鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本（通用10篇）

　　隨著法律知識的普及，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 1

　　定做方：_______(稱甲方)

　　承攬方：_______(稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1.制作內(nèi)容：

　　主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結(jié)算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨；運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

　　2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

　　3.運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：_______乙方(蓋章)：_______

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　聯(lián)系方式：_______聯(lián)系方式：_______

　　開戶行：_______開戶行：_______

　　賬號：_______賬號：_______

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 2

　　發(fā)包方：_______(以下可簡稱：甲方)

　　承攬方：_______(以下可簡稱：乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱：_______。

　　二、工程施工地點：_______。

　　三、工程內(nèi)容：_______。

　　四、工程量和工程造價：

　　1、工程量為：_______平方米，(注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。

　　2、工程合同單價為：_______元/平方米，本項工程合同總造價約為：_______元，大寫_______：元。

　　(注：如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認辦法：

　　1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的_______%，即_______元

　　2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的_______%，即_______元

　　3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的_______%，即_______元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的_______%，即_______元。

　　5、本項工程質(zhì)保金為合同總款_______%，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期：

　　如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

　　1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

　　2、設計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。

　　3、不具備乙方進場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

　　4、未按合同規(guī)定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

　　5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

　　六、雙方職責

　　1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據(jù)此調(diào)整合同價款。

　　2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務保護，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負責賠償”的.原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關(guān)責任。

　　七、甲方職責：

　　1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費用由甲方負責。

　　2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運輸?shù)男枰��?/p>

　　3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負責處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

　　八、乙方職責：

　　1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現(xiàn)場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導的監(jiān)督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。

　　3、負責產(chǎn)品材料的保管；乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。

　　5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。

　　九、土建方應配合的相關(guān)事宜：

　　1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。

　　2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期：

　　在乙方人員、設備材料進入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止：

　　(一)爭議：

　　甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質(zhì)量保修承諾

　　1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費保修服務。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費用由甲方承擔。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。

　　十三、其它約定：

　　1、標的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責任方承擔。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

　　4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負。

　　5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費用由甲方承擔。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注：

　　代表人：_______代表人：_______

　　代理人：_______代理人：_______

　　地址：_______地址：_______

　　電話：_______電話：_______

　　開戶行：_______開戶行：_______

　　帳號：_______帳號：_______

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 3

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內(nèi)容

　　(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：_____；系列：_____；噸位：_____；單價約_____元(大寫：_____)；

　　(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：_____；噸位：_____；單價約_____元(大寫：_____)；

　　(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式

　　1、合同總價暫定為_____元，(大寫)_____(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付_____元，(大寫_____)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

　　2、交貨時間：_____年_____月_____日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的.疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：_____乙方(蓋章)：_____

　　法定代表人：_____法定代表人：_____

　　委托代理人：_____委托代理人：_____

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 4

　　委托方：______(以下簡稱甲方)

　　加工方：______(以下簡稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內(nèi)容

　　本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

　　五、運輸方式：

　　需方自提，運費自負。

　　六、結(jié)算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，______萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的.半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5、____月____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_______年_______月_______日前將全部鋼構(gòu)件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑�因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：______乙方：______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 5

　　承攬方：________________________

　　代表人：____________職務：____________電話：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________電話：____________

　　定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內(nèi)容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術(shù)資料

　　雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

　　第三條定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;

　　(2)參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內(nèi)回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的，應繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1)發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。

　　(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1)由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　(2)由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質(zhì)量標準

　　雙方約定本項目質(zhì)量標準：

　　(1)項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。

　　第十條合同價款支付方式

　　1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。

　　第十一條違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規(guī)定的'質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

　　2、定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

　　(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________年_______月_______日

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經(jīng)雙方充分協(xié)商為明確雙方責任，本著互利互惠的原則現(xiàn)將鋼結(jié)構(gòu)廠房車間承包給乙方施工，特訂本協(xié)議如下望共同遵守：

　　一、承包方，包工包料;

