- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同15篇
隨著法律觀念的日漸普及,很多場合都離不了合同,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編精心整理的加工承攬合同,歡迎大家分享。
加工承攬合同1
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規(guī)格:_________________________________________
數(shù)量:_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗(yàn)。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方在進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)該在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
第五條 價(jià)教或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收甲方所完成的工作。驗(yàn)收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除乙方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交貨地點(diǎn)和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,甲方可陸續(xù)驗(yàn)收付款。
2.甲方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準(zhǔn),但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________________
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
_____________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期違約責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費(fèi)用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),皮當(dāng)向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的`,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向乙方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由乙方代為保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權(quán)拒收,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價(jià)款的______%,人民幣_(tái)___元,并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時(shí)遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決:
1.由________仲裁委員會(huì)仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項(xiàng)
1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補(bǔ)充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點(diǎn):________________
加工承攬合同2
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等。
二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場,提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺(tái)、裝載機(jī)_____臺(tái)、破碎錘_____臺(tái)、挖掘機(jī)____臺(tái)、電力設(shè)施、生活設(shè)施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為________萬m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計(jì)劃,乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計(jì)劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計(jì)劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計(jì)算依據(jù)制作計(jì)價(jià)單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款,該計(jì)價(jià)單由甲方計(jì)劃經(jīng)營部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。
三、負(fù)責(zé)提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。
四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計(jì)劃,確保每天所需的石料。
七、負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸吧原材料(山碴)運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用(場內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān))。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn),嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
二、在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,做好生產(chǎn)加工過程中的.安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。
第八條 違約責(zé)任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計(jì)劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時(shí),價(jià)差費(fèi)用由乙方承擔(dān),如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承擔(dān),且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。
二、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項(xiàng)目建設(shè)使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項(xiàng)目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔(dān)_______萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
加工承攬合同3
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
加工承攬合同4
發(fā)包方:____________
承包方:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣_(tái)_______元)計(jì)取注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20xx*寬900*深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅(jiān)固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機(jī)及二氧化碳保護(hù)焊焊接,確保工件的焊接強(qiáng)度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時(shí)無異味。
第四條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
、僖曳綄軜悠罚ò凑占追揭蟮'規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條:交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
、俳回洉r(shí)間:乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。
、诮回浀攸c(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、郯b運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
、僖曳綄χ谱鞯臅苓M(jìn)行安裝;
②經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi);
、芤曳匠兄Z對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
、偌、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
、谝曳浇回浐15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
、垡曳桨雌诎惭b完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
、苁S嗟暮贤瑯(biāo)的額10%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2%的違約金;
、诩追轿窗春贤(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付1%的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
、僖曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
、垡曳轿窗春贤蟮臅r(shí)間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
②因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
承包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
____年____月____日
加工承攬合同5
委托單位:(以下簡稱甲方)
加工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條:加工方式
。1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨,并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
