承攬的合同(通用15篇)
隨著法律觀念的日漸普及,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編收集整理的承攬的合同,希望對大家有所幫助。
承攬的合同1
甲方: 乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作 模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、 質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
、 模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
② 模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、 模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定;
2、 驗收方法(標準):①按甲方的圖紙和技術要求執(zhí)行。②模具結構驗收地點:在甲方指定地點進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收 必須符合模具結構圖紙。 報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、 原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、 交貨方法及驗收:
本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、 交貨地點:甲方指定場所。
3、 交貨時間:乙方模具生產自付款之日起 否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、 運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為 萬元。共 套模具。貨款結算時間及方法:。付款方式:簽訂合同預付 %,試模合格交付使用 個月內付%
第六條:技術資料提供及保管:
第七條:質量異議/違約責任:
1、 對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、 如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、 其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、 本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。 雙方簽訂的技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的模具的.圖紙、技術要求及有關標準。 涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。 及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協(xié)商并由順德市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件、文字。
2、 本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、 任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、 本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬的合同2
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
甲方委托乙方加工下列產品,經雙方協(xié)商,特訂立本合同:簽訂時間:20xx年4月x日
第三條、交(提)貨地點、時間:簽訂合同后,20天內鋼架進場,總工期50天。
第四條、提貨方式:由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數(shù)量等,如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方,內在質量異議應在1個月內以書面方式提出,否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計:30萬元,主鋼架到場后3天內支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬,彩板安裝完畢后5天內支付余款,(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任:
1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的`比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年 月 日
承攬的合同3
簽訂日期:__________年____月____日
承攬方(全稱):__________________
定作方(全稱):__________________
經雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額分期:
交(收)貨數(shù)量:
超欠幅度:____________%
月總金額:(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____角____分
2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________
3.原材料來源及互利方法:______________________________________________
4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________
5.貨款結算時間及方法:________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________
7.違約責任:__________________________________________________________
8.其他:______________________________________________________________
9.不可抗力:____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:(蓋章)
法人委托書號碼:
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人:
法人委托書號碼:
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
電話號碼:
電掛:
住址:
定作人:(蓋章)
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
電話號碼:
電掛:
住址:
20xx年x月x日
承攬的合同4
一、外發(fā)方: ,以下簡稱甲方; 承攬方: 以下簡稱乙方。
二、1.乙方根據(jù)甲方的產品2D和3D要求來設計模具,并按客戶確認好的2D結構圖制作以上模具。
2.此款模具是日本出口模,要求很高:模具所有外觀面要求光亮平整,線條清晰。加工精細,完全按標準制作!
3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標準進行一流工藝制作.
4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規(guī)正牌來源,鋼材須有正規(guī)鋼廠的材質證明及熱處理證明.
5.甲方因乙方鋼材及配件的品質問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。
6.乙方保證此模具試模的樣品,完全達到客戶的2D產品圖的.尺寸公差要求.并每次附有產品全檢報告.
7.乙方每次須免費提供不少于50個試模樣件給甲方.最后一次試模及小批量試產材料由甲方提供.
8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此生產數(shù)量之內模具出現(xiàn)異常(不含人意破環(huán))則由乙方負責維修,一切費用由乙方承當。
9. 模具開始時間, 從簽訂合同日開始計.
10. 乙方模具逾期, 不能按期交付合格樣品時,甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金,直到甲方收到合格樣品為止,如果逾期時間超過15天乙方所開的模具還不能達到甲方的品質要求,甲方有權拒支付乙方一切費用并取消以后的合作供應商資格, 模具甲方收回處理.