　　二、承包范圍：根據(jù)簡易圖和雙方約定施工內(nèi)容范圍內(nèi)的.鋼結(jié)構(gòu)工程，進行施工。檐口高度規(guī)格為4.6—5米之間;

　　三、總造價按建筑實有面積計算：長138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。

　　四、質(zhì)量按照簡易圖紙標準驗收，原材料按照提供的施工要求材料表進行施工，保質(zhì)保量。

　　五、雙方工作

　　甲方負責水、電、路三通;

　　自合同簽之日起付給乙方工程預付金;甲方按工程進度發(fā)給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。

　　六、本工期工程定于__________年___月____日開工，于__________年___月____日交工，如遇到風雨不能按時交工，其它特殊情況等不能按時交工，雙方協(xié)商可順延。

　　七、安全問題

　　在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負責;

　　八、其它未盡事宜雙方協(xié)商;

　　甲方簽字：______________

　　乙方簽字：______________

　　日期：______________

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 7

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

　　一、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間。

　　二、加工形式：包工包料。

　　三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。

　　四、工程總造價______________整開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。

　　五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

　　六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

　　七、加工期限：

　　八、結(jié)算方式：工程預付款為______________元整，作為定金用于開工費用，余款______________元整，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準。

　　九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。

　　十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由_______省_______市仲裁委員會協(xié)商解決。

　　甲方簽字：_____________

　　乙方簽字：______________

　　簽訂日期：______________

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 8

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　頂上雨棚及地面劃線。

　　二、工程承包方式：____________________

　　三、工程承包范圍：____________________

　　四、工程日期：____________________

　　五、工程質(zhì)量：嚴格按甲方的要求施工，工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。

　　六、工程造價：____________________

　　七、工程驗收方式：____________________

　　工程竣工之后，根據(jù)合同要求，甲方應當在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告，辦理結(jié)算。未經(jīng)驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：簽訂合同后三天內(nèi)付總工程款的30%的工程款作為質(zhì)保金。

　　九、保修期限一年，保修期滿十日內(nèi)，保修金一次性返還給乙方。（保修期內(nèi)無償維護）

　　十、雙方的`其它義務：

　　甲方義務

　　1、施工現(xiàn)場應具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進場條件。

　　2、甲方駐工地代表應當深入施工現(xiàn)場，對乙方的進場材料進行驗收，檢查各分項工程施工質(zhì)量，保持與乙方工地負責人的溝通，搞好協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分作為材料的訂金，完工驗收后十日內(nèi)付總工程款的60%，余下10%部工程驗收。工程駐工地代表為________。

　　乙方的義務：

　　1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料，確保工程質(zhì)量。

　　2、施工安全均由乙方負責，甲方不負任何責任，但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。

　　十一、違約責任：

　　本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應按合同總價款5%支付守約方違約金。

　　十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同同等生效。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　簽訂日期：_________年________月_______日

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 9

　　委托方：______________(以下簡稱“甲方”)

　　承攬方：______________(以下簡稱“乙方”)

　　根據(jù)中華人民共和國等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、所屬工程概況

　　1、本合同加工的材料將用于(以下簡稱“工程”)中。

　　2、材料使用地點為工程所在地點

　　第二條、承攬方式及內(nèi)容

　　1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。

　　2、承攬內(nèi)容：工程鋼結(jié)構(gòu)主結(jié)構(gòu)(鋼柱鋼梁)和次構(gòu)件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。

　　3、交貨地點為廣西恒源鋼結(jié)構(gòu)有限公司廠內(nèi)，運輸由乙方負責并承擔運費，運輸前的裝車由乙方負責并承擔相應的費用。

　　第三條、合同價款

　　1、本合同采用固定綜合單價方式，每噸不含稅單價元整(￥元/噸)，含稅單價為(￥元/噸)，稅率為%增值稅專票。乙方已熟知了本工程的所有技術(shù)要求和工期要求，并明確該單價中已包含乙方按合同完成承攬內(nèi)容項下工作可能產(chǎn)生的全部費用;

