【薦】承攬合同范本
隨著法律觀念的日漸普及，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的承攬合同范本，希望能夠幫助到大家。
承攬合同范本1
甲方：
乙方：
為實(shí)現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點(diǎn)：武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時(shí)間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。
四、費(fèi)用：乙方每人每月3000元承攬費(fèi)用，乙方共兩人合計(jì)6000元費(fèi)用包干，甲方不再承擔(dān)任何其他費(fèi)用。
五、甲方權(quán)利義務(wù)
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計(jì)劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項(xiàng)目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù)，評(píng)價(jià)維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測(cè)評(píng)乙方維修工作，達(dá)不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達(dá)到要求。
5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費(fèi)。
六、乙方權(quán)利義務(wù)
1、按照甲方的`要求負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)的維修。
2、主動(dòng)巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，提請(qǐng)甲方制定維修計(jì)劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標(biāo)要求，接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本2
甲方(定做人)：簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
乙方(承攬人)：合同編號(hào)：
甲、乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、產(chǎn)品及相關(guān)說(shuō)明
二、定作物的質(zhì)量
1、雙方按樣品生產(chǎn)，應(yīng)在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內(nèi)，乙方對(duì)定作物負(fù)有質(zhì)量擔(dān)保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。
三、技術(shù)資料與圖紙
1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對(duì)履約過(guò)程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密，均負(fù)有保密義務(wù)。
四、定作物的交付與運(yùn)輸
1、乙方的交貨期限為天，自預(yù)付款到乙方賬戶(hù)之日算起，預(yù)付款為合同總金額的30%。
2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的違約金。
五、定作物的.驗(yàn)收
1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開(kāi)具發(fā)票。
2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項(xiàng)。
3、余款10%為質(zhì)保金，自設(shè)備驗(yàn)收合格之日起滿(mǎn)12個(gè)月時(shí)付清。
六、違約責(zé)任
1、乙方負(fù)有及時(shí)交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。
2、甲方負(fù)有及時(shí)接收貨物與付款的義務(wù)。
3、雙方均應(yīng)恪守履約，若乙方違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、交通費(fèi)、取證費(fèi)等。
七、爭(zhēng)議解決
本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭(zhēng)議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照?qǐng)?zhí)行。
甲方:乙方：
地址:地址：
開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行
賬號(hào):賬號(hào)：
電話(huà)：電話(huà)：
簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章
簽約日期：簽約日期：
承攬合同范本3
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式：____________________。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號(hào)：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號(hào)：__________________
________年________月______日
承攬合同范本4
委托人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
受托人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
合同簽訂地：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供安保服務(wù)事宜簽訂如下協(xié)議，以資共同遵守：
一、合同概況
1.1合同名稱(chēng)： ;
1.2服務(wù)地點(diǎn)： ;
1.3承攬內(nèi)容： 負(fù)責(zé) 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;
1.4安保服務(wù)內(nèi)容：安全保衛(wèi)服務(wù)包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中所列的保安服務(wù)、巡邏服務(wù)、門(mén)衛(wèi)服務(wù)、守護(hù)服務(wù)、押運(yùn)服務(wù)、技術(shù)防范服務(wù)等內(nèi)容，服務(wù)工作應(yīng)是包括針對(duì)人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實(shí)際服務(wù)范圍由雙方在本合同1.3條中書(shū)面確定;
二、組成文件
合同文件應(yīng)能相互解釋?zhuān)檎f(shuō)明。除專(zhuān)用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補(bǔ)充協(xié)議
2)、本合同協(xié)議書(shū)