三.交貨方式
交貨方法:工廠提貨。
四. 付款方式
合同簽訂一周內預付40%,試模合格樣板付30%(走模前),交模并確認后90天內付清30%(走模后)。
五. 解決合同糾紛的方式
雙方一旦產生爭議,應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不能達成一致,提交東莞市經濟合同仲裁委員會申請仲裁。
六、其它約定事項:
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,示盡事宜甲乙雙方協(xié)議解決,本協(xié)議在雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬的合同5
甲方:________
乙方:________
甲方因生產經營需要,在平等自愿的基礎上,與乙方經友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、合同期內,甲方根據(jù)本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責任和義務:
甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2、甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。
甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監(jiān)督檢查。
甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(支架由方承擔)。
四、乙方的責任和義務:
合同時,需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調安裝資質等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復印件等材料。
2、乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同,必須嚴格執(zhí)行國家《空調機安裝技術規(guī)范》,各類空調牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務規(guī)范》,以及其他相關規(guī)定,保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失,須由乙方自行承擔。
乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝,若超出區(qū)域安裝的.相關費用(交通費)由甲方承擔。
乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調解決,因安裝出現(xiàn)的質量問題除外。
乙方工人在安裝過程中,必須注意安全問題,如工人發(fā)生人身安全問題,由乙方自行承擔。
五、費用結算(有安裝卡結算):
必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調安裝承包費的明細,并在隔月10日前結清所有費用,甲方不得直接向廠家結算安裝費,所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2、乙方向甲方上繳的安裝承包費標準:(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機元/臺2P柜機/臺3P柜機/臺5P柜機元/臺
3、下鄉(xiāng)安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任:
1、乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量,乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2、乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴,經甲方查證屬實,乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3、甲方在合同期內,所售空調不得再向其他單位或個人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)代表人:代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬的合同6
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現(xiàn)場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的'所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時產生法律效益。
甲方:
乙方:
承攬的合同7
委托單位: (以下稱甲方)
受托單位: (以下稱乙方)
經辦人:甲方 乙方:
本合同系經甲、乙雙方共同協(xié)商,均無異議后簽訂,計為八條。
第一條工程名稱及地點:
第二條工程范圍:(除垢面積或容積)
第三條質量標準:
除垢率大于90%,腐蝕率小于0.1g/m2.h,廢液排放符合國家環(huán)保,水質穩(wěn)定達到國家工業(yè)循環(huán)水標準,碳鋼腐蝕率0.1g/a,銅腐蝕率0.05g/a。
第四條工程造價共元整。
第五條清洗步驟:
根據(jù)冷卻系統(tǒng)容水量和日補水量(冷卻塔蒸發(fā)、飛濺、排污等損失量)計算總容水量:
1、如果條件許可,應停產一天,人工清理水池,徹底清除池內的沉積物。主機冷凝器須停機清洗。
2、拆卸進出管道法蘭,連接變徑法蘭;
3、安裝循環(huán)泵、軟管、溶液箱使之和冷凝器形成一回路;
4、加入系列清洗劑進行循環(huán)清洗;
5、監(jiān)測清洗劑的濃度變化,待濃度不變時,完成清洗;
6、恢復冷凝器端蓋,注水試壓。如下圖:
7、首先確定系統(tǒng)無跑冒泄露處,分析污垢總量;
8、從冷卻塔和水池加入粘泥剝離劑,進行殺菌滅藻,分離藻類;
9、從水池放入污水泵將粘泥抽出,排出池外;
10、根據(jù)水質情況,加入中性清洗劑進行循環(huán)清洗;
11、每七天排污一次,進行水質分析,排污率10%,排污后按比例補加清洗劑;
12、連續(xù)清洗20天,待化驗數(shù)據(jù)符合清洗結束時,進行置換;
13、清洗完成后,蓄水循環(huán)加入水質穩(wěn)定劑進行水質保養(yǎng);
14、水質保養(yǎng)劑按每天的消耗水量(補水量)定期進行投加(一噸水加入250克);
15、定期進行水質化驗,根據(jù)化驗數(shù)據(jù),隨時調整藥劑的.投加量和排污量;
第六條工程期限:自年月日開工至年月日竣工
第七條本合同有效期限:本合同自雙方簽字后蓋章后生效,預付款項50%。余額在清洗結束時付清。
第八條本合同附件與本合同共有同等效力,本合同共四份,甲方收執(zhí)三份,乙方收執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的合同8
合同編號:_____________
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________
聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的.以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______
授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________
聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:__________________
賬號:_____________________
賬號:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點:__________________
簽訂地點:__________________
承攬的合同9
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產品的質量、包裝、加工方法:_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量:_________。
3.履行的期限、地點和方式:_________。