。2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的`賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求,甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔(dān)所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個(gè)人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當(dāng)月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男,部分履行合同的理由,?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后,免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會(huì)申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng),雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
加工承攬合同6
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產(chǎn)品情況:
1、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
2、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
3、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
……
總金額(含稅價(jià)):人民幣_(tái)_______________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日其______個(gè)工作日內(nèi),乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明:
按國家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限
以甲乙雙方確認(rèn)的.樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)與收到貨物后_______個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
風(fēng)險(xiǎn)提示:
運(yùn)輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具?偟囊笫沁\(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外,運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限:
合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價(jià)款______%作為預(yù)付款,計(jì)人民幣_(tái)_________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗(yàn)收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任:
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
加工承攬合同7
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行。
品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
加工費(fèi):________
單價(jià):________
金額:________
定作方供應(yīng)原材料::________
原材料品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
加工承攬合同8
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計(jì)算:
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間: 。
2、交貨地點(diǎn):定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。
九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé),費(fèi)用承攬方承擔(dān)。
十、費(fèi)用結(jié)算
結(jié)算時(shí)間:
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的.,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
時(shí)間: 年 月 日
加工承攬合同9
委托方:_______紡織器材廠(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(___元)總價(jià)(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計(jì)。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的'技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號:_______ 銀行帳號:______
______年_______月_______日
加工承攬合同10
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的`原則下達(dá)成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費(fèi)及安全管理的保證金。
二、工資價(jià)位是現(xiàn)場論價(jià),價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí),支付前一工地的工資,年底結(jié)清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故,由乙方自行承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來的一切損失和責(zé)任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。
甲方:
乙方:
加工承攬合同11
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:
2、項(xiàng)目地點(diǎn):
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià):元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計(jì):(樘)?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:
根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):
工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20_________。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式:
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的`%,貨物全部進(jìn)場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
。裕
九、違約責(zé)任
1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
電話:
電話:
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同12
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目:
產(chǎn)品名稱:
規(guī)格單位:
數(shù)量單價(jià)(元):
總價(jià)(元):
交貨日期:
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計(jì)_______萬。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的'技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:_________________
_________年________月______日
加工承攬合同13
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的'質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1。向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2。向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承攬合同14
訂立條約兩邊:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方托付承攬方加工________________,經(jīng)兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工制品:
品
名規(guī)
格單
位數(shù)
量備
注
第二條加工制品品質(zhì)請求:
加工定作物品,需求封存樣品的,應(yīng)該由兩邊代表背后封簽,并妥為保管,作為驗(yàn)收的根據(jù)
第三條原材料的供應(yīng)設(shè)施及規(guī)格,數(shù)目,品質(zhì):
。,用承攬方質(zhì)料實(shí)現(xiàn)事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,并接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點(diǎn)或許應(yīng)用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質(zhì)時(shí),定作方有權(quán)請求重作,修繕,縮小價(jià)款或退貨。
2,用定作方原材料實(shí)現(xiàn)事情的,條約應(yīng)該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應(yīng)按條約劃定的時(shí)候,數(shù)目,品質(zhì),規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按條約劃定實(shí)時(shí)檢討,不符合請求的,應(yīng)立即關(guān)照定作方更調(diào)或補(bǔ)齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計(jì)較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應(yīng)設(shè)施:
。,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時(shí)期,發(fā)明供應(yīng)的圖紙或手藝請求不合理,應(yīng)該實(shí)時(shí)關(guān)照定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在劃定的時(shí)間內(nèi)答復(fù),提出修正看法。承攬方在劃定的時(shí)間內(nèi)未失掉回覆,有權(quán)休止事情,并實(shí)時(shí)關(guān)照定作方,是以造成的喪失,由定作方補(bǔ)償。