　　2、合同價款：暫定加工量為噸，暫定合同價款為(￥元)，不含稅。

　　3、以上單價不包含安裝費、卸車費。

　　第四條、交貨時間

　　乙方應按照下述約定的時間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現(xiàn)場需求順序發(fā)貨)

　　第五條、付款及結(jié)算

　　1、合同簽訂后，甲方先付合同總價的%(￥元，大寫：)做預付款，甲方提貨前，應支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構(gòu)件的加工費(含已支付部分)。

　　2、支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。

　　3、結(jié)算：本合同采取固定綜合單價包干，以鋼構(gòu)件產(chǎn)品理論重量乘以綜合單價進行結(jié)算。

　　第六條、雙方責任

　　一、甲方責任：

　　1、提供承攬內(nèi)容相應的圖紙壹套。

　　2、按合同規(guī)定支付構(gòu)件加工款，按民法典的規(guī)定承擔違約責任。

　　3、負責按時解決乙方書面提出的圖紙設計問題。

　　4、對于甲方提出的'設計變更或增加承攬內(nèi)容，工期經(jīng)甲方確定后相應順延，合同已有相應單價的，按合同單價執(zhí)行，工程量據(jù)實結(jié)算。

　　二、乙方責任：

　　1、負責承攬內(nèi)容項下全部的加工作業(yè)，并包括為完成作業(yè)所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。

　　2、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術(shù)、質(zhì)量和加工順序的具體要求加工生產(chǎn)并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度和配套。

　　3、接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督、進度控制;發(fā)現(xiàn)問題及時糾正;因乙方原因造成構(gòu)件不符合質(zhì)量要求的，由乙方負責整改。

　　4、乙方應嚴格按交貨計劃進行加工，構(gòu)件出廠前甲方應派人驗收，如不派人驗收，構(gòu)件出廠后，視為驗收合格，如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)構(gòu)件存在質(zhì)量問題，乙方收到甲方通知后，應及時進行整改。

　　第七條、質(zhì)量要求

　　1、乙方應按照《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術(shù)要求進行加工，達到合格標準。

　　第八條、驗收和交工資料

　　1、驗收：乙方應在每批加工完成后1日內(nèi)通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠對產(chǎn)品數(shù)量、外觀及基本質(zhì)量標準進行初驗，初驗合格后方允許裝車。

　　2、交工資料：交貨同時，乙方向甲方提供鋼構(gòu)件的出廠合格證。

　　第九條、合同生效、終止及其他

　　1、本合同執(zhí)行如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場地占用費;逾期2個月以上且甲方無法支付完所有貨款的，乙方有權(quán)利處置余下貨物。

　　3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　以下無正文!

　　甲方：______________乙方：______________

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：______________法定代表人______________

　　簽約代表：______________簽約代表：______________

　　電話：______________電話：______________

　　開戶行：______________開戶行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日

　　鋼結(jié)構(gòu)加工合同 10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　身份證號：

　　一、勞務名稱：鋼結(jié)構(gòu)加工制作

　　二、制作地點：___________

　　三、工期：按公司的工期要求要成交付成品

　　四、質(zhì)量要求：執(zhí)行公司的工藝文件要求甲方將鋼結(jié)構(gòu)車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權(quán)利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關(guān)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針。具體合同條款如下：

　　1、甲方將年度月份(以陽歷年為準)的鋼結(jié)構(gòu)車間的鋼構(gòu)件制作承包給乙放，甲方負責提供制作鋼結(jié)構(gòu)所需要的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構(gòu)件所需的人員，招聘來的相關(guān)技術(shù)人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。

　　2、甲方負責每一批鋼構(gòu)件的細圖詳圖，乙方必須按甲方的詳圖出材料單及下料。乙方必須嚴格按國家和行業(yè)標準和甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規(guī)格和數(shù)字及顛倒工藝，如確實發(fā)現(xiàn)技術(shù)部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的'，應先向技術(shù)部門匯報，待核實后，由技術(shù)人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。

　　3、乙方必須保質(zhì)、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，如按現(xiàn)狀一跨車間的每月不低于噸，如三跨車間的每月不低于噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可力抗因素，不得拖延工期。