4.驗收標準和方法:_________。
5.結算方式:_________。
6.違約責任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的.違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執(zhí)_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的合同10
甲方:(發(fā)包方)
乙方:(承包方)
附:身份證復印件 電話號碼
本著互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.裝修施工地點:___________________________________________
2.工期:_______年___月___日 至_______年___月___日
3.本項工程預計費用元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條 有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1. 工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的 %,水電完工后支付 %,整體竣工驗收合格后支付 %
2. 乙方承包內容:(可以選擇)
1).水電開槽、布線、穿線、埋槽
2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3).水電施工的穿墻、打孔、切割
4).開關面板安裝
5).小五金、馬桶、的安裝
6).后期燈具的安裝
3.工程結算方式:
按實結算: 總價結算: 元/平米(套內面積)
第六條 違約責任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的.,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條 糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的律師費、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條 合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 10 %支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。 3
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條.其它約定:
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水電工程保修 年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:龍馬潭區(qū)王氏大酒店
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?/p>
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
年 月 日
注:每頁簽名、蓋章
承攬的合同11
委托方
承攬方廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司簽訂日期:年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1、項目:
2、制作地點:
3、顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿
為準;
4、起訖時間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
1、廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2、結算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責任。
1、委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的.2‰,償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2‰,償付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟洕贤俨脵C關申請仲裁;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
1、本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
2、本合同有效期:自____年____月____日至____年____月____日終止。
承攬的合同12
甲方:_____________
乙方:_____________
為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業(yè)經濟效益,增加項目經理及項目相關人員的收入,經甲方研究決定,對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質、施工業(yè)績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則,達成如下協(xié)議:
一、承包的方式:
風險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元,對工程項目的管理負責,以風險抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自_______年_______月_______日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。
三、承包工程項目概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建設單位:
4、設計單位:
5、承包范圍:招標文件中規(guī)定的內容(含業(yè)主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建筑面積:平方米
7、施工工期:總日歷工期:天,以開、竣工報告為準,業(yè)主工期若延期,工期順延;工期與業(yè)主合同有關規(guī)定不一致的,按業(yè)主合同和有關通知執(zhí)行;超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時間內進場,則視為違約。
8、分段任務:_______年_______月_______日前完成基礎
_______年_______月_______日前完成主體結構封頂
_______年_______月_______日前完成裝修
_______年_______月_______日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。
四、承包的`指標
1、成本指標:本工程承包價款確定為萬元。承包范圍內總價一次性包死。乙方承包價中含按當?shù)囟悇詹块T規(guī)定應當繳納的各種稅、費。
2、質量指標:一次驗收合格率100%。
3、安全指標:無重傷、死亡事故發(fā)生。
4、進度指標:滿足總承包合同的要求,
5、其他約定:
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
(1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會環(huán)境資源的聯(lián)系銜接;開工前交施工設計圖紙?zhí)准跋鄳氖┕ぜ夹g資料給乙方。
。2)根據(jù)項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
。3)協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報;
。4)負責組織項目管理期間和終結時的考核審計;兌現(xiàn)項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰;
。5)協(xié)助乙方選聘項目管理人員,組建項目經理部,配置其他生產要素;
2、甲方的權限
。1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監(jiān)督、協(xié)調;不定期對工程進度、質量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等。進行監(jiān)督、檢查。
