關(guān)于承攬合同

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，合同對(duì)我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問題呢？下面是小編收集整理的關(guān)于承攬合同，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于承攬合同1

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條：施工項(xiàng)目名稱。施工內(nèi)容施工地點(diǎn)施工期限：_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。

　　第二條施工機(jī)械及工程款計(jì)算與支付

　　一、機(jī)械設(shè)備：序號(hào)_____、機(jī)械名稱、規(guī)格_____、型號(hào)、數(shù)量_____（臺(tái)）。

　　二、工程款計(jì)價(jià)方式：累計(jì)簽發(fā)的時(shí)間，按累計(jì)時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價(jià)為：用挖斗___元/小時(shí)，用破碎___元/小時(shí)。

　　三、工程款計(jì)算方式說明

　　1、甲方在乙方當(dāng)次臺(tái)班完工后，由甲方指定的’現(xiàn)場(chǎng)代表向乙方出具《機(jī)械工作時(shí)間簽證單》；并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，

　　2、機(jī)械設(shè)備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計(jì)量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)（或機(jī)械故障）間歇時(shí)間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺(tái)班時(shí)間，超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時(shí)間。

　　3、乙方每天工作后應(yīng)及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時(shí)間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。

　　四、支付方式

　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項(xiàng)按現(xiàn)場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機(jī)總工時(shí)的30%支付乙方款項(xiàng)，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機(jī)總工時(shí)的60%支付乙方款項(xiàng)，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

　　第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理

　　一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運(yùn)送至本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗(yàn)、檢測(cè)合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。

　　三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸、使用、施工等發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

　　四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料，滿足施工項(xiàng)目受檢需要。

　　五、因故障造成機(jī)械無(wú)法正常運(yùn)行，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

　　六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)組織搶險(xiǎn)，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：

　　1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場(chǎng)安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故；

　　2、屬于違章操作或非現(xiàn)場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故；

　　3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故；

　　4、其他非因甲方原因造成的事故。

　　第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　一、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)按照該項(xiàng)目的施工進(jìn)度和管理要求對(duì)乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排，包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。

　　2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場(chǎng)，乙方無(wú)條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無(wú)法使用的'，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械；乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同。

　　4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無(wú)理由，無(wú)條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

　　5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。

　　6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。

　　3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價(jià)款。

　　第五條違約責(zé)任

　　任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金；給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　一、甲方違約責(zé)任

　　甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金；甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

　　二、乙方違約責(zé)任

　　1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號(hào)和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時(shí)履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

　　2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失；乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。

　　3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項(xiàng)、第六項(xiàng)的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、除本條前三項(xiàng)約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾；若乙方無(wú)法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無(wú)法正常施工時(shí)，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。

　　第六條不可抗力

　　一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。

　　第七條解決爭(zhēng)議的方式

　　本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴。

　　第八條合同的生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè)，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

　　2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關(guān)于承攬合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。

　　建設(shè)單位：

　　工程名稱：

　　一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣_(tái)元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監(jiān)管。

　　二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測(cè)以及備案的`，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān)；同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部。

　　三、甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。

　　四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

　　五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

　　六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。

　　七、現(xiàn)場(chǎng)保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)，并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。

　　八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計(jì)算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi)，其余撥付給乙方。

　　九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

　　十、乙方對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門的處罰和法律責(zé)任。

　　十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

　　十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。

　　十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。

　　未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽定日期：

【承攬合同】相關(guān)文章：

承攬的合同04-25

承攬合同12-21

承攬合同模板04-25

安裝承攬合同04-25

承攬商品合同04-25

企業(yè)承攬合同04-25

承攬的合同通用04-25

勞務(wù)承攬合同05-17

設(shè)備承攬合同05-17