2,承攬方關(guān)于承攬的事情,假如定作方請求失密,應(yīng)該嚴(yán)峻遵照,未經(jīng)定作方許可不得留存手藝材料和復(fù)制品。
3,定作方應(yīng)該按劃定日期供應(yīng)手藝材料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,根據(jù)國度或主管部分的劃定施行,沒有劃定的由當(dāng)事人兩邊約定。
第六條驗(yàn)收規(guī)范和要領(lǐng):
。,根據(jù)條約劃定的品質(zhì)請求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收規(guī)范。
。玻ㄗ鞣綉(yīng)該按條約劃定的刻日驗(yàn)收承攬方所實(shí)現(xiàn)的事情。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)該向定作方提交必須的手藝材料和無關(guān)品質(zhì)證實(shí)。對短時(shí)間檢討難以發(fā)明品質(zhì)缺點(diǎn)的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內(nèi)產(chǎn)生題目,除定作方應(yīng)用或保存欠妥等原于是造成品質(zhì)題目的之外,由承攬方擔(dān)任修復(fù)或退換。
。,當(dāng)事人兩邊對承攬的定作物和項(xiàng)目品質(zhì)在檢討中產(chǎn)生爭議時(shí),可由法定品質(zhì)監(jiān)視檢討機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢討證實(shí)。
第七條交(提)貨的時(shí)候和地址:
。,交(提)定作物刻日應(yīng)該根據(jù)條約劃定執(zhí)行。任何一方請求提早或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事前與對方殺青和談,并按和談施行。
。,交(提)定作物日期的計(jì)較:承攬方自備運(yùn)輸對象送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準(zhǔn);托付運(yùn)輸部分運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部分簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方關(guān)照的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在收回提取定作物的關(guān)照中,必需留給定作方以需要的途中時(shí)候;兩邊還有商定的,按商定的要領(lǐng)計(jì)較。
第八條包裝請求及用度擔(dān)負(fù):____________________________________________________
第九條運(yùn)輸設(shè)施及用度擔(dān)負(fù):____________________________________________________
第十條結(jié)算體式格局及刻日:____________________________________________________
第十一條其余:
如:
。保罁(jù)國度無關(guān)劃定,定作方可向承攬方托付定金。定金數(shù)額由兩邊商議肯定。定作方不執(zhí)行條約的,無權(quán)要求返還定金。承攬方不執(zhí)行條約的,應(yīng)該雙倍返還定金。
2.依據(jù)國度無關(guān)劃定,經(jīng)當(dāng)事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不執(zhí)行條約的,除負(fù)擔(dān)守約義務(wù)外,必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不執(zhí)行條約的,能夠把預(yù)付款抵作守約金和賠償金;有余款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務(wù):
一,未按條約劃定的品質(zhì)托付定作物或?qū)崿F(xiàn)事情,定作方批準(zhǔn)應(yīng)用的,應(yīng)該按質(zhì)講價(jià);不同意應(yīng)用的,應(yīng)該擔(dān)任修整或更調(diào),并負(fù)擔(dān)過期托付的義務(wù);經(jīng)由修整或更調(diào)后,仍不吻合條約劃定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的喪失由承攬方補(bǔ)償。
二,托付定作物或?qū)崿F(xiàn)事情的數(shù)目少于條約劃定,定作方依然需求的,應(yīng)該照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部份按過期托付處置;少交部份定作方再也不需求的,有權(quán)解除條約,是以造成的喪失由承攬方補(bǔ)償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應(yīng)該擔(dān)任返修或從新包裝,并負(fù)擔(dān)因此而領(lǐng)取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補(bǔ)償喪失的,承攬方應(yīng)該償付定作方該不合格包裝物低于及格包裝物的代價(jià)部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補(bǔ)償喪失。
四,過期托付定作物,應(yīng)該向定作方償付違約金________元;(條約中無詳細(xì)劃定的,應(yīng)該對比國民銀行無關(guān)延期付款的劃定,按過期托付部份的價(jià)款總額計(jì)較,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)較的,每過期一天,按過期托付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方批準(zhǔn),提早托付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不克不及托付定作物或不克不及實(shí)現(xiàn)事情的,應(yīng)該償付不克不及托付定作物或不克不及實(shí)現(xiàn)事情部份價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地托付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代保存時(shí),應(yīng)該償付定作方實(shí)踐領(lǐng)取的保存,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)施代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)抵達(dá)地址或接受單元(人),除按條約劃定擔(dān)任運(yùn)到指定地址或接受單元(人)外,并負(fù)擔(dān)是以多付的運(yùn)雜費(fèi)和過期托付定作物的義務(wù)。
八,因?yàn)楸4娌簧埔灾露ㄗ鞣焦⿷?yīng)的原材料、設(shè)置裝備擺設(shè)、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應(yīng)該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設(shè)施和刻日對定作方供應(yīng)的原材料舉行檢討,或經(jīng)檢討發(fā)明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關(guān)照定作方更調(diào),補(bǔ)齊的,由承攬方對事情品質(zhì),數(shù)目負(fù)擔(dān)義務(wù)。
十,私自更調(diào)定作方供應(yīng)的原材料或修繕物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)補(bǔ)償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應(yīng)該按定作方請求辦理,并負(fù)擔(dān)過期托付的義務(wù)。
第十三條定作方的守約義務(wù):
一,半途變更定作物的數(shù)目、規(guī)格、品質(zhì)或設(shè)想等,應(yīng)該補(bǔ)償承攬方是以造成的喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應(yīng)原材料的`,償付承攬方的未執(zhí)行部份價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的,償付承攬方以未執(zhí)行部份酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按條約劃定的時(shí)候和請求向承攬方供應(yīng)原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預(yù)備事情,承攬方有權(quán)解除條約,定作方應(yīng)該補(bǔ)償承攬方因此而造成的喪失;承攬方不要求解除條約的,除托付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應(yīng)該負(fù)擔(dān)承攬方實(shí)踐領(lǐng)取的保存、保養(yǎng)費(fèi)。定作方跨越支付刻日六個(gè)月不支付定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除待遇、保存、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于待遇、保存、頤養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)賠償缺乏部份;如定作物不克不及變賣,應(yīng)該補(bǔ)償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應(yīng)該對比國民銀行無關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)較的,每過期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無端謝絕接受定作物,應(yīng)該補(bǔ)償承攬方是以造成的喪失及運(yùn)輸部分的罰款。
七,變換托付定作物地址或接受單元(人),負(fù)擔(dān)因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力:在條約劃定的執(zhí)行期限內(nèi),因?yàn)楦コ煽沽σ灾露ㄗ魑锘蛟牧蠚p、滅失的,承攬方在獲得正當(dāng)證明后,可免予負(fù)擔(dān)守約義務(wù),但應(yīng)該采用踴躍步伐,盡可能縮小喪失,如在條約劃定的執(zhí)行刻日之外產(chǎn)生的,不得罷黜義務(wù);在定作方拖延接收或無端拒收時(shí)期產(chǎn)生應(yīng)該負(fù)擔(dān)義務(wù)補(bǔ)償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置:加工承攬條約產(chǎn)生膠葛時(shí),當(dāng)事人兩邊商議解決商議不成時(shí)任何一方可向條約治理構(gòu)造請求調(diào)處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見效條約執(zhí)行終了生效。本合同施行時(shí)期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應(yīng)由兩邊配合商議,作出增補(bǔ)劃定增補(bǔ)劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一條約正本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證構(gòu)造或公證構(gòu)造)各留存一份蓋。