。2)除建設單位指定外,有權將項目的工程分包給專業(yè)公司;
(3)乙方違法、不執(zhí)行國家標準不按規(guī)范進行管理施工、違反甲方有關規(guī)定的情況下,甲方有權進行糾正,責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
。4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
(1)代表企業(yè)實施項目管理,遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行強制性標準,執(zhí)行企業(yè)相關管理制度,積極維護企業(yè)合法權益;對所施工的項目自開工準備至竣工驗收,實施全過程、全面管理;
(2)根據(jù)國家規(guī)范組織編制項目管理實施計劃;
(3)組織實施施工現(xiàn)場的生產要素的配置和管理;
(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度;
。5)在企業(yè)授權范圍內負責與建設單位、監(jiān)理單位、地方政府相關部門、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調,負責勞務分包、協(xié)作單位的管理;
。6)解決施工現(xiàn)場和項目經理部出現(xiàn)的問題,發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件;
。7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關技術經濟資料;
。8)協(xié)助企業(yè)進行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報;
。9)負責員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設;
(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監(jiān)督,認真落實整改意見,提高管理水平;接受本企業(yè)的檢查監(jiān)督和考核審計;
(11)處理項目經理部善后工作和工程質量保修服務,完成清收工程款等債權債務的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
。13)按公司規(guī)定及時足額交納職工的各種_____等費用;職工發(fā)生工傷事故,_____費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方沒有交納_____費的,職工發(fā)生工傷事故,由乙方全額承擔。
(14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制;
。15)因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生_____或訴訟,甲方對外承擔費用后,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、_____在內的一切費用。
2、乙方的權限
(1)代表甲方實施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行強制性標準、規(guī)范和甲方相關管理制度;
。2)根據(jù)甲方的授權,組建項目經理部,項目經理部全面工作;。甲方項目部印章只能用于與本工程有關的’材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動,不得用于變更業(yè)主合同規(guī)定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔由此造成的一切責任和經濟損失。
(3)確定項目經理部組織架構,班子成員報甲方審查批準后,報送業(yè)主、監(jiān)理單位及有關管理部門備案。未經甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;
。4)有權選擇聘用管理人員和生產工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格,并復印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數(shù)關鍵崗位的管理人員按規(guī)定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;
。5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍,但必須報發(fā)包方備案;乙方無權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在執(zhí)行過程中一方如需變更條款,必須與對方協(xié)商一致,否則將承擔相應的經濟責任和法律責任。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
承攬的合同13
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:______(以下簡稱甲方)
承包單位:______(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱:______
2、工程地點:______
3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期:20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工,總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:______
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、本合同協(xié)議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現(xiàn)場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計______平米。
2、工程總造價:______萬元(元)以上全部為含稅價格。
3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質保金______元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發(fā)生的.費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規(guī)范的標準產品,對與設計和規(guī)范要求不符的產品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節(jié)點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責指導,監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現(xiàn)場,以便有關部門進行堪察。
6、現(xiàn)場責任:
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。
十一、質量安全及驗收
1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。
4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。
5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關規(guī)定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔,做到無垃圾和污水。
3、搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務
甲方的責任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關各方的關系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學習現(xiàn)場的進度、質量、安全管理規(guī)定。