3)、本合同專(zhuān)用條款
4)、本合同通用條款
5)、履行本合同的相關(guān)文件(含雙方往來(lái)函件、會(huì)審記錄、會(huì)議紀(jì)要、簽證等與本合同相關(guān)的修正文件)
6)、合同清單
7)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類(lèi)內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。
三、服務(wù)質(zhì)量：
安保服務(wù)應(yīng)當(dāng)符合本合同約定及所附附件的要求;且應(yīng)符合國(guó)家及地方政府指導(dǎo)性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應(yīng)對(duì)所提供的安保人員資質(zhì)和能力進(jìn)行審查，不符合安保要求的人員，不得報(bào)甲方確認(rèn)，不得分派現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。
四、服務(wù)時(shí)間
4.1總服務(wù)期：暫定3個(gè)月;安保服務(wù)啟動(dòng)日期由甲方書(shū)面通知為依據(jù);
4.2服務(wù)方式：乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開(kāi)展安保工作。乙方人員工作12小時(shí)后休息24小時(shí)，再開(kāi)展第二次12小時(shí)任務(wù)，以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;
五、合同價(jià)格
本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認(rèn)上崗的保安員服務(wù)費(fèi)每人每月為(人民幣) 4600元，每月暫定安排保安員人數(shù)為50人，合同總價(jià)暫定為：￥690000元(大寫(xiě)：人民幣陸拾玖萬(wàn)元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定，最終結(jié)算時(shí)按實(shí)際安排人數(shù)計(jì)算。
本合同為全費(fèi)用清單單價(jià)合同，綜合單價(jià)包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產(chǎn)生的一切費(fèi)用，乙方應(yīng)為保安員購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，且相關(guān)期間發(fā)生的安保傷害和風(fēng)險(xiǎn)防范及保險(xiǎn)支出均由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)承擔(dān)，甲方不再支付除此之外的任何款項(xiàng);合同執(zhí)行期間，單價(jià)不做調(diào)整。
六、付款方式：
每月 5日前，乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報(bào)上月服務(wù)費(fèi)用，在當(dāng)期服務(wù)經(jīng)甲方確認(rèn)符合當(dāng)期要求后，服務(wù)費(fèi)按甲方現(xiàn)場(chǎng)管理部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)依據(jù)，由甲方合約部門(mén)審定后給付審定金額的90%，以電匯方式結(jié)算;剩余10%在服務(wù)期結(jié)束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務(wù)期最終安保工作成果，確認(rèn)安保工作合格，甲方出具書(shū)面意見(jiàn)后給付剩余全部款項(xiàng);
七、發(fā)票開(kāi)具
乙方在甲方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)前，需提供給甲方當(dāng)期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對(duì)應(yīng)發(fā)票后支付相應(yīng)款項(xiàng);
八、雙方權(quán)利及義務(wù)
8.1甲方權(quán)利及義務(wù)
8.1.1 甲方有權(quán)指派人員對(duì)保安員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，有權(quán)要求調(diào)換不適合在甲方工作的安保人員。
8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術(shù)設(shè)備的，甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)設(shè)備租賃使用費(fèi)。
8.1.3 甲方有責(zé)任及時(shí)、認(rèn)真研究解決乙方提出的安全問(wèn)題，采取必要的改進(jìn)和防范措施。
8.1.4 甲方有義務(wù)教育其員工尊重保安員的工作，對(duì)保安員履行職責(zé)的行為予以支持、配合，尊重和保障保安員的合法權(quán)益。
8.1.5甲方有權(quán)不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費(fèi)用，是否符合安保要求以實(shí)際工作能力評(píng)價(jià)結(jié)果確定，不以乙方報(bào)甲方確認(rèn)的上崗確認(rèn)文件為準(zhǔn)，但若乙方提供不符合要求的人員，造成甲方相關(guān)損失的，甲方有權(quán)向乙方進(jìn)行索賠;
8.1.6甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定支付服務(wù)費(fèi)用。
8.2乙方權(quán)利及義務(wù)
8.2.1乙方有權(quán)要求甲方支付本合同約定的服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
8.2.2 乙方負(fù)責(zé)保安員的勤務(wù)指揮、人員調(diào)整和休假安排。
8.2.3 乙方對(duì)保安服務(wù)范圍內(nèi)的不安全隱患有權(quán)向甲方書(shū)面提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、加班、工傷、年休假等依勞動(dòng)合同法等規(guī)定全部由乙方負(fù)責(zé)，并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備，如因未及時(shí)提供而造成甲方損失的，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.2.5 乙方負(fù)責(zé)保安員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等日常管理和違紀(jì)問(wèn)題的處理。
8.2.6乙方保安人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度。
8.2.7乙方應(yīng)定期對(duì)指派的保安人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
8.2.8乙方承諾在服務(wù)期內(nèi)對(duì)甲方工作人員進(jìn)行二次安保專(zhuān)業(yè)知識(shí)和法規(guī)教育的培訓(xùn)工作。