甲方:
乙方:
日期:
加工承攬合同15
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:______(以下簡稱甲方)
承包單位:______(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱:______
2、工程地點(diǎn):______
3、承包范圍:鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝
三、工程工期:20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工,總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開工竣工。
3、在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:______
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、本合同協(xié)議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認(rèn)可的工期延誤。收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場達(dá)不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干,平米造價(jià)220元/平米,平米造價(jià):330元/米,建筑面積:共計(jì)______平米。
2、工程總造價(jià):______萬元(元)以上全部為含稅價(jià)格。
3、本工程所有吊車等機(jī)械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運(yùn)所需機(jī)械設(shè)備、施工工器具均由乙方負(fù)責(zé)。
4、承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝。(包人工,包機(jī)械)
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護(hù)各類安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為元,在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十,合計(jì)______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計(jì)______元,留取百分之十的質(zhì)保金______元,一年后此工程無任何質(zhì)量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計(jì)變更
1、施工中乙方不得對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失,由乙方承擔(dān),延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長延誤的工期。
八、材料、機(jī)械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應(yīng)的所有材料必須是符合設(shè)計(jì)方案和國家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,對與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護(hù)部分:墻體標(biāo)高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍(lán)下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng),彩涂板負(fù)差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節(jié)點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負(fù)差應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負(fù)差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強(qiáng)螺栓
8. 2、乙方自購材料的.裝、卸、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均乙方承擔(dān)。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴(yán)格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應(yīng)保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工建設(shè)安全要求組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負(fù)責(zé)指導(dǎo),監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。
4、嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時(shí)整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應(yīng)盡力施救,同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場,以便有關(guān)部門進(jìn)行堪察。
6、現(xiàn)場責(zé)任:
乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故,責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費(fèi)用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量目標(biāo):乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到甲方質(zhì)量目標(biāo)。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方安排組織施工,隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗(yàn)。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé),必須符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗(yàn)工程不合格或未達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行返工、返修,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應(yīng)無條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標(biāo)
1、乙方必須遵守當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定,按照甲方要求對工人實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。
2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔,做到無垃圾和污水。
3、搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗(yàn)收合格并交付甲方后,甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗(yàn)收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛護(hù)公共設(shè)施及設(shè)備,若損壞則照價(jià)賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計(jì)劃安排,參加甲方組織的安全例會(huì),施工中堅(jiān)決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時(shí)向甲方報(bào)告并協(xié)助甲方進(jìn)行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗(yàn)收
1、工程具備驗(yàn)收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗(yàn)收申請。
2、甲方收到工程竣工驗(yàn)收申請后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后7天內(nèi)給予認(rèn)可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成的修改費(fèi)用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度,工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求,同時(shí)甲方對乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認(rèn)定乙方實(shí)質(zhì)上無能力確保工期,質(zhì)量要求時(shí),甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊(duì)伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質(zhì)量目標(biāo)。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),甲方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi),雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對調(diào)解的結(jié)果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:______(章)乙方:______(章)
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
帳戶名:______帳戶名:______
帳號:______帳號:______
開戶行:______開戶行:______
______年______月______日______年______月______日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同(精選)07-17
【精選】承攬加工合同07-15
承攬加工合同[精選]07-17
承攬加工合同02-19
加工承攬合同04-25
承攬加工合同04-25
(精選)承攬加工合同07-07
加工承攬合同(經(jīng)典)07-21
加工承攬合同10-07
【精選】加工承攬合同07-17