　　4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的規(guī)模及預計任務，確定人員的數(shù)量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應同志甲方備案，否則出現(xiàn)問題乙方負

　　全責，固定人員應保持在人以上，以按時完成生產(chǎn)任務為宗旨。

　　5、伙食就餐：為寶藏加工生產(chǎn)的順利進行，乙方員工應在公司食堂就餐，該費用由乙方承擔。(如乙方員工在廠外就餐造成食物中毒或其他身體不適，乙方自行承擔責任)

　　6、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調(diào)換或其本人中途離職該人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內(nèi)如有工傷事故的，醫(yī)藥費、誤工費、賠償?shù)荣M用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發(fā)生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

　　7、甲方為乙方提供住宿場所，工人住宿所發(fā)生的水、電的費用均由乙方承擔，在工程款中扣除。

　　8、結(jié)算制作承包費為固定價格。不論次結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工工藝的難易、構(gòu)件的輕重，單價為固定價元/噸(此價格含：原材料及成品材料裝卸車人工費、下料、組裝、焊接、校正、打磨、構(gòu)件報檢)。

　　9、乙方有義務對使用的設備進行專人負責并協(xié)調(diào)甲方機電工定期保養(yǎng)，易損件(如：眼鏡、焊槍、割嘴、面罩等等)以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產(chǎn)性支出，以節(jié)約為原則。

　　10、乙方必須堅持安全生產(chǎn)原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現(xiàn)因亂串崗或操作不當而造成的機械設備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應的罰款，對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產(chǎn)人員的安全帽，安全帽乙方人員每人每年一個，如有遺失或損壞乙方自負。勞保用品由甲方定期發(fā)放，該費用由乙方承擔。

　　11、板材切割需合理，已節(jié)約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

　　12、乙方人員服從甲方的領(lǐng)導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規(guī)、公司制度，甲方對乙方招聘的

　　人員有權(quán)開除或辭退，起本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前天通知乙方，包括勞動者本人。

　　13、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞務合同，嚴格執(zhí)行勞動合同發(fā)中規(guī)定的各項權(quán)利和義務。

　　14、勞保用品，乙方所參加制作的人員所需的各種手套發(fā)放，除氣體保護焊工外，其他工種的工人每人每月四副布手套，氣體焊工每人每月一副電焊手套，鉆孔每月一副布手套。

　　15、質(zhì)量，乙方必須嚴格按照規(guī)范規(guī)定和加工制作工藝及圖紙進行加工制作，由于乙方原因造成的鋼構(gòu)件報廢和返工費，人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔，并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

　　16、合同簽定乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整。待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付。如合同期滿后，竟雙方協(xié)商一致需續(xù)訂制作承包合同的，該保證金仍留在甲方。

　　17、在合同期內(nèi)，如乙方在中途違約或提出合同以外的條件，在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況

　　下，乙方中途撤走，所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付，該責任由乙方全部承擔。

　　18、甲方供給乙方全年不少于噸(一跨車間)，少于噸按噸結(jié)算，如三跨車間不少于噸以上，少于噸按噸結(jié)算。如超過該數(shù)量的按合同的第八條約定的單價基礎(chǔ)上統(tǒng)一下降每噸元。

　　19、合同附件;(一)公司規(guī)章制度;(二)質(zhì)量和安全管理等制度與本合同是有同等法律效率。

　　20、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后即生效，有效期一年。

　　甲方：___________乙方：____________

　　日期：__日期：______

【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章：

鋼結(jié)構(gòu)加工合同03-09

鋼結(jié)構(gòu)加工制造合同05-17

鋼結(jié)構(gòu)承攬加工合同02-20

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工承攬合同08-01

鋼結(jié)構(gòu)合同03-13

鋼結(jié)構(gòu)合同10-19

鋼結(jié)構(gòu)施工合同10-09

鋼結(jié)構(gòu)工程合同09-01

鋼結(jié)構(gòu)包工合同02-27