8.2.9乙方與該保安員的勞動(dòng)合同復(fù)印件必須交甲方備案一份。
8.2.10負(fù)責(zé)執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的安全防范措施的落實(shí)，做好人員進(jìn)出登記，維護(hù)區(qū)域范圍內(nèi)的治安秩序和人身財(cái)產(chǎn)安全。
8.2.11妥善處理突發(fā)情況，對(duì)發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的刑事案件、治安案件，及時(shí)采取有效措施將傷害減至最低，并配合公安機(jī)關(guān)的偵查工作。
8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時(shí)性勤務(wù)、勤雜工作。
8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進(jìn)行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的，乙方需承擔(dān)因此造成的甲方損失;
九、違約責(zé)任
9.1在有效服務(wù)期內(nèi)，除本合同約定或雙方協(xié)商解除外，任何一方單方解除合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務(wù)費(fèi)總額的30%違約金。
9.2乙方安保服務(wù)不符合雙方約定或國(guó)家及地方要求的，由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴(yán)重程度，酌情給予罰款處罰;對(duì)乙方相關(guān)安保人員處罰為50~1000元/次，同時(shí)對(duì)乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計(jì)總額不超過(guò)合同額10%;乙方需同時(shí)承擔(dān)因乙方安保不力對(duì)甲方造成的相關(guān)損失的全額賠償責(zé)任;
十、合同變更、解除或終止
10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更、解除或終止本合同。
10.2合同期滿(mǎn)后，如一方不要求續(xù)簽，應(yīng)在本合同屆滿(mǎn)前一個(gè)月內(nèi)提出，若不通知，則自動(dòng)解除。
10.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，甲方有權(quán)解除合同，并同時(shí)要求乙方承擔(dān)合同金額30%的違約責(zé)任，如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的，就超出部分乙方應(yīng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任：
10.3.1乙方收到甲方進(jìn)場(chǎng)通知后，超過(guò)要求進(jìn)場(chǎng)時(shí)間7天仍無(wú)法安排到位進(jìn)場(chǎng)執(zhí)勤的;
10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務(wù)的;
10.3.3乙方不解決實(shí)際安程中遇見(jiàn)的問(wèn)題，在甲方催告的合理期限內(nèi)仍未解決完成的;
10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認(rèn)為其不勝任工作的，經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員，乙方未及時(shí)更換的，經(jīng)書(shū)面要求后7天內(nèi)仍拒不更換的，或乙方管理人員擅自離開(kāi)執(zhí)勤崗位累計(jì)達(dá)7天的;
10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質(zhì)、管理人員資料或者現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管理人員與所報(bào)人員不一致的;
10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致無(wú)法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內(nèi)，乙方拒絕修正的;
10.3.7合同服務(wù)有效期間，存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問(wèn)題，索賄受賄的;
10.3.8因乙方原因，導(dǎo)致乙方指派的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)勤人員提起勞動(dòng)仲裁、舉報(bào)、信訪(fǎng)等行為的。
10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理，因管理責(zé)任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場(chǎng)制度的處罰)后，甲方同時(shí)有權(quán)解除合同。
10.3.10因乙方原因?qū)е录追綗o(wú)法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。
10.3.11甲方根據(jù)市場(chǎng)需要進(jìn)行變更，導(dǎo)致相應(yīng)承包服務(wù)項(xiàng)目不存在時(shí)。甲方有權(quán)解除合同，并無(wú)需承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。
10.4合同解除時(shí)，已完成的工作量由甲乙雙方書(shū)面確認(rèn)，甲方對(duì)工作量確認(rèn)后書(shū)面通知乙方，乙方48小時(shí)內(nèi)未提出書(shū)面異議，視為乙方認(rèn)同確認(rèn)結(jié)果。如乙方拒絕確認(rèn)工程量，則以甲方委托的第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)(包括監(jiān)理單位)確認(rèn)的為準(zhǔn)，乙方不得對(duì)抗該確認(rèn)結(jié)果。
10.5甲方解除合同或者要求暫停服務(wù)，在發(fā)出要求乙方撤離人員和設(shè)備的通知后48小時(shí)內(nèi)，乙方須撤出施工場(chǎng)地。如乙方在甲方出具相關(guān)通知之日起超過(guò)48小時(shí)仍拒絕撤出施工場(chǎng)地，造成甲方不能清場(chǎng)的，乙方每延遲一日應(yīng)按合同總金額2%支付延遲履行金，如超出5天仍未清理完畢的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)合同總金額30%的延遲退場(chǎng)賠償金，同時(shí)甲方有權(quán)將乙方遺留在工地的設(shè)備材料視為乙方遺棄物品，甲方可自己予以處理，如由此造成乙方任何損失的.甲方無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。
10.6乙方出借資質(zhì)與甲方簽定合同，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方對(duì)造成的所有后果承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償外，補(bǔ)償甲方合同總額10%的違約金，并保留進(jìn)一步索賠和法律追訴的權(quán)利;
