- 安裝承攬的合同 推薦度：
- 安裝承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
安裝承攬合同范本錦集
在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，合同的用途越來(lái)越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的安裝承攬合同范本錦集，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
安裝承攬合同范本錦集1
甲方：___（發(fā)包方）
乙方：___（承包方）
附：身份證復(fù)印件電話號(hào)碼
本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1·裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________
2·工期：_______年___月___日至_______年___月___日
3·本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
1·甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購(gòu)買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2·甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3·乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定：
1·嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2·未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3·工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4·保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5·負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6·乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7·乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
8·未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
1·工程款付款方式：
布管驗(yàn)收合格后支付工錢(qián)的'%，水電完工后支付%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付%
2·乙方承包內(nèi)容：（可以選擇）
1）·水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽
2）·所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(yùn)（每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋）
3）·水電施工的穿墻、打孔、切割
4）·開(kāi)關(guān)面板安裝
5）·小五金、馬桶、的安裝
6）·后期燈具的安裝
3·工程結(jié)算方式：
按實(shí)結(jié)算：總價(jià)結(jié)算：元/平米（套內(nèi)面積）
第六條違約責(zé)任：
1·甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2·由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院（機(jī)關(guān)）訴訟解決。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的律師費(fèi)、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方承擔(dān)。
第八條合同的變更和解除：
1·合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款10 %支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。 3
2·施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條·其它約定：
1·因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2·保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修，在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第十條附則
�。ㄒ唬┍竞贤�(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
�。ǘ┮曳皆诒竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D(zhuǎn)包。
�。ㄈ┍竞贤皇絻煞�，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
�。ㄋ模┖贤行谥羅____________________。
�。ㄎ澹┧姽こ瘫Ｐ弈�，超過(guò)保修期乙方來(lái)維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
�。┖贤炗喌兀糊堮R潭區(qū)王氏大酒店
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字（蓋章）：___
乙方簽字（蓋章）：___
______年___月___日
安裝承攬合同范本錦集2
建設(shè)單位：___（以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方）：___
法定代表人：___
地址：___
開(kāi)戶銀行：___
帳號(hào)：___
施工單位：___（以下簡(jiǎn)稱承包方）：___
法定代表人：___
地址：___
開(kāi)戶銀行：___
帳號(hào)：___
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：
第二條工程地點(diǎn)：
第三條建筑面積：
第四條工程價(jià)款及付款方法：
第五條工程期限（開(kāi)工、竣工時(shí)間）
第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條發(fā)包方義務(wù)：
1、開(kāi)工前______天，發(fā)包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平”；
辦好施工許可證。（發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）
2、按協(xié)議分工，開(kāi)工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，
負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條承包方義務(wù)：
1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4、竣工后，_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承包方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。
3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由，對(duì)發(fā)包方的`器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：___（蓋章）
簽約日期：______年_____月_____日
承包方：___（蓋章）
簽約日期：______年_____月_____日
安裝承攬合同范本錦集3
甲方：___
乙方：___
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。
二、合同期自______年___月___日至______年___月___日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、甲方的責(zé)任和義務(wù)：
1·甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有
2·甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺(tái)。
3·甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4·甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時(shí)通知乙方上門(mén)服務(wù)（支架由方承擔(dān)）。
四、乙方的責(zé)任和義務(wù)：
1·合同時(shí)，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復(fù)印件等材料。
2·乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來(lái)履行本合同，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《空調(diào)機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范》，各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員上門(mén)服務(wù)規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。
3·乙方必須對(duì)其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟(jì)和其他損失，須由乙方自行承擔(dān)。
4·乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費(fèi)用（交通費(fèi)）由甲方承擔(dān)。
5·乙方在安裝過(guò)程中可能出現(xiàn)的退換機(jī)事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的.質(zhì)量問(wèn)題除外。
6·乙方工人在安裝過(guò)程中，必須注意安全問(wèn)題，如工人發(fā)生人身安全問(wèn)題，由乙方自行承擔(dān)。
五、費(fèi)用結(jié)算（有安裝卡結(jié)算）：
1·必須在次月5日前向甲方核對(duì)上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費(fèi)的明細(xì)，并在隔月10日前結(jié)清所有費(fèi)用，甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費(fèi)，所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進(jìn)行。
2·乙方向甲方上繳的安裝承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（除卓圩、三樹(shù)、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）掛機(jī)元/臺(tái)2P柜機(jī)/臺(tái)3P柜機(jī)/臺(tái)5P柜機(jī)元/臺(tái)
3．下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費(fèi)按10元/臺(tái)由甲方支付給乙方。
六、違約責(zé)任：
1．乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費(fèi)用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2．乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴，經(jīng)甲方查證屬實(shí)，乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
3．甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個(gè)人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付100元/臺(tái)的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：___（公章）乙方：___（公章）代表人：___代表人：___
電話：___電話：___
日期：___日期：___
安裝承攬合同范本錦集4
甲方：___法人代表：___
乙方：___法人代表：___
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)，就花池護(hù)欄工程制作安裝達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱：
2、工程范圍：工程護(hù)欄的制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容：乙方按甲方提供的護(hù)欄設(shè)計(jì)、安裝要求，完成材料的.存放、保管、安裝、清理、驗(yàn)收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項(xiàng)目工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。
三、工程價(jià)款及付款方式
�。ㄒ唬┕こ虄r(jià)款
以上工程造價(jià)共計(jì)：4800元大寫(xiě)：肆仟捌佰元整
�。ǘ┙Y(jié)算方式
工程完工驗(yàn)收合格后按實(shí)際決算付款（附工程決算書(shū)）。
四、施工期間的安全由乙方負(fù)全責(zé)，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過(guò)程中，存放、保管好材料，防止學(xué)生在施工現(xiàn)場(chǎng)玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質(zhì)量合格。保質(zhì)期三年，保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題乙方須免費(fèi)維修或更換。
五、施工要求：
護(hù)欄高度65㎝；立柱為5×5方鋼，2m一個(gè)，底部加預(yù)埋件，水泥澆筑；其余部分為3×3方管，欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，解決不成，經(jīng)法律途徑解決。
甲方：___（簽章）乙方：___（簽章）
負(fù)責(zé)人：___負(fù)責(zé)人：___
代理人：___
______年___月___日
安裝承攬合同范本錦集5
定作方：___
承攬方：___身份證號(hào)碼：___
聯(lián)系電話：___
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條承攬標(biāo)的：潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的'地方，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。
第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條安裝、交通工具：安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說(shuō)明書(shū)進(jìn)行合理的安裝，不能對(duì)器械以及定作方客戶（即器械購(gòu)買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。
第七條承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械；如未及時(shí)更換，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說(shuō)明書(shū)合理地進(jìn)行安裝，并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
第九條報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：___
承攬方（簽字摁�。篲__
簽訂日期：______年___月___日
【安裝承攬合同】相關(guān)文章：
安裝承攬合同04-25
安裝承攬的合同03-23
安裝承攬合同11-27
安裝承攬合同集錦04-25
空調(diào)的安裝承攬合同[精選]02-24
承攬水電安裝合同02-27
安裝承攬合同(薦)02-22
工程安裝承攬合同05-09
安裝承攬合同[薦]12-27
安裝承攬合同【優(yōu)選】12-27