- 相關(guān)推薦
地材加工承攬合同
在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的地材加工承攬合同，歡迎大家分享。
地材加工承攬合同1
委托方(甲方)：_____________
承接方(乙方)：_____________
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后，需經(jīng)甲方書面確認(rèn)，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書面確認(rèn)的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法
5.1甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責(zé)任
6.1甲方責(zé)任
6.1.1甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。
6.2乙方責(zé)任
6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
6.2.2乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的`設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，如雙方無(wú)法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：_____________
乙方簽字：_____________
時(shí)間：_____________
地材加工承攬合同2
承攬方：____________________________________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方：____________________________________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十一條其他約定___________________________
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的.，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理：
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：________________________
承攬方：________________________
代表人：________________________
代表人：________________________
____年____月____日____年____月____日
地材加工承攬合同3
甲方：____________________
地址：____________________
電話：____________________
法定代表人：____________________
合同訂立地點(diǎn)：____________________
乙方：____________________
地址：____________________
電話：____________________
法定代表人：____________________
合同訂立地點(diǎn)：____________________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià)，單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場(chǎng)內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現(xiàn)場(chǎng)，提供所有設(shè)備，由乙方利用路基挖方料進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條加工砂石料數(shù)量
本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為________萬(wàn)33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對(duì)本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認(rèn)過(guò)領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款，該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還。。
第六條甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)管理人員，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理，對(duì)乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的`合同關(guān)系，合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電引入到乙方加工場(chǎng)地，如有場(chǎng)地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內(nèi)。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃，確保每天所需的石料。
七、負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸吧原材料運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
第七條乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對(duì)自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條違約責(zé)任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)，價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購(gòu)時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān)，且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。
二、原材料、成品或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用，乙方不得對(duì)外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項(xiàng)目砂石料加工，乙方不得對(duì)外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔(dān)_______萬(wàn)元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條履約保證
提供履約保證金______萬(wàn)元。
第十條爭(zhēng)議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方：____________________
授權(quán)代理人：____________________
合同訂立日期：____________________
乙方：____________________
授權(quán)代理人：____________________
合同訂立日期：____________________
地材加工承攬合同4
委托方：____________________(甲方)
承攬方：____________________(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：____________________
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式：____________________。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的.經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號(hào)：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號(hào)：__________________
________年________月______日
【地材加工承攬合同】相關(guān)文章：
地材供貨合同08-24
（精選）承攬加工合同07-07
承攬加工合同[精選]07-17
加工承攬合同（精選）07-17
【精選】加工承攬合同07-17
承攬加工合同05-13
承攬加工合同02-19
承攬加工合同（精選）02-22
加工承攬合同10-07