10.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。
十一、現(xiàn)場(chǎng)代表
為明確職權(quán)，切實(shí)維護(hù)雙方利益，本合同約定雙方負(fù)責(zé)人員;
甲方指定 (身份證號(hào)： ;聯(lián)系電話(huà)：)作為本次安保工作的甲方代表，負(fù)責(zé)聯(lián)系和溝通乙方相關(guān)安保服務(wù)事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟(jì)性文件，還需通過(guò)甲方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意方可產(chǎn)生實(shí)際約束力;
乙方指定 (身份證號(hào)： ;聯(lián)系電話(huà)：)作為本次安保工作的乙方代表，負(fù)責(zé)對(duì)接甲方工作并反饋實(shí)際工作情況;乙方代表在乙方授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)簽署相關(guān)經(jīng)濟(jì)文件，并對(duì)乙方產(chǎn)生實(shí)際約束力;
雙方變更合同負(fù)責(zé)人應(yīng)提前7日書(shū)面告知對(duì)方，特殊情況無(wú)法提前7日書(shū)面告知的，應(yīng)盡可能通知至對(duì)方，避免造成不必要的損失;造成違約的，按合同約定處理;
十二、其他約定
12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，除法律要求或履行合同必須外，不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關(guān)本合同的內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)信息資料。
12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責(zé)范圍以外的工作任務(wù)，保安員有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。
12.3保安人員在執(zhí)勤期間，因防止、制止甲方的財(cái)產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的，按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。
——【因見(jiàn)義勇為而變損時(shí)的損害賠償】因防止、制止國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人的財(cái)產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的，由侵害人承擔(dān)賠償責(zé)任，受益人也可以給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。
12.4保安員在執(zhí)勤時(shí)，屬職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生消防、治安及刑事案件，應(yīng)及時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，匯報(bào)甲方和相關(guān)公安機(jī)關(guān)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵察認(rèn)定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、金銀珠寶、古董字畫(huà)、郵票等)，由甲乙雙方按合同約定處理，無(wú)約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進(jìn)行處理。
12.5因甲方單位技防、物防、人防實(shí)施不到位，經(jīng)乙方提出合理化建議，而未采取措施的，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作，由此造成對(duì)保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，由甲方承擔(dān)。
十三、附則
13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
13.2本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。
13.3合同份數(shù):本合同正本 貳 份，甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份，甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數(shù)可根據(jù)實(shí)際需要增持，但若副本內(nèi)容與正本不一致的，以正本內(nèi)容為準(zhǔn);
13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權(quán)代表(需提供授權(quán)委托書(shū))簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。
13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過(guò)平等協(xié)商擬定，雙方對(duì)有疑義的條款已進(jìn)行了充分的溝通和說(shuō)明，乙方已充分理解和約定其全部條款的內(nèi)容，并對(duì)其無(wú)異議。
十四、合同附件
1、附件1-《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務(wù)合同清單計(jì)價(jià)表》
甲方(公章)： 乙方(公章)：
住 所： 住 所：
法定代表人：
授權(quán)代表人：
合同經(jīng)辦人：
開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)：
通訊地址：
電話(huà)：
合同簽訂時(shí)間: 年 月 法定代表人： 授權(quán)代表人： 合同經(jīng)辦人： 開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)： 通訊地址： 電話(huà)： 日
承攬合同范本5
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號(hào)：
地址：
聯(lián)系方式：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內(nèi)容
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容，并滿(mǎn)足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價(jià)款與支付方式
1、工程價(jià)款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對(duì)乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的.自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當(dāng)方式解決。