乙方的責任
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規(guī)章制度。
4、做好安全生產、文明施工。
5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質量及安全事故,及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。
2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。
2、雙方應嚴格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執(zhí)行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:______(章)乙方:______(章)
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
帳戶名:______帳戶名:______
帳號:______帳號:______
開戶行:______開戶行:______
______年______月______日______年______月______日
承攬的合同14
甲方:
乙方:
根據(jù)中華人民共和國有關法律,在自愿、平等協(xié)商一致的基礎上,甲方委托乙方向提供清潔服務并訂立本合同。
一、保潔服務范圍、內容及標準:
1、乙方須按照《日常服務內容及標準》為甲方提供專業(yè)清潔服務;
2、乙方須按照規(guī)定時間,安排的提供專業(yè)物業(yè)服務;
3、工作時間:
夏季:8:00——18:00
冬季:8:00——17:30(根據(jù)甲乙雙方調整為準)
注:
1、甲方有權提出工作中的問題并要求乙方整改。
2、安排專人負責聯(lián)系、協(xié)調乙方的工作。
3、垃圾由乙方收集至甲方垃圾歸集點,垃圾外運由甲方確定清運公司清運。
二、乙方權利及義務:
1、乙方需于工作時間穿工作制服及銀光服;
2、負責其員工之一切紀律行為;
3、應考慮接納甲方提出的工作建議;
4、乙方應當保證其對甲方提供的服務質量。
5、負責安排專業(yè)人員管理清潔工作,確保服務質量。
6、負責員工各種培訓、安全知識教育。
7、乙方派駐于甲方的員工暫定為的勞動關系屬于乙方,乙方承擔用工責任,與甲方無關,乙方所有派駐員工的工資、保險、勞動工具由乙方提供。
三、違約責任:
1、乙方不得將本合同物業(yè)服務業(yè)務分包或轉包給第三方,否則甲方有權解除本合同,乙方按本合同約定物業(yè)服務費總額的2倍向甲方支付違約金。
2、服務過程中,如遇有爭議問題,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商無法達成協(xié)議,雙方有權向人民法院提出訴訟。
3、若乙方物業(yè)服務水平不達標,或多次經租戶投訴或甲方要求整改之后而情況未明顯改善,甲方有絕對權利單方面提前三十天通知乙方終止合約,并不用對乙方支付違約金;如因甲方原因需中止本合同,應提前一個月與乙方書面通知,若中途解約甲方應按前一個月實際支付的物業(yè)服務費2倍向乙方支付違約金。
4、乙方中中途退場或強行解除合同的.,應按上月甲方支付的物業(yè)服務費的2倍向甲方支付違約金;如因甲方原因或不可抗力事件導致乙方無法履行合同,則乙方不需支付違約金。
5、任何一方如因自身原因須解約,可提前一個月書面通知對方而無需承擔責任,雙方據(jù)實結算其間的物業(yè)費;如乙方未履行提前30日通知義務而中途退場或強行解除合同,則甲方明權要求乙方繼續(xù)履行或要求乙方按合同期內保潔服務費總額的2倍向甲方支付違約金。
四、合同費用及付款方式:
1、一年承纜費用總金額元。
2、 /月。該服務費用包括為乙方向本合同所指員工應支付的各項費用。
3、付款方式:
1)、乙方應當于次月五日之前將乙方上月物業(yè)費發(fā)票交給甲方,甲方必須在每月15日前三天把上月物業(yè)款匯到乙方的公司帳號上。(帳號:001687,開戶銀行:中國農業(yè)銀行安義縣支行萬埠分理處,全稱:南昌天海物業(yè)管理有限公司)
五、合同期限:年月日至年月日。期滿后,根據(jù)雙方意愿,可續(xù)簽,但須在期滿前一十五天辦理續(xù)簽手續(xù);
六、本合同經甲乙雙方簽訂后即生效,一式貳份,甲、乙雙方各持一份。本合同之附件均為合同有效組成部分,與本合同具有同等法律效力。
七、附件:日常保潔服務內容:
1、紅角洲昌銅高速路口至華南城立交橋下主干道日常保潔及維護。
2、清理工作日常檢查;主管監(jiān)視巡察公司管理區(qū)域,監(jiān)視員工遵守安全守則。做好下班后值勤工作,維護公共場所內外區(qū)域的正常工作。
3、崗位設置及安排:為了營造一個舒適潔凈的公路環(huán)境,公路由保潔員巡回保潔保持地面清潔。
4、乙方營業(yè)執(zhí)照,組織機構代碼證復印件(需加蓋公章)
甲方:
乙方:
簽章:
簽章:
甲方代表:
乙方代表:
電話:
電話:
日期:
日期:
承攬的合同15
委托方(甲方):______________
法定代表人:______________
單位地址:______________
郵編:______________
承攬方(乙方):______________
法定代表人:______________
單位地址:______________
郵編:______________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.項目(媒介):___________
2.廣告內容及有關證件的名稱、編號:___________
3.發(fā)布時間:_________________
4.顏色:________________
5.規(guī)格或材料:____________
6.刊播次數(shù)、起訖時間、日期:______________
7.其他要求:______________
第二條廣告費及支付方法
1.廣告費
類別:________________________
單價:________________________
數(shù)量:________________________
金額:________________________
合計金額:________________________
發(fā)布費:______________
代理費:______________
設計、制作費:______________
備注:______________
2.結算方式和期限:______________
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1.委托方擅自不履行合同,按未履行部分廣告費用的_______________%,向承攬方賠付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________賠付違約金。
2.承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費的'______________%,向委托方賠付違約金,不能按合同履行超,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的______________賠付違約金。
3.其他違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第______________項規(guī)定辦理。
1.向________________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2.向________________________地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1.本合同附件________________________,名稱______________
2.本合同有限期限:自_______年_____月____日生效至_______年_____月____日終止。
委托方:______________
法定代表人:______________
日期:______________
承攬方:______________
法定代表人:______________
日期:______________
【承攬的合同】相關文章:
承攬的合同04-25
承攬合同12-21
承攬合同模板04-25
安裝承攬合同04-25
承攬商品合同04-25
企業(yè)承攬合同04-25
關于承攬合同04-25
承攬的合同通用04-25
勞務承攬合同05-17
設備承攬合同05-17