聯(lián)組織因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,無條件按照本合同第四條約定的'付款方式向乙方支付居間報酬。
4、我公司承諾將按照業(yè)主方要求進行施工,按質按量按工期要求施工。
第四條、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、甲方向乙方支付本項目居間費用為6%,第一筆居間費合同簽訂后支付 %,其余款項按業(yè)主結算方式按比例、按進度給予支付,該居間費用應繳納的全部稅款由甲方承擔。
2、居間成功后,在甲方或其關聯(lián)組織在與工程的發(fā)包方簽訂建設工程施工合同并進場實際施工按照月進度,業(yè)主方實際向甲方所支付工程款按比例支付。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付,乙方在收到相應款項后應當出具相應的收條,無須提供發(fā)票。
4、如果經過乙方努力,該建設工程施工合同未能簽訂或甲方及關聯(lián)公司或單位未能實際參與施工,甲方無須支付居間費。對于乙方在該業(yè)務接洽過程中產生的相關業(yè)務費用,由乙方自行承擔,甲方不再另行支付。
第五條、保密事項
1、甲乙雙方均一致同意本協(xié)議及本協(xié)議所涉及內容為商業(yè)秘密,雙方均不得向合同之外第三者泄露。
2、乙方在居間過程中所獲取的甲方商業(yè)秘密,不得向第三方透漏,不得據(jù)此作出不利甲方的任何行為。
第六條、合同生效及終止
1、本合同經雙方簽字或蓋章后生效。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
第七條、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方均同意提交簽約地仲裁委員會進行仲裁,仲裁委員會的裁決為最終裁決,雙方不再產生異議。
第八條、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份。
3、如有未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,訂立補充合同。補充合同是本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方蓋章):______
法定代表人或委托代理人:____________
乙方(蓋章):______
法定代表人或委托代理人:____________
日期:____年_____月____日
【工程居間合同】相關文章:
工程居間合同12-11
工程居間合同10-12
居間工程合同12-17
正規(guī)工程居間合同12-01
【熱】工程居間合同02-06
工程居間合同【推薦】02-08
【熱門】工程居間合同02-06
【薦】工程居間合同02-07
工程居間合同【熱門】02-07
【精】工程居間合同02-04