8、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對(duì)內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時(shí)間：年月日
承攬合同范本6
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱(chēng)：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶(hù)型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項(xiàng)目：____________________________________。
工程價(jià)款及付款方式：
1.本工程總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。
2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。
五、施工期限：
工期為_(kāi)______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的`____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點(diǎn)： 地點(diǎn)：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本7
定作方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項(xiàng)目 規(guī)格、型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 價(jià)款或酬金(元)
金額： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
5.結(jié)算方式：
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)
任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作
物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的`違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠
償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部
分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都
可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理
局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號(hào)：_______ 帳號(hào)：_______
____年__月__日
承攬合同范本8
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱(chēng))：______
定作方(全稱(chēng))：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：____________
3、原材料來(lái)源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________
5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________
7、違約責(zé)任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書(shū)號(hào)碼____ 定作人：法人委托書(shū)號(hào)碼______
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開(kāi)戶(hù)銀行： 帳號(hào)： 開(kāi)戶(hù)銀行： 帳號(hào)：
電話(huà)號(hào)碼： 電話(huà)號(hào)碼：
住址： 住址：
承攬合同范本9
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的'安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開(kāi)始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后 工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五、爭(zhēng)議解決辦法
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本10
定 作 方(下稱(chēng)“甲方”)：
承 攬 方(下稱(chēng)“乙方”)：____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同信守。
第一條 定作物品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量：
第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。
第三條 原材料的提供：原材料由 方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：
第四條 技術(shù)資料、設(shè)計(jì)方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設(shè)計(jì)，經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后，作為制作的依據(jù)。
第五條 合同價(jià)款：
第六條 付款方式：乙方將定作物運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方初步驗(yàn)收合格后，按實(shí)際驗(yàn)收合格的數(shù)量支付該批次全部?jī)r(jià)款的 %，剩余 %為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應(yīng)當(dāng)提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1.簽訂本合同后 日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書(shū)面通知的數(shù)量和時(shí)間供貨;
2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運(yùn)到甲方辦公地點(diǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng);如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場(chǎng)制作或安裝的，乙方應(yīng)當(dāng)派專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。運(yùn)輸、裝卸及安裝費(fèi)包含在合同價(jià)款中，甲方不另行支付。
第八條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式
1.定作產(chǎn)品運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對(duì)使用后才能夠檢測(cè)產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為 年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時(shí)內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對(duì)不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當(dāng)按時(shí)向乙方支付價(jià)款。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價(jià)款;
2.保證提供符合約定的.定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當(dāng)按時(shí)交付定作產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和安裝，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
5.在制作、運(yùn)輸、安裝過(guò)程中發(fā)生的安全責(zé)任事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
第十一條 違約責(zé)任
一、甲方的違約責(zé)任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)承擔(dān)針對(duì)變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接收定作物的，仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價(jià)款。
3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責(zé)任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價(jià)0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份，甲方持 貳 份，乙方持 壹 份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá)，任何一項(xiàng)通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá)，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方。任何一項(xiàng)通知及書(shū)面材料在送達(dá)時(shí)接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn)，否則送達(dá)方有權(quán)申請(qǐng)公證送達(dá)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由接收方承擔(dān)。
第十三條 其它約定
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本11
定作人：_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
共同承攬人：_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方將坐落于房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同：
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網(wǎng)，乙方工序?yàn)椋呵逑赐鈮�、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網(wǎng)、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù)，不受甲方的`指揮管理,不得浪費(fèi)甲方提供的材料;
二、工程價(jià)款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報(bào)酬單價(jià)為19.00元/㎡，按乙方粉刷實(shí)際面積結(jié)算;
三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內(nèi)完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無(wú)法施工，工期實(shí)行順延;
四、質(zhì)量：應(yīng)符合國(guó)家優(yōu)良工程有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;
五、安全：乙方在施工過(guò)程中做好一切防范工作，各工種由專(zhuān)業(yè)人員持證施工，若發(fā)生事故，乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)連帶責(zé)任;
六、付款方式：甲方驗(yàn)收合格后七日內(nèi)一次性付清;
七、未盡事宜，雙方協(xié)商后補(bǔ)充，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議;
八、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 ：___________
乙方 ：___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同范本12
承攬人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
因甲方系著名設(shè)計(jì)制作公司，具有充足之專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能及相關(guān)資格，可以制作高水準(zhǔn)之設(shè)計(jì);而甲方有意承攬本合同設(shè)計(jì)之制作，乙方亦同意將本合同設(shè)計(jì)交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，訂立條款如下：
1.設(shè)計(jì)制作內(nèi)容
1.1設(shè)計(jì)名稱(chēng):;
1.2設(shè)計(jì)類(lèi)型:;
1.3參數(shù)規(guī)格:;
1.4具體費(fèi)用:;
1.5備注:;
2.質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)
2.1本合同設(shè)計(jì)之品質(zhì)應(yīng)符合一般公認(rèn)之專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)及乙方要求，不得有任何瑕疵。
2.2本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容，除乙方另有書(shū)面指示外，應(yīng)符合雙方定案后所確認(rèn)之內(nèi)容。
2.3乙方對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的其他要求：
3.交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收。
3.1甲方應(yīng)于年月日前完成本合同設(shè)計(jì)之全部制作(含)并交付給乙方。
3.2交貨地點(diǎn)：。
3.3本合同設(shè)計(jì)之驗(yàn)收、交付以乙方書(shū)面簽收確認(rèn)為準(zhǔn)。
3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書(shū)面簽收確認(rèn)。
4.價(jià)款及付款方式。
4.1費(fèi)用總額含稅：RMB元(大寫(xiě)：人民幣整)，甲方提交作品并經(jīng)乙方書(shū)面確認(rèn)合格后予以支付。
4.2付款方式：。
4.3甲方賬戶(hù)如下：。
開(kāi)戶(hù)銀行：；
戶(hù)名：;
賬號(hào)：;
4.4甲方應(yīng)在乙方付款前開(kāi)具合法有效的稅務(wù)發(fā)票，否則乙方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)。
5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
5.1本合同設(shè)計(jì)中所使用之著作權(quán)(包括但不限于圖形、音樂(lè)、歌曲、照片及各項(xiàng)道具中之美術(shù)著作或建筑著作)，甲方于實(shí)際使用前，均應(yīng)先行取得合法授權(quán)，承擔(dān)相關(guān)授權(quán)費(fèi)用，并以合法授權(quán)文件為憑。該項(xiàng)授權(quán)內(nèi)容應(yīng)包括乙方得無(wú)限制地繼續(xù)使用合同設(shè)計(jì)之全部之著作權(quán)。
5.2本合同設(shè)計(jì)系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設(shè)計(jì)應(yīng)以乙方為著作權(quán)人，乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)享有完整的著作人身權(quán)及財(cái)產(chǎn)權(quán)。
5.3甲方茲申明并保證本合同設(shè)計(jì)絕無(wú)侵害他人肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其它權(quán)利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)解決之。乙方如因此項(xiàng)糾紛而遭受任何損失或支出任何費(fèi)用(包括合理之律師費(fèi)用)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書(shū)面同意，甲方不得將本合同設(shè)計(jì)內(nèi)容和設(shè)計(jì)之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。
6.甲乙雙方之權(quán)利。
6.1甲方制作本合同設(shè)計(jì)之過(guò)程，乙方有權(quán)派員參與了解制作過(guò)程，并提出制作之建議。除乙方以正式書(shū)面要求甲方修改或調(diào)整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應(yīng)對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容及品質(zhì)負(fù)全部責(zé)任。
6.2甲方應(yīng)依所約定之內(nèi)容制作，若乙方提出與原內(nèi)容不符之意見(jiàn)，甲方應(yīng)配合修正。
6.3于本合同設(shè)計(jì)制作完成后，乙方對(duì)本合同設(shè)計(jì)之內(nèi)容或品質(zhì)如有意見(jiàn)，甲方應(yīng)在日內(nèi)配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項(xiàng)目后，非經(jīng)乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應(yīng)全力配合甲方開(kāi)展本合同所約定的設(shè)計(jì)工作，并根據(jù)甲方要求及時(shí)提供相關(guān)資料。
6.6乙方應(yīng)按照合同約定的付款期限，及時(shí)向甲方支付相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)用。
7.違約責(zé)任。
7.1甲方若在約定期限內(nèi)未完成本合同設(shè)計(jì)制作或制作之設(shè)計(jì)無(wú)法令乙方滿(mǎn)意，乙方得以正式書(shū)面通知催請(qǐng)甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無(wú)法發(fā)揮令乙方滿(mǎn)意之效果，乙方得向甲方請(qǐng)求賠償，每延遲一天，應(yīng)向乙方承擔(dān)合同總金額5‰的違約金，如逾期達(dá)十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請(qǐng)第三方完成該設(shè)計(jì)的差價(jià)損失等)。
7.2如因甲方在設(shè)計(jì)過(guò)程中非法使用其他權(quán)利人的產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)等，造成對(duì)侵權(quán)的，所有責(zé)任又甲方承擔(dān)。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設(shè)計(jì)制作完成后，若因品質(zhì)不佳或內(nèi)容與附件所示設(shè)計(jì)內(nèi)容不符，且情況嚴(yán)重，乙方有權(quán)單方面解除本合同，甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項(xiàng)，還應(yīng)承擔(dān)合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應(yīng)在合同簽訂后，按期支付相關(guān)費(fèi)用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應(yīng)按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達(dá)十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1除本合同已約定情形外，出現(xiàn)下列情況之一的，乙方亦有權(quán)解除本合同，并追究甲方違約責(zé)任：
8.1.1甲方提供的設(shè)計(jì)不符合合同約定或有關(guān)法律規(guī)定，無(wú)法滿(mǎn)足乙方使用要求的;
8.1.2未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方將本合同項(xiàng)目委托給第三方實(shí)施的;
8.1.3甲方未經(jīng)權(quán)利人許可非法使用權(quán)利人產(chǎn)品、標(biāo)識(shí)，構(gòu)成侵權(quán)的`;
8.1.4設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法修復(fù)的。
8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費(fèi)用及利息，并承擔(dān)合同總價(jià)20%的違約金，違約金尚不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還須承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設(shè)計(jì)工作的，乙方應(yīng)支付全部費(fèi)用，相關(guān)設(shè)計(jì)材料歸乙方;如甲方部分完成設(shè)計(jì)工作的，乙方應(yīng)根據(jù)甲方實(shí)際完成的工作量酌情支付費(fèi)用，乙方所支付的費(fèi)用不超過(guò)合同總價(jià)款的%。
9.爭(zhēng)議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時(shí),雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國(guó)的法律解釋并適用中華人民共和國(guó)的法律。
10.其他約定事項(xiàng)10.1。10.2。10.3。10.4。
11.合同的生效。
11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：電話(huà)：電話(huà)：
簽約日期：年月日
承攬合同范本13
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。３，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的`通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話(huà)：________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________
帳號(hào)：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話(huà)：_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________
帳號(hào)：_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本14
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規(guī)格型號(hào)：
單位：
數(shù)量：
單價(jià)：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應(yīng)辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：
5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě))：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的.，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
(8)其他：
本合同一式 份。有效期自請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效起始時(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚?xiě)有效終止時(shí)間止。
甲方：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)定作方乙方：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)承攬方
法定代表人： 法定代表人：
電話(huà)：填寫(xiě)定作方辦公電話(huà) 電話(huà)：填寫(xiě)承攬方辦公電話(huà)
地址：填寫(xiě)定作方住所 地址：填寫(xiě)承攬方住所
開(kāi)戶(hù)銀行：填寫(xiě)定作方開(kāi)戶(hù)銀行 開(kāi)戶(hù)銀行：填寫(xiě)承攬方開(kāi)戶(hù)銀行
賬號(hào)：填寫(xiě)定作方賬號(hào) 賬號(hào)：填寫(xiě)承攬方賬號(hào)
承攬合同范本15
委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承運(yùn)方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
運(yùn)輸車(chē)輛：
甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)、信用、公平的原則，對(duì)承運(yùn)甲方木材一事，經(jīng)過(guò)共同協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運(yùn)地點(diǎn)：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車(chē)地點(diǎn)、行駛線(xiàn)路和卸車(chē)地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運(yùn)輸任務(wù)。
第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車(chē)和卸車(chē)，乙方只承攬裝車(chē)后的運(yùn)輸。
第三條：木材運(yùn)輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對(duì)不服從調(diào)度安排，無(wú)故停運(yùn)的，甲方將不支付乙方已承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)。
第四條：在運(yùn)輸木材過(guò)程中，乙方必須服從甲方的配車(chē)命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運(yùn)到指定地點(diǎn)后，由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第六條：乙方的運(yùn)費(fèi)：原木運(yùn)輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個(gè)體民營(yíng)車(chē)輛運(yùn)輸單價(jià)中含管理費(fèi)(養(yǎng)路費(fèi)、運(yùn)輸管理費(fèi)) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到合同終止時(shí)，一次性全部結(jié)算。
第七條：甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi)，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的`木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運(yùn)輸過(guò)程中，必須按照甲方規(guī)定的承運(yùn)范圍及要求執(zhí)行，對(duì)超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進(jìn)行處罰。對(duì)超出行駛線(xiàn)路，受到處罰的，其責(zé)任由乙方自負(fù)。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬合同12-21
承攬的合同04-19
承攬合同模板10-12
承攬加工合同02-19
模具承攬合同05-09
施工承攬合同02-26
【經(jīng)典】加工承攬合同03-20
承攬加工合同（精選）02-22
加工承攬合同10-07
關(guān)于承攬